ARCHITECTEN OVEREENKOMST
ARCHITECTEN OVEREENKOMST
CONSUMENT
Architect
Bouwheer
ARCHITECTENOVEREENKOMST VOLLEDIGE OPDRACHT
Tussen:
De heer [voornaam] [naam], ,
[beroep], ,
en mevrouw [voornaam][naam], ,
[beroep], ,
samen wonende te [adres], ,
.........................................................................................................,
die zich hoofdelijk en ondeelbaar verbinden, hierna genoemd de “Bouwheer”,
en
[rechtsvorm] [naam architectenvenootschap], ,
met ondernemingsnummer ,
[ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van ,1]
met maatschappelijke zetel te ,
[adres maatschappelijke zetel] ,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar architect [de heer/mevrouw]
.............................................................................................................................................................,
ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van ,
aangesteld als ............................................................. bij ,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van ,2]
[De heer/Mevrouw], architect, ,
met ondernemingsnummer ,
ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van ,
met kantoor te ,3]
hierna genoemd de “Architect”,
hierna gezamenlijk genoemd de “Partijen” en elk afzonderlijk een “Partij”.
1 Toe te voegen ingeval van een architect-rechtspersoon.
2 Xxxxxxx van een architectenvennootschap als medecontractant.
3 Ingeval van een architect-natuurlijke persoon.
Wordt voorafgaandelijk uiteengezet wat volgt:
De Bouwheer is eigenaar van een [bouwgrond/onroerend goed/. ] gelegen te
......................................................., kadastraal gekend onder ............................................................
(hierna genoemd het “Perceel”). De Bouwheer wenst op het Perceel een [privé-woning/gemengde woning] te laten [oprichten/verbouwen/renoveren/uitbreiden] (hierna genoemd het “Project”).
Voorafgaand aan de ondertekening van deze Overeenkomst heeft de Bouwheer de uitgangspunten van het programma en de diverse karakteristieken van het voorgenomen Project (hierna genoemd het “Voorlopige Programma”) aan de Architect voorgelegd.
Het Voorlopige Programma kan beknopt als volgt worden samengevat:
Het [oprichten/verbouwen/renoveren/uitbreiden] van een [omschrijving van het bouwwerk met zijn bestemming bv. eengezinswoning, eengezinswoning met dokterspraktijk, …] met volgende kenmerken:
[oppervlakte, aantal niveaus, kamers, badkamers, verwarmings- en energie-installatie, andere vereisten]
De Bouwheer wenst bij deze Overeenkomst een volledige architectuuropdracht toe te vertrouwen aan de Architect [beperkt tot de werken ruwbouw water- en winddicht4].
Wordt overeengekomen wat volgt:
4 Toe te voegen indien van toepassing.
ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
De Bouwheer geeft aan de Architect, die aanvaardt, een volledige architectenopdracht met betrekking tot het Project, en belast de Architect met de taken zoals nader omschreven in artikel 3 van deze Overeenkomst.
[De opdracht van de Architect heeft uitsluitend betrekking op de vergunningsplichtige werken en de werken die betrekking (kunnen) hebben op de stabiliteit, alsook de werken die noodzakelijkerwijze vermeld dienen te staan op de plannen teneinde op ontvankelijke wijze het bouwaanvraagdossier te kunnen indienen (hierna genoemd: “Werken Ruwbouw, Water- en Winddicht”). De werken die in opdracht van de Bouwheer worden uitgevoerd na voltooiing van de Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht (hierna genoemd: “de Afwerkingswerken”), behoren bijgevolg niet tot de opdracht van de Architect.
De taken die verder genoemd staan in deze Overeenkomst en die voortspruiten uit de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en het beroep van architect, hebben uitsluitend betrekking op de Werken Ruw- bouw, Water- en Winddicht en niet op de Afwerkingswerken waartoe Bouwheer de Architect niet beopdracht en die ook geen verplichte bijstand van een architect behoeven.
De Xxxxxxxx zal tevens zelf instaan voor de verdere controle op de uitvoering van de Afwerkingswerken. De Xxxxxxxx verklaart echter te weten dat in zoverre er tijdens de Afwerkingswerken toch nog werken zouden worden uitgevoerd die van aard zijn constructieproblemen te veroorzaken of de stabiliteit van de gebouwen aan te tasten, de tussenkomst van een architect overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en het beroep van architect vereist is. De Bouwheer zal in voorkomend geval een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gemachtigd is het beroep van architect in België uit te oefenen, belasten met de wettelijke opdracht bedoeld in artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en het beroep van architect.5]
ARTIKEL 2. BUDGET
2.1. Voorlopige ramingsbedrag
2.1.1. Met het oog op de verwezenlijking van het Project in functie van het Voorlopige Programma stelt de Bouwheer voor de uitvoering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht] een voorlopig geraamd bedrag voorop van [bedrag in letters] euro
([bedrag in cijfers] euro), exclusief BTW (hierna genoemd het “Voorlopige Ramingsbedrag”).
In het Voorlopige Ramingsbedrag zijn noch de erelonen van de Architect en de eventuele andere Ontwerpers, noch de erelonen van de veiligheidscoördinator en de [EPB-adviseur/EPB-verslaggever6] begrepen. In het Voor- lopige Ramingsbedrag zijn evenmin de kosten van [de aansluiting van de nutsvoorzieningen, de buitenaanleg, de terrassen, de groendaken, de opritten, de afwerking, 7] begrepen.
2.1.2. De Bouwheer bevestigt dat hij over het Voorlopige Ramingsbedrag kan beschikken voor de financiering van de uitvoering van de [werken/ Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht].
2.1.3. Het Voorlopige Ramingsbedrag is louter informatief en geldt niet als een overeengekomen kostprijs met de Architect, noch als een maximum budget. Het eigenlijke budget wordt bepaald op het einde van de voor- ontwerpfase.
5 Toe te voegen ingeval de opdracht beperkt is tot de ruwbouw water- en winddicht.
6 Al naar gelang Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Vlaams Gewest.
7 Schrappen wat niet past en eventueel aanvullen.
ARTIKEL 3. DE VERPLICHTINGEN VAN DE ARCHITECT
3.1. Fase 1: voorontwerp
3.1.1. Tijdens de voorontwerpfase onderzoekt de Architect de haalbaarheid van het Project en gaat de Architect na of het Voorlopige Programma te verzoenen is met het Voorlopig Ramingsbedrag, de zichtbare terreinkenmerken en de stedenbouwkundige voorschriften. In de mate en voor zover de door de Xxxxxxxx verstrekte documenten en inlichtingen niet volstaan om het ontwerp te kunnen opmaken, verzamelt de Architect in naam en voor rekening van de Bouwheer de nodige bijkomende inlichtingen.
De studie van een voorontwerp omvat:
1. een onderzoek van het Perceel met het oog op het vastleggen van een geactualiseerd programma op basis waarvan de Architect zijn definitief ontwerp kan opstellen (hierna genoemd het “Definitieve Programma”),
2. het opmaken van schetsontwerpen op schaal (ten hoogste 2 voor eenzelfde programma;
elke bijkomende schets verleent recht op een bijkomende vergoeding),
3. een actualisering van het Voorlopige Ramingsbedrag (hierna genoemd het “Budget”).
3.1.2. Het Budget is de totale geraamde bouwkost (exclusief BTW) voor de uitvoering van de [werken/Werken Ruwbouw, Water- en Winddicht] met het oog op de realisatie van het Project in functie van het Definitieve Programma. Het Budget wordt bepaald op basis van het Definitieve Programma en aan de hand van gemiddelde eenheidsprijzen per m², uitgaande van de bruto vloeroppervlaktes gemeten op het einde van de voorontwerpfase, [en een standaardafwerking met standaardmaterialen8].
De bruto vloeroppervlakte van elk niveau is daarbij het resultaat van een meting van de buitenomtrek van de constructie-elementen die het gebouw begrenzen op dat niveau.
In het Budget zijn noch de erelonen van de Architect en de eventuele andere Ontwerpers, noch de erelonen van de veiligheidscoördinator en de [EPB-adviseur/EPB-verslaggever9] begrepen. In het Budget zijn evenmin de kosten van [de aansluiting van de nutsvoorzieningen, de buitenaanleg, de terrassen, de groendaken, de opritten, de afwerking, 10] begrepen.
[Het Budget wordt opgemaakt op basis van de veronderstelling dat er een goede bodem is, die alleen een klas- sieke, niet-gewapende sleuffundering nodig heeft, die vorstvrij is en in overeenstemming met de omvang van het gebouw wordt geplaatst.11]
[Het Budget is vastgelegd uitsluitend op basis van de zichtbare staat van de bestaande werken, zonder ont- manteling of destructief onderzoek om de verborgen gebreken te ontdekken.12]
3.1.3. Het Budget kan worden aangepast in geval van de volgende omstandigheden:
1. de resultaten van de bodemonderzoeken, alsook de eventuele gespecialiseerde studies, zoals de ge- specialiseerde studies inzake stabiliteit, technieken, verlichting en akoestiek (hierna gezamenlijk genoemd de “Gespecialiseerde Studies”) en vereisten inzake de energieprestaties van de gebouwen,
2. eisen van de overheid waarmee geen rekening kon worden gehouden in de voorontwerpfase,
3. bijkomende bestellingen en wijzigingen gevraagd door de Xxxxxxxx na de voorontwerpfase,
4. onvoorzienbare omstandigheden, die zich tijdens de uitvoering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht] voordoen;
5. indexatie op basis van de ABEX-index.
8 Indien de afwerkingsfase behoort tot de opdracht van de Architect en voor zover wordt bepaald dat moet worden uitgegaan van een standaardafwerking met standaardmaterialen.
9 Al naar gelang Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Vlaams Gewest.
10 Schrappen wat niet past en eventueel aanvullen.
11 Toevoegen indien van toepassing.
12 Ingeval van renovatie- of verbouwingswerken toevoegen.
De Architect zal de Xxxxxxxx informeren over de budgettaire gevolgen van de hierboven genoemde omstandig- heden. De Architect is niet aansprakelijk voor de eventuele verhogingen van het Budget die uit deze omstandig- heden zouden voortvloeien.
3.2. Fase 2: definitief ontwerp
De studie van een definitief ontwerp omvat:
1. de verdere uitwerking van het door de Bouwheer goedgekeurde voorontwerp
2. tekening van de plattegronden, de gevels en de noodzakelijke doorsneden op schaal ,
3. keuze van en aanvullingen met materialen,
4. een geactualiseerde meting.
3.3. Fase 3: aanvraag van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen13]
[3.3.1. De Architect stelt alle plannen en documenten op vereist voor de aanvraag tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning (volledig dossier), met inachtneming van de ter zake geldende reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ter plaatse geldende stedenbouwkundige verordeningen.14]
[3.3.1. De Architect stelt de digitale aanvraag op voor het bekomen van de omgevingsvergunning voor steden- bouwkundige handelingen met inachtneming van de ter zake geldende reglementering van het Vlaamse Gewest en de ter plaatse geldende stedenbouwkundige verordeningen. De digitale aanvraag beantwoordt aan de normen voor digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De Architect meldt zich aan in het omgevingsloket en ondertekent de aanvraag digitaal in het omgevingsloket.15]
Indien nodig verzorgt de Bouwheer ook de verlenging van de [omgevingsvergunning /stedenbouwkundige vergunning16].
De Bouwheer verzorgt de melding van de aanvang van de werken aan de bevoegde overheden.
3.3.2. In geval van weigering van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouw- kundige handelingen] wendt de Bouwheer persoonlijk alle rechtsmiddelen aan tegen de betrokken overheid of tegen derden. De Architect verleent evenwel de nodige technische bijstand bij een eventueel administratief of juridisch beroep. De Bouwheer ziet af van elk verhaal ten opzichte van de Architect bij het niet bekomen van de stedenbouwkundige vergunning, tenzij dit te wijten is aan een toerekenbare contractuele tekortkoming van de Architect.
