ARTIKEL 1 DEFINITIES, TOEPASSELIJKHEID
I N K O O P V O O R W A A R D E N
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0
Xxxxxxx 000
0000 XX XXXXX, XXXXXXXXX Telefoon : +31(0) 515 - 486888
Fax : +31(0) 515 - 412398
Algemene inkoopvoorwaarden van Landustrie Sneek BV
ARTIKEL 1 DEFINITIES, TOEPASSELIJKHEID
1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder
- Landustrie: Landustrie Sneek BV
- Leverancier/onderaannemer: al diegenen die op basis van een overeenkomst (opdracht) met Landustrie gehouden zijn goederen te leveren, diensten te verrichten of werkzaamheden in onderaanneming uit te voeren.
- Opdrachtgever: de contractuele wederpartij waarvan Landustrie een opdracht heeft voor de uitvoering van een Werk.
- Een Werk: Een levering en/of uitvoeringsverplichting van Landustrie aan derden.
1.2 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van doorgang van een Werk en indien van toepassing goedkeuring van de leverancier/onderaannemer door de opdrachtgever of diens gemachtigde, alsmede onder voorbehoud dat de in de opdracht genoemde materialen en/of werkzaamheden daadwerkelijk worden toe- gepast c.q. uitgevoerd.
1.3 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en opdrachten van Landustrie aan leveranciers/onderaannemers voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden welke in onder- aanneming worden uitgevoerd.
1.4 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Alle met deze algemene inkoopvoorwaarden strijdige bepalingen, waaronder tevens begrepen niet-dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen en bepalingen uit standaardregelin- gen, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 2 INHOUD OVEREENKOMST
2.1 Op alle aanvragen en opdrachten van Landustrie zijn, voorzover niet uitdruk- kelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:
a. deze algemene inkoopvoorwaarden
b. de bepalingen van het bestek, in verband waarmede de opdracht wordt gegeven, alsmede de daarbij behorende tekeningen en detailtekeningen.
c. de inhoud van het (de) proces(sen)-verbaal en/of sta(a)t(en) van aanwijzing, als- mede van alle eventuele veranderingen of aanvullingen van het bestek.
Indien in of bij aanvraag of opdracht de onder a, b of c genoemde stukken, of een van deze niet zijn toegezonden, rust op de leverancier/onderaannemer de verplich- ting deze bij Landustrie op te vragen en op Landustrie de verplichting daaraan onver- wijld te voldoen. In geen geval zal de leverancier/onderaannemer zich op onbekend- heid met enige krachtens het vorenstaande toepasselijke bepaling of stuk kunnen beroepen.
2.2 In geval van strijdigheid tussen deze algemene inkoopvoorwaarden en de stukken bedoeld onder b en c in dit artikel, prevaleren deze algemene inkoopvoor- waarden, tenzij Landustrie terzake op grond van het bestek jegens de opdrachtgever tot meer gehouden is dan waartoe de leverancier/onderaannemer gehouden is op basis van deze algemene inkoopvoorwaarden. In dat geval prevaleren de stukken bedoeld onder b en c in dit artikel.
2.3 De leverancier/onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met de stukken als bedoeld onder a, b en c in dit artikel. Deze stukken liggen te allen tijde voor de leve- rancier/onderaannemer bij Landustrie ter inzage. Zij zullen op verzoek worden toe- gezonden.
2.4 De leverancier/onderaannemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen, indien hij in de hem verstrekte gegevens onjuistheden en/of onduidelijkheden aan- treft, en nagelaten heeft Landustrie hieromtrent vooraf schriftelijk in te lichten.
ARTIKEL 3 ACCEPTATIE VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Alle door de leverancier/onderaannemer gestelde voorwaarden, welke met deze algemene inkoopvoorwaarden of de op grond van deze algemene inkoopvoor- waarden overige van toepassing zijnde bepalingen in strijd zijn, zijn op de door Landustrie verstrekte opdracht/gedane aanvraag niet van toepassing, indien en voor- zover zij niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Landustrie zijn aanvaard.
Een door Landustrie zodanig aanvaarde afwijking geldt alleen voor de opdracht ten aanzien waarvan zij is overeengekomen.
3.2 De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdracht van Landustrie, tenzij de leverancier/onderaannemer binnen 10 dagen na datum van ver- zending van de opdracht schriftelijk bezwaren kenbaar heeft gemaakt.
De overeenkomst geldt eveneens als gesloten en bewezen door de opdracht van Landustrie in geval de leverancier/onderaannemer aanvangt met de uitvoering van deze overeenkomst.
ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN PRIJZEN
4.1 Prijzen zijn vast, gebaseerd op franco levering inclusief emballage gelost en/of aangebracht op aanwijzing van Landustrie tenzij anders overeengekomen.
4.2 Verhogingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen risico's, zijn niet verrekenbaar, ten- zij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, ongeacht de eventuele bepalin- gen daaromtrent in het bestek.
4.3 Verlagingen in prijzen, lonen, kosten, socialen lasten, belastingen etc. zijn wel conform het bestek verrekenbaar, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.4 Verrekening als genoemd onder 4.2 en 4.3 geschiedt alleen bij de laatste ter- mijn en altijd pas na goedkeuring door Landustrie c.q. opdrachtgever.
ARTIKEL 5 LEVERING
5.1 De goederen moeten behoorlijk zijn verpakt. De leverancier/onderaannemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of bescha- diging of vernieling van deze verpakking. Verpakkingsmateriaal dient te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen ten opzichte van milieu, arbo en dergelijke.
5.2 Goederen reizen voor rekening en risico van de leverancier/onderaannemer. Breuken en beschadigingen ontstaan bij het laden, tijdens het transport en bij het los- sen en/of aanbrengen, zijn voor rekening van de leverancier/onderaannemer tenzij aangetoond wordt, dat de schade is ontstaan door Xxxxxxxxxx'x schuld.
