Reconversie Broelkaai 6 naar dienstencentrum
KLANT: LEIEDAL / SOK
PROJECT: TAIL ARCHITECTEN/BROELKAAI 6
Reconversie Xxxxxxxxx 0 naar dienstencentrum
Perceel 04: Sanitair
Opdrachtgever/Bouwheer : | Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk Xxxxx Xxxxx 00 X - 0000 Xxxxxxxx |
Ontwerper | T A I L mav bvba Xxxxxxxxxxxxxx 000 X - 0000 XXXXXXXXX Tel. x00 00 00 00 00 |
Bouwplaats | Xxxxxxxxx 0 X - 0000 Xxxxxxxx |
Prijsbepaling | Gemengde overeenkomst |
Uitvoeringstermijn | Conform de planning |
Administratieve bepalingen 4
PARTIJEN 4
INDIENEN VAN DE INSCHRIJVING 4
ALGEMEEN 4
WIJZE VAN INSCHRIJVING 5
AARD VAN DE OVEREENKOMST 6
GELIJKTIJDIGE OPDRACHTEN 6
VARIANTEN 6
UITVOERING VAN DE AANNEMING 8
ALGEMEEN 8
RELATIE AANNEMER BOUWHEER 9
WERFORGANISATIE 9
GELIJKTIJDIGHEID VAN DE WERKEN 10
WERKEN IN MEER OF IN MIN 10
UITVOERINGSTERMIJNEN EN PLANNING 10
VERLENING VAN DE TERMIJNEN 11
BIJKOMENDE BEPALINGEN 11
DOORBORINGEN EN HERSTELLINGEN 11
WERFOPKUIS 11
BRANDWERENDE DOORVOEREN 12
KEURING 12
UITVOERINGS-, AS-BUILT- EN BRANDWEERDOSSIER 13
OPLEIDING 13
ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 14
UITVOERINGSPLANNEN OMSCHRIJVING : 14
D20 sanitair 15
D2010 WATERLEIDINGEN 15
D2010.1 WATERAANSLUITING 15
D2010.2 AFVOERLEIDINGEN 16
D2010.3 AFVOERLEIDINGEN SIFON 17
D2010.4 TOEVOERLEIDINGEN XXXXXX XXX XXXXXX 00
X0000.0 XXXXXXXXXXXXXXXX BINNEN XXX XXXXXX 00
X0000.0 XXXXXXXXXXXXXXX 19
D2010.7 AFSLUITKRAANTJES EN LUCHTKRAANTJES 20
D2010.8 VERDEELCOLLECTOR 20
D2020 KRAANWERK 21
D2020.1 VORSTVRIJE XXXXXXXXXXXXXXXX 00
X0000 XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 23
D2030.1 REGENWATERPOMP 23
D2040 SANITAIRE TOESTELLEN 24
D2040.1 WASTAFEL 24
D2040.2 WAND WC ANDERS VALIDEN 25
D2040.3 WAND WC MET INBOUWSPOELBAK 26
D2040.4 TOEBEHOREN SANITAIRE BLOKKEN 27
D2040.5 URINOIRS 28
D2040.6 UITGIETBAK MET XXXXX 00
X0000 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 30
D2050.1 ELEKTRISCHE DOORSTROOM WARMWATERVERWARMER 11 KW 30
ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Partijen
Opdrachtgever/Bouwheer : | Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk Xxxxx Xxxxx 00 X - 0000 Xxxxxxxx |
Ontwerper | T A I L mav bvba Xxxxxxxxxxxxxx 000 X - 0000 XXXXXXXXX Tel. x00 00 00 00 00 |
Veiligheidscoördinator | CASQUO Xxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxx TEL: x00 00 00 00 00 |
Indienen van de inschrijving Algemeen
Bij inschrijving verklaart de inschrijver zich bekwaam tot de uitvoering van de werken volgens de bepalingen van het onderhavig bestek. Hij erkent hiermee dat hij de werf heeft bezocht, en op de hoogte is van alle voor de aanneming benodigde inlichtingen. Zijn inschrijving wordt geacht opgemaakt te zijn met volle kennis van zaken.
De inschrijver wordt geacht de aanbestedingsdocumenten, m.i.v. de meetstaten en opgegeven hoeveelheden, grondig te bestuderen. Immers, alle prestaties nodig voor het voltooien van de in de aanbestedingsdocumenten beschreven werken, zullen beschouwd worden als voorzien in de aanneming (zelfs als ze niet in de aanbestedingsdocumenten vermeld zijn) wanneer de goede techniek en/of het gezond verstand de uitvoering ervan vergen en/of wanneer de aanneming zonder die prestaties niet als volledig kan worden beschouwd. Door het handtekenen van zijn bieding erkent de inschrijver dat de aanbestedingsdocumenten duidelijk en volledig zijn. De inschrijver die vaststelt dat er posten ontbreken in de opmetingsstaat (welke louter geldt als inlichting), of dat er fouten of tegenstellingen geslopen zijn in de aanbestedingsdocumenten, voegt hieromtrent een verklarende nota bij zijn inschrijving. Bij afwezigheid van dergelijke nota wordt aangenomen dat alle ontbrekende elementen begrepen zijn in de (eenheids)prijzen en alle tegenstrijdige bepalingen worden uitgelegd in het voordeel van de bouwheer.
Zolang de inschrijver niet definitief weerhouden werd, kan de bouwheer of ontwerper eenzijdig wijzigingen of correcties aanbrengen aan de aanneming. De wijzigingen of correcties zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de inschrijver die alsdan de gelegenheid zal geboden worden om binnen de door de bouwheer vooropgestelde termijn
zijn inschrijving eraan aan te passen.
Door het feit zelf van zijn inschrijving erkent de inschrijver alle bepalingen van het bestek te aanvaarden en te verzaken aan zijn algemene verkoopsvoorwaarden.
Wijze van inschrijving
De inschrijving bevat een bijgevoegde samenvattende meetstaat met een lijst van de in te vullen eenheidsprijzen en/of globale prijzen. Zij worden door de inschrijver op elk blad ondertekend. Het origineel wordt vergezeld van één kopie.
Bij het invullen van de samenvattende meetstaat dienen onderstaande regels te worden gevolgd:
• Alle eenheidsprijzen worden in Euro uitgedrukt, tot 2 decimalen na de komma.
• Alle totaalprijzen, bekomen als product van de eenheidsprijzen en de hoeveelheden, worden tot op 2 decimalen na de komma afgerond.
• Alle in de samenvattende meetstaat opgenomen posten moeten van een eenheidsprijs worden voorzien.
Het is de inschrijver derhalve niet toegestaan bepaalde posten te verzamelen om er een globale post van te maken.