13 Al naargelang het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaamse Gewest
14 Clausule voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
15 Clausule voor het Vlaamse Gewest.
16 Schrappen wat niet past in functie van toepasselijke regelgeving.
17 Schrappen wat niet past in functie van de toepasselijke gewestelijke reglementering.
3.4. Fase 4: de aanbesteding
3.4.1. De Architect stelt de nodige documenten op teneinde de aannemer in staat te stellen het architecturale ontwerp te begrijpen en uit te voeren. De Architect staat daarbij in voor de coördinatie van de grondsonderingen, ontvangen adviezen van de [EPB-verslaggever/EPB-adviseur17], de voorschriften van de veiligheidscoördinator alsmede de eventuele Gespecialiseerde Studies, zoals bepaald in artikel 7 van deze Overeenkomst.
De Architect stelt meer bepaald volgende documenten (hierna gezamenlijk het “Aanbestedingdossier” genoemd) op:
- de uitvoeringsplannen,
- de detailplannen in de mate en voor zover noodzakelijk voor de realisatie van het Project,
- het administratief en technisch lastenboek,
- de samenvattende en gedetailleerde meetstaten.
3.4.2. Het Aanbestedingsdossier wordt opgemaakt na het verkrijgen van de [stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning].
3.4.3. De Architect staat de Bouwheer bij tijdens de aanbesteding. Deze bijstand houdt volgende taken in:
- De Architect onderzoekt en vergelijkt de offertes van de inschrijvende aannemers. Dit onderzoek betreft een inhoudelijk en rekenkundig nazicht van de offertes op technisch vlak en het nazicht van de conformiteit van de offertes met het Aanbestedingsdossier. Indien nodig stelt de Architect de nodige vragen en ver- antwoordingen aan de aannemers. De Architect is echter niet gehouden om juridisch advies te geven.
- De Architect gaat na of de inschrijvende aannemers beschikken over een bewijs van beroepsbekwaam- heid, alsook of er op het ogenblik van de aanvaarding van de offerte een inhoudingsplicht bestaat omwille van het niet naleven van de fiscale en/of sociale verplichtingen.
- De Architect adviseert de Bouwheer omtrent de keuze van de aannemers.
3.4.4. Ingeval van gesplitste aannemingen gelden voormelde verplichtingen per afzonderlijk lot.
De Architect staat evenwel niet in voor de projectcoördinatie, noch voor de coördinatie van de aannemingen. Bij gesplitste aannemingen valt de coördinatie van de aannemingen ten laste van de Bouwheer. De Bouwheer kan deze coördinatie overdragen aan de Architect mits een voorafgaande schriftelijke overeenkomst waarin deze taak wordt omschreven en de bijkomende vergoeding voor deze bijkomende taak wordt overeengekomen.
3.5. Fase 5: uitvoering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht]
3.5.1. De controle op de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht] omvat de algemene controle door de Architect op de conformiteit van de uitvoering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht] met het Aanbestedingsdossier en de regels van de kunst. De controle wordt uitgeoefend door middel van een periodiek bezoek aan de werf, waarvan de Architect de frequentie en het tijdstip autonoom bepaalt in functie van de aard, de omvang en de vooruitgang van de werken.
3.5.2. De controle omvat niet:
- het permanente toezicht op de werf en aanverwante taken;
- proeven op of onderzoek van xxxxxxxx, nieuwe of te hergebruiken materialen en systemen;
- keuringen van materialen.
De controle is aldus een algemeen nazicht van wat de aannemer heeft uitgevoerd of op dat ogenblik uitvoert. De Architect kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ten gevolge van zijn controle reeds uitgevoerde werken moeten afgebroken of gewijzigd worden. De Architect is evenmin verantwoordelijk voor de gebeurlijke vertraging of schade te wijten aan of gevolgen van de weigering van de aannemer om zijn fouten te
17 Schrappen wat niet past in functie van de toepasselijke gewestelijke reglementering.
herstellen of de verkeerde uitvoering van de werken door de aannemer(s) en/of de weigering van één of meer van de andere bouwpartners om gevolg te geven aan de opmerkingen vermeld in de werfverslagen en/of om de vereiste herstellingen en/of aanpassingen uit te voeren.
3.5.3. Van elk werfbezoek zal een (genummerd) verslag worden opgesteld dat aan alle belanghebbenden zal bezorgd worden. De mededeling per e-mail geldt als bewijs van verzending. Bij elke werfvergadering zal de goed- keuring van het verslagen van de vorige werfbezoeken een eerste punt vormen op de agenda.
3.5.4. De Architect is niet verantwoordelijk indien de aannemer geen gevolg geeft aan de opmerkingen vermeld in de werfverslagen of weigert om de vereiste herstellingen en/of aanpassingen uit te voeren.
3.6. Andere taken
3.6.1. Bijstand bij de voorlopige oplevering
De Architect verleent bijstand aan de Bouwheer bij de voorlopige oplevering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht] tussen aannemers en Bouwheer. De Architect adviseert de Xxxxxxxx of het werk door de aannemer of de onderaannemers werd uitgevoerd overeenkomstig de Aanbestedingsdocumenten, de afspraken tijdens de werfvergaderingen, zoals vastgelegd in de werfverslagen en de regels van de kunst. De Architect gaat na of eventuele tekortkomingen van de aannemers dienen aanleiding te geven tot herstelling of weigering van de oplevering. Het komt uitsluitend aan de Xxxxxxxx toe om te beslissen of de werken van de aannemers al dan niet worden opgeleverd en aanvaard. Indien de Xxxxxxxx voorbij gaat aan het advies van de Architect, gebeurt dit op risico van de Bouwheer die behoorlijk is ingelicht.
De Architect stelt een geschreven proces-verbaal van voorlopige oplevering, dan wel van weigering van voorlopige oplevering op. In voorkomend geval vermeldt het proces-verbaal van oplevering de nog resterende tekortkomingen van de aannemers die aanleiding geven tot een herstel of afwerking met vermelding van de termijn waarbinnen dit herstel of afwerking dient plaats te vinden, dan wel van de blijvende minwaarden.
3.6.2. Bijstand bij de definitieve oplevering
De Architect verleent bijstand aan de Bouwheer bij de definitieve oplevering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht18] tussen de aannemers en de Bouwheer. De Architect gaat na of de opleveringspunten door de aannemers werden geremedieerd en adviseert de Bouwheer of er al dan niet kan worden overgegaan tot definitieve oplevering, al dan niet met eventuele voorbehouden en/of minwaarden.
Het komt uitsluitend aan de Bouwheer toe om te beslissen of de werken van de aannemers al dan niet definitief worden opgeleverd en aanvaard. De Bouwheer kan slechts op eigen risico voorbijgaan aan het advies van de Architect.
[De definitieve oplevering van de werken in de verhouding tussen de Xxxxxxxx en de individuele kopers behoort niet tot de opdracht van de Architect.19]
3.6.3. Nazicht van de rekeningen
De Architect verleent bijstand bij het nazicht van de rekeningen. Hij adviseert de Bouwheer omtrent de juistheid van de aangerekende bedragen in het licht van de uitgevoerde werken. Dit nazicht houdt evenwel geen aanvaarding in van de facturen. De Bouwheer staat zelf in voor het betalen of betwisten van de facturen ten opzichte van zijn medecontractanten.
18 Schrappen wat niet past.
19 Invoegen indien wordt gewerkt voor een promotor-verkoper.
ARTIKEL 4. GRENZEN VAN DE TAAK VAN DE ARCHITECT
4.1. Geen volmacht
Behoudens een voorafgaande en schriftelijke overeenkomst waarmee een uitdrukkelijk en bijzonder mandaat wordt gegeven, is de Architect niet de gevolmachtigde of de lasthebber van de Bouwheer.
4.2. Geen juridisch of fiscaal adviseur
De Architect is niet de juridisch of fiscaal adviseur van de Bouwheer. Hij is niet gehouden om juridisch of fiscaal advies te verstrekken aan de Bouwheer. De Xxxxxxxx verbindt zich ertoe om in voorkomend geval op eigen kosten juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat of jurist, dan wel een accountant of fiscalist.
4.3. Verplichtingen van de aannemers
De Architect neemt de verbintenissen van de aannemers en/of leveranciers niet over en draagt geen zorg voor de bewaking van de werf. Hij staat evenmin in voor de registratie van op de werf aanwezige personeelsleden van aannemers noch voor wat betreft de controle op de eerbiediging van andere sociaalrechtelijke, fiscale en/of andere verplichtingen in hoofde van aannemers en/of leveranciers.
Er wordt hier eveneens verwezen naar artikel 8.3.1. van deze Overeenkomst.
4.4. Aard van de verbintenissen
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verbintenissen van de Architect die voortvloeien uit deze Overeenkomst uitsluitend inspanningsverbintenissen zijn. Alleen de verschillende aannemers staan borg voor de goede uitvoering van de bouwwerken en voor het respecteren van de uitvoeringstermijnen ervan.
4.5. Taken die niet behoren tot de opdracht van de Architect
De hieronder vermelde prestaties maken onder andere geen deel uit van de opdracht van de Architect:
• de Gespecialiseerde Studies zelf;
• de topografische opmetingen van het Perceel en van de bestaande toestand van de hierop aanwezige bouwwerken;
• het grondonderzoek zelf en de hiermee gepaard gaande sonderingen, graafwerken, enz….;
• de onderzoeken op het Perceel naar ondergrondse leidingen, funderingsresten en andere verborgen hindernissen;
• de opzoekingen van erfdienstbaarheden, de studie van eigendomstitels, basisaktes en reglementen van mede-eigendom;
• de ruilverkaveling;
• de opmaak van as-built-plannen en/of dossier;
• [de veiligheidscoördinatie20];
• de prestaties te leveren door de [EPB-adviseur/EPB-verslaggever];
• [het ventilatievoorontwerp (VVO) en ventilatieprestatieverslag (VPV);21]
• [de opmaak bekrachtigde archeologienota door een erkend archeoloog22;]
• het opstellen van staten van bevinding (plaatsbeschrijvingen) en allerhande vaststellingen;
• het landschapsontwerp / tuin / buiten-aanleg en uitwerking;
• de visualisaties / 3D beelden / maquettes en andere presentatiedocumenten;
• de administratieve verrichtingen voor de overname van xxxxxxxxxxxxxxx;
20 Voor zover de veiligheidscoördinator(en) wordt/worden aangesteld door de Bouwheer.
21-22 Alleen invoegen in Vlaams Gewest.
• taken met betrekking tot het aanvragen van aansluitingen voor nutsvoorzieningen, zoals riolering, gas, water, elektriciteit, telefoon, teledistributie, en andere;
• prestaties inzake het verwerven van premies, betoelagingen en dergelijke;
• prestaties ingevolge de weigering van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen], in de mate en voor zover deze prestaties niet veroorzaakt zijn door een contractuele tekortkoming van de Architect;
• prestaties inzake wijzigingen aan een ingediende aanvraag tot [stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen], het indienen van een tweede of bijkomende aanvragen tot [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelin- gen], het indienen van een regularisatieaanvraag of aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning, in de mate en voor zover deze prestaties niet veroorzaakt zijn door een contractuele tekortkoming van de Architect;
• bijkomende prestaties die kunnen voortspruiten uit een eventueel faillissement of uit tekortkomingen van de aannemers;
• de opmaak van een asbestinventaris;
• vertaling van documenten en plannen.
Deze prestaties zijn vreemd aan de opdracht van de Architect tenzij de Bouwheer de Architect een of meer van deze taken uitdrukkelijk zou toevertrouwen middels een afzonderlijke en schriftelijke overeenkomst waarin de bij- komende opdracht en het daarvoor verschuldigde bijkomende ereloon worden bepaald.
ARTIKEL 5. VEILIGHEID OP DE WERF
5.1. Algemeen
De Architect vestigt de aandacht van de Bouwheer op de bepalingen van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (in het bijzonder de artikels 14-32) en van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hierna genoemd: “KB TMB"), zoals zij van kracht zijn op de datum van het afsluiten van deze Overeenkomst.
