CONDITIONS GÉNÉRALES DE TOTALENERGIES SOLUTIONS BELGIUM S.A.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TOTALENERGIES SOLUTIONS BELGIUM S.A.
1. Algemeen
1.1. Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke schriftelijke verzaking zijn alle offertes,
opgenomen bestellingen alsook contracten afgesloten door TotalEner- gies Solutions Belgium S.A uitsluitendonderworpen aan de algemene voorwaarden zoals hieronder vernoemd.
1.2. De eventuele nietigheid van 1 of meerdere clausules van de huidige voorwaardenverandert niets aan de toepasselijkheid van al de andere voorwaarden.
2. Offertes
Behoudens tegengestelde schriftelijke vermelding is de geldigheidsduur van de offerte 1maand vanaf de datum van de offerte.
3. Informatieplicht van de koper
TotalEnergies Solutions Belgium N.V. stelt zijn kostenraming op, op basis van de informatie verstrekt door de koper.
TotalEnergies Solutions Belgium N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangericht door het verstrekkenvan gebrekkige informatie door de koper aan TotalEnergies Solutions Belgium N.V.
4. Prijs
4.1. In principe zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW. De wijzigingen. inzake het BTWtarief zullen door de koper worden gedragen.
4.2. De wijzigingen inzake premies en/of de vermindering inzake de belastingsaftrekgeven de koper in geen geval een geldig motief voor de nietigverklaring van het
contract.
5. contract
5.1. het contract is gesloten door de ondertekening van de offerte voor akkoord en haarverzending aan TotalEnergies Solutions Belgium N.V.
5.2. De registratie van de bestelling vindt plaats na ontvangst van de ondertekendekostenraming door TotalEnergies Solutions Belgium N.V. en de betaling van het voorschot zoals voorzien in artikel 9.1.
6. Leveringstermijnen
6.1. De termijnen voor levering en/of uitvoering beginnen slechts te lopen na ontvangstvan de ondertekende kostenraming en betaling van het voorschot.
6.2. TotalEnergies Solutions Belgium N.V. stelt alles in het werk teneinde de overeengekomen termijn voor leveringen/of uitvoering na te leven. Het respecteren van de leveringstermijn en/of de termijnvoor uitvoering is een middelenverbintenis in hoofde van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. Ondanks deinspanningen van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. om deze termijnen na te komen kan een eventuelevertraging in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of financiële
vergoeding.
6.3. Bij elk geval van overmacht dat zich voordoet in hoofde van TotalEner- gies Solutions Belgium N.V. wordt determijn voor levering en/of uitvoering evenredig verlengd. Onder overmacht wordtbegrepen elke onvoorzienbare omstandigheid die zich voordoet onafhankelijk van dewil van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. ( bijvoorbeeld: vertraging van een leverancier, bevel van eenadministratieve overheid, weersomstandigheden, ongeval, staking, etc.). Elke wijzigingvan de bestelling uitgaande van de klant verlengt de termijn voor levering en/ofuitvoering.
7. Verbreking van de overeenkomst
7.1. Elke nietigverklaring die niet contractueel vastgelegd is verplicht de partij die ingebreke is tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten titel van de huidigevoorzienbare schade voortvloeiend uit de nietigver- klaring. Deze schadevergoeding zal30% bedragen van de geldwaarde van de geplaatste bestelling, zonder afbreuk te doenaan bijkomende schade en interesten mits bewijs van een groter geleden schade. Dezeschadevergoeding is opeisbaar vanaf de aanmaning.
7.2. TotalEnergies Solutions Belgium N.V. behoudt zich het recht voor de volledige aankoopsom op te eisen indiende goederen reeds in productie zijn en aangepast werden aan de specifieke behoeften
van de koper.
8. Levering en installatie
8.1. Het product wordt door TotalEnergies Solutions Belgium N.V. geleverd en geïnstalleerd op de overeengekomenplaats vermeld in de bestelbon, behoudens wanneer de koper de installatie ter zijnerlaste neemt. in dat geval is de koper ertoe gehouden erop toe te zien dat de installatiedoor een erkend en gewaarborgd bedrijf wordt uitgevoerd.
8.2. TotalEnergies Solutions Belgium N.V. behoudt zich het recht voor beroep te doen op een onderaannemer naarhaar keuze voor de levering en de installatie van het product en/of de uitvoering van dewerken.