5.3 Lossen buiten de normale werktijden van Landustrie kan alleen plaatsvinden na diens voorafgaande goedkeuring.
5.4 De leverancier/onderaannemer is aansprakelijk voor de goederen, de hulpma- terialen en het materieel behorende tot zijn onderdeel van levering, waaronder begre- pen schade door diefstal, verlies en terugloop in waarde.
5.5 De leverancier/onderaannemer mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke order of toestemming van Landustrie.
ARTIKEL 6 LEVERING VAN GROND
6.1 Indien de leverancier/onderaannemer grond levert, garandeert deze dat de grond geen verontreiniging bevat welke van dien aard is, dat de grond niet geschikt is voor door Landustrie en/of diens opdrachtgever aan de leveran- cier/onderaannemer kenbaar gemaakte bestemming van de grond.
6.2 De leverancier/onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade die door Landustrie of door derden wordt geleden, veroorzaakt door een verontreiniging in de geleverde grond van welke aard ook.
6.3 Voor de toepassing van dit artikel worden werknemers van Landustrie ook als derden aangemerkt.
6.4 De leverancier/onderaannemer vrijwaart Landustrie voor aanspraken van der- den op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid, en zal op eerste ver- zoek van Landustrie een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Landustrie - een en ander ter beoordeling door Landustrie - verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
ARTIKEL 7 LEVERTIJD
7.1 De leveringen dienen op het in de opdracht vastgestelde tijdstip en/of vastge- stelde schema te geschieden/plaats te vinden.
Indien om welke reden ook Landustrie niet in staat is de goederen op het overeen- gekomen tijdstip of het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, dan zal de leve- rancier/onderaannemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatrege- len treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn. Dit zon- der verrekening van kosten en/of rentes.
7.2 Landustrie is steeds bevoegd de volgorde van de door de leveran- cier/onderaannemer te verrichten prestatie nader te bepalen en daarmee in te pas- sen in de voortgang van het werk, ook indien de overeenkomst een bepaalde volg- orde mocht inhouden.
Wat in dit verband telkens de behoeften van het werk zijn, wordt alleen door Landustrie bepaald.
7.3 Indien de leverancier/onderaannemer zijn contractuele prestatie niet op het in de vorige leden bedoelde moment zal kunnen voldoen, is hij verplicht Landustrie hier- van onmiddellijk in kennis te stellen.
7.4 De leverancier/onderaannemer stelt zich ten opzichte van Landustrie geheel aansprakelijk voor alle schaden in de ruimste zin des woords en eventuele boetes en/of kortingen die door de opdrachtgever aan Landustrie worden gegeven wegens te late oplevering van het werk, tengevolge van door de leverancier/onderaannemer veroorzaakte stagnatie.
7.5 De leverancier/onderaannemer machtigt Landustrie reeds nu voor alsdan deze schaden, boetes en kortingen op hem te verhalen, eventueel door inhouding op de betalingen die Landustrie nog aan de leverancier/onderaannemer moet voldoen.
ARTIKEL 8 INSPECTIE, AFNAME, GOEDKEURING, AANVAARDING EN EIGENDOM
8.1 Landustrie, de opdrachtgever, of door hen daartoe aangewezen personen of instanties, hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde goederen/het (in uitvoering zijnde) werk - daaronder begrepen de daarvoor gebruikte goederen - te inspecteren, te beproeven of te keuren. Alsdan zal de leverancier/onderaannemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.
8.2 De leverancier/onderaannemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden geproduceerd of zijn opgeslagen, en verleent medewerking aan
de gewenste keuringen, controles en beproevingen en verstrekt de benodigde docu- mentatie en inlichtingen.
8.3 Alle kosten van deze keuring, en eventuele herkeuring, komen ten laste van de leverancier/onderaannemer tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
8.4 Inspectie of goedkeuring ontslaat de leverancier/onderaannemer niet van enige garantie,aansprakelijkheid of kwaliteit van diens levering, zoals deze voort- vloeien uit de overeenkomst of de Wet.
8.5 Indien keuring, controle en/of beproeving plaats vindt op initiatief van de leve- rancier/onderaannemer heeft Landustrie de bevoegdheid om voor haar rekening her- keuring te doen plaatsvinden en daartoe een instantie of functionaris aan te wijzen. De resultaten van herkeuring zijn bindend voor beide partijen.
8.6 Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde goederen. Indien goederen gepakt en gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van colli.
8.7 Ingeval van afkeuring zal Landustrie de leverancier/onderaannemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. De leverancier/onderaannemer zal afgekeurde goede- ren op eerste verzoek afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde goe- deren is Landustrie gerechtigd deze op kosten van en voor risico van de leveran- cier/onderaannemer te retourneren.
8.8 De leverancier/onderaannemer zal alle gebreken die de goederen/het werk na levering/oplevering vertonen, onverwijld en in overleg met Landustrie herstellen of vervangen.
8.9 Alle aan het herstel of de vervanging van het gebrek en de weer in gebruik- stelling van het goed/werk, of - indien dit tot een groter object behoort - de weer inge- bruikstelling van dat object, verbonden kosten, zijn voor rekening van de leveran- cier/onderaannemer.
8.10 Indien de leverancier/onderaannemer naar het oordeel van Landustrie het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uit- stel kan lijden, staat het Landustrie vrij, na schriftelijke kennisgeving, het terzake nodige op kosten van de leverancier/onderaannemer uit te voeren of te laten uitvoe- ren.
8.11 Onverminderd het recht van ontbinding en eventuele schadevergoeding heeft Landustrie na afkeuring het recht binnen een door haar te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe goederen die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.
8.12 Betalingen voor afgekeurde leveranties worden door Landustrie opgeschort.
8.13 De eigendom van de goederen gaat op Landustrie over, direct nadat deze con- form de overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd. Het recht op reclame van de leverancier/onderaannemer wordt uitgesloten.