De Architect wijst er de Bouwheer in het bijzonder op dat de ontwerpmatige uitwerking van het Project niet kan worden aangevat of verdergezet alvorens een coördinator-ontwerp is aangesteld en dat de werken niet mogen worden aangevat of verdergezet alvorens een coördinator-verwezenlijking is aangesteld.
[5.2. Aanstelling van een coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking
De Architect zal een coördinator-ontwerp en een coördinator verwezenlijking aanstellen. De Architect zal de verplichtingen die hem worden opgelegd door het KB TMB in zijn hoedanigheid van bouwdirectie belast met het ontwerp en zijn hoedanigheid van bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering naleven.
De aanstelling van de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking gebeurt door de Architect en zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst tussen de Architect en de coördinatoren.
De lasten en kosten ontstaan uit de tussenkomst van de coördinator-ontwerp en van de coördinator-verwezenlijking zijn uitsluitend ten laste van de Bouwheer. De Xxxxxxxx verbindt er zich toe om de kosten en erelonen van de coördinator-ontwerp en van de coördinator-verwezenlijking rechtstreeks als derde betaler aan de coördinator- ontwerp en aan de coördinator-verwezenlijking te betalen, na voorlegging van diens facturen door de Architect.23]
23 Indien de totale oppervlakte van de werken kleiner is dan 500 m².
[5.2. Aanstelling van een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezenlijking
5.2.1. De taken van coördinator-ontwerp en van coördinator-verwezenlijking behoren niet tot de opdracht van de Architect.
5.2.2. De Bouwheer zal een coördinator-ontwerp aanstellen tijdens de studiefase van het bouwwerk. De Bouw- heer zal erop toezien dat de coördinator-ontwerp:
1. zijn opdrachten die hem worden opgelegd door de van kracht zijnde regelgeving, en in het bijzonder de opdrachten bedoeld in artikel 11 KB TMB volledig en adequaat vervult;
2. betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk;
3. alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt de coördinator- ontwerp uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met het ontwerp, en ontvangt hij alle door deze bouwdirectie verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren;
4. xx Xxxxxxxx bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventie-dossier overmaakt.
5.2.3. Vóór het begin van de uitvoering van de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaats, stelt de Bouwheer een coördinator-verwezenlijking aan. De Bouwheer zal er op toezien dat die coördinator in het bezit gesteld wordt van een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het coördinatiedagboek en van het postinterven- tiedossier. De Xxxxxxxx ziet er eveneens op toe dat de coördinator-verwezenlijking:
1. zijn opdrachten die hem worden opgelegd door de van kracht zijnde regelgeving, en in het bijzonder de opdrachten bedoeld in artikel 22 KB TMB volledig en adequaat vervult;
2. betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van het bouw- werk;
3. alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt de coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met de uitvoering of door de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, en ontvangt hij alle door deze bouwdirecties verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren;
4. de Xxxxxxxx bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, allen aangepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, 2° tot 4° KB TMB, tegen ontvangstbewijs overmaakt.
5.2.4. De aanstelling van de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking (hierna gezamenlijk ge- noemd: de “Coördinatoren”) zal het voorwerp uitmaken van één of meer afzonderlijke, schriftelijke overeenkomsten tussen de Bouwheer en de Coördinatoren. Deze aanstellingen gebeuren in naam en voor eigen rekening van de Bouwheer. De Bouwheer gaat bij het sluiten van de overeenkomsten met de Coördinatoren na of de Coördinatoren hun beroepsaansprakelijkheid hebben verzekerd in functie van de aard en de risico’s verbonden aan het Project. De verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de Coördinatoren zal in elk geval minimaal beantwoorden aan de vereisten van de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroeps- aansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (hierna verkort geciteerd: “Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bouwsector”). De Xxxxxxxx vraagt een verzekeringsattest op als bewijs van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De Bouwheer zal een kopie van de overeenkomsten met de Coördinatoren bezorgen aan de Architect binnen de vijf (5) werkdagen nadat deze overeenkomsten werden gesloten. De Architect behoudt zich het recht voor om de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten indien en zolang de Xxxxxxxx zich niet kwijt van de hem uit dien hoofde opgelegde verplichtingen en dit zonder dat de Architect enige aansprakelijkheid draagt voor de gebeurlijke schade en/of vertragingen die hieruit zou voortvloeien.
De lasten en kosten ontstaan uit de tussenkomst van de Coördinatoren zijn uitsluitend ten laste van de Bouwheer. De erelonen van de Coördinatoren worden bijgevolg betaald door de Bouwheer.
5.2.5. De Bouwheer verklaart de van toepassing zijnde regelgeving inzake de veiligheidscoördinatie te kennen. De Bouwheer verbindt zich ertoe om de verplichtingen die hem worden opgelegd door het KB TMB na te leven, alsook de richtlijnen en instructies uitgaande van de veiligheidscoördinatoren te zullen naleven of doen naleven.24]
[5.3. Asbest
Aan de aannemers die onderhouds- of herstellingswerken, verwijderingswerken van materialen, of sloopwerken uitvoeren, legt de Bouwheer de contractuele verplichting op om, vooraleer deze werken aan te vatten, alle nodige maatregelen te nemen om de materialen te identificeren waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten.25]
ARTIKEL 6. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING
[6.1. Toepasselijke regelgeving
6.1.1. De Architect wijst de Xxxxxxxx op de EPB-regelgeving zoals onder meer vervat in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit dd. 19 november 2010, zoals zij van toepassing zijn op deze Overeenkomst. De Bouwheer bevestigt hierbij uitdrukkelijk de EPB-regelgeving te kennen en verbindt er zich toe de inhoud van het Energiedecreet te respecteren en van bij het ontwerp rekening te houden met de EPB-eisen zoals van toe- passing op het Project en de nodige middelen te voorzien in het Budget om de werken en leveringen overeenkom- stig de geldende eisen te laten plaatsvinden en het Project te laten voldoen aan de EPB-eisen.
6.1.2. De Xxxxxxxx verklaart te weten dat de werken pas mogen worden aangevat nadat een ondertekende startverklaring met voorafberekening elektronisch is ingediend door de EPB-verslaggever in naam van de Bouwheer bij de energieprestatiedatabank. De Bouwheer ziet er daarnaast op toe dat de EPB-verslaggever een EPB-aangifte opmaakt en indient binnen de door het Energiedecreet opgelegde termijnen.
6.1.3. De Architect zal alle verplichtingen naleven die hem worden opgelegd door de EPB-regelgeving en in het bijzonder door het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit dd. 19 november 2010, zoals zij van toepassing zijn op deze Overeenkomst. [Indien de Architect tijdens de uitvoering van de werken vaststelt dat er een ernstig risico bestaat dat de EPB-eisen niet gerespecteerd zullen worden, brengt hij de Bouwheer en de ver- slaggever hiervan per aangetekende brief zo snel mogelijk op de hoogte.26][ [De Architect is slechts gehouden tot de controle op de naleving van de EPB-eisen in zoverre hij belast is met de controle op de uitvoering van de Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht. Als de Architect tijdens deze controle vaststelt dat er een ernstig risico bestaat dat de EPB-eisen niet gerespecteerd zullen worden, brengt hij de Bouwheer en de EPB-verslaggever hier- van per aangetekende brief zo snel mogelijk op de hoogte.27]
6.2. Aanstelling EPB-verslaggever
6.2.1. De taak van EPB-verslaggever behoort niet tot de opdracht van de Architect. De Bouwheer zal tijdig en in elk geval voor de aanvang van de werken in eigen naam en voor eigen rekening een EPB-verslaggever aanstellen. De erelonen, kosten en lasten, verbonden aan de tussenkomst van de verslaggever, worden door de Xxxxxxxx rechtstreeks aan de EPB-verslaggever betaald. De Architect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fouten van de EPB-verslaggever.
24 Indien de totale oppervlakte van de werken gelijk is aan of groter dan 500 m².
25 Invoegen Ingeval er onderhouds- of herstellingswerken, verwijderingswerken van materialen, of sloopwerken worden uitge- voerd.
26 Xxxxxxx de opdracht van de Architect niet beperkt is tot de Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht.
27 Xxxxxxx de opdracht van de Architect beperkt is tot de Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht.
De aanstelling van de EPB-verslaggever zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Bouwheer en de EPB-verslaggever. De Bouwheer zal een kopie van deze overeenkomst bezorgen aan de Architect binnen de vijf (5) werkdagen na het afsluiten ervan. De Bouwheer gaat bij het sluiten van de over- eenkomst met de EPB-verslaggever na of de EPB-verslaggever zijn beroepsaansprakelijkheid heeft verzekerd en vraagt het verzekeringsattest op. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal in elk geval minimaal beantwoor- den aan de vereisten van de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bouwsector.
6.2.2. De Bouwheer ziet er op toe dat de EPB-verslaggever, alsook alle gespecialiseerde studiebureaus, de aannemers en alle andere tussenkomende partijen in het bouwgebeuren de EPB-eisen en verplichtingen gesteld door de EPB-regelgeving naleven.
6.2.3. De Bouwheer draagt als aangifteplichtige als enige de verantwoordelijkheid voor het naleven van de EPB- eisen, het aanstellen van de EPB-verslaggever en het tijdig indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte door de EPB-verslaggever.
6.3. Ventilatie
De Bouwheer is ertoe gehouden om voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp te laten op- maken. De Bouwheer is ertoe gehouden om na de uitvoering van de werkzaamheden een ventilatieprestatieverslag te laten opstellen, inclusief – indien van toepassing – meetrapporten van de mechanische debieten van het ge- plaatste systeem. Dit verslag wordt getoetst aan de prestatiecriteria van de nieuwe ‘STS-P 73-1 – Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’.28]
[6.1. Toepasselijke regelgeving
6.1.1. De Architect wijst de Xxxxxxxx op de EPB-regelgeving zoals onder meer vervat in het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en zijn uitvoeringsbesluiten, zoals zij van toepassing zijn op deze Over- eenkomst. De Bouwheer bevestigt hierbij uitdrukkelijk de EPB-regelgeving te kennen en verbindt er zich toe de in- houd van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing te respecteren en van bij het ontwerp rekening te houden met de EPB-eisen zoals van toepassing op het Project en de nodige middelen te voorzien in het Budget om de werken en leveringen overeenkomstig de geldende eisen te laten plaatsvinden en het Project te laten voldoen aan de EPB-eisen.
6.1. 2. De Architect zal alle verplichtingen naleven die hem worden opgelegd door de EPB-regelgeving en in het bijzonder door het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en zijn uitvoeringsbesluiten, zoals zij van toepassing zijn op deze Overeenkomst.
6.2. Aanstelling EPB-adviseur
6.2.1. De taak van EPB-adviseur behoort niet tot de opdracht van de Architect. De Bouwheer zal tijdig en in elk geval uiterlijk op het tijdstip waarop het EPB-voorstel moet worden opgemaakt, in eigen naam en voor eigen rekening een EPB-adviseur aanstellen. De erelonen, kosten en lasten, verbonden aan de tussenkomst van de EPB- adviseur, worden door de Xxxxxxxx rechtstreeks aan de EPB-adviseur betaald. De Architect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fouten van de EPB-adviseur.
De aanstelling van de EPB-adviseur zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Bouwheer en de EPB-verslaggever. De Bouwheer zal een kopie van deze overeenkomst bezorgen aan de Architect binnen de vijf (5) werkdagen na het afsluiten ervan. De Bouwheer gaat bij het sluiten van de over- eenkomst met de EPB-adviseur na of de EPB-adviseur zijn beroepsaansprakelijkheid heeft verzekerd en vraagt het verzekeringsattest op. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal in elk geval minimaal beantwoorden aan de vereisten van de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bouwsector.
28 Indien regelgeving Vlaams Gewest van toepassing.
De Bouwheer verwittigt [het Brussels Instituut voor Milieubeheer29/de vergunningverlenende overheid30], van elke verandering EPB-adviseur of architect wanneer die verandering vóór het indienen van de EPB-aangifte plaats- vindt.