• De inschrijver dient, naast het inschrijvingsformulier en de ingevulde samenvattende meetstaat verplichtend volgende documenten bij zijn inschrijving te voegen:
- het attest van de RSZ van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal.
- het rekeninguittreksel van de BTW.
- het bewijs van registratie als aannemer.
- het getuigschrift van erkenning als aannemer in de categorie en de klasse
• een lijst met de posten die in onderaanneming zullen worden gegeven. De keuze van de onderaannemers is onderworpen aan de goedkeuring van de bouwheer
• een uurtarief voor elke categorie van bediende en arbeider die tussenkomt in de uitvoering, evenals van de voornaamste werfmachines.
• alle bijkomende documenten en gegevens (varianten, monsters, referenties, materiaallijsten, documentatie...), welke door of namens de bouwheer mochten worden opgevraagd voorafgaand aan het weerhouden van de inschrijving.
• Aanvullingen of wijzigingen in de inschrijving zijn verboden. De hoeveelheden worden (alhoewel met de grootste zorg bepaald) enkel ten titel van inlichting gegeven.
De inschrijver die, rekening houdend met het bestek en/of zijn ervaring, vaststelt dat er posten ontbreken in de opmetingsstaat, of dat er fouten of tegenspraak geslopen zijn in het bestek, voegt hieromtrent een verklarende nota bij zijn inschrijving.
• De plannen en de andere voorwaarden van het bestek vullen elkaar aan, d.w.z. wat aangeduid of voorgeschreven is in één document, is in zijn geheel uit te voeren alsof het overal was aangeduid of voorgeschreven. In geval van tegenstrijdigheid tussen de plannen en de technische bepalingen hebben de plannen voorrang. Tevens hebben de detailplannen voorrang op de algemene plannen.
Bij andere tegenstrijdigheden zal de bouwheer in overleg met de ontwerper de voorrang of de benodigde verduidelijking opgeven.
• De inschrijving ingediend door een tijdelijke vereniging draagt de handtekeningen van alle vennoten. Tevens duidt ze de persoon aan, die de tijdelijke vereniging als enige zal vertegenwoordigen.
• Meetcode
De meetstaten en opmetingen worden opgemaakt overeenkomstig NBN B06.001, Uitgave 1982. Afrondingen in de samenvattende meetstaat:
- posten in lm gemeten: 0,1 m
- posten in m2 gemeten: 0,1 m2
- posten in m3 gemeten: 0,1 m3,
• Afrondingen in de offerte:
- eenheidsprijzen: tot twee decimalen na de komma: 1,00 EUR
- totalen: tot twee decimalen na de komma: 1,00 EUR (het derde decimaal wordt vanaf 0,005 EUR afgerond naar boven)
Aard van de overeenkomst
De overeenkomst zal geschieden volgens een gemengde overeenkomst:
De prijzen worden volgens verschillende wijzen (GP, PL, WU) vastgesteld. De in de samenvattende meetstaat aangegeven hoeveelheden zijn hetzij forfaitaire hoeveelheden, hetzij vermoedelijke hoeveelheden.
Slechts de vermoedelijke hoeveelheden worden tegen prijslijst (PL) uitgevoerd en tegensprekelijk opgemeten in de loop van de periode van uitvoering of na voltooiing van bedoelde post. Deze opmetingen worden bij de eindafrekening gevoegd. De forfaitaire hoeveelheden worden uitgevoerd tegen globale prijs (GP), of op grond van werkelijke uitgaven (WU).
Gelijktijdige opdrachten
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er op of in de omgeving van de werf tezelfdertijd nog andere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor rekening van de bouwheer.
De aanbesteding van het project kan gebeuren in percelen. Indien een inschrijver geraadpleegd wordt voor meerdere percelen, doet hij biedingen voor elk perceel apart; hij kan zijn bieding vervolledigen door het vermelden van de korting die hij toestaat op elk perceel, bij het samenvoegen van bepaalde percelen.
Varianten
De inschrijver dient een aanbieding te maken volledig conform met de aanbestedingsdocumenten en zijn eventuele verplichte varianten. Het is daarnaast de inschrijver toegestaan gelijkwaardige materialen, methodes of suggesties voor te stellen voor één of meerdere posten. Deze varianten moeten duidelijk omschreven zijn bij de bieding: ze zijn
vergezeld van de nodige bewijzen van gelijkwaardigheid.
Wanneer in de aanbestedingsdocumenten een uitvoeringsmethode is voorgeschreven, moet de inschrijver conform hiermee aanbieden. Indien gewenst mag de inschrijver hiervoor een variante aanbieden.
Enkel de varianten die een verbetering van de verhouding prijs/kwaliteit beogen zullen in overweging worden genomen. De bouwheer beslist over het al dan niet in aanmerking komen van die varianten.
Indien bij een merknaam "richtmerk" of "gelijkwaardig" staat vermeld, dan is dit enkel ter verduidelijking van de respectievelijke materiaalomschrijving. Eventuele opgave van adressen van firma's geschiedt enkel bij wijze van inlichting, met de bedoeling eventuele opzoekingen door de aannemer te vergemakkelijken. De aannemer mag dit richtmerk vervangen door andere uitvoeringen of leveringen, mits in acht name van de volgende voorwaarden:
• ze moeten gelijkwaardig zijn
• ze moeten voldoen aan alle opgelegde technische specificaties, attesten, normen enz. Alle gegevens
(stalen, modellen, attesten en technische specificaties) die dat staven zijn voor te leggen ter keuring aan de ontwerper, alvorens tot bestelling en/of uitvoering over te gaan.
Uitvoering van de aanneming
Algemeen
De aannemer waarborgt dat al zijn verplichtingen worden uitgevoerd overeenkomstig:
• alle bepalingen van de overeenkomst
• de regels van de kunst en van het gezond verstand
• de van kracht zijnde normen en reglementen, wetten, decreten en andere officiële bepalingen in België en/of in het gewest van de werf.
Het werk omvat alle dienstprestaties (uitzetten van gebouwen, bepalen van het tracé der werken, ...), leveringen van grondstoffen en materialen, materieel en uitrustingen noodzakelijk voor deze verplichtingen, zelfs wanneer er geen expliciete vermelding wordt van gemaakt in de overeenkomst.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding of kabel enz. mag ingewerkt worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de ontwerper. De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen enz. kunnen in geen geval door de aannemer ingeroepen worden om prijsherziening of termijnverlenging
te bedingen, ook niet indien de door de aannemer geplande uitvoeringsmethode daardoor onmogelijk wordt. De aannemer wordt verondersteld zich dienaangaande volledig te hebben ingelicht voor de aanbesteding
Alle schade die zou veroorzaakt worden door de schuld van de aannemer, aan de langs het tracé van de werken opgerichte constructies en de aanwezige kabels en leidingen en toe te schrijven is aan de werken, kan niet ten laste van de bouwheer, noch van de ontwerper gelegd worden. De aannemer alleen zal dus aansprakelijk zijn voor zulke schade en moet dus alle werken uitvoeren ter voorkoming van grondverschuivingen en verzakkingen.