8.14 Ingeval is overeengekomen dat de eigendom van de goederen reeds voor de levering en goedkeuring overgaat, of ingeval door Landustrie goederen ter bewerking aan de leverancier/onderaannemer worden toegeleverd, is de leveran- cier/onderaannemer gehouden deze goederen en/of hiervoor bestemde materialen en onderdelen te merken als herkenbaar eigendom van Landustrie, als een goed huisvader te beheren, en Landustrie te vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoe- fening van rechten door derden.
8.15 Ingeval goederen teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op Landustrie te zijn overgegaan.
8.16 Indien door Landustrie ter beschikking gestelde goederen bij of door toedoen van de leverancier/onderaannemer (gedeeltelijk) verloren gaan, zal Landustrie de goederen (gedeeltelijk) opnieuw aan de leverancier/onderaannemer leveren. De kos- ten van herlevering zijn voor rekening van de leverancier/onderaannemer.
8.17 Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen en andere bescheiden, modellen en dergelijke, welke Landustrie verstrekt, of die de leverancier/onderaannemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken blijven of worden het eigendom van Landustrie, waarbij Landustrie geldt als hun maker of ontwerper, en mogen door de leverancier/onderaannemer niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of derden te hand worden gesteld of anderszins benut worden, dan uitsluitend voor de onderha- vige opdracht. Na afloop van de opdracht zullen bovenvermelde tekeningen, afbeel- dingen, berekeningen en andere bescheiden, modellen e.d. door de leverancier/ onderaannemer op eerste aanzegging worden geretourneerd, bij gebreke waarvan Landustrie de betaling kan aanhouden totdat deze door haar zijn ontvangen.
8.18 De leverancier/onderaannemer dient op verzoek van, en ter goedkeuring van Landustrie een inspectieplan op te stellen ten behoeve van het kwaliteitshandboek.
ARTIKEL 9 RETOURZENDINGEN EN EMBALLAGE
9.1 Wanneer standaardhandelsgoederen door wijzigingen in het bestek, of door andere buiten schuld van Landustrie liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door de leverancier/onderaannemer tegen de gefactureerde prijs worden terug- genomen.
9.2 Tenzij anders is overeengekomen wordt de emballage van geleverde goede- ren door Landustrie niet betaald.
9.3 De leverancier/onderaannemer zal de eventueel betaalde emballage van de goederen op eerste verzoek van Landustrie terugnemen onder restitutie van de aan Landustrie terzake in rekening gebrachte kosten.
ARTIKEL 10 LEVERING VAN MEER OF MINDER
10.1 Levering van meer of minder wordt slechts geaccepteerd indien uitdrukkelijk vooraf schriftelijk overeen gekomen.
10.2 Indien levering van minder slechts achteraf is vast te stellen, vervalt lid 1 van dit artikel.
10.3 Landustrie is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheden van de te leveren goederen wordt/worden gewijzigd.
10.4 Landustrie is bevoegd modificaties aan te brengen in de tekeningen, model- len, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen.
10.5 Indien zulks naar het oordeel van de leverancier/onderaannemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal zij, alvorens aan de wij- ziging gevolg te geven, Landustrie hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bin- nen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.
10.6 Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Landustrie onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft Landustrie het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schrif- telijke kennisgeving aan de leverancier/onderaannemer, tenzij dit gelet op de omstan- digheden kennelijk onredelijk zou zijn.
Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.
10.7 De leverancier/onderaannemer dient uiterlijk een maand vóór de oplevering van het totale werk, of binnen 8 dagen na beëindiging van zijn werkzaamheden, aan Landustrie een afrekening te doen toekomen van het door de leveran- cier/onderaannemer uitgevoerde meer- en minderwerk en stelposten.
Ingeval de opgave na deze termijn door Landustrie wordt ontvangen, behoudt deze zich het recht voor de opgave te weigeren.
10.8 Meerwerk ten opzichte van het bestek zal slechts dan in rekening kunnen wor- den gebracht als de opdrachtgever ermee accoord gaat en over de financiële afhan- deling daarvan tussen de opdrachtgever en Landustrie overeenstemming is bereikt.
ARTIKEL 11 FACTURERING (zie ook art. 30)
11.1 Voor ieder werk dient een afzonderlijke factuur te worden ingediend met ver- melding van het door Landustrie aangegeven project, project- en opdrachtnummer alsmede de datum van de opdracht.
11.2 De facturen dienen bij levering direct aan het Werk vergezeld te gaan van door een gemachtigde van Landustrie voor accoord getekende ontvangstbon(nen).
11.3 Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.
ARTIKEL 12 BETALING EN COMPENSATIE (zie ook art. 31)
12.1 Betaling geschiedt binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur door Landustrie en goedkeuring van de goederen tenzij anders schriftelijk overeengeko- men.
12.2 Indien is overeengekomen dat Landustrie bedragen bij vooruitbetaling dient te voldoen, heeft Landustrie te allen tijde het recht van de leverancier/onderaannemer een, naar haar oordeel, genoegzame zekerheidsstelling voor deze bedragen te ver- langen.
12.3 Indien als zodanig is overeengekomen, zal de betaling van goederen die niet in de macht zijn gekomen van Landustrie alleen plaatsvinden na ontvangst van een afstandsverklaring volgens formulier B van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV)-1989 of UAV/TI-1992. Bij onvoldoende zekerheid dient een bankgarantie te worden afgegeven, zulks ter beoordeling van Landustrie.
12.4 Betaling door Landustrie voor de geleverde goedgekeurde goederen ontslaat de leverancier/onderaannemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst en/of de Wet.