8.3. De koper verbindt er zich toe correct en binnen de nuttige termijn de juisteaanpassingen te voeren voor de juiste montage van het product en/ of de goedefunctionering van het geïnstalleerde product. De koper houdt
toezicht op dat:
- het personeel van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. of van haar onderaannemers een toegang hebben tot deplaats van montage en met de werkzaamheden kunnen aanvatten en doorwerkentijdens de normale werkuren, inclusief buiten de normale werkuren indien deonderaannemer of TotalEnergies Solutions Belgium N.V. dit nodig acht op voorwaarde dat dit ten gepaste tijde aande koper wordt meegedeeld.
- de toegangswegen op de plaats van installatie aangepast zijn aan het vereiste transport;
- de plaats van vermelde montage aangepast is aan de montage en de opslag hiervan;
- alle noodzakelijke maatregelen inzake voorzorgen en veiligheid worden genomen;
- bij bestelling van een fotovoltaïsche installatie zijn elektrische installatie ( meer bepaalddifferentieelschakelaar, aarding, elektriciteitskast ) voldoet aan de AREIelektriciteitsnormen.
8.4. Ingeval van bestelling van een fotovoltaïsche installatie omvat de levering alles wataangeduid is op de bestelbon en alles wat nodig is voor de installatie overeenkomstig de AREI elektriciteitsnormen. Alles wat niet is vermeld of niet noodzakelijk is voor deinstallatie overeenkomstig de AREI elektriciteitsnormen is niet begrepen in debestelling. Dit zal dan desgevallend het voorwerp uitmaken van een aparte factuur.
8.5. De verkoper verklaart dat het onroerend goed waarop de installatie plaatsvindt deeluitmaakt van een brandverzekering.
8.6. De koper verklaart dat er geen asbest of andere schadelijke substanties aanwezigzijn op de plaats waar het product wordt geplaatst.
8.7. Indien er voorafgaandelijk aan de werken uit te voeren door TotalE- nergies Solutions Belgium N.V. of haaronderaannemers andere werken of leveringen nodig zijn, is de koper ertoe gehoudenerop toe te zien dat deze werken op een zodanige wijze gebeuren zonder dat dit enigevertraging oplevert voor het uitvoeren van de werken door TotalEnergies Solutions Belgium N.V. of haaronderaannemers. Indien er zich niettemin een vertraging voordoet is de koper ertoegehouden TotalEnergies Solutions Belgium N.V. ten paste tijde in te lichten.
8.8. De koper draagt het risico van de schade en de kosten veroorzaakt door het nietnaleven van de vastgestelde voorwaarden of de onnauwkeu- righeid van de door hemgeleverde informatie.
9. Betalingsvoorwaarden
9.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. en wel op de volgendewijze:
- een voorschot van 30% te betalen binnen de 10 dagen na het ondertekenen van debestelbon
- 60% ten laatste op de leveringsdatum
- het resterende gedeelte moet betaald worden ten laatste 10 dagen na de levering eninstallatie van het product of de uitvoering van de werken.
9.2. Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn door de klant indien zijn niet uitdrukkelijkis betwist per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen.
9.3. Bij niet-betaling op datum van de vervaldag wordt er van rechtswege en zonderingebrekestelling een verhoging van 10% op het verschuldigde bedrag aangerekend.
Deze schadevergoeding heeft tot doel de kosten en schade te dekken die veroorzaaktzijn door de laattijdige betaling.
9.4. Elk niet betaald bedrag wordt vanaf de datum van opeisbaarheid, van rechtswegeen zonder ingebrekestelling, verhoogd met een intrestkost van 12% op jaarbasis.
9.5. Deze voorgaande bepalingen kunnen worden ingeroepen door de klant-consumentwaaraan TotalEnergies Solutions Belgium N.V. nog bepaalde sommen zou verschuldigd zijn.
9.6. De klant zal zich niet kunnen beroepen op de garanties vermeld in artikel 13 vandeze algemene voorwaarden zolang de openstaande facturen, eventueel vermeerderdmet de verwijlinteresten en de schadever- goeding, niet integraal zijn voldaan.
10. Eventuele opschortende voorwaarden
10.1. Financiering
De eventuele opschortende voorwaarde, waaronder de verkoop wordt afgesloten, van het door de koper verkrijgen van een banklening, moet uitdrukkelijk op de bestelbonbedongen worden alsook het juiste bedrag waarvoor de koper de lening zal aanvragen.
De koper verbindt er zich toe deze banklening aan te vragen vanaf de dag van deondertekening van de bestelbon. Bij gebreke van de koper om , binnen een termijn van15 dagen vanaf de datum van ondertekening van de bestelbon, de verkoper door middelvan een attest uitgaande van de krediet- maatschappij op de hoogte te brengen dat dezelening hem is geweigerd, wordt deze voorwaarde beschouwd als vervuld en de verkoopals volbracht.