Bij welkdanige beschadiging van installaties van de hiervoor genoemde concessiehouders of van particuliere eigendommen, zal de aannemer onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de veroorzaakte beschadigingen binnen de kortst mogelijke tijd te doen herstellen, op zijn kosten.
De bouwheer zal, inzake schade aangericht jegens derden, geen enkele verantwoordelijkheid opnemen en op geen enkele wijze tussenkomen bij een eventueel rechtsgeding.
De aannemer is, met uitsluiting van de bouwheer, uitsluitend en integraal aansprakelijk voor schade die door de uitvoering der werken wordt berokkend aan derden. De aannemer zal de bouwheer vrijwaren voor iedere vordering die dienaangaande door derden lastens de bouwheer mocht worden gesteld, zelfs wanneer zij gestoeld zou zijn op de foutloze aansprakelijkheid zoals voorzien in art. 544 BW.
Het nazicht, de tussenkomsten en onderrichtingen van de ontwerper verminderen of vermeerderen geenszins de verantwoordelijkheid van de aannemer, zelfs indien de hem overhandigde inlichtingen (zoals plannen, berekeningen of afmetingen) onvolledig of foutief zouden zijn; de aannemer controleert steeds de juistheid van de hem verschafte informatie, inzonderheid de gegevens over de inplanting, de referentiepeilen en de bestaande toestand.
De aannemer zal de ontwerper onmiddellijk en schriftelijk informeren van elke moeilijkheid die hij ondervindt of van elk feit of verwachting die de goede of tijdige uitvoering van zijn werken of van het project kan verhinderen.
Relatie aannemer bouwheer
De bouwheer behoudt zich te allen tijde het recht voor te oordelen of de door de aannemer aangewende middelen voldoende zijn in kwaliteit en/of kwantiteit, en zulks te melden aan de aannemer.
Indien de aannemer oordeelt dat de instructies van de bouwheer de grenzen van de overeenkomst overschrijden moet hij zulks op eigen initiatief schriftelijk en met de nodige bewijsvoering melden.
De aannemer moet elke onderaannemer voorafgaandelijk ter aanvaarding aan de bouwheer voorstellen. Onderaannemers dienen geregistreerde aannemers te zijn, die over een passende erkenning beschikken in de klasse en categorie waarop hun aandeel in de werken betrekking heeft. De aannemer blijft steeds als enige verantwoordelijk voor de werken uitgevoerd door zijn onderaannemers.
Werforganisatie
Gedurende de werken verwijdert de aannemer minstens wekelijks alle afval van zijn aanneming, zonder daartoe een speciale opdracht te hebben gekregen. Hij vervoert zijn afval buiten de werf conform de van kracht zijnde wetgeving en reglementering inzake afvalverwijdering.
Bij het niet regelmatig verwijderen van het afval zal de bouwheer - na een schriftelijke ingebrekestelling - het afval laten ontruimen en afvoeren op kosten van de aannemer. In geval van twijfel over de oorsprong van het afval worden de kosten aan de diverse aannemers doorgerekend pro rata het bedrag van hun opdracht.
De aannemer zal steeds de hem eventueel ter beschikking gestelde werffaciliteiten (zoals toegangswegen, werfomheining, gemeenschappelijke lokalen, ...) met de nodige zorg gebruiken. Hij zal elke door hem aangebrachte beschadiging herstellen.
Alle materialen die op de werf aangevoerd worden, moeten door de aannemer onmiddellijk beschermd worden tegen vocht, stof en mechanische beschadigingen.
De aannemer blijft verantwoordelijk voor de beveiliging tegen diefstal, m.a.w. hij verzekert zich tegen risico's van diefstal en beschadiging van het materiaal en de installatie tot op de voorlopige oplevering. Hij volgt daarenboven alle richtlijnen van het toezicht ter plaatse tot het voorkomen van deze risico's. Beschadigd materiaal of materialen komen niet in aanmerking voor betaling en moeten vervangen worden. De aanvoer der materialen op de werf is alleen toegelaten tijdens de normale werkuren. Het laden en lossen gebeurt slechts op die plaatsen waar het nodig is. De transportvoertuigen blijven niet langer dan nodig stilstaan voor het op- en afladen.
De materialen worden onmiddellijk naar het werfmagazijn of naar de daartoe bestemde plaatsen gebracht. Het is verboden ze onbeschermd achter te laten. Bij levering wordt een leveringsnota overgedragen aan de bouwheer.
De aannemer zal ook zorgen dat zijn eigen installatiegedeelte beschermd wordt tegen onvrijwillige beschadiging of vervuiling door de andere aannemers. Hij zal zelf ook de nodige schikkingen treffen om de andere installaties niet te hinderen of te beschadigen. Indien dit toch gebeurt, zullen de kosten voor de herstellingen door hem betaald worden. De bouwheer kan deze herstellingen laten uitvoeren wanneer de aannemer hieromtrent zelf in gebreke blijft. De
eventuele herstellingskosten kunnen afgehouden worden van de eerstvolgende vorderingsstaat of van de waarborg. Alle klachten omtrent beschadiging enz. worden aan de bouwheer meegedeeld met de nodige bewijzen.
Gelijktijdigheid van de werken
Waar verschillende aannemers (technieken) dienen gebruik te maken van een beperkte gemeenschappelijke installatieruimte (bv. schachten, kokers, ) dient in gemeenschappelijk overleg een coördinatieplan opgemaakt te
worden. De aannemers dienen zich te houden aan dit coördinatieplan. Bij ontstentenis aan een coördinatieplan kunnen aannemers geen meerwerken inroepen indien een tracé dient verlegt te worden bij gebrek aan installatieruimte.
Werken in meer of in min
De aannemer verbindt er zich toe de eventueel bijkomende prestaties of meerwerken, door de bouwheer opgelegd in het belang van de werf (bvb. ter beschikking stellen van materieel) of werken niet voorzien in dit bestek maar die er een eenheid mee vormen, uit te voeren tegen dezelfde eenheidsprijzen als voorzien in het inschrijvingsformulier.