6.2.2. De Bouwheer ziet er op toe dat de EPB-adviseur, alsook alle gespecialiseerde studiebureaus, de aan- nemers en alle andere tussenkomende partijen in het bouwgebeuren de EPB-eisen en verplichtingen gesteld door de EPB-regelgeving naleven.
6.2.3. De Bouwheer ziet er op toe dat de EPB-adviseur, alsook alle gespecialiseerde studiebureaus, de aan- nemers en alle andere tussenkomende partijen in het bouwgebeuren de EPB-eisen en verplichtingen gesteld door de EPB-regelgeving naleven.
ARTIKEL 7. GESPECIALISEERDE STUDIEBUREAUS
7.1. Tijdige aanstelling van de gespecialiseerde studiebureaus
De gespecialiseerde studiebureaus zoals een studiebureau stabiliteit en een studiebureau technieken en/of andere specialisten (hierna gezamenlijk genoemd de “Gespecialiseerde Studiebureaus) worden tijdig en op zijn kosten door de Bouwheer aangeduid met voorafgaande instemming van de Architect. De uitvoering van de grondonder- zoeken en de Gespecialiseerde Studies behoort niet tot de opdracht van de Architect. Hiervoor worden afzonder- lijke overeenkomsten opgemaakt tussen de firma die de grondonderzoeken uitvoert en de Bouwheer, alsook tussen elk van de Gespecialiseerde Studiebureaus en de Bouwheer, die er zich toe verbindt de Gespecialiseerde Studie- bureaus tevens te gelasten met de controle op de uitvoering van de werken waarop hun studies betrekking hebben
De erelonen van de Gespecialiseerde Studies zijn niet begrepen in het ereloon van de Architect. De erelonen, kosten en lasten, verbonden aan de tussenkomst van de Gespecialiseerde Studiebureaus, worden door de Bouw- heer rechtstreeks aan de Gespecialiseerde Studiebureaus betaald.
De Bouwheer bezorgt de Architect binnen de vijf (5) werkdagen ter kennisname een kopie van de overeenkomst(en) die afgesloten worden tussen de Bouwheer en Gespecialiseerde Studiebureaus, ten einde zijn coördinatietaak op- timaal te vervullen, zonder dat de aansprakelijkheid van de Architect echter op enige wijze kan in gedrang komen voor de inhoud van deze overeenkomst(en).
7.2. Verzekeringen
De Bouwheer draagt er zorg voor dat de Gespecialiseerde Studiebureaus afdoende verzekerd zijn voor de totaliteit van hun beroepsaansprakelijkheid met betrekking tot hun opdracht en rekening houdend met de specifieke risico’s verbonden aan het Project en hun opdrachten.
[Onverminderd het voorgaande, zal de Bouwheer er zorg voor dragen dat het studiebureau stabiliteit en het studiebureau technieken in elk geval gedekt zijn door een verzekering die minimaal beantwoordt aan de vereisten van de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect voor zover op hen van toepassing (hierna genoemd de “Wet-Peeters I”).31]
29 Voor nieuwe of zwaar gerenoveerde EPB-eenheden.
30 Voor de eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden met vergunning
31 In zoverre de Wet-Peeters I van toepassing is.
[De Bouwheer zal er daarbij op toezien dat het studiebureau stabiliteit en het studiebureau technieken de door de Wet-Peeters I verplichte verzekeringsovereenkomst tijdig afsluiten en dat zij in elk geval vóór de aanvang van de werken een verzekeringsattest bezorgen aan de Bouwheer en de Architect waaruit blijkt dat zij hebben voldaan aan de verzekeringsplicht opgelegd door de Wet-Xxxxxxx X. De Bouwheer verbindt zich ertoe enkel Gespeciali- seerde Studiebureaus aan te stellen en toe te laten op de werf die dit attest voorleggen. De Bouwheer zal de Architect tijdig op de hoogte brengen van de geplande tussenkomst van de verzekeringsplichtige Gespecialiseerde Studiebureaus32]
De verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de Gespecialiseerde Studiebureaus zal [in elk geval/tevens33] minimaal beantwoorden aan de vereisten van de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bouw- sector.
7.3. Taken Architect
7.3.1. De opdracht van de Architect inzake de Gespecialiseerde Studies beperkt zich tot:
• het verifiëren dat de studies van de Gespecialiseerde Studiebureaus overeenstemmen met het architectuurontwerp;
• het geven van de nodige richtlijnen aan de Gespecialiseerde Studiebureaus met het oog op de coördinatie van de respectievelijke Gespecialiseerde Studies en controle die de Gespecialiseerde Studiebureaus uitvoeren op de uitvoering van de werken;
• de integratie van de studies van de Gespecialiseerde Studiebureaus in het architectuurontwerp.
7.3.2. De Gespecialiseerde Studiebureaus zijn zelf aansprakelijk voor de uitvoering van de studie, de ver- tragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, alsmede voor de controle op de werken waarop de door hen opgemaakte Gespecialiseerde Studies betrekking hebben.
ARTIKEL 8. VEILIGHEID OP DE WERF
8.1. Voorafgaand aan de fase voorontwerp
Vooraleer de voorontwerpfase wordt aangevat, bezorgt de Bouwheer aan de Architect alle mogelijke documenten die betrekking hebben op het Perceel en het Project, zoals eigendomstitels, een afpalingsplan met de juiste ter- reingegevens met afpalingen en terreinhoogten, de stedenbouwkundige voorschriften, resultaten van de grond- sondering (draagvermogen en grondwaterstand), alle werkelijke en persoonlijke lasten alsmede alle gebeurlijke publieke of private erfdienstbaarheden, eventuele historiek van reeds aangevraagde goedgekeurde, dan wel geweigerde vergunningsaanvragen met betrekking tot het goed en alle andere nuttige inlichtingen waarover hij beschikt. De Architect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de door de Bouwheer verstrekte inlichtingen en documenten.
Indien nodig stelt de Xxxxxxxx op zijn kosten een landmeter aan ten einde de nodige opmetingsplannen op te stellen met de juiste terreinbegrenzing van het Perceel, de opmeting van de terreinhoogten en de opmeting van bestaande gebouwen op het Perceel en van de naburige gebouwen. In voorkomend geval draagt de Xxxxxxxx er zorg voor dat de beroepsaansprakelijkheid van de aangestelde landmeter-expert gedekt is door een verzekering die minimaal beantwoordt aan de vereisten van de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bouw- sector.
32 In zoverre de Wet-Peeters I van toepassing is en het studiebureau stabiliteit en het studiebureau technieken een individuele verzekeringsovereenkomst afsluiten zoals bedoeld in de Wet Xxxxxxx X.
33 In zoverre de Wet-Peeters I van toepassing is, het woord “tevens” gebruiken. In zoverre de Wet-Peeters I niet van toepassing is, de woorden “in elk geval” gebruiken.
Indien nodig stelt de Bouwheer tijdig een firma aan die belast wordt met het uitvoeren van de nodige grondon- derzoeken en bodemsonderingen.
De Bouwheer zorgt voor de tijdige aanstelling van de Gespecialiseerde Studiebureaus, de [EPB-adviseur/EPB- verslaggever] en – zo hij daartoe verplicht is – de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking, en een tijdige uitvoering van diverse taken die geen deel uitmaken van de opdracht van de Architect.
8.2. Verbintenissen in de fase aanvraag van een [stedenbouwkundige vergunning/omgevings- vergunning voor stedenbouwkundige handelingen]
[De Bouwheer ondertekent de documenten nodig voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en dient het bouwaanvraagdossier in bij de bevoegde overheden. De Bouwheer stelt de Architect een kopie van de ont- vangstbewijzen ter beschikking.34] [De Bouwheer tekent de aanvraag tot het bekomen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen digitaal in het omgevingsloket.35] De Bouwheer wendt persoonlijk en op zijn kosten ieder noodzakelijk rechtsmiddel aan tegen de betrokken overheid of derden.
Indien nodig verzorgt de Bouwheer ook de verlenging van de [omgevingsvergunning /stedenbouwkundige vergun- ning36].
De Bouwheer verzorgt de melding aan de bevoegde overheden van de aanvang van de werken.
8.3. Voorafgaand aan de aanvang van de werken
8.3.1. De Bouwheer stelt met bijstand van de Architect bekwame en solvabele aannemers aan, die een bewijs van erkenning voor de hen toevertrouwde werken kunnen voorleggen. Hij legt zijn keuze voorafgaandelijk voor aan de Architect. Indien de Architect een ernstig voorbehoud maakt met betrekking tot de bekwaamheid en de solva- biliteit van één van de aannemers die de Bouwheer wil aanstellen, laat hij dit per aangetekend schrijven weten aan de Bouwheer.
[Xx Xxxxxxxx onderzoekt voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomsten met de aannemers via de web- site xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx het bestaan van fiscale en/of sociale schulden en gebeurlijke inhoudingsplichten bij de betrokken aannemer ten behoeve van fiscale en/of sociaalrechtelijke overheden. De Bouwheer zal geen aan- nemers aanstellen waarvan uit dit onderzoek blijkt dat zij fiscale en/of sociale schulden hebben die nopen tot een inhoudingsplicht.37]
[De Bouwheer zal er zorg voor dragen dat de aannemers afdoende gedekt zijn door een verzekering die minimaal beantwoordt aan de vereisten van de Wet-Peeters I, rekening houdende met de aard en de omvang van het Project en de risico’s eraan verbonden.38]
[Xx Xxxxxxxx zal er op toezien dat de aannemers de door de Wet-Peeters I verplichte verzekeringsovereenkomst tijdig afsluiten en dat zij in elk geval vóór de aanvang van de werken een verzekeringsattest bezorgen aan de Bouwheer en de Architect waaruit blijkt dat zij hebben voldaan de verzekeringsplicht opgelegd door de Wet- Xxxxxxx X. De Bouwheer verbindt zich ertoe enkel aannemers aan te stellen en toe te laten op de werf die dit attest voorleggen. De Bouwheer zal de Architect tijdig op de hoogte brengen van de geplande tussenkomst van de verzekeringsplichtige aannemer.39]
34 Clausule voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
35 Clausule voor het Vlaamse Gewest.
36 Schrappen wat niet past in functie van de toepasselijke gewestelijke reglementering
37 Bij consumenten geldt geen inhoudingsplicht als de Bouwheer-natuurlijke persoon louter voor privédoeleinden handelt. In dat geval mag deze zin dus worden weggelaten.
38-39 In zoverre de Wet-Peeters I van toepassing is.
8.3.2. De Bouwheer stelt de Architect bij aangetekend schrijven in kennis van het afleveren van de [steden- bouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen40] en bezorgt de Architect een kopie van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen41] en haar bijlagen binnen de vijf (5) werkdagen nadat hij deze vergunning heeft ontvangen en in elk geval vooraleer de werken worden aangevat.
Uiterlijk tien (10) werkdagen voor de aanvang van de bouwwerken, stelt de Bouwheer de Architect schriftelijk in kennis van de aanvangsdatum van de werken en datum van het uitzetten van het gebouw door de aannemer.
De Architect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in de uitvoering, de niet-naleving van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen] of andere nadelige gevolgen voor de Bouwheer of derden die hun oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de voormelde schriftelijke kennisgevingen. De Bouwheer vrijwaart de Architect voor alle aanspraken van derden die hun grondslag vinden in de niet of niet-tijdige mededeling van de het afleveren van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen], de aanvangsdatum van de werken en/of datum van het uitzetten van het gebouw door de aannemer.
8.3.3. Indien de Xxxxxxxx zelf werken wenst uit te voeren, zal hij alvorens enig werk wordt aangevat met de Architect overeenkomen welke werken hij in eigen beheer zal uitvoeren en werken door een aannemer moeten worden uitgevoerd, zulks in functie van de aard en moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken en de technische bekwaamheid van de Bouwheer. De Bouwheer kan daarbij niet voorbijgaan aan het advies van de Architect.
De Bouwheer zal met de Architect ook voorafgaand aan de uitvoering van enig werk een bindende planning over- eenkomen met betrekking tot de werken die de Bouwheer zelf zal uitvoeren ten einde de Architect in staat te stellen de door de Xxxxxxxx in eigen beheer uitgevoerde werken te controleren in de mate waarin deze controle tot de opdracht van de Architect behoort.42
De Bouwheer die zelf werken uitvoert, zal zich hiervoor verzekeren.