10.2. Stedenbouwkundige vergunning
De eventuele opschortende voorwaarde, waaronder de verkoop wordt
afgesloten, vanhet door de koper verkrijgen van een voorafgaandelijk stedenbouwkundige vergunningvoor het installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen, moet uitdrukkelijk bedongenworden op de bestelbon. De partijen kunnen overeenkomen dat TotalEnergies Solutions Belgium N.V. de klantbijstaat bij de voorbereiding van het dossier voor het aanvragen van destedenbouwkundige vergunning. . De koper verbindt er zich toe deze aanvraag van destedenbouwkundige vergunning in te dienen binnen de 20 dagen, te rekenen vanaf deondertekening van de bestelbon en de uitoefening van de nodige zorgvuldigheid voorte leggen met betrekking tot de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.
Indien de koper in gebreke blijft om de verkoper in te lichten betreffende de weigeringvan de stedenbouwkundige vergunning b in n e n een termijn van 90 dagen te rekenenvanaf datum van ondertekening van de bestelbon, dan wordt deze voorwaardebeschouwd als vervuld en de verkoop als volbracht. De partijen kunnen de duur vandeze opschortende voorwaarde bij schriftelijke overeenkomst verlengen.
10.3. Niet vervulling van de eventuele opschortende voorwaarden Indien de koper, binnen de hierboven vermelde termijnen, aantoont dat het krediet of destedenbouwkundige vergunning hem werden geweigerd dan wordt het voorschot doorhem betaald aan TotalEnergies Solutions Belgium
N.V. teruggestort zonder schadevergoeding van de een of anderezijde. Indien daarentegen het niet verkrijgen van het krediet of de stedenbouw- kundigevergunning het gevolg zou zijn van de nalatigheid, passiviteit, het handelen ter kwadertrouw of elke vorm van rechtsmisbruik uitgaande van de koper zoals in het geval erhandelingen worden ondernomen of zaken verzwegen met als doel de ingediendedossiers of de aangevraagde lening te doen mislukken, dan wordt de opschortendevoorwaarde beschouwd als vervuld overeenkomstig artikel 1178 van het BurgerlijkWetboek. In dit geval behoudt TotalEnergies Solutions Belgium N.V. het recht een schadevergoeding en intresten teeisen van de koper met betrekking tot de geleden schade die het gevolg zijn van dienshandelingen.
11. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven exclusieve eigendom van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. tot op het momentvan de integrale betaling van de factuur verhoogd met eventuele kosten en intresten.
De koper blijft verantwoordelijk voor de verkochte producten en zal aans- prakelijk zijnvoor eventueel verlies, zelfs in het geval van overmacht.
12. Oplevering van de installatie
De definitieve oplevering van de werven vindt plaats bij het inwerkingstellen van deinstallatie.
13. Garantie
13.1. De producten geleverd of geïnstalleerd door TotalEnergies Solutions Belgium N.V. genieten van verschillendegaranties in functie van de soorten producten en hun respectievelijke fabrikanten.
Ongeacht het product gaat het over een garantie van de constructeur en niet vanTotalEnergies Solutions Belgium N.V. De behandelingstermijn evenals de kwaliteit van de dienst na-verkoophangen dus of van de fabrikant en niet van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. In geval van gebrekkige productenmoet de koper zich direct tot de fabrikant richten, waarvan Tota- lEnergies Solutions Belgium N.V. op aanvraag decoördinaten meedeelt. De garantie omvat niet de vervanging van het materiaal wegensslijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, slecht onderhoud en/of onaangepast xxxxxxx.Xx minste wijziging die de kopertoebrengt aan het product doet de garantie vervallen.
13.2. De door TotalEnergies Solutions Belgium N.V. uitgevoerde studies in het kader van een fotovoltaïsche installatieof elk andere werkzaamheid en de door hen voorgestelde producten zijn gebaseerd opde door de klant verstrekte informatie betreffende de structuur van het dak en de constructie, evenals op de eigen bevindingen van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. TotalEnergies Solutions Belgium N.V. levert geen enkelega- rantie met betrekking tot elk gebrek of fouten die het resultaat zou zijn van eengebrek in de draagkracht van de constructie waarop de producten worden geïnstalleerd en die niet werden meegedeeld aan TotalEnergies Solutions Belgium N.V. Xxxxxxx van werken metbetrekking tot een deel van de elektrische installatie van de klant, garandeert TotalEnergies Solutions Belgium N.V.niet de conformiteit van de gehele elektrische installatie met de AREI normen.
