Definities
Definities
1.1 Totaaltuin, Totaaltuin, gevestigd aan de Xxxxxxxxxxx 00, 0000 XX xx Xxxxxx, gebruiker van deze Algemene voorwaarden. Hierna te noemen Totaaltuin.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Totaaltuin een overeenkomst tot het aannemen van wek en/of verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie Totaaltuin onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Totaaltuin en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werk/werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door Totaaltuin geleverde zaken en materialen.
1.5 Producten: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst of onderwerp van de overeenkomst zijn.
1.6 Meer-en minderwerk: op verzoek van of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.
2 Toepasselijkheid:
2.1 Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter xxxxxxx xxx xx Xxxxx van Koophandel voor Arnhem zijn alle voorgaande voorwaarden van Totaaltuin vervallen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Totaaltuin en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Totaaltuin, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Totaaltuin schriftelijk aan Opdrachtgever hebben bevestigd.
2.4 Indien Totaaltuin bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn ov vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Totaaltuin en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Een aanbieding bindt Totaaltuin niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order
3.2 De door Totaaltuin gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven Totaaltuin is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3 Afspraken met het (ingehuurd) personeel van Totaaltuin binden Totaaltuin niet, tenzij deze afspraken door Totaaltuin schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Totaaltuin kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in e offerte opgenomen aanbod is Totaaltuin daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Totaaltuin anders aangeeft.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Totaaltuin gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Totaaltuin de offerte uitbracht, indien Totaaltuin dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
3.8 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Totaaltuin. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Totaaltuin te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.
4 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Totaaltuin gedane aanbieding, dan wel indien Totaaltuin uitvoering geeft aan een opdracht of order.
4.2 Een opdracht bindt Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren aan Totaaltuin kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3 Totaaltuin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4 Totaaltuin zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.
4.5 Totaaltuin zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een verzekering, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Totaaltuin het recht bepaalde werkzaamheden (in onder aanneming) te laten verrichten door derden.
5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichtten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien Totaaltuin zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is de Opdrachtgever de meerkosten aan Totaaltuin verschuldigd.
5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Totaaltuin zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.4 Indien de wijzingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Totaaltuin de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Totaaltuin aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijzing of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.6 Na de opdracht verlangde wijzingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Totaaltuin worden gemeld. Worden de wijzingen niet tijdig of mondeling doorgeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzing voor de rekening van de Opdrachtgever.
5.7 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
5.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dit aan Totaaltuin kan worden toegerekend, is Totaaltuin gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewust roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Totaaltuin recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de dor beëindiging bespaarde kosten.
6 Verplichtingen opdrachtgever.
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Totaaltuin tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen van vergunningen.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Totaaltuin toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden.
6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Totaaltuin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort de begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Totaaltuin worden verstrekt.
6.4 Totaaltuin heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schoten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
6.5 Totaaltuin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Totaaltuin is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.6 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Totaaltuin tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overig uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
6.7 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.8 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Totaaltuin, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vernielingen/of beschadiging heeft Totaaltuin het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.9 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door andere uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Totaaltuin behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.10Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Totaaltuin over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.11De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van of gebreken aan zaken/goederen/bouwstoffen/materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.
6.12De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben asbestvrij zij.
6.13De kosten en verantwoordelijkheid voor de afvoer van vervuilende grond zijn voor de rekening van de Opdrachtgever.
6.14Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7 Prijzen/ meer en minder werk.
7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusies omzetbelasting voor particulieren en exclusief BTW voor ondernemingen.
7.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie gebeurd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten en gewekte uren zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. In de regel wordt de opdracht uitgevoerd op basis van regie.
7.3 Totaaltuin zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.
7.4 Indien de Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Totaaltuin ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekent.
7.5 Indien de Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Totaaltuin ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekent.
7.6 Indien de opdracht ten gevolge van aan Totaaltuin niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Totaaltuin het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.7 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Totaaltuin heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Totaaltuin de opdracht niet heeft kunnen afmaken.
7.8 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Totaaltuin gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
7.9 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Totaaltuin geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Totaaltuin worden geheven
c.q. door derden ten laste van Totaaltuin worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Totaaltuin het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
8 Betaling
8.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt, tenzij anders afgesproken, het volgende schema van betaling aangehouden: 20% bij opdracht, 30% bij aanvang van de werkzaamheden, 40% bij eerste bij de eerste oplevering op de helft van de werkzaamheden en 10% bij de eindfacturering. Indien de betaling niet in termijnen wordt voldaan is de betalingstermijn 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van het moment dat Opdrachtgever i verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, schuldsanering, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn vorderingen van Totaaltuin op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
8.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.
9 Incassokosten
9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoeding van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €100,00.