12.5 Indien de leverancier/onderaannemer na aanmaning in gebreke blijft zijn con- tractuele verplichtingen na te komen, is Landustrie tot geen enkele vergoeding aan de leverancier/onderaannemer gehouden, behoudens tot betaling van reeds op juis- te wijze uitgevoerde en goedgekeurde leveringen, zulks echter onder aftrek van voor Landustrie in verband met deze wanprestatie ontstane en te verwachten kosten en schaden die voor rekening van de leverancier/onderaannemer zijn.
12.6 Landustrie is gerechtigd tot compensatie van de verschuldigde of te vorderen bedragen, met die welke hijzelf van de leverancier/onderaannemer te vorderen heeft, of aan de leverancier/onderaannemer verschuldigd is.
12.7 In tegenstelling tot het onder punt 12.1 gestelde zal betaling eerst dan plaats- vinden nadat Landustrie de betaling - van de termijn waarin de betreffende levering is opgenomen - van de opdrachtgever heeft ontvangen, tenzij anders schriftelijk over- eengekomen.
12.8 Landustrie is tot geen enkele betaling verplicht zolang bedrijfsvoorschriften conform de wettelijke voorschriften en door Landustrie gestelde eisen zijn ontvangen en goedgekeurd.
ARTIKEL 13 GARANTIE
13.1 De leverancier/onderaannemer garandeert dat het uitgevoerde werk daaron- der begrepen de daarvoor gebruikte goederen/de geleverde goederen zijn:
a. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal.
b. in overeenstemming met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en met de tot de overeenkomst behorende bescheiden, waaronder die bedoeld in art. 2 lid 1 van deze inkoopvoorwaarden geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan in die overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld.
13.2 Voor het geleverde/opgeleverde (deel van het) werk, zal de garantie gelden welke Landustrie volgens bestek tegenover zijn opdrachtgever dient te verstrekken doch indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, zal mini- maal deze fabrieksgarantie gelden.
13.3 De garantietermijn in de verhouding tussen de leverancier/onderaannemer en Landustrie eindigt op hetzelfde moment als de garantietermijn die Landustrie met de opdrachtgever voor het totale werk is overeengekomen.
13.4 De leverancier/onderaannemer blijft voor het voldoen van de in leden 1 t/m 3 van dit artikel gestelde vereisten, waarvoor elk beroep op overmacht is uitgesloten, geheel aansprakelijk.
ARTIKEL 14 LEVERING RESERVEONDERDELEN, CERTIFICATEN E.D.
Indien in de overeenkomst reserveonderdelen, certificaten, attesten, garantiebewij- zen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de leveran- cier/onderaannemer zorg dat deze gelijktijdig met de levering van de goederen/het werk, docht uiterlijk binnen de eventueel in de overeenkomst gestelde termijn in het bezit van Landustrie zijn, bij gebreke waarvan Landustrie de betaling kan opschorten totdat deze wel in haar bezit zijn.
ARTIKEL 15 GEHEIMHOUDING
De leverancier/onderaannemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema's en andere bedrijfsinformatie en know-how, in de meest ruime zin des woords, afkomstig van Landustrie, die door hem in of bij de opdracht te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.
ARTIKEL 16 OCTROOIEN, LICENTIES E.D.
16.1 De leverancier/onderaannemer vrijwaart Landustrie voor aanspraken wegens enigerlei inbreuk op octrooi-, merk-, model-, auteursrechten of andere rechten van derden ter zake van door hem geleverde goederen/verrichtte werkzaamheden, en zal Landustrie alle kosten, schaden en interessen vergoeden die deze mocht lijden als gevolg van acties jegens hem van gerechtigden, met betrekking tot het octrooi-, merk-, model- of auteursrecht, dan wel andere rechten uit industriële of intellectuele eigendom.
16.2 De leverancier/onderaannemer verplicht zich, voorzover de hierna te noemen rechten niet reeds van rechtswege uit hoofde van de opdracht aan Landustrie toeko- men, aan Landustrie of aan een door Landustrie aan te wijzen derde in eigendom over te dragen en draagt, voorzover mogelijk, reeds hiermede aan Landustrie in eigendom over, welke eigendomsoverdracht door Landustrie wordt aanvaard, alle rechten van welke aard dan ook, op en voortvloeiend uit rechten van intellectuele eigendom zoals rechten op merken, modellen, auteursrechten, octrooien alsmede op en voortvloeiend uit al of niet octrooieerbare uitvindingen, direct of indirect betrekking hebben op enig gebied waarop Landustrie werkzaam is of gedurende de opdracht zal zijn, één en ander door de leverancier/onderaannemer alleen of in samenwerking met anderen verworven of te verwerven in het kader van de opdracht, zowel gedu- rende de opdracht als gedurende één jaar na de beëindiging daarvan, omvattende deze rechten onder andere het recht om daarvoor ten name van Landustrie of een door Landustrie aan te wijzen derde octrooien aan te vragen.
16.3 De leverancier/onderaannemer erkent dat hij voor en in verband met de over- dracht van de hiervoor genoemde rechten geen vergoeding kan of zal vorderen, daar deze is begrepen in de vergoeding die hij van Landustrie voor zijn opdracht ontvangt.
ARTIKEL 17 NON-CONCURRENTIE
De leverancier/onderaannemer zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever voor uitbreidingen of wijzigingen betreffende het werk waarvoor door Landustrie met opdrachtgever onderhandelingen worden gevoerd of een overeen- komst wordt of is aangegaan.
ARTIKEL 18 OVERDRACHT/UITBESTEDING
18.1 Zonder Landustrie's uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is uitbesteding en/of onderaanbesteding van de opdracht, of enig deel daarvan, niet toegestaan.
18.2 Indien de leverancier/onderaannemer het werk na verkregen toestemming - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, in dier voege dat de opdrachtgevende leveran- cier/onderaannemer daarin de rechtspositie inneemt van Landustrie en de opdracht- nemende leverancier/onderaannemer die van de leverancier/onderaannemer.