8.4. Tijdens de uitvoering van de werken
8.4.1. De Bouwheer verricht geen enkele betaling indien hij niet in het bezit is van de in het lastenboek of de aannemingsovereenkomst voorziene documenten. De Bouwheer legt elke vorderingsstaat of factuur van een aan- nemer voorafgaand aan de betaling ter nazicht aan de Architect voor. [Voorafgaand aan elke betaling aan enige aannemer zal de Xxxxxxxx via de website xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx het bestaan van fiscale en/of sociale schulden en de gebeurlijke inhoudingsplichten bij de betrokken aannemer ten behoeve van fiscale en/of sociaal- rechtelijke overheden nagaan en in voorkomend geval de inhoudingen en doorstortingen ten voordele van de RSZ en/of fiscus verrichten.43]
8.4.2. De Xxxxxxxx die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe technisch bekwaam. Wanneer de Xxxxxxxx zelf materialen bestelt, zorgt hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich bevoegd om deze materialen te keuren en hun conformiteit met het beschrijvend bestek na te gaan.
[De Xxxxxxxx die werken in zelfbouw uitvoert, zal in zelf uitsluitend die werken uitvoeren waarvan in overleg met de Architect is overeengekomen dat ze door de Xxxxxxxx zelf kunnen worden uitgevoerd en op de momenten op- genomen in de bindende planning. Mocht lopende de uitvoering door de Architect vastgesteld worden dat deze technische bekwaamheid om de werken uit te voeren niet aanwezig is, dan komen Partijen overeen dat de Bouw- heer alsnog beroep zal doen op een bekwame en solvabele aannemer. De Bouwheer verbindt zich ertoe de Architect in elk geval zeer regelmatig en minstens tweemaal per week per e-mail op de hoogte te houden van de vooruitgang van de werken, ten einde de Architect in de mogelijkheid te stellen om de controle op deze werken optimaal te organiseren.44]
40-41 Schrappen wat niet past in functie van de toepasselijke gewestelijke reglementering
42 Ingeval wordt gewerkt met een zelfbouwer.
43 Bij consumenten geldt geen inhoudingsplicht als de Bouwheer-natuurlijke persoon louter voor privédoeleinden handelt. In dat geval mag deze zin dus worden weggelaten.
44 Xxxxxxx van zelfbouwers.
8.4.3. De Bouwheer zal de aannemers in gebreke stellen wanneer zij de opmerkingen van de Architect niet op- volgen. Hij doet in voorkomend geval het nodige om de in gebreke blijvende aannemers de nodige contractuele sancties op te leggen of te laten opleggen.
8.5. Algemeen
8.5.1. De Bouwheer verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te beschikken om deze Overeenkomst en de aannemingsovereenkomsten na te komen.
8.5.2. De Xxxxxxxx komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de Architect en geeft geen richtlijnen aan de aannemers zonder medeweten en instemming van de Architect.
8.6. Verzekeringen
De Bouwheer verbindt er zich toe om voorafgaandelijk aan het begin van de werken voor de uit te voeren werken een polis “Alle Bouwplaats Risico Verzekering” (ABR) af te sluiten met waarborgen voor (1) de schade aan het werk, inclusief de schade of het verlies te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de be- rekeningen of de plannen (met inbegrip van het foutief gedeelte), evenals de schade of het verlies te wijten aan het eigen gebrek van de materialen, (2) de schade aan de bestaande gebouwen (voor zover aanwezig), en (3) de aansprakelijkheid ten opzichte van derden inclusief de foutloze aansprakelijkheid op basis van artikel 544 BW en de gekruiste aansprakelijkheid.
De Bouwheer draagt er zorg voor dat alle aannemers, Gespecialiseerde Studiebureaus en de Architect als verzekerden gedekt zijn in de ABR-polis en neemt – voor zover vereist door de verzekeraar voor de dekking van de gespecialiseerde studiebureaus en de Architect – de erelonen van de gespecialiseerde studiebureaus en de Architect op in de verzekerde waarde van werken. De Bouwheer draagt er zorg voor dat de ABR-polis voorziet in een onvoorwaardelijke afstand van verhaal ten aanzien van de verzekerden ongeacht of zij al dan niet gedekt zijn door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Het verzekerd kapitaal van de ABR-polis moet minstens gelijk zijn aan de volledige waarde van de op te richten en/of te verbouwen gebouwen en eventueel de waarde van de bestaande gebouwen in de omgeving, te verhogen met de erelonen van Architect, de Gespecialiseerde Studiebureaus en de Coördinatoren reeds van bij de aanvang mede te delen aan de verzekeraar
De Bouwheer verbindt zich er verder toe alle verplichtingen als verzekeringnemer en verzekerde in de ABR-polis strikt na te leven, alsook – indien nodig – te voorzien in de verhoging van het verzekerd kapitaal en/of de verlenging van de bouw-, montage- en testtermijn.
De Xxxxxxxx verbindt zich er toe, ten laatste bij de aanvang van de werken, een attest uitgaande van een erkende verzekeringsmaatschappij voor te leggen waaruit blijkt dat een ABR-polis werd afgesloten die voldoet aan de hogervermelde voorwaarden. Indien de Bouwheer de ABR-polis niet afsluit, vrijwaart de Bouwheer de Architect voor alle nadelige gevolgen van het niet afsluiten van deze polissen.
8.7. Optische rookmelders
[Xx Xxxxxxxx verklaart op de hoogte te zijn gesteld door de Architect omtrent het Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders Dit decreet bepaalt dat alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist, moeten uitgerust worden met correct geïnstalleerde rookmelders. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerken moet worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.
Onder een rookmelder moet wordt verstaan een apparaat conform NBN EN 14604 dat reageert op de rook- ontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is. Het is aan de Bouwheer om de nodige initiatieven te nemen om minstens de voorziene (en correcte) rookmelders aan te schaffen en correct te laten bevestigen. De Architect kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze niet (of niet correct) worden aangebracht.45]
[Xx Xxxxxxxx verklaart op de hoogte te zijn gesteld door de Architect van het Besluit van 15 april 2004 tot be- paling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen. Dit besluit bepaalt dat elk lokaal op het evacuatietraject in te huur gestelde woningen moet voorzien zijn van een door BOSEC gelijk- aardig erkend Europees organisme gecertificeerde rookmelder. De rookmelder mag niet van het ionische type zijn en dient uitgerust te zijn met een ingebouwde batterij met een levensduur van meer dan vijf jaar of aangesloten te zijn op het elektrisch stroomnet (220 V). In het laatste geval is er een noodbatterij voorzien voor het verzekeren van de goede werking van het toestel bij stroomonderbrekingen. Het is aan de Bouwheer om de nodige initiatieven te nemen om minstens de voorziene (en correcte) rookmelders aan te schaffen en correct te laten plaatsen volgens de regels der kunst, zoals vermeld in bijlage I van het voormeld besluit van 15 april 2004. De Architect kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze niet (of niet correct) worden aangebracht.46]
[8.8. Verplichte keuring van privé-riolering
De Bouwheer wordt gewezen op de verplichte keuring van privérioleringen volgens het ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 28 juni 2011 betreffende de keuring en de binneninstal- latie van de privéwaterafvoer. Vóór de eerste ingebruikname dient een attest van conformiteit afgeleverd te worden door een erkende keurder. De keuring kan pas plaatsvinden als alle aansluitpunten aanwezig zijn in de woning. De Bouwheer is verantwoordelijk voor de aanvraag van de keuring en de communicatie met de waterbeheerder en keurder. De Bouwheer staat in voor het verzamelen van alle nodige bewijsstukken voor de keuring, zijnde plannen vergunde toestand, foto’s van de uitgevoerde toestand, eventueel facturen met betrekking tot de riolering.47]
8.9. Grondverzet
Wanneer zulks vereist is overeenkomstig Hoofdstuk XIII van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en Hoofdstuk XIII van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, zal de Xxxxxxxx op zijn kosten in overleg met de Architect een erkende bodemsaneringsdeskundige aanstellen, alsook alle decretale en reglementaire verplichtingen inzake grondverzet naleven.48]
8.10. Ondergrondse kabels en leidingen
De Xxxxxxxx neemt in zijn overeenkomsten met de aannemers op dat zij verantwoordelijk zijn voor opzoekingen en enquêtes naar ondergrondse kabels en leidingen en andere verborgen hindernissen.
45 Indien een woning en regelgeving Vlaams Gewest van toepassing.
46 Indien regelgeving Brussel Hoofdstedelijk Gewest van toepassing en woning bestemd is voor verhuur.
47 Alleen invoegen indien regelgeving Vlaams Gewest van toepassing is.
48 Alleen invoegen indien regelgeving Vlaams Gewest van toepassing is.
ARTIKEL 9. KOSTEN EN ERELONEN
9.1. Bepaling van het basisereloon
[Het basisereloon van de Architect voor de uitvoering van de architectuuropdracht omschreven in artikel 3 van deze Overeenkomst wordt forfaitair vastgelegd op [bedrag in letters] euro ([bedrag in cijfers] euro) inclusief BTW.
Dit ereloon staat in overeenstemming met het Voorlopige ramingsbedrag. Indien de uiteindelijke kostprijs voor de uitvoering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht het Voorlopige Ramingsbedrag met meer dan 20 % overstijgt, wordt dit forfaitaire ereloonbedrag evenredig verhoogd, in zoverre deze verhoging niet te wijten is aan fouten van de Architect.49]
[Het basisereloon van de Architect voor de uitvoering van de architectuuropdracht omschreven in artikel 2 van deze Overeenkomst bedraagt % op de totale bouwkost (exclusief BTW) van [het volledig afgewerkte
gebouw/de Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht50] (hierna genoemd de “Totale Bouwkost”).
De Totale Bouwkost omvat de totale waarde en/of kostprijs van de [werken/de Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht], dit wil zeggen alle kosten die de Bouwheer maakt voor de uitvoering van de [werken/de Werken Ruw- bouw, Water- en Winddicht] die nodig zijn voor de verwezenlijking van het Project [tot de volledige voltooiing ervan51]. In de Totale Bouwkost is de waarde van de door de Xxxxxxxx zelf uitgevoerde werken en de door de Bouwheer geleverde materialen inbegrepen, evenals van eventuele prijsherzieningen. Indien werken door de Bouw- heer zelf worden uitgevoerd, in geval van uitstel van werken, in geval van ontbreken van facturen, of in geval van onregelmatig lage aannemingsprijzen, wordt voor de bepaling van de Totale Bouwkost, de waarde van de betrokken werken berekend op een raming van de aannemingsprijs van deze werken tegen gemiddelde marktconforme prijzen. Voor de werken uitgevoerd door aannemers wordt uitgegaan van de eindstaat van de aannemers.
Voor de bepaling van de Totale Bouwkost wordt geen rekening gehouden met waardeverminderingen, herstel- lingskosten, boeten of schadevergoedingen opgelegd aan of betaald door een aannemer, noch met kortingen af- gesproken tussen de Bouwheer en de aannemers. Bij minwerken tijdens de uitvoering van de werken door schrapping door de Xxxxxxxx blijft het ereloon op de voorgaande fasen behouden.
Het ereloon wordt voorlopig berekend op
- het Voorlopige Ramingsbedrag voor de voorschotten tot en met de ereloonschijf die betrekking heeft op het voorontwerp;
- het Budget voor de daarop volgende voorschotten tot en met de ereloonschijf die betrekking heeft op het opstellen van het Aanbestedingsdossier;
- de gunningbedragen voor de daarop volgende voorschotten tot en met de ereloonschijven die betrekking hebben op de uitvoering van de [werken/de voorlopige oplevering52].