Voor de uitvoering van bijkomende prestaties of meerwerken die niet voldoen aan voorgaande beschrijving, zal de bouwheer de aannemer een prijsofferte-aanvraag voorleggen. Deze aanvraag omvat een volledige door de ontwerper opgestelde beschrijving en opmeting van de bijkomend te leveren prestaties. Binnen de door de bouwheer gevraagde periode zal de aannemer hiervoor een offerte indienen, welke behoudens redelijke verrechtvaardiging de eenheidsprijzen van de aanneming zal hanteren.
De aannemer kan geen wijziging van eenheidsprijzen en/of schadevergoeding vragen indien de bouwheer beslist bepaalde posten geheel uit de aanneming weg te laten.
De door de bouwheer gevraagde regiewerken mogen slechts uitgevoerd worden indien er voor de
uitvoering een schriftelijke overeenkomst ondertekend werd betreffende de uurlonen en/of het materiaal die in rekening gebracht zullen worden.
De lijsten van de gepresteerde uren en verwerkte materialen, met een omschrijving van de prestaties, zullen dagelijks ter controle voorgelegd worden aan de ontwerper.
Uitvoeringstermijnen en planning
Een algemene planning wordt opgesteld door het bouwteam en vormt een contractueel tijdschema waarbinnen de werken dienen uitgevoerd te worden.
De aannemer start de werken binnen de 15 dagen na opdracht van de bouwheer om de werken te beginnen.
Uiterlijk 3 werkdagen voor de aanvang van de werken worden de nodige uitvoeringsplannen voorgelegd aan het bouwteam. Periodiek worden de uitvoeringsplannen bijgesteld en wijziging worden steeds voorgelegd aan het bouwteam.
Indien belangrijke milestones niet bereikt worden, zal de bouwheer zonder formele ingebrekestelling een forfaitaire boete toepassen van …. per kalanderdag.
Deze boetes worden geacht alleen die schade te dekken die de bouwheer lijdt ten gevolge van de met deze vertraging gepaard gaande organisatorische moeilijkheden en bijkomende prestaties. De bouwheer behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen voor elke andere schade die hij opgelopen heeft als gevolg van het niet-naleven van de planning
Verlening van de termijnen
De aannemer heeft recht op verlengingen i.g.v. overmacht, vertraging van de start van de werken veroorzaakt door een formele beslissing of een tekortkoming van de bouwheer of ontwerper en bij de uitvoering van de door bouwheer opgedragen meerwerken, voorzover de totaliteit van de meerwerken de globale aannemingssom met min. 10% verhoogt.
Bijkomende bepalingen Doorboringen en herstellingen
Alle metselwerken en kapwerken, zonder enige uitzondering, en onder meer alle vloerplaat- en wanddoorboringen, uitsparingen, sleuven, groeven, verankeringen, voetstukken enz... die niet werden voorzien bij de ruwbouwwerken, zijn ten laste van de onderhavige aannemer.
Vooraleer om het even welke uitsparing of doorboring te verwezenlijken, dient de aannemer de toelating te verkrijgen van het bouwteam en op plan de inplanting of het tracé van de sparingen en doorgangen voor te leggen.
Alle definitieve herstellingen, als gevolg van onderhavige aanneming, in het bijzonder het opnieuw dichten van groeven, sleuven, doorvoeren enz... alsook de herstellingen van eventueel beschadigde bevloering- of plafonneringwerken, maken deel uit van deze aanneming. Al deze herstellingswerken worden uitgevoerd door gespecialiseerde onderaannemers en zijn laste van de huidige aanneming.
TOEPASSING
Op volledige installatie
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen
Werfopkuis
De aannemer verwijdert wekelijks het puin en andere onbruikbare materialen. Bij de niet uitvoering, kan het bouwteam opdracht geven aan een andere aannemer om de opruiming uit te voeren en dit op kosten van de in gebreke gebleven aannemer en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vermelding het werfverslag is voldoende.
TOEPASSING
Op volledige werken
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen
Brandwerende doorvoeren
Brandwerende doorvoeren door structurele elementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen dienen minstens een R 60 te hebben.
Na het beëindigen van de werken moet de aannemer een schriftelijke en gehandtekende verklaring voorleggen waaruit blijkt dat alle brandwerende materialen zijn verwerkt cfr de plaatsingsvoorschriften van de fabrikanten en de bijhorende keuringsverslagen.
TOEPASSING
Leidingen, kanalen, kabelbanen, afvoeren, e.d... bij doorgang door een brandwand
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen
Keuring
De installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme aangeduid door de bouwheer. Een rapport van keuring wordt overhandigd aan het bouwteam
De keuring gaat door in aanwezigheid van de Bouwheer of haar gemachtigde en onder leiding van een erkend keuringsorganisme (cfr. art. 12 § 1 administratieve bepalingen MB 10.08.77).
Het keuringsverslag dient alle proeven te behandelen en dient te vermelden dat de veiligheids- en bedieningsinstructies (door de aannemer opgemaakt) voor veilig onderhoud en bediening en met inbegrip van inherente en aantoonbare risico's, door het keuringsorganisme zijn nagezien en goedgekeurd.
De toestellen die wettelijk verplicht gekeurd moeten worden door een erkend organisme, vóór hun inbedrijfname dienen door toedoen en op kosten van de aannemer gekeurd te worden. Alle kosten met betrekking tot de inbedrijfname zijn een last van de aanneming.
De wettelijk verplichte keuringen tijdens de waarborgperiode vormen een aannemingslast.
Zolang er opmerkingen in het verslag vermeld blijven kan de installatie niet worden overgedragen voor gebruik door de opdrachtgever tenzij het gebruik door personeel van de aannemer.
TOEPASSING
Op alle elektrische installaties, ook deze van sanitair, hvac, liften,....
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen.
Uitvoerings-, as-built- en brandweerdossier
Vooraleer met de werken aan te vangen zal de aannemer op eenvoudige vraag van de werfleiding zijn volledig uitvoeringsdossier ter nazicht voorleggen aan het bouwbestuur.
Het dossier bevat uitvoeringsplans en materiaalvoorstellen.
Ten laatste bij de voorlopige oplevering overhandigt de aannemer een volledig asbuiltdossier aan het bouwteam . Dit bestaat uit:
• Plannen en schema’s ‘ad built’ in DWG-format
• Alle verslagen van keuringen
• Alle verslagen van testen en proeven
• Originele Waarborgcertificaten en/of garantie uitbreidingen van geplaatste toestellen, door leveranciers/fabrikanten opgesteld
• Gebruiksaanwijzingen van de uitrusting en materiaal met onderhoudsvoorschriften en overzicht onderhoudsfrequentie
• Alle originele CE-attesten van CE-gekeurde toestellen en machines welke in de installatie werden opgenomen.