13.4. Aangezien TotalEnergies Solutions Belgium N.V. niet de fabrikant is van de geleverde en/of geïnstalleerdeproducten kan er tegen TotalEnergies Solutions Belgium N.V. geen enkele objectieve aansprakelijkheid wordenin- geroepen. De aansprakelijkheid van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. is beperkt tot de schadevergoeding tengevolge van de directe schade die te wijten zou zijn aan haar zware fout of bedrog ofaan de foutieve uitvoering van het contract. TotalEnergies Solutions Belgium N.V. kan tevens niet aansprakelijkworden gesteld voor de indirecte schade.
13.5. De fotovoltaïsche zonnepanelen geleverd door TotalEnergies Solutions Belgium N.V. worden gewaarborgdvolgens de norm IE 61215 (kristallijn) of IEC 61646 (dunne film ) Deze certificatie staat borg voor kwaliteit in zake mechanische stabiliteit en naleving van de elektrische- parameters. De fotovoltaïsche zonnepanelen geleverd of geplaatst door TotalEnergies Solutions Belgium N.V.genieten eveneens van een garantie van productiviteit toegekend door de fabrikant vande panelen in overeens- temming met de internationale normen IEC 61215 of IEC 61646.
13.6. De financiële en technische gegevens evenals de rendementsbereke- ningenvermeld door TotalEnergies Solutions Belgium N.V. zijn gebaseerd op betrouwbare en controleerbare gegevens.
Deze gegevens worden ten titel van informatie verstrekt en verbinden TotalEnergies Solutions Belgium N.V. niet.
13.7. In het geval van een contract in de zin van de artikelen 1649 e.v. van het BurgerlijkWetboek, moet de consument elk eventueel zichtbaar gebrek schriftelijk melden aanWinnWatt binnen 48 uur na de levering. De niet- consument moet elke nietovereenstemming
en elk zichtbaar gebrek melden binnen de 48 uur na de levering. Dewijziging van de materialen impliceert een aanvaarding. Indien de consument eeneventueel gebrek aan overeenstemming vaststelt dat reeds bestond op het ogenblikvan de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf delevering, moet de consument TotalEnergies Solutions Belgium N.V. hiervan schriftelijk op de hoogte brengenbinnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heef- tvastgesteld. Indien de consument een verborgen gebrek vaststelt na de termijn van 2jaar, kan hij slechts een vordering voor verborgen gebreken inleiden binnen een termijnvan 2 maanden vanaf de dag dat hij het gebrek heeft vastgesteld (art. 1648 BurgerlijkWetboek). De niet- consument kan geen vordering voor verborgen gebreken inleidendan binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeftvastgesteld en alvorens de termijn van één jaar na de levering is verstreken.
13.8. In het geval van een aannemingsovereenkomst, zijn de eventuele zichtbaregebreken gedekt vanaf de oplevering van de werken. In het geval van eventueleverborgen gebreken dienen de klachten per aangetekend schrijven binnen 15 dagenvanaf de ontdekking van de gebreken te worden verricht. Een klacht met betrekking totverborgen gebreken is in elk geval niet ontvankelijk na een termijn van 2 jaar vanaf dedatum van de factuur, uitgezonderd wanneer de wettelijke garantie voortvloeiend uitartikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek (10-jarige garantie) van toepassing is.
14. Controle van de fotovoltaïsche of elektrische installatie Voorafgaandelijk aan de inwerkingstelling van de fotovoltaïsche installatie of inbepaalde gevallen van een elektrische installatie, moet deze worden gecontroleerd dooreen erkende instantie van controle dewelke een conformiteitonderzoek uitvoert. Deze instantie controleert of de installatie in overeenstemming is met de vereisten van hetalgemeen reglement op de elektrische installaties (AREI). Hiertoe neemt TotalEnergies Solutions Belgium X.X.xxxxxxx op met de erkende instantie van controle. De koper verbindt er zich toe de vrijetoegang te verlenen zowel aan de beambte van deze instantie van controle als aan devertegenwoordiger van TotalEner- gies Solutions Belgium N.V. TotalEnergies Solutions Belgium N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteldindien de erkenning niet wordt toegekend naar aanleiding van de verouderde of degebrekkige staat van de elektrische installatie van de klant.
15. Geschillen
Elk geschil zal worden onderworpen aan de rechtbanken van Brussel en wordenbeoordeeld overeenkomstig Belgisch recht.
TotalEnergies Solutions Belgium N.V. - X. Xxxxxxxxxx 00X 0000 Xxxxx-Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx.xx - BE 0898.566.923 - BNP Paribas Fortis XX00 0000 0000 0000