De uiteindelijke verrekening gebeurt bij de [voorlopige oplevering/definitieve oplevering] op basis van de Totale Bouwkost.]53
9.2. Vergoeding van bijkomende prestaties
Indien de Bouwheer de Architect belast met prestaties die niet zijn inbegrepen in zijn opdracht zoals bepaald door artikel 4.5. van deze Overeenkomst, is de Architect, naast het basisereloon bepaald in artikel 9.1. van deze Overeenkomst, gerechtigd op een bijkomend ereloon. Behoudens anders luidend akkoord tussen Partijen worden deze bijkomende prestaties in regie vergoed op basis van volgende tarieven (inclusief BTW):
architect, Interieurarchitect of ingenieur | .................... | euro/uur incl. BTW |
bouwkundige of tekenaar | .................... | euro/uur incl. BTW |
administratieve kracht | .................... | euro/uur incl. BTW |
49 Xxxxxxx van forfaitair ereloon.
50 Aan te passen in functie van de gewenste berekeningsbasis.
51 Toe te voegen ingeval de afwerking tot de opdracht van de Architect behoort.
52 Al naar de laatste schijf al dan niet die van de VO is.
53 Ingeval van procentuele berekening.
Deze bijkomende prestaties maken deel uit van een voorafgaande en schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. In voormelde overeenkomst worden de prestaties en de wijze van bijkomende vergoeding bepaald en wordt tevens de impact van de bijkomende prestaties op de voorziene planning voor het Project begroot en desgevallend aan- gepast.
9.3. Documenten
Alle documenten, tekeningen, specificaties, meetstaten en verslagen, enz. zullen in het Nederlands worden opgesteld. De kosten van eventuele vertalingen zijn niet in het ereloon van de Architect begrepen. Alle finale documenten worden aan de Bouwheer digitaal overgemaakt in PDF.
In het ereloon van de Architect zijn # papieren exemplaren en 1 digitaal exemplaar (bezorgd op digitale informa- tiedrager (DVD / USB stick) of via e-mail) begrepen van alle documenten die noodzakelijk zijn voor de opdracht van de Architect, waaronder het Aanbestedingsdossier. De Bouwheer staat zelf in voor de bestelling van bij- komende papieren exemplaren bij een drukker of een copycenter.
Bijkomende papieren exemplaren die door de Opdrachgever, dan wel door een aannemer worden gevraagd aan de Architect, worden bijkomend aan de Bouwheer aangerekend aan de volgende kostprijzen (inclusief BTW):
AARD | PRIJS | |
Analoog Kopie A4 zwart-wit | ................ | EURO incl. BTW / stuk |
Kopie A4 kleur | ................ | EURO incl. BTW / stuk |
Kopie A3 zwart-wit | ................ | EURO incl. BTW / stuk |
Kopie A3 kleur | ................ | EURO incl. BTW / stuk |
Afdruk plan zwart-wit | ................ | EURO incl. BTW / stuk |
Afdruk plan kleur | ................ | EURO incl. BTW / stuk |
Digitaal Meetstaat | ................ | EURO incl. BTW / e-mail |
9.4. Opeisbaarheid van het ereloon
[Het ereloon bepaald in artikel 9.1. van deze Overeenkomst is opeisbaar als volgt:
- % als voorschot
- % opeisbaar evenredig bij de voltooiing van het voorontwerp
- % opeisbaar evenredig bij de voltooiing van het definitief ontwerp
- % bij indienen van de aanvraag tot [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen]
- % bij bekomen van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouw-
kundige handelingen]
- % opeisbaar na het opstellen van het Aanbestedingsdossier
- % na contracteren aannemer of bij ontstentenis de aanvang van de werken# % opeisbaar even-
redig met de vordering van de werken, opgesplitst als volgt: o ........................ bij ;
o ........................ bij ;
o ........................ bij ;
- [. % opeisbaar bij voorlopige oplevering54
- saldo bij [voorlopige oplevering/definitieve oplevering]55]
54 Indien er nog een saldo is bij definitieve oplevering.
55 Optie 1 zowel bij forfaitair als procentueel ereloon mogelijk.
[Het ereloon bepaald in artikel 9.1. van deze Overeenkomst is opeisbaar als volgt (bedragen inclusief BTW): [bedrag in letters] ([bedrag in cijfers])
- .................................................... ( ) euro als voorschot;
- .................................................... ( ) bij de voltooiing van de fase voorontwerp
- .................................................... ( ) bij de voltooiing van de fase definitief ontwerp
- .................................................... ( ) bij het indienen van de [stedenbouwkundige ver-
gunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen]
- .................................................... ( ) bij het bekomen van de [stedenbouwkundige ver-
gunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen]
- .................................................... ( ..................... ) na het opstellen van het Aanbestedingsdossier
- .................................................... ( ) na contracteren aannemer of bij ontstentenis
de aanvang van de werken
- .................................................... ( ) opeisbaar evenredig met de vordering van de
werken, opgesplitst als volgt:
o o ........................ bij ;
o o ........................ bij ;
o o ........................ bij ;
- .................................................... ( ) bij de voorlopige oplevering
- .................................................... ( ) bij de definitieve oplevering56]57
9.5. Betalingsvoorwaarden
De betalingen van het ereloon zullen geschieden binnen de veertien (14) kalenderdagen volgend op de postdatum van de factuur op rekeningnummer van de Architect.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebre- kestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd à rato van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van tweeënzestig euro en vijftig eurocent (62,50 euro) alsmede een verwijlintrest van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur.
De Architect is gerechtigd zijn prestaties op te schorten indien een factuur niet is betaald uiterlijk binnen de vijf- endertig (35) kalenderdagen volgend op de postdatum van de factuur en nadat per e-mail een ingebrekestelling werd verstuurd waarop geen betaling is gevolg binnen de tien (10) kalenderdagen volgend op de datum van de e- mail, en dit zonder dat de Bouwheer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In voorkomend geval stelt de Architect de Bouwheer, de aannemer(s), de vergunningverlenende overheid en de bevoegde provinciale raad van de Orde van de Architecten hiervan op de hoogte per aangetekend schrijven.
9.6. Financiële gevolgen van wijzigingen
Wanneer de Architect op vraag van de Bouwheer, van een derde of van een bestuurlijke overheid wijzigingen aan het ontwerp en/of aan andere documenten dient aan te brengen, en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak zijnde definitieve ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de Architect, naast het basisereloon bepaald in artikel 9.1. van deze Overeenkomst, aanspraak maken op een bijkomende vergoeding in regie voor de bijkomende prestaties die worden geleverd om de definitieve ontwerpen aan te passen, zulks aan de tarieven bepaald in artikel 9.2. van deze Overeenkomst.
9.7. Termijnverlengingen
De uitvoeringstermijn voor de werken wordt geschat op maanden. Indien deze uitvoeringstermijn met meer
dan drie maanden verlengd wordt omwille van omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout van de Architect, zullen alle prestaties van de Architect geleverd na het verstrijken van de derde maand termijnverlenging, in regie
56 Indien saldo bij definitieve oplevering.
57 Optie 2, alleen bij forfaitair ereloon.
worden uitgevoerd, recht geven op een bijkomende ereloonvergoeding berekend volgens de ereloontarieven bepaald in artikel 7.2. van deze Overeenkomst.
9.8. BTW
De BTW op de erelonen is ten laste van de Bouwheer. De BTW is noch in de eenheidsprijzen begrepen, noch in de berekeningen vervat.
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT EN VERZEKERING
10.1. Aansprakelijkheid van de Architect
10.1.1. De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid van de Architect neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering van de [werken/ Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht].
De voorlopige oplevering van de [werken/ Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht] houdt tevens de aanvaarding in van de diensten van de Architect door de Bouwheer. De diensten van de Architect worden eveneens geacht aanvaard te zijn door de Xxxxxxxx op het vroegste van volgende momenten:
- de voorbehoudloze betaling van de saldofactuur met betrekking tot de architectuuropdracht;
- de voorbehoudloze bewoning of ingebruikname van het Project;
- de aanstelling van een opvolgende architect.
10.1.2. De gemeenrechtelijke aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken na aanvaarding wordt con- ventioneel beperkt tot een periode van 3 jaren na de aanvaarding van de diensten van de Architect. Elke rechts- vordering uit dien hoofde moet op straffe van verval worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de Xxxxxxxx kennis had of had moeten hebben van het gebrek.
10.1.3. De Bouwheer aanvaardt dat de Architect nooit ter vrijwaring kan geroepen worden uit hoofde van foutloze hinder uit nabuurschap (artikel 544 Burgerlijk Wetboek).
10.1.4. De Architect is tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid gehouden indien de Bouwheer afwijkt van de door de overheidsinstanties goedgekeurde plannen of tekeningen. De Bouwheer zal de Architect vrijwaren indien de Architect aansprakelijk zou worden gehouden in geval van overtredingen op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening ingevolge een feit te wijten aan de Bouwheer.
De Architect kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze is te wijten aan een fout in zijn hoofde.
De Architect is evenmin aansprakelijk, zelfs niet in ondergeschikte orde, voor de inherente conceptie- of fabricage- fouten of verborgen gebreken van de materialen of de leveringen, noch voor fouten in technische fiches, gebruikers- handleidingen of andere documentatie die door leveranciers worden verstrekt met betrekking tot de materialen.
10.1.5. De Bouwheer aanvaardt dat de Architect nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners (zoals de (onder)aannemers, de Gespecialiseerde Studiebureaus, de veiligheidscoördinator, en andere) voor enige schadepost die wordt veroorzaakt door gebreken die niet onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek vallen. Indien samenlopende fouten van Architect en andere bouwpartners leiden tot het ontstaan van eenzelfde schadepost veroorzaakt door gebreken die niet onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek vallen, is de Architect er alleen toe gehouden het deel van de totale schadevergoeding voor die schadepost te betalen dat in verhouding staat tot het procentuele aandeel van zijn eigen fout in het ontstaan van die schadepost. De Bouwheer zal de Architect aldus slechts aanspreken tot zijn procentuele aandeel in de schadepost waartoe hij in solidum met andere bouwpartners gehouden is, met uitsluiting van het procentuele aandeel van de andere bouwpartners.
De Bouwheer aanvaardt dat de Architect nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners (zoals de (onder)aannemers, de Gespecialiseerde Studiebureaus, de veiligheidscoördinator, en andere) voor enige scha- depost die wordt veroorzaakt door gebreken die onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek vallen. Indien samenlopende fouten van Architect en andere bouwpartners leiden tot het ontstaan van eenzelfde schadepost veroorzaakt door gebreken die onder het toepassingsgebied van de arti- kelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek vallen, is de Architect er alleen toe gehouden het deel van de totale schadevergoeding voor die schadepost te betalen dat in verhouding staat tot het procentuele aandeel van zijn eigen fout in het ontstaan van die schadepost. De Bouwheer zal de Architect aldus slechts aanspreken tot zijn procentuele aandeel in de schadepost waartoe hij in solidum met andere bouwpartners gehouden is, met uit- sluiting van het procentuele aandeel van de andere bouwpartners.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij een eventueel aan te stellen gerechtsdeskundige de opdracht zullen toevertrouwen om de respectievelijke procentuele aandelen van alle bouwpartners in het ontstaan van elke scha- depost te bepalen.
10.1.6. Voor zover aan de Architect door de reglementering op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen verplich- tingen worden opgelegd inzake de coördinatie van de veiligheid en gezondheid op de werf kan de Architect enkel aansprakelijk worden gehouden voor zijn persoonlijke fout. De Architect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen of fouten van de coördinator-ontwerp of de coördinator-verwezenlijking.
10.2. Verzekeringen
[10.2.1. De Architect heeft een verzekering onderschreven die zijn volledige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid waarborgt met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid. Deze polis is geldig afgesloten bij de maatschappij EUROMAF NV, bijkantoor in België, met zetel te 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 00 blok A bus 4 met polisnummer [polisnummer] en voorziet in volgende waarborgen: […58]
[Deze verzekeringspolis omvat ook de door de Wet-Peeters I verplichte dekking.59] Deze polis is in overeenstem- ming met de vereisten van de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bouwsector.