• Lijst met wisselstukken en reserve materialen
• Technische fiches van de hoofdcomponenten
Alle documenten worden in PDF format aangeleverd in het daarvoor voorzien ‘dropbox’ account. Papieren versie worden eerst gedigitaliseerd en vervolgens bewaard in een map aan te leveren aan de bouwheer.
TOEPASSING
Op alle elektrische installaties, ook deze van sanitair, HVAC, liften,....
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen.
Opleiding
De aannemer zal een opleiding voorzien naar de bouwheer toe betreffende de geïnstalleerde installaties. Hij zal zich hierbij voornamelijk baseren op het asbuiltdossier.
Hij voorziet hiervoor minimum 2 halve dagen (niet noodzakelijk op dezelfde dag) om een uiteenzetting te verzorgen die goed voorbereid is en voorzien wordt van de nodige documentatie en cursusmateriaal.
Indien de inschrijver meent dat deze twee halve dagen niet voldoende zullen zijn, dient hij dit reeds te voorzien in zijn inschrijving.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen.
Onderhoud en herstellingen
De aannemer is verantwoordelijk voor het volledig onderhoud van de installatie tot de definitieve oplevering. Gedurende de waarborgperiode zal de aannemer het geheel van zijn werken en leveringen in goede staat van onderhoud of werking houden, met inbegrip van het opnieuw in goede staat brengen.
Gedurende de waarborgperiode moet de aannemer, op eigen kosten, binnen een termijn van 24 uur, de nodige schikkingen treffen om de installatie te herstellen, wanneer de bouwheer hierom verzoekt.
Wordt aan dit verzoek geen gevolg gegeven, dan mag de bouwheer de herstellingen door een ander vakman laten uitvoeren op kosten van de aannemer.
De aannemer zal gedurende de waarborgperiode periodiek een technicus sturen voor de controle en het op punt stellen van de installatie, en dit volgens noodzaak of naar rato van een minimum, één keer per maand. Bij elk bezoek wordt een rapport opgemaakt en aan het bouwteam overhandigd, met vermelding van de reparatie of vervanging.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen.
Uitvoeringsplannen Omschrijving :
Voor er met de uitvoering wordt gestart zal de aannemer de uitvoerings- en detailplannen van de installatie ter goedkeuring voorleggen.
De ontwerpplannen/aanbestedingsplannen zijn principeplannen en geven niet alle details weer van de installatie. Ze mogen dus niet als uitvoeringsplannen worden gebruikt.
De weergegeven informatie is aan te vullen met gegevens af te leiden uit de voorwaarden vermeld in het bestek. Alle wijzigingen tijdens de uitvoering zullen door de aannemer onverwijld worden aangepast op de uitvoeringsplannen.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Pro Memorie (PM) : begrepen in de eenheidsprijzen.
D20 SANITAIR
ALGEMEEN
De bestaande huishoudelijke teller in de kelder wordt voorlopig behouden. Deze kan later indien nodig vervangen worden door een industriële teller.
De bestaande watersluiting werd vervangen door een grotere diameter.
De wastafels van de bar(1) en de kitchenette op verdieping, de toestellen in de keuken en de uitgietbak van sanitair b worden voorzien van warm en koud water. Het warm water wordt geproduceerd door elektrische boiler of doorstromer. Voor sanitair b kan bestaande elektrische boiler worden behouden. Voor bar, kitchenette en keuken (=achteraf) dient telkens een nieuwe boiler of doorstromer voorzien te worden.
De spoeling van de toiletten, urinoirs en dienstkranen moet zo voorzien worden dan deze later gevoed kunnen worden met recuperatiewater.
In de kelder dient er op de RWA en DWA een terugslagklep geplaatst worden. Ook de bestaande pompinstallatie vereist een nazicht.
D2010 Waterleidingen
D2010.1 Wateraansluiting
De opstellingsplaats van de bestaande huishoudelijke teller is in de kelder en wordt voorlopig behouden. Indien later hoger debiet is vereist, kan deze vervangen worden door een industriële teller.
De aansluitdiameter zal 63mm bedragen.
Het leveren en plaatsen van nieuwe tellers en aansluitleiding zal door de watermaatschappij gebeuren. De kosten hiervoor worden door de opdrachtgever rechtstreeks aan de watermaatschappij betaald.
UITVOERING
De aannemer zal een uitvoeringsplan ter goedkeuring voorleggen aan de watermaatschappij en zal de installaties conform aan hun voorschriften uitvoeren.
AARD VAN DE OVEREENKOMST:
Pro Memorie (PM) - Begrepen in de eenheidsprijzen.
D2010.2 Afvoerleidingen
MATERIAAL EN UITVOERING
Leveren en plaatsen van afvoerleidingen uit polyethyleen volgens meetstaat TAIL. De buis is bestand tegen hoge temperaturen.
De buizen mogen geen krassen, blaren, insluitsels of scheuren vertonen. Ze worden geleverd in rechte lengsels.
Technische eigenschappen
Temperatuurbestendigheid:
• lage temperaturen tot -20°C
• hoge temperaturen
• continu +80°C
• kortstondig (min. 5 min. ): +100°C
• Zwart kleur
• De leidingen en de speciale stukken zijn getemperd op 80°C zodoende dat de krimp kleiner is dan 1 mm/m De aan te wenden plaatsingstechniek is deze aanbevolen door de fabrikant.
UITVOERING
De aanbevolen helling is 1,5cm/m.
De overgang van een standleiding naar een horizontale leiding zal altijd uitgevoerd worden met 2 x 45° bochten i.p.v. 1 x 90° bocht.
Verzamel- en aansluitleidingen worden op de standleiding aangesloten, onder een hoek van 45° als de diameters gelijk zijn, onder een hoek van ongeveer 88° wanneer de diameter van de aansluitleiding kleiner is dan deze van de standleiding.
Voor de aanvang van de uitvoering moet een eigen gedetailleerde studie met uitvoeringsplan aan de ontwerper overgemaakt worden met aanduiding van bevestigingspunten, inspectie-elementen, uitzetmoffen, bochten, enz.