18.3 Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de leverancier/ onderaannemer uit hoofde van de overeenkomst jegens Landustrie heeft.
ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
19.1 Voorzover het door de leverancier/onderaannemer niet naleven van zijn con- tractuele danwel wettelijke verplichtingen, ten gevolge zou hebben dat Landustrie jegens derden (waaronder begrepen de opdrachtgever) aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de leverancier/onderaannemer zich hierbij Landustrie voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
19.2 De leverancier/onderaannemer is aansprakelijk voor alle schaden inclusief bedrijfsschaden, -kosten en gevolgschaden, die Landustrie en derden (waaronder begrepen de opdrachtgever) ten gevolge van zijn toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van zijn personeel of de personen waarvan de leverancier/ onderaannemer zicht bedient mochten lijden.
19.3 Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die de leverancier/onderaannemer voor de uitvoering van de overeen- komst gebruikt (zoals bijvoorbeeld materieel, werktuigen, gereedschappen, alsmede gebruikte materialen) aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.
19.4 Indien een werknemer van de leverancier/onderaannemer ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor Landustrie aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, heeft de leverancier/onderaannemer slechts recht op schadevergoeding indien die gebeurtenis ter plaatse terstond bij Landustrie gemeld is.
19.5 De leverancier/onderaannemer vrijwaart Landustrie voor alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van hetgeen aan de leverancier/onderaannemer is opgedragen, daaronder begrepen zowel aanspraken van een publiekrechtelijk als van een civielrechtelijk karakter.
19.6 Ingeval van schade veroorzaakt door de leverancier/onderaannemer is deze daarvoor aansprakelijk. Indien er sprake is van een dekking door middel van verze- kering is de leverancier/onderaannemer eveneens aansprakelijk voor het eventueel niet door de verzekering gedekte deel van de schade.
19.7 De leverancier/onderaannemer is verplicht de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden zoveel mogelijk te verzekeren, zonder verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder aan- sprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen al of niet bekend aan Landustrie. Hiertoe behoren in elk geval de aansprakelijkheden opgesomd in de leden 1 t/m 3 van dit artikel, alsook producten- en dienstenaansprakelijkheden na oplevering en steeds met inbegrip van aansprakelijkheid voor enige veroorzaking door brand en/of explosie, welke dan ook.
19.8 Indien de leverancier/onderaannemer in de hoedanigheid van leverancier optreedt, dient zijn aansprakelijkheidsverzekering in elk geval ook onverkort zijn aan- sprakelijkheid jegens uiteindelijke afnemers van zijn product ook na oplevering te omvatten, ongeacht op welke plaats in een keten van doorleveringen aan Landustrie of aan derden fungeren en ongeacht jegens wie deze afnemers op onverschillig welke grond aansprakelijk zouden kunnen zijn.
19.9 Indien de leverancier/onderaannemer in de hoedanigheid van dienstverlener gelegenheid wordt geboden een door zijn beroepsorganisatie bevorderde bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dient hij tot vijf jaar na vol- tooiing van zijn opdracht zulk een verzekering in stand te houden tot tenminste de minimum hoogte die zijn beroepsorganisatie in standaardregelen van die organisatie heeft bevorderd.
19.10 Bij levering respectievelijk inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient de leverancier/onderaannemer te verzekeren de schade jegens Landustrie en/of derden wegens aansprakelijkheden:
a. waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen;
b. waarvoor verzekering in het betreffende besteksonderdeel van het werk of in de opdracht wordt verlangd, xxxxx met medeverzekering van Landustrie en leidingge-vend personeel indien met het motorrijtuig en ander rollend materieel werkzaamhe-den op de bouwplaats worden verricht;
c. volgens de geldende nadere aanvullende overeenkomsten getroffen tussen de Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en de Federatie
Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) waarbij de verzekering van de kraan altijd voorgaat in betaling van schade boven de bedrijfs- of Constructie All Risk (CAR)-verzekering van Landustrie.
Vorengenoemde verzekeringen dienen onverminderd de aansprakelijkheden van de leverancier/ onderaannemer tot een voldoende bedrag, in alle gevallen en voor alle verzekerde risico's tenminste tot maximaal een miljoen EURO, afhankelijk van de aard van de levering of van de dienst afgesloten te zijn bij verzekeraars onder toezicht van de Verzekeringskamer te Apeldoorn.
19.11 Op eerste verzoek van Landustrie dienen de verzekeringspolissen met betrek- king tot verzekeringen die door de leverancier/onderaannemer op grond van dit arti- kel gesloten dienen te worden aan Landustrie te worden getoond.
19.12 Indien door Landustrie of de opdrachtgever ten behoeve van de bouw een CAR-verzekering is afgesloten, zijn de voorwaarden daarvan voor de leveran- cier/onderaannemer ter inzage. Landustrie draagt mede verplichtingen die door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede) verzekerden worden opgelegd.
Ten aanzien van goederen door de leverancier/onderaannemer op het werk aange- voerd, aanvaardt Landustrie geen aansprakelijkheid tengevolge van vandalisme of diefstal, zolang deze goederen nog niet in het werk zijn opgenomen; in deze geval- len kan evenmin een beroep worden gedaan op de CAR-verzekering.