De Bouwheer aanvaardt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de Architect voor gebreken die niet onder het toepassingsgebied vallen van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt is tot de mate waarin en ten belope van het bedrag waarvoor hij is verzekerd. De Xxxxxxxx verklaart kennis te hebben van de bedragen waarvoor de beroepsaansprakelijkheid van de Architect is gedekt evenals van de voornaamste uit- sluitingen.60]
[10.2.1. De Architect heeft een verzekering onderschreven die zijn volledige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid waarborgt met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid. Deze polis is geldig afgesloten bij de maatschappij EUROMAF NV, bijkantoor in België, met zetel te 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 00 blok A bus 4 met polisnummer [polisnummer] en voorziet in volgende waarborgen: […61].
Deze polis is in overeenstemming met de vereisten van de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bouwsector.
De Bouwheer aanvaardt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de Architect voor gebreken die niet onder het toepassingsgebied vallen van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt is tot de mate waarin en ten belope van het bedrag waarvoor hij is verzekerd. De Xxxxxxxx verklaart kennis te hebben van de bedragen waarvoor de beroepsaansprakelijkheid van de Architect is gedekt evenals van de voornaamste uitslui- tingen.62]
58 Aanvullen met onderscheiden waarborgen en verzekerde bedragen per waarborg.
59 Toevoegen als Wet-Peeters I van toepassing is.
60 Indien er geen globale verzekeringspolis Wet-Peeters I is afgesloten.
61 Aanvullen met onderscheiden waarborgen en verzekerde bedragen per waarborg.
62 Indien Wet-Peeters I van toepassing is en een globale polis Wet-Peeters I is afgesloten door de bouwheer.
10.2.2. De Architect is ingeschreven bij de Orde van Architecten onder stamnummer ..................................
De provinciale raad van de Orde van Architecten van [provincie] ,
gevestigd te [adres] ..................................................................................................................................
[e-mail], ............................................................................. tel. ................................................................
is de bevoegde provinciale raad die kan worden geraadpleegd met het oog op de naleving van de wettelijke verze- keringsplichten van de Architect.
10.2.3. De Bouwheer aanvaardt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de Architect voor gebreken die niet onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 BW vallen, beperkt is tot de mate waarin en ten belope van het bedrag waarvoor de Architect is verzekerd.
ARTIKEL 11. OPLEVERINGEN
11.1. Voorlopige oplevering
11.1.1. Wanneer het Project in zijn geheel beëindigd is, wordt overgegaan tot de voorlopige oplevering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht63]. De voorlopige oplevering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht64] geldt als aanvaarding door de Bouwheer van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht65] in hun zichtbare toestand en van de prestaties van de Architect, alsook als aanvangsdatum van de termijn van tien jaar bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 BW en de driejarige termijn bedoeld in artikel 10.1.2. van deze Overeenkomst.
11.1.2. De voorlopige oplevering wordt vastgesteld in proces-verbaal van oplevering dat wordt ondertekend door de Bouwheer en de aannemers. De Architect tekent het proces-verbaal van oplevering ter kennisname. Indien de aannemer weigert het proces-verbaal van voorlopige oplevering te ondertekenen, worden de werken niettemin geacht voorlopig te zijn opgeleverd in de verhouding tussen de Architect en de Bouwheer.
Indien er geen geschreven proces-verbaal van voorlopige oplevering werd opgesteld, gelden volgende feiten als stilzwijgende voorlopige oplevering van de [werken/Werken Xxxxxxx, Water- en Winddicht] en de aanvaarding van de prestaties van de Architect:
- de voorbehoudloze betaling van de saldofactuur met betrekking tot de architectuuropdracht;
- de voorbehoudloze bewoning of ingebruikname van het Project;
- het nalaten door de Xxxxxxxx om een gevolg te geven aan de schriftelijke vraag van de aannemer om tot oplevering over te gaan alsook het nalaten om binnen de 15 dagen na aanmaning bij deurwaarders- exploot op de daarin vermelde datum voor oplevering te verschijnen;
- [de voorbehoudsloze betaling van de saldofactuur van de algemene aannemer66];
- de aanstelling van een opvolgende architect.
11.2. De taken en aansprakelijkheden van de Architect eindigen bij de voorlopige oplevering, met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken na aanvaarding, zelfs indien de prestaties van de Architect nog niet voltooid zijn en met name voor de gebeurlijke bijstand bij de definitieve oplevering.
11.3. Een jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch verworven indien de Bouw- heer geen geschreven opmerking heeft gemaakt.
63-64-65 Schrappen wat niet past.
66 Te schrappen indien geen algemene aanneming.
ARTIKEL 12. AUTEURSRECHTEN / INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Niettegenstaande de betaling van zijn ereloon, behoudt de Architect zijn auteursrechten, inzonderheid de volledige artistieke en intellectuele eigendomswaarde van de plannen, studies, voorontwerpen, teksten, schetsen, plannen, presentaties of enig ander document opgesteld door de Architect of zijn aangestelden.
De Bouwheer verwerft de toelating om het werk éénmalig te realiseren als bouwwerk conform de bepalingen van deze Overeenkomst. De Bouwheer zal noch het werk van de Architect, noch enig element daarvan, op enigerlei manier, in welke vorm dan ook, verder mogen (laten) gebruiken zonder de toestemming van de Architect.
Hij heeft uitsluitend recht tot reproductie, de volledige of gedeeltelijke reproductie op welke wijze en in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, én van de documenten én van het werk. Zodoende heeft de Architect onder meer het recht om plannen, beschrijvingen en foto's van zijn ontwerpen en gebouwen te publiceren met inachtneming van de legitieme belangen van de Bouwheer. De Bouwheer verbindt zich tot het vermelden van de naam van de Architect en zijn titel, telkens hij diens werk als referentie gebruikt. De Bouwheer zal aan derden die belang hebben bij het Project een zelfde verbintenis opleggen.
De Architect mag gedurende de uitvoering van de werken afficheren op de werf onder de vorm van werfdoeken of panelen. De Architect wordt toegelaten om op zijn kosten zijn naam te vermelden op het bouwwerk.
ARTIKEL 13. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
13.1. Gevolgen van de vervroegde beëindiging
13.1.1. In het geval van vervroegde beëindiging van deze Overeenkomst, zal de termijn van de tienjarige aan- sprakelijkheid van de Architect en de termijn van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid na aanvaarding voor lichte verborgen gebreken die niet onder het toepassingsgebied vallen van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, aanvangen op de datum van kennisgeving van deze beëindiging die zal gelden als aanvaarding van de diensten van de Architect.
13.1.2. In voorkomend geval stelt de Architect de Bouwheer, de Orde van Architecten en de vergunningverlenende overheid in kennis van de voortijdige beëindiging per aangetekend schrijven. De Bouwheer staat in voor de verderzetting van de opdracht en de aanstelling van een opvolgend architect. De Architect draagt het dossier digitaal over aan de opvolger.
13.1.3. De Bouwheer erkent dat de Architect hem afdoende heeft geïnformeerd dat in geval van voortijdige be- iindiging van deze Overeenkomst de werken niet kunnen aangevat of verdergezet worden zonder controle van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gemachtigd is het beroep van architect in België uit te oefenen.
De Xxxxxxxx verbindt zich ertoe om bij voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst een opvolgende architect (hierna genoemd de “Opvolger”) aan te stellen. De Bouwheer zal de Opvolger overeenkomstig artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en het beroep van architect belasten met de bijstand bij het opstellen van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken. De Bouwheer verbindt zich ertoe de gegevens van de Opvolger mee te delen aan de Architect binnen de vijf (5) kalenderdagen na de aanstelling van de Opvolger.
De Bouwheer zal de Architect vrijwaren voor alle financiële gevolgen van de tekortkomingen van de Bouwheer op de wettelijke en contractuele bepalingen met betrekking tot de aanstelling van de Opvolger die aan de Architect ten laste zouden worden gelegd. De Bouwheer ontslaat in voorkomend geval de Architect van elke aansprakelijkheid voor de ontwerpfouten in de plannen die de Architect tijdens een normale werfcontrole had kunnen vaststellen en herstellen zonder dat dit op dat ogenblik schade voor de Bouwheer zou veroorzaakt hebben.
13.2. Eenzijdige beëindiging door de Bouwheer
13.2.1. De Bouwheer kan te allen tijde op eenzijdige wijze en zonder motivering deze Overeenkomst eenzijdig beëindigen met toepassing van artikel 1794 BW. In dat geval betaalt hij aan de Architect het ereloon voor de reeds uitgevoerde prestaties overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van deze Overeenkomst, een vergoeding voor de gerechtvaardigde kosten en een opzegvergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 15 % van het gedeelte van het ereloon verschuldigd voor het overblijvende deel van de opdracht van de Architect, onverminderd de mogelijkheid van de Architect om te bewijzen dat zijn winstmarge hoger is dan 15 %.
13.2.2. Indien de Bouwheer de uitvoering van de werken binnen het jaar na ontvangst van de [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen67], niet aanvangt of voortzet, of indien de Bouwheer de opdracht van de Architect of de uitvoering van de werken gedurende minstens een half jaar onder- breekt, kan de Architect besluiten dat de Bouwheer op stilzwijgende wijze eenzijdig deze Overeenkomst heeft beëindigd. In dat geval betaalt de Bouwheer de Architect overeenkomstig artikel 13.2.1. van deze Overeenkomst na verzending van een aangetekend schrijven aan de Bouwheer waarin de Architect meldt dat hij, bij toepassing van dit artikel, deze Overeenkomst als eenzijdig beëindigd beschouwt.
13.3. Uitdrukkelijk ontbindend beding ten voordele van de Bouwheer
De Bouwheer kan deze Overeenkomst ontbinden ten laste van de Architect, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Architect, in de volgende gevallen:
(i) De Architect voldoet niet of niet meer aan de toepasselijke verzekeringsverplichtingen.
(ii) De Architect verzaakt aan zijn opdracht of voert zijn Opdracht niet verder uit.
(iii) De Architect wordt geschorst of geschrapt als lid van de Orde van Architecten.
(iv) De Architect vraagt het faillissement aan of het faillissement van de Architect wordt vastgesteld, of er wordt een voorlopige bewindvoerder aangesteld over de Architect.
In de voornoemde gevallen zal de Bouwheer, de Architect schriftelijk op de hoogte stellen van zijn intentie tot ont- binding ten laste van de Architect met vermelding van de redenen en krijgt de Architect een termijn van minstens tien (10) werkdagen om de vermelde redenen te ontkrachten of te remediëren. Nadien zal de Bouwheer de ont- binding van de Overeenkomst ten laste van de Architect schriftelijk bevestigen dan wel meedelen dat hij hiervan afziet.
De Architect heeft in voornoemde gevallen enkel recht op betaling van het ereloon voor de reeds uitgevoerde prestaties zonder enig recht op een opzegvergoeding of een schadevergoeding. Verder dient de Architect de Bouwheer integraal te vergoeden voor alle schade of meerkosten, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Bouwheer lijdt of draagt ten gevolge van de ontbinding ten laste van de Architect.
13.4. Uitdrukkelijk ontbindend beding ten voordele van de Architect
De Bouwheer wordt geacht een ernstige toerekenbare tekortkoming te hebben begaan bij de uitvoering van zijn verbintenissen voortvloeiend uit deze Overeenkomst indien:
(i) de Bouwheer afwijkt van de bekomen [stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen68] of inbreuken begaat tegen de toepasselijke regelgeving inzake de ruimtelijke ordening;
(ii) de Bouwheer afwijkt van de veiligheidsreglementeringen;
(iii) de Xxxxxxxx een wettelijke of reglementaire bepaling van openbare orde of van dwingend recht over- treedt;
(iv) de Xxxxxxxx rechtstreekse bevelen geeft aan de aannemers met betrekking tot werken die behoren tot de opdracht van de Architect;
67-68 Schrappen wat niet past.