AANSLUITINGEN AFVOER
TOESTEL BESCHRIJVING | AFVOER (PE HD) |
UITGIETBAK | Ø 56 (AW) |
DOUCHE | Ø 56 (AW) |
WASTAFEL | Ø 56 (AW) |
WC (+ XXXXXX XXX.) | Ø 110 (F) |
URINOIR | Ø 56 (F) |
AANSLUITINGEN AFVOER
TOESTEL BESCHRIJVING | AFVOER (PE HD) |
SPOELTAFEL | Ø 56 (VP) |
KEUKENTOESTEL (COMBISTEAMER) | Ø 56 (AW) |
VAATWAS | Ø 56 (VP) |
VLOERAFVOERPUTJE | Ø 75 (AW) |
VLOERAFVOERGOOT | Ø 75 (VP) |
CONDENSAFVOEREN | Ø 32 (AW) |
TOEPASSING
Afvoerbuizen van sanitaire toestellen zoals aangeduid op de plannen. Er wordt met de afvoeren aangesloten op de bestaande rioleringsbuizen.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Globale hoeveelheid (GP)
D2010.3 Afvoerleidingen sifon
Levering en plaatsing van de standpijpen met sifon voor de aansluiting van de sanitaire toestellen (WC, urinoir, wastafel, uitgietbak) en keuken toestellen (wastafel bar+kitchenette+keuken, combisteamer, vaatwas).
MATERIAAL
De aansluitbuizen met sifon uit hittebestendig PPc beantwoorden aan NBN EN1451-1 -Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) - Polypropyleen (PP) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem.
Bovenaan is de pijp voorzien van tweedelig schroefkoppelstuk voor vastklemming van een aansluitslang.
TOEPASSING
Volgens plannen en meetstaat TAIL.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: leveren en plaatsen m.i.v. aansluiten en alle nodige toebehoren voor de goede werking van het geheel
D2010.4 Toevoerleidingen buiten het gebouw
MATERIAAL EN UITVOERING
Leidingen in PE in wachtbuizen voor recuperatiewater toevoer tuin. Op een minimumdiepte van 60 cm.
TOEPASSING
Volgens plannen TAIL. Ondergrondse PE leidingen voor regenwater toevoer tuin.
AARD VAN DE OVEREENKOMST:
Globale prijs (GP)
D2010.5 Toevoerleidingen binnen het gebouw
Koudwaterverdeelnet voor drinkwater, warm water en regenwaterverdeelnet wordt voorzien in een meerlagenbuis (PE-alu- PEHD).
Per toestel vertrekt een afzonderlijke leiding, tenzij de toestellen zeer dicht bij elkaar staan. Elk toestel heeft een afzonderlijke inbouwdoos waar het kan op aangesloten worden.
Alle leidingen komen aan op een gezamenlijke collector. Er zijn collectoren voor koud water en regenwater.
MATERIAAL
De leidingen bestaan uit een drielagenbuis vervaardigd uit een aluminiumbuis met aan de binnenkant een vernette polyethyleen kunststofbuis en aan de buitenkant een mantel uit polyethyleen hoge dichtheid, die door middel van een hechtfilm tot één buis worden verbonden.
AANSLUITINGEN TOEVOER | |||
TOESTEL BESCHRIJVING | RW (PE -ALU- PEHD) | KW (PE -ALU- PEHD) | WW (PE -ALU- PEHD) |
UITGIETBAK | DN 15 | DN 15 | |
DOUCHE | DN 15 | DN 15 | |
WASTAFEL | DN 15 | DN 15 | |
WC (+ XXXXXX XXX.) | DN 15 | ||
URINOIR | DN 20 | ||
SPOELTAFEL | DN 15 | DN 15 | |
COMBISTEAMER | DN 15 | ||
AANSLUITINGEN TOEVOER
TOESTEL BESCHRIJVING | RW (PE -ALU- PEHD) | KW (PE -ALU- PEHD) | WW (PE -ALU- PEHD) |
VAATWAS | DN 20 | ||
GEVELDIENSTKRAAN | DN15 |
OMZETTINGTABEL DIAMETERS
STAAL | KUNSTOF | |
St - Diameter nominaal | PE- ALU- PEHD | |
DN (mm) | DN (“) | (mm) |
DN 15 | 1/2 | 20 x 2,5 |
DN 20 | 3/4 | 26 x 3 |
DN 25 | 1 | 32 x 3 |
DN 32 | 1 1/4 | 40 x 3,5 |
DN 40 | 1 1/2 | 50 x 4 |
DN 50 | 2 | 63 x 4,5 |
TOEPASSING
Volgens plannen en principeschema I PRINCIPESCHEMA SANITAIR princ
Richtmerk: Leidingen voor koudwater, warm water en recuperatiewater (regenwater, ...). richtmerk = Geberit type Mepla of gelijkwaardig
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Globale hoeveelheid (GP)
D2010.6 Overgangsmoffen
OMSCHRIJVING
Overgangsmoffen tussen PE-leidingen en meerlagenbuis PE-AL-PEHD.
MATERIAAL EN UITVOERING
Als overgang kunnen moffen worden gebruikt met langs de ene kan een snelkoppeling voor de aansluiting van de PE- leiding en langs de andere kant een klemkoppeling voor de aansluiting van de meerlagenbuis PE-AL-PEHD.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Pro Memorie (PM), inbegrepen in de eenheidsprijzen
D2010.7 Afsluitkraantjes en luchtkraantjes
MATERIAAL EN UITVOERING
Op de laagste punten van waterleidingen moeten aflaatkraantjes voorzien worden teneinde ze volledig te kunnen ledigen.
Ook op de hoogste punten van de leidingen moeten luchtkraantjes worden voorzien waarmee de leidingen kunnen belucht of ontlucht worden bij respectievelijk aflaten of vullen.
Indien op de hoge punten tapkranen of sanitair kraanwerk zijn aangesloten, dan vervallen de luchtkraantjes.
AARD VAN DE OVEREENKOMST:
Pro Memorie (PM), inbegrepen in de eenheidsprijzen
D2010.8 Verdeelcollector
MATERIAAL EN UITVOERING
Frame in verzinkt staal, uitgerust met messing of bronzen verdeelcollector met aansluiting volgens studie aannemer. De diameter van de verdeelaansluitingen zijn volgens studie aannemer. ollector.
De verbindingen gebeuren met aangepaste koppelingen, volgens de voorschriften van de technische studie en/of volgens de voorschriften van de fabrikant. De doorgangsdoorsneden voor de hoofdaansluiting en de lusaansluitingen zijn daarbij afgestemd op de doorsneden van de leidingen waarop ze worden aangesloten. De as-afstand tussen elke twee buizen bedraagt ca. 50 mm.
Iedere collector is voorzien van een ontluchter (3/8”), een hoofdafsluitkraan (kogel- of bolkraan) om het collectorgeheel volledig afsluitbaar te maken. De kranen zijn aangepast aan het gebruikte leidingsysteem voor de lussen om elke lus waar nodig afzonderlijk te kunnen regelen en afsluiten. De geïntegreerde bediening- en regelventielen zijn voorzien van een geheugenschroef en dit per sanitaire kring.
De collectoren worden opgesteld op bereikbare plaatsen in de op plan aangeduide lokalen. De juiste opstelling ervan wordt vastgelegd in samenspraak met het bouwteam.