19.13 De schadevergoeding aan de leverancier/onderaannemer kan nooit hoger zijn dan door de verzekering wordt vastgesteld.L
ARTIKEL 20 ANNULERING
20.1 Landustrie behoudt zich het recht voor om de opdracht te zijner keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, indien:
a. wanprestatie wordt geleverd, waardoor de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, of indien reeds voor het verstrijken van die termijn duidelijk is, dat deze termijn zal worden overschreden;
b. door of vanwege de leverancier/onderaannemer diens vertegenwoordigers, onder- aannemer of onder hem ressorterend personeel enige gift of belofte in welke vorm ook zal zijn gedaan of aangeboden aan personeel, ressorterende onder Landustrie of onder de opdrachtgever;
c. de geleverde materialen, wat kwaliteit, afmeting, toleranties, hoedanigheden enz. betreft, niet aan de overeengekomen eisen beantwoorden;
d. het faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de leveran- cier/onderaannemer mocht worden aangevraagd, danwel de leveran-
cier/onderaannemer of (een deel van) zijn vermogen, krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
e. indien de leverancier/onderaannemer failliet wordt verklaard;
f. de opdrachtgever zijn aan Landustrie verstrekte opdracht in verband waarmede deze laatste aan de leverancier/onderaannemer opdracht heeft verleend, mocht intrekken op grond van overmacht, waaronder begrepen is het intreden van een zodanig ingrijpende wijziging in de politieke en/of economische toestand, dat hand- having van de eerstbedoelde opdracht in redelijkheid niet van de opdrachtgever of van Landustrie kan worden gevergd;
g. indien de leverancier/onderaannemer (onderdelen van) zijn onderneming liqui- deert;
h. indien de leverancier/onderaannemer de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt dan wel de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk aan een ander over- draagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt;
i. indien op de goederen of een gedeelte van de goederen van de leveran- cier/onderaannemer, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
j. indien de leverancier/onderaannemer zicht beroept op overmacht.
20.2 De ontbinding vindt plaats zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, door Xxxxxxxxxx'x desbetreffende schriftelijke medede- ling aan de leverancier/onderaannemer. In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard, en eventueel met verrekening van hetgeen Landustrie toekomt als schadevergoeding wegens wanprestatie. In het geval onder f. zal door Landustrie aan de leveran- cier/onderaannemer slechts schadevergoeding verschuldigd zijn indien en voorzover Landustrie terzake van het aan de leverancier/onderaannemer opgedragen onder- deel van het werk aanspraak op de schadevergoeding bij de opdrachtgever kan wor- den gemaakt.
20.3 Overigens zal door Landustrie nimmer enige vergoeding worden gegeven, met name ook niet een schadeloosstelling als vermeld in artikel 7a:1647 van het Burgerlijk Wetboek.
20.4 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden is de wederpartij gerechtigd deze overeenkomst - geheel of gedeeltelijk - zonder rechterlijke tussen- komst als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verder recht op schadevergoe- ding, indien één der partijen na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter- zake van deze overeenkomst niet nakomt.
20.5 Bij gedeeltelijke ontbinding heeft Landustrie onverminderd haar recht op ver- goeding van schaden en kosten het recht te zijner keuze;
a. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen/het reeds uitgevoer- de werk voor rekening van de leverancier/onderaannemer naar hem terug te stu- ren/af te breken en de voor deze goederen/dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen;
b. na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooi- en, eventueel met gebruikmaking van de op het werk aanwezige door de leveran- cier/onderaannemer aangevoerde en/of gebruikte materialen en bouwstoffen, alsme- de hulpmateriaal, zoals steigermateriaal, hijs- en transportwerktuigen en dergelijke al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.
20.6 De vorderingen die Landustrie tengevolge van de ontbinding van de overeen- komst mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.
ARTIKEL 21 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
21.1 Indien door een of andere oorzaak geschillen mochten ontstaan, is de leve- rancier/onderaannemer niet gerechtigd de lopende overeenkomsten op te schorten of te wijzigen.
21.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door Landustrie aangeno- men werk luiden.
21.3 Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen tot het uitlok- ken van voorzieningen van de President van de Rechtbank te Leeuwarden in Kort Geding danwel tot het nemen van conservatoire maatregelen.
21.4 Op deze overeenkomst is uitsluitend het nationale Nederlandse recht van toe- passing, De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.
21.5 Voor zover op het werk niet-Nederlands publiekrechterlijke bepalingen of dwin- gende bepalingen van niet-Nederlands privaatrecht van toepassing zijn, zijn de in deze algemene inkoopvoorwaarden opgenomen bepalingen met betrekking tot het Nederlands recht naar analogie van toepassing.
ARTIKEL 22 WETTEN, VOORSCHRIFTEN, VERGUNNINGEN
22.1 De leverancier/onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met, en garan- deert de naleving van alle wettelijke eisen en andere overheidsvoorschriften, voor- waarden en bepalingen waaronder begrepen alle veiligheidsvoorschriften, welke Landustrie krachtens de door haar gesloten aannemingsovereenkomst bij de uitvoe- ring van het werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk een onder- deel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.
22.2 De leverancier/onderaannemer verplicht zich alle voorwaarden, voorschriften, bepalingen, verordeningen en besluiten, waaronder de in lid 1 van dit artikel bedoel- de betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals Landustrie deze zou moeten naleven en inacht- nemen, indien zij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren.
De leverancier/onderaannemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schaden en kosten aan Landustrie vergoeden en Landustrie vrijwaren voor aanspra- ken van derden te dezer zake.
22.3 De leverancier/onderaannemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met uit- voering van de opdracht eventueel vereiste vergunningen.
22.4 Voorzover toepasbaar op de levering dient deze te voldoen aan de wettelijk vastgestelde machinerichtlijnen en EMC-richtlijnen en te zijn voorzien van CE-mar- kering.
ARTIKEL 23 ONDERHOUDSTERMIJN
De leverancier/onderaannemer is, onverminderd zijn aansprakelijkheid na oplevering, aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn werk gedurende de leverings- c.q. bouwter- mijn overeengekomen tussen Landustrie en de opdrachtgever, waarna aansluitend de onderhoudstermijn ingaat. De onderhoudstermijn in de verhouding tussen de leve- rancier/onderaannemer en Landustrie eindigt op hetzelfde moment als de onder- houdstermijn die Landustrie met de opdrachtgever voor het totale werk is overeen- gekomen.