9.2 Indien Totaaltuin hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
10 Eigendomsvoorbehoud.
10.1Totaaltuin blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Totaaltuin verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
10.2Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Totaaltuin. De opdrachtgever staat er voorin dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
10.3Opdrachtgever is verplicht Totaaltuin direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
10.4Totaaltuin is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegen Totaaltuin niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van €500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.
11 Oplevering van een werk.
11.1De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Totaaltuin schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Totaaltuin de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijnen na komen.
11.2Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door Opdrachtgever.
11.3Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. 11.4Een klein gebrek aan het opgeleverde wek zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen
staan.
11.5Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Totaaltuin eventuele kleine gebreken herstellen.
11.6Indien de Opdrachtgever niet ingaan op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 10 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.7Nadat het werk is opgeleverd is Totaaltuin, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
11.8Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Totaaltuin niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
12 Garantie
12.1Totaaltuin garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikte eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
12.2Op de door Totaaltuin aangelegd constructies geldt een garantietermijn van 1 jaar tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Als de ondergrond van de bestrating van dien aard is dat er eventuele verzakkingen kunnen optreden wordt dit vermeld in de opdrachtbevestiging.
12.3Op de door Totaaltuin geleverde zaken geldt de fabrieksgarantie. Deze garantie is teven van toepassing op vervangen onderdelen. Totaaltuin verleent eenmalig een groeigarantie van zes maanden op de door hem te leveren vaste planten, heesters, bomen en graszoden. Uiteraard dienen deze vaste planten, bomen, heesters en graszoden gedurende deze periode naar behoren verzorgd te zijn en dient het gebrek aan groei niet veroorzaakt door een omstandigheid welke voor rekening en risico van de wederpartij is. Nadrukkelijk wordt uitgesloten enige garantie ter zake van graszoden. Geen garantie op verkleuringen van hout en andere materialen.
12.4Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.
12.5Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Totaaltuin gebreken die al bij de oplevering aanwezig waren en binnen 1 maand na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Totaaltuin en Totaaltuin de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
12.6De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Totaaltuin wijzingen in of reparaties aan de werken zijn verricht, niet door Totaaltuin geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever tegen Totaaltuin in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
12.7Totaaltuin geeft geen garantie, noch accepteert hij enige vorm van aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde, dan wel opgeleverde werk door toedoen van de Opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende zaken.
13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1Met betrekking tot de door Totaaltuin geleverde zaken reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Totaaltuin- uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
13.2Totaaltuin is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (tot aanneming van werk), tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewust roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Totaaltuin beperkt tot het bedrag zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verkeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Totaaltuin te allen tijde beperkt tot maximaal het
factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden en dit te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal
€2500,00.
13.3Opdrachtgever vrijwaart Totaaltuin voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door Totaaltuin geleverde werkzaamheden.
13.4Totaaltuin is nummer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van Totaaltuin of haar leidinggevend personeel.
13.5Opdrachtgever vrijwaart Totaaltuin van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zicht heeft verzekerd. 13.6Totaaltuin aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging)schade als gevolg van de
aanwezigheid van vervuilende grond of vervuilende werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
13.7Opdrachtgever vrijwaart Totaaltuin voor aansprakelijkheid ontstaan door schade bij de uitvoering van de overeenkomst aan kabels, leidingen en buizen welke zich in de grond bevinden en waar Opdrachtgever geen melding van heeft gedaan aan Totaaltuin.
13.8Indien Totaaltuin adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Zij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
13.9Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Totaaltuin is gemeld en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in recht aanhangig is gemaakt.
14 Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Totaaltuin zicht de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Alle door Totaaltuin verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Totaaltuin worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.3 Artikel 14.2 vervalt indien door de Opdrachtgever voor het ontwerp is betaald. 15 Opschorting en ontbinding.
15.1 Totaaltuin is bevoegd de nakoming van de verplichtingen p te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Totaaltuin ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechtst toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
_ Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
15.2 Voorts is Totaaltuin bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zicht omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zicht anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn vorderingen van Totaaltuin op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Totaaltuin de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16 Overmacht
16.1 Indien Totaaltuin door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen tegen de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
16.2 Duurt de overmacht toestand langer dan 1 maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
16.3 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Totaaltuin als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
16.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Totaaltuin onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming vaan haar verplichtingen in redelijkheid niet van Totaaltuin kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Totaaltuin of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgende transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
16.5 Totaaltuin zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.
16.6 Voor zover Totaaltuin ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Totaaltuin gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
17 Overdracht van rechten.
17.1 Het is Totaaltuin toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.
17.2 De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Totaaltuin rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.
18 Geschillen
18.1 De rechter in de vesting plaats van Totaaltuin is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Totaaltuin het recht het geschil voor te leggen aan de volgende de wet bevoegde rechter.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19 Toepasselijk recht.
19.1 Op welke overeenkomst tussen Totaaltuin en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Arnhem.
20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
21 Slotbepaling
21.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.