AARD VAN DE OVEREENKOMST:
Pro memorie (PM)
Inbegrepen in de prijs van de aanvoerleidingen.
D2020 Kraanwerk
ALGEMEEN
Het kraanwerk beantwoordt aan de voorschriften van het typebestek 105 en aan de reglementering van de plaatselijke watermaatschappij, aangevuld of gewijzigd door volgende bepalingen:
• al het kraanwerk van een bepaald type is van eenzelfde fabrikaat.
• de nominale druk (PN) van het kraanwerk bedraagt minstens 10 bar.
• tapkranen op sanitaire toestellen, kraanwerk voor lichaamsverzorging en mengkranen voor onderhoudsdoeleinden. Zie "Sanitaire toestellen".
UITVOERING
Alle kraanwerk wordt zo geplaatst, dat het gemakkelijk kan worden onderhouden en afgenomen. De bediening ervan moet zonder hulpmiddelen kunnen geschieden. De stroomrichting op de appendages moet gerespecteerd worden.
Een representatief staal van elk soort kraan dient ter goedkeuring aan het bouwteam voorgelegd te worden vooraleer tot de eigenlijke uitvoering over te gaan.
D2020.1 Vorstvrije geveldienstkraan
MATERIAAL EN UITVOERING
De gevelkraan voldoet aan EN 1717 en is bestand tegen vorst en hoge temperaturen. De gevelkraan voldoet aan de eisen voor terugstroombeveiliging dankzij de Belgaqua gekeurde keerklep in de vorstvrije ruimte en de doorstoombeluchter.
Zodra de kraan dicht gedraaid wordt stroomt het in de kraan aanwezige water automatisch weg, doordat de doorstroombeluchter opent en er lucht via de holle spindel van de kraan binnenkomt.
De keerklep is gesitueerd aan de binnenzijde van de muur waar geen vorstgevaar is.
Er wordt een gevelkraan gekozen die langer is als de muurdikte (+/- 30 cm) , zodat de keerklep en doorstroombeluchter zeker in een vorstvrije ruimte gepositioneerd zijn.
Aansluiting : haaks aansluitstuk DN 15
De kraan heeft een rustiek design en past in een kasteelconcept.
Plaatsing moet aangepast zijn aan het gebouw- en tuinontwerp De exacte locatie wordt bepaald in samenspraak met het bouwteam.
TOEPASSING
Volgens plannen en meetstaat
AARD VAN DE OVEREENKOMST:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: leveren en plaatsen zoals hierboven beschreven, m.i.v. de waterdichte aanwerking tegen de gevel en alle montagetoebehoren.
D2030 Pompen en circulatoren
D2030.1 Regenwaterpomp
Voorzieningen om later een regenwaterpomp te kunnen installeren om de toiletten en de urinoirs van regenwater te voeden. De regenwaterpomp zal automatisch overschakelen naar stadswater indien de regenput leeg is.
De dimensionering van de regenwaterpomp is uitgevoerd op een gelijktijdigheid van 30% en een piekdebiet van 9m3/h. De druk is 4 bar gezien de hoogte van het gebouw. Het verste toestel haalt minimum 2 bar.
De aannemer hoeft deze post niet in te calculeren in de onderhavige aanneming.
TOEPASSING
Volgens plannen en meetstaat TAIL. Richtmerk Wilo TWI
AARD VAN DE OVEREENKOMST:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: leveren en plaatsen m.i.v. montagetoebehoren
D2040 Sanitaire toestellen
ALGEMEEN
De post sanitaire toestellen omvat de plaatsing van de respectievelijke toestellen, met inbegrip van alle bijhorigheden zoals kranen, stoppen, bevestigingsmiddelen, aansluitingen, afsluitkranen en rozetten, overlopen, afvoergarnituren met sifon, elastische dichtingen, toebehoren, …. in de sanitaire blokken die deel uit maken van het interieurontwerp.
Sanitaire toestellen die geen deel uitmaken van het interieurontwerp omvatten ook enkel het aansluiten van de respectievelijke toestellen. De keuken en kitchenette worden voorzien volgens voorschriften keukenbouwer.
MATERIAAL
De sanitaire toestellen worden vervaardigd uit:
• sanitair porselein (eerste keuze) ook glasporselein of Vitrious China genoemd,
• roestvast staal (Cr Ni 18/8)
• Kraanwerk chroom
De materialen moeten beantwoorden aan de EN (Europese Norm). Voor de materialen waar deze nog niet van kracht is, moeten de materialen beantwoorden aan de voorschriften STS 61.
D2040.1 wastafel
MATERIAAL EN UITVOERING
De wastafels worden uitgevoerd in witte porselein met 1 kraangat en overloop De wastafels worden voorzien met afvoer automatische afloop en 2 kniekranen. Montage gebeurd met set bevestigingsbouten M10 x 140 mm.
Op de wastafel wordt een elektrische standaardkraan gemonteerd. Deze is uitgerust met 6V batterij. Richtafmetingen wastafel 50 cm(b) x 47 cm(d)
Richtmerk elektrische standaardkraan Hansa
TOEPASSING:
Volgens plannen en/of meetstaat TAIL.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: plaatsen en aansluiten en alle nodige toebehoren voor de goede werking van het geheel, inclusief kraanwerk.
D2040.2 Wand WC anders validen
MATERIAAL EN UITVOERING
Het verhoogd diepspoelcloset heeft een strakke vorm en is aangepast voor anders validen. Het is een wandmodel met een verlengde uitvoering.
Plaatsing volgens onderstaande tekening.
De WC voor andersvaliden wordt samengesteld uit:
• inbouw element voor hangtoilet met frontbediening
• met voorgemonteerde in hoogte verstelbare voetsteunen
• Duwplaat met 2 toetsen wit
• Hangcuvette in witte porselein voor inbouwreservoir
• Dubbele WC zitting in de massa gekleurd. Uitgevoerd met inox scharnieren en valvertragend
Verder is de WC voor andersvaliden uitgerust met volgende toebehoren:
• Greep recht in inox 304
• Opklapbare steungreep in inox 304
• Papierhouder voor montage op opklapbare steungreep
• Toiletborstelhouder in chroom voor wandmontage uitgerust met witte borstel
Richtafmetingen inbouwelement zijn 470 mm(b) x 1100 mm(h) x 150 mm(d) Richtafmetingen duwplaat 24,6 cm(b) x 14,6cm(h)
Richtafmetingen toiletborstel ø 90 x 410 mm(h)
Richtmerk inbouwelement Saniblok Richtmerk duwplaat Sigma (01)
Richtmerk hangcuvette Duravit Starck 3 model Vital
Richtmerk aangepaste zitting horend bij hangcurette Duravit Starck model Xxxxx Xxxxxxxxx greep/opklapbare steungreep en toebehoren Delabie
TOEPASSING:
Volgens plannen en/of meetstaat TAIL.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: plaatsen en aansluiten en alle nodige toebehoren voor de goede werking van het geheel
D2040.3 Wand wc met inbouwspoelbak
MATERIAAL EN UITVOERING
Wand-wc met diepspoel techniek met horizontale afvoer.