ARTIKEL 24 PUBLICATIE
Landustrie heeft in principe geen bezwaar tegen publicatie van opdrachten, mits voorafgaand daartoe de toestemming is verkregen, zulks op straffe van een boete van € 5.000,- per opdracht bij overtreding van deze publicatieclausule.
ARTIKEL 25 "BACK TO BACK"-REGELING
Voorzover al niet reeds beschreven in deze inkoopvoorwaarden zal voor de opdracht een zogenaamde "Back to Back"-regeling gelden, inhoudende dat verplichtingen voortvloeiende uit het bestek die een nadelige invloed - in welke vorm dan ook - kun- nen hebben op de kwantiteit, kwaliteit, hoedanigheid en termijnen zoals is overeen- gekomen, onverkort worden overgenomen door de leverancier/onderaannemer.
Bovenbedoelde verplichtingen geven geen recht op bijbetaling voor zover Landustrie eveneens geen aanspraken uit hoofde van het bestek op bijbetaling kan maken.
NADERE BEPALINGEN INZAKE MONTAGE/ONDERAANNEMING
(Onderstaande bepalingen zijn een aanvulling op de hiervoor genoemde bepalingen. Voorzover deze bepalingen inzake montage/onderaanneming strijdig zijn met hier- voor genoemde algemene bepalingen, prevaleren deze nadere bepalingen.)
ARTIKEL 26 AANVULLENDE VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER/ ONDERAANNEMER
26.1 De leverancier/onderaannemer verplicht zich jegens Landustrie om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te vol- doen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.
26.2 Voorzover op een overeenkomst de Wet op de Ketenaansprakelijkheid, hierna te noemen WKa, van toepassing is, gelden de navolgende bijzondere verplichtingen voor de leverancier/onderaannemer:
a. Hij dient te beschikken over en op verzoek van Landustrie een kopie af te geven van:
1. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een uitvoeringsinstelling UVI;
2. zijn vestigingsvergunning;
3. zijn inschrijving in de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
4. zijn overeenkomst van de G-rekening;
5. zijn overeenkomst van de R-rekening;
6. zijn BTW-nummer;
7. een geldig legitimatiebewijs van de tewerkgestelde werknemers.
b. Hij dient Landustrie een staat te overhandigen, bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot week te werk zijn gesteld. De werknemers van de leverancier/onderaannemer moeten zich dientengevolge ook op ieder tijdstip kunnen legitimeren. Dit op eerste verzoek van Landustrie of een door Landustrie aan- gewezen derde.
c. Hij dient Landustrie desgevraagd de loonstaten danwel de manurenverantwoording ter inzage te verstrekken.
d. Hij dient al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers strikt na te komen.
e. Hij dient telkenmale Landustrie een recente verklaring toe te zenden, inzake zijn betalingsgedrag bij de UVI en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, zoals bedoeld in het kader van de WKa vastgestelde Richtlijn(en).
f. Hij dient zijn administratie in te richten met inachtneming van de richtlijnen als bedoeld in art. 16 CSV (Coördinatiewet Sociale Verzekering).
ARTIKEL 27 ORGANISATIE BOUWPLAATS
27.1 De leverancier/onderaannemer verplicht zich om de verplichtingen welke voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet alsmede de daaruit voortvloeiende Besluiten na te leven als een goed werkgever betaamt.
27.2 Tevens zal de leverancier/onderaannemer alsmede haar werknemers de aan- wijzingen die door en/of namens Landustrie worden verstrekt bij en/of tijdens de uit- voering van het werk direct opvolgen.
27.3 Indien Landustrie gehouden is om een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen c.q. bij te houden, zoals bedoeld in artikel 5 van het Bouwbesluitproces Arbeidsomstandighedenwet, verplicht leverancier/onderaannemer zich om het veilig- heids- en gezondheidsdeelplan met daarin opgenomen de risico's die het overeen- gekomen werk met zich meebrengt, alsmede de hiervoor te treffen voorzorgsmaat- regelen, voor de aanvang van het werk aan Landustrie schriftelijk ter hand te stellen.
27.4 De leverancier/onderaannemer is gehouden de aanwijzigingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door Landustrie of de opdracht- gever ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, onder andere voor wat betreft opslag en veiligheid van materiaal en veiligheid van uit te voe- ren werk.
27.5 Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid xxxxxx xxxxx- tens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of door Landustrie vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de leveran- cier/onderaannemer en zijn personeelsleden, die werkzaamheden uitvoeren op het werk.
Eventueel hieruit voortvloeiende schade voor de leverancier/onderaannemer zal niet op Landustrie verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door sta- king bij Landustrie of bij derden niet van de diensten van de leveran- cier/onderaannemer gebruik gemaakt kan worden.
27.6 De door de leverancier/onderaannemer uit te voeren werkzaamhe- den/leveranties dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschie- den. Indien besloten wordt gedurende het winterseizoen door te werken is de leve- rancier/onderaannemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
27.7 Landustrie heeft de bevoegdheid werknemers van de leveran- cier/onderaannemer op het bouwwerk de toegang tot het bouwwerk te onderzeggen
c.q. deze te laten verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc.
ARTIKEL 28 WERKWIJZE
28.1 De leverancier/onderaannemer is te allen tijde gerechtigd bij door Landustrie goed te keuren volmacht, volgens voorbeeld bijlage A van de UAV-1989 en UAV/TI- 1992, een of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen. Ditzelfde geldt bij wijziging van bedoelde volmacht.
28.2 De leverancier/onderaannemer dient:
a. het door hem uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren;
b. uitsluitend de door Landustrie gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;
c. zijn gemachtigden in beginsel tijdens de werkuren op het werkterrein beschikbaar te hebben, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met Landustrie.