(v) de Bouwheer de aanbevelingen van de Architect niet opvolgt, inzonderheid de aanbevelingen betreffende de keuze van de aannemer(s), de werken die de Bouwheer in eigen beheer wil uitvoeren, de stevigheid en de stabiliteit van het op te richten gebouw, en de aanbevelingen die betrekking hebben op de veiligheid van dat gebouw [of de verzekeringsplicht bedoeld in de Wet Peeters I69];
(vi) [de Xxxxxxxx toelaat dat aannemers en/of andere dienstverleners in de bouwsector in de zin van de Wet Peeters I werken uitvoeren of diensten leveren zonder gedekt te zijn door een verzekering zoals be- doeld in de Wet Peeters I70];
(vii) [de Bouwheer toelaat dat de Gespecialiseerde Studiebureaus, de Coördinatoren, de [EPB- verslaggever/EPB-adviseur], de landmeter-expert en/of andere intellectuele dienstverleners in de bouw- sector in de zin van de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheid Bouwsector of diensten leveren zonder gedekt te zijn door een verzekering zoals bedoeld in de Wet Verplichte Beroepsaansprakelijkheid Bouw- sector];
(viii) de Bouwheer zijn verplichtingen inzake de af te sluiten verzekeringen niet nakomt;
(ix) De Bouwheer voert wijzigingen door of laten wijzigingen doorvoeren bij de uitvoering der werken die een impact hebben op de EPB-eisen of het behalen ervan, zonder schriftelijk akkoord van de Architect;
(x) de Xxxxxxxx weigert of nalaat om tijdig de Architect, of een of meer derden aan te stellen om de taken uit te voeren opgesomd in artikel 4.5. van deze Overeenkomst;
(xi) de Bouwheer de betalingstermijnen van de erelonen van de Architect met meer dan 45 kalenderdagen overschrijdt;
(xii) de Xxxxxxxx die optreedt als zelfbouwer, de Architect niet regelmatig op de hoogte brengt van de ge- plande werken en vordering van zijn werkzaamheden, zodat een periodieke controle door de Architect onmogelijk wordt gemaakt, of weigert om een bekwame en solvabele aannemer aan te stellen nadat is vastgesteld dat de Xxxxxxxx niet over de vereiste technische bewaamheid beschikt;
(xiii) Xx Xxxxxxxx, door het niet-nakomen van zijn verbintenissen, de uitvoering van de opdracht van de Architect onmogelijk maakt.
In voorkomend geval stelt de Architect de Xxxxxxxx in gebreke bij aangetekend schrijven onder verwijzing naar dit artikel en met een duidelijke vermelding van de tekortkoming in hoofde van de Bouwheer. De Bouwheer dient alsdan zonder verwijl en uiterlijk binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van de aangetekende ingebrekestelling zijn tekortkomingen te herstellen.
Indien de Bouwheer binnen voormelde termijn zijn tekortkomingen niet heeft hersteld of de redenen heeft ontkracht, heeft de Architect het recht om onderhavige Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege, en zonder vooraf- gaande gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden mits de verzending door de Architect, bij aangetekend schrijven aan de Bouwheer, van een ontbindingsverklaring met een verwijzing naar dit artikel en de contractuele tekortkoming van de Bouwheer en waarin de Architect meldt dat met toepassing van dit artikel onderhavige overeenkomst ontbonden is.
De Architect kan in voorkomend geval aanspraak maken op het ereloon voor de geleverde prestaties en een ver- goeding voor de gerechtvaardigde gemaakte kosten, alsmede op een schadevergoeding ten belope van 15 % van de erelonen voor het resterende gedeelte van de opdracht van de Architect, onverminderd het recht van de Architect om aan te tonen dat de schade hoger is dan voormelde 15 %.
13.4. Overmacht
De Architect kan op eenzijdige wijze deze Overeenkomst beëindigen in geval van overmacht en dit zonder recht vanwege de Bouwheer om hiervoor enige vorm van schadevergoeding te eisen. In voorkomend geval worden de geleverde prestaties van de Architect vergoed tot op het moment dat het geval van overmacht zich voordeed.
69-70 Invoegen indien de Wet-Peeters I van toepassing is.
ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN EN VERREKENINGEN
Behoudens afwijkende bepalingen in deze Overeenkomst, kan de opdracht van de Architect slechts gewijzigd wor- den door middel van een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.
Elke wijziging van de plannen en/of lastenboek zal voorafgaandelijk tussen Partijen besproken worden. De Architect zal de besproken afwijking duidelijk omschreven in een e-mail en daarbij, voor zoveel als mogelijk, de kostprijs en de invloed op het budget berekenen. De Bouwheer erkent dat deze berekening benaderend is en afwijking ervan geen aansprakelijkheid in hoofde van de Architect veroorzaakt, tenzij deze afwijking het gevolg is van een toe- rekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van de Architect. Het verslag zal ook de invloed van de wijziging op de erelonen van de Architect bepalen. behoudens anders luidende bepaling worden de bijkomende prestaties van de Architect ten gevolge van de wijziging vergoed in regie met toepassing van artikel 9.2. van deze Overeen- komst.
ARTIKEL 15. ALGEMENE BEPALINGEN
15.1. Afstand van rechten of aanspraken
Geen Partij kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of met betrekking tot een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand schriftelijk is medegedeeld aan de andere Partij.
15.2. Volledige overeenkomst
Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de Partijen betreffende de erin beoogde verrichtingen en vervangt alle vorige mondelinge afspraken en geschriften die hierop betrekking hebben. Deze Overeenkomst mag niet gewijzigd worden tenzij bij wijze van een door alle Partijen behoorlijk ondertekend geschrift.
15.3. Nietigheidsbeding
De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enig(e) beding of clausule van deze Overeenkomst zal niet resulteren in de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst of van deze Overeen- komst als een geheel. In het geval dat de geldigheid of de afdwingbaarheid van deze Overeenkomst of van enige bepaling daarvan betwist wordt, verbinden de Partijen hierbij er zich toe wat ook te doen dat noodzakelijk of raad- zaam is om zulke bepaling en deze Overeenkomst volledig van kracht en in werking te houden of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor alle Partijen hierbij.
15.4. GDPR
15.4.1. In het kader van deze samenwerking verwerkt de Architect de door de Xxxxxxxx overgemaakte persoons- gegevens. Door ondertekening van deze Overeenkomst geeft de Bouwheer zijn uitdrukkelijke toestemming aan de Architect voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij aan de Architect meedeelt in het kader van deze Overeenkomst.
15.4.2. Onder persoonsgegevens verstaat men o.a.: naam, voornaam, financiële en commerciële gegevens, rijksregisternummer, foto’s, adres, e-mail adres, IP adres, geslacht, geboortedatum, … Kortom, elke informatie die aan een persoon gelinkt kan worden.
15.4.3. Verwerker van de persoonsgegevens: ,
maatschappelijke zetel te ....................................... en ondernemingsnummer ,
Tel: ..........................., Fax: ................................., Verantwoordelijke: ,
e-mailadres: ...........................................................................
15.4.4. De Architect verwerkt de persoonsgegevens voor volgende doeleinden: (a) ter uitvoering van deze Overeenkomst en de behartiging van de belangen van de Bouwheer, (b) voor de facturatie, (c) om de diensten, technologieën en website te analyseren, beschermen en optimaliseren, (d) teneinde in overeenstemming te zijn met de wetten en reglementen waaraan de Architect onderworpen is, en (e) voor administratieve doeleinden.
15.4.5. De persoonsgegevens die de Architect van de Bouwheer vergaart, worden opgeslagen in de kantoren te ....................................................... en worden gedeeld met ...............................................................
In uitvoering van de Overeenkomst is het mogelijk dat de persoonsgegevens moeten worden gedeeld met derden. De Architect sluit met deze derden verwerkingsovereenkomsten en stelt alles in het werk opdat zij de persoons- gegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.
15.4.6. De Architect verwerkt de persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 van de Algemene Gegevens- verordening, namelijk op grond van: (a) de toestemming, (b) de noodzakelijkheid voor overeenstemming met wettelijke verplichtingen, (c) de noodzakelijkheid voor de uitvoering van deze Overeenkomst, en (d) noodzakelijkheid voor de legitieme belangen.
15.4.7. De Bouwheer heeft volgende rechten: (a) recht op toegang en inzage, (b) recht op verbetering, ver- wijdering en beperking, (c) recht van verzet, (d) recht van gegevensoverdracht, en (e) recht van intrekking van de toestemming. De Klant kan deze rechten uitoefenen door een e-mail met het verzoek te richten aan
...........................................................................
15.4.8. Hoe lang de Architect de persoonlijke gegevens bijhoudt, verschilt op basis van de context van de ver- leende diensten en van de wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiode: (a) hoe lang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om de diensten te verlenen?, (b) zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?, (c) heeft de Bouwheer toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode; en (d) is de Architect onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om de persoons- gegevens te bewaren?
15.4.9. Indien De Klant meent dat de Architect/Aannemer de persoonsgegevens niet correct verwerkt kan de Klant een klacht indien bij de verantwoordelijke of bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Per- soonlijke Levenssfeer, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Tel x00(0)0.000.00.00, Fax x00(0)0.000.00.00, e- mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
[15.5. Herroeping van de Overeenkomst door de Bouwheer ingeval van de Overeenkomst op afstand of buiten het kantoor van de Architect wordt gesloten
Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de dag waarop deze Overeenkomst werd gesloten, heeft de Bouw- heer het recht om deze Overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder kosten te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt de Bouwheer de Architect vóór het verstrijken van deze her- roepingstermijn op de hoogte van zijn beslissing om deze Overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Bouwheer gebruik maken van het modelformulier van herroeping, opgenomen in Bijlage # van deze Overeenkomst, of de Bouwheer via een andere ondubbelzinnige verklaring, zoals een gewone brief, een e-mail of een fax, op de hoogte stellen van de beslissing om deze Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Bouwheer de mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken
De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting van Partijen om deze Overeenkomst uit te voeren.
De Architect zal echter overgaan tot terugbetaling van alle betalingen die de Bouwheer reeds zou hebben gedaan, en dit onverwijld en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de Architect op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Bouwheer om deze Overeenkomst te herroepen. De Architect zal de Xxxxxxxx terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Bouwheer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Bouw- heer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Architect voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.71]
ARTIKEL 16. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en zal geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgisch recht.
ARTIKEL 17. TOEPASSELIJKE WETGEVING
In het geval van een betwisting omtrent deze Overeenkomst, zullen de Partijen alles in het werk stellen om alsnog tot een minnelijke regeling te komen. Slechts nadat gebleken is dat een minnelijk vergelijk niet kan worden bereikt, zullen Partijen zich wenden tot de rechtbank. Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst, zowel met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering als met de beëindiging ervan, zullen worden gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement ,
afdeling 72
[Eventueel toevoegen: Onverminderd de bevoegdheid van de rechtbanken komen Partijen uitdrukkelijk overeen om alle geschillen met betrekking tot het ereloon van de Architect voor te leggen aan de Provinciale Raad van de Orde van architecten van Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad die met toepassing van artikel 18, eerste lid van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten het bedrag van het ereloon van de architect zal vaststellen.]
Opgemaakt te ............................................................... op in twee (2)
originele exemplaren, door beide Partijen gelezen en goedgekeurd, waarvan iedere Partij erkent één (1) behoorlijk ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.
De Bouwheer, De Architect,
71 In te voegen in geval van overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten kantoor gesloten.
72 Bevoegde rechtbank moet steeds die van de woonplaats van de consument zijn.
Bijlage Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst xxxx xxxxxxxxx)
Aan [naam architect of architectenvennootschap],
.................................................................................................................................................
[met kantoor/met maatschappelijke zetel] te
.................................................................................................................................................
met e-mail: ....................................................................................................................................
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van/de van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): de architectuuropdracht
toevertrouwd aan [naam architect of architectenvennootschap]
.................................................................................................................................................
bij overeenkomst van
.................................................................................................................................................
Naam/Namen consument(en)
.................................................................................................................................................
Adres consument(en)
.................................................................................................................................................
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
.................................................................................................................................................
Datum
.................................................................................................................................................
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
SA EUROMAF NV | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 00X x0 x 0000 Xxxxxxxxxx | T 02 213 30 70 | xxx.xxxxxxx.xxx |