De WC’s worden samengesteld uit:
• inbouw element voor hangtoilet met frontbediening
• met voorgemonteerde in hoogte verstelbare voetsteunen
• Duwplaat met 2 toetsen wit
• Hangcuvette in witte porselein voor inbouwreservoir
• Dubbele WC zitting in de massa gekleurd. Uitgevoerd met inox scharnieren en valvertragend
Verder zijn de WC’s uitgerust met volgende toebehoren:
• Toiletpapier dispenser met cover voor 2 toiletpapierrollen uitgevoerd in witte kleur
• Toiletborstelhouder in chroom voor wandmontage uitgerust met witte borstel
Richtafmetingen inbouwelement zijn 470 mm(b) x 1100 mm(h) x 150 mm(d)
Richtafmetingen duwplaat 24,6 cm(b) x 14,6cm(h) Richtafmetingen hangcuvette 550 mm(d) x 350 mm(b)
Richtmerk inbouwelement Saniblok Richtmerk duwplaat Sigma (01) Richtmerk hangcuvette Kerastar Richtmerk zitting Sanilabel 722
Richtmerk toiletpapier dispenser CWS Paradise
TOEPASSING:
Volgens plannen en/of meetstaat TAIL. Sanitaire blokken.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: Plaatsen en aansluiten en alle nodige toebehoren voor de goede werking van het geheel
D2040.4 Toebehoren sanitaire blokken
MATERIAAL EN UITVOERING
Elke sanitaire blok wordt uitgerust met volgende toebehoren:
• Servetten dispenser met capaciteit van 300
• Zeep/foam dispenser 0,5l met witte cover
• Elekrische handendroger op 230V met volgende richtafmetingen 18 cm(h) x 23 cm(b) x 25 c(d)
Richtmerk servetten en zeep/foam dispenser CWS Paradise Richtmerk elektrische handendroger Delabie
TOEPASSING:
Volgens plannen en/of meetstaat TAIL. Sanitaire blokken.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: Plaatsen en aansluiten en alle nodige toebehoren voor de goede werking van het geheel
D2040.5 Urinoirs
MATERIAAL EN UITVOERING
De urinoirs worden samengesteld uit:
• urinoir model met toevoer open volgens DIN en80 in witte kleur
• set bevestigingsbouten urinoir 8 x 120
• Urinoir flush 1/2” chroom uitvoering met Inlaatbuisje met mulet dichting.
• Afvoer urinoir met hevel inbouw horizontaal ø50mm
• Schaamschot tussen de urinoirs is een schaamschot haaks opgesteld vervaardigd uit kunststof. Het materiaal is kleurvast, ongevoelig voor lichtinval en urine bestendig. Richtafmetingen zijn 74 cm(h) x 44 cm(b) De plaatsing gebeurt op de afgewerkte muur.
Richtmerk urinoir Kerasan
Richtmerk urinoir flush Schell - Schellomat Richtmerk afvoer urinoir Geberit Richtmerk schaamschot Geberit
TOEPASSING:
Volgens plannen en/of meetstaat TAIL.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: plaatsen en aansluiten en alle nodige toebehoren voor de goede werking van het geheel
D2040.6 Uitgietbak met kraan
MATERIAAL EN UITVOERING
Uitgietbak in wit sanitair porselein, met overloop, voorzien van een stootrand in kunststof aan de voorzijde. De uitgietbak is uitgerust met verchroomde plug en rubber stop.
Bij de uitgietbak wordt een muurmengkraan in chroom gemonteerd waarbij de kraan onderaan is uitgevoerd met S- bek.
Richtafmetingen: 450 mm(b) x 350 mm (d) Hoogte bak: 200 mm.
Hoogte opstaande achterwand: 120 mm. Richtmerk: Sphinx Norma of gelijkwaardig
TOEPASSING
Volgens plannen en/of meetstaat TAIL.
AARD VAN DE OVEREENKOMST
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: plaatsen en aansluiten en alle nodige toebehoren voor de goede werking van het geheel
D2050 Warmwaterbereiding
D2050.1 Elektrische doorstroom warmwaterverwarmer 11 kW
MATERIAAL EN UITVOERING
Elektronisch geregelde doorstroomwaterverwarmer voor de warmwatervoorziening van één of meerdere kranen. De elektronica stemt het stroomverbruik automatisch af op de temperatuur van het toevoerwater en de waterhoeveelheid, om zo de ingestelde temperatuur binnen het maximale vermogen niet te overschrijden. De temperatuur van het warme water is standaard ingesteld op 50 °C en kan met de kraan met koud water worden vermengd. De watertemperatuur kan op het apparaat worden ingesteld tussen ca. 20°C en 60°C. Het apparaat is eenvoudig te monteren en ook bij vervanging van een ander apparaat probleemloos te installeren.
BESCHRIJVING
• Elektronisch gestuurd doorstroomwaterverwarmer
• Automatische aanpassing van het vermogen aan de waterhoeveelheid en de temperatuur van het toevoerwater
• Watertemperatuur automatisch ingesteld op 50 °C, op het apparaat instelbaar
• Elektronisch beveiligingssysteem met luchtbelherkenning en temperatuur- en drukafslag
• Probleemloze montage dankzij toegankelijke montageruimte en gevarieerde aansluitmogelijkheden
• Inschakelhoeveelheid = 2 l/min
• Nominaal vermogen bij 3/PE 400 V~ : 11 kW
• Warmwatervermogen bij Δt = 33 K (van 12 °C naar 45 °C) in l /min 4.8
• Warmwatertemperatuur 50 °C, op het apparaat instelbaar 30– 60 °C
• Veiligheidsklasse, veiligheidskenmerk IP24 Richtmerk Clage CDX of gelijkwaardig
TOEPASSING :
Toog beneden en boven
AARD VAN DE OVEREENKOMST:
Forfaitaire hoeveelheid (FH)
MEETWIJZE:
Meeteenheid: per stuk (st)
Meetcode: leveren, plaatsen en aansluiten, incl. afsluitkranen, bevestigingstoebehoren en elektrische aansluiting
BIJLAGEN
Bijlage 1: BLKI_4_perceel 4_bijlage 1_technische fiches_171024