28.3 Het boren, hakken van gaten, doorvoeringen of sleuven en ondersabelen van geïnstalleerde onderdelen dient door de leverancier/onderaannemer verricht te wor- den, al naar gelang zijn werkzaamheden dit verlangen.
28.4 De leverancier/onderaannemer dient het hem ter beschikking gestelde mate- rieel goed te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de schade en de kosten.
28.5 De leverancier/onderaannemer maakt desgevraagd manurenstaten op vol- gens een door Landustrie te verstrekken model. Hij biedt wekelijks de door hem inge- vulde en ondertekende manurenstaten aan Landustrie voor accoord aan.
28.6 Contacten met de opdrachtgever lopen via Landustrie. De leveran- cier/onderaannemer mag zonder voorafgaande toestemming van Landustrie geen rechtstreeks contact op te nemen met, of correspondentie te richten aan de opdracht- gever.
28.7 Landustrie kan de opdrachtgever schriftelijk verzoeken diens order en aanwij- zingen rechtstreeks aan de leverancier/onderaannemer te geven. In dat geval is de leverancier/onderaannemer, in afwijking van artikel 28 lid 2 onder b, verplicht de door de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, mits hij afschrift van het verzoek van Landustrie heeft ontvangen.
28.8 De leverancier/onderaannemer is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde ('uitgeleende') arbeidskrachten dan na van Landustrie vooraf- gaand verkregen schriftelijke goedkeuring. Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit lid is de leverancier/onderaannemer verplicht de administratieve voorschriften ex. artikel 16b lid 10 CSV respectievelijk artikel 16a lid 1 CSV stipt na te leven.
ARTIKEL 29 VERBOD VAN CESSIE
Het is de leverancier/onderaannemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Landustrie ingevolge de WKa aansprakelijk is te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, over te dragen of te bezwaren.
ARTIKEL 30 FACTURERING
30.1 De factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De leverancier/onderaannemer dient op deze gedagte- kende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en over- zichtelijk te vermelden:
- Het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
- Het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
- Het tijdvak en de verrichtte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
- De omvang van de loonsom CSV opgenomen in het gefactureerde bedrag;
- Naam, adres en woonplaats van de leverancier/onderaannemer;
- Een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval van de omzetbelasting.
30.2 De in te dienen facturen moeten worden voorzien van de originele, door de uit- voerder van Landustrie medeondertekende manurenstaat.
30.3 De factuur dient betrekking te hebben op de leveringen en werkzaamheden gerealiseerd tot en met de datum van de ingediende manurenstaat.
ARTIKEL 31 BETALING
31.1 Landustrie zal de door de leverancier/onderaannemer xxxxxxx van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting, waarvoor Landustrie ingevolge de WKa, zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, hoofdelijk aansprakelijk is aan de leverancier/onderaannemer betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de WKa. De leverancier/onderaannemer is verplicht de nade- re regels als bedoeld in artikel 16b 7e lid CSV stipt na te komen.
31.2 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Landustrie te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premie sociale verzekering en loon- belasting van de onderaanneemsom in te houden en namens de leveran- cier/onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken UVI c.q. de ontvanger der direc- te belastingen te voldoen.
31.3 In gevallen als in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoeld, is Landustrie door de betaling hiervan jegens de leverancier/onderaannemer gekweten, voorzover het deze bedragen betreft.
ARTIKEL 32 VERHAAL
32.1 Indien Landustrie na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belasting en/of premies door de leverancier/onderaannemer of na hem komende leveran- cier/onderaannemers deze belasting en/of premies heeft moeten voldoen, heeft Landustrie ten belope van het gehele bedrag dat door haar is voldaan, inclusief alle kosten hieruit voortvloeiend, verhaal op de leverancier/onderaannemer. De vordering van Landustrie wordt vermeerderd met de wettelijke rente.
32.2 Door voldoening van Landustrie aan haar verplichtingen die zij ingevolge de van toepassing zijnde CAO jegens de werknemers van haar leveran- cier/onderaannemer heeft, heeft Landustrie op de leverancier/onderaannemer ver- haal ten belope van hetgeen door Landustrie te dezer zake is voldaan, vermeerderd met wettelijke rente.
ARTIKEL 33 AFVAL (Waaronder ook bouwafval)
33.1 De leverancier/onderaannemer dient te allen tijde voor zijn kosten zorg te dra- gen voor het verwijderen en afvoeren van zijn eigen (bouw)afval, inclusief chemisch afval en emballage, conform de wettelijke voorschriften.
33.2 Indien er door de leverancier/onderaannemer chemisch afval in de vuilcontai- ners van Landustrie wordt gestort, zal dit worden verwijderd. Dit gaat gepaard met extra hoge stortkosten eventueel verhoogd met een opgelegde boete en eventuele ander kosten, welke aan de leverancier/onderaannemer in rekening gebracht zullen worden.
ARTIKEL 34 GEVAARLIJKE STOFFEN
34.1 De leverancier/onderaannemer is niet bevoegd gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke stoffen op te slaan en/of te gebruiken, tenzij Landustrie hier- toe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
34.2 Landustrie is bevoegd aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
34.3 Toestemming van Landustrie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontslaat de leverancier/ onderaannemer niet van zijn verplichtingen op grond van de Wet en/of die overeenkomst.
34.4 De leverancier/onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade die door Landustrie of door derden wordt geleden veroorzaakt door opslag, gebruik en/of ondeugdelijke verpakking van gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke stof- fen.
34.5 Voor de toepassing van dit artikel worden werknemers van Landustrie als der- den aangemerkt.
34.6 De leverancier/onderaannemer vrijwaart Landustrie voor aanspraken van der- den op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 4 van dit artikel, en zal op eerste verzoek van Landustrie een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Landustrie, een en ander ter beoordeling door Landustrie, verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 12 juni 2018 onder nr. 01043532.