ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONVOI B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONVOI B.V.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden bestaan uit twee samenhangende gedeeltes, enerzijds een Algemeen Gedeelte “Hoofdstuk 1 - Algemene Bepalingen” en anderzijds een

Bijzonder Gedeelte “Hoofdstuk II.1 tot en met II.6 – Bijzondere Bepalingen”.

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

Convoi: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Convoi

B.V. en aan haar gelieerde dochter- en zusterondernemingen naar Nederlands recht.

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met Convoi een overeenkomst heeft gesloten, dan wel wenst af te sluiten alsmede de vertegenwoordiger(s)/gemachtigde(n) van opdrachtgever en, indien van toepassing, diens rechtverkrijgende onder algehele dan wel bijzondere titel.

Partijen: Convoi en opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Convoi uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering daarvan verrichtte rechts- en feitelijke handelingen.

2.1.1. In afwijking van art. 2.1 zijn bepalingen uit de Algemene Leveringsvoorwaarden niet van toepassing, indien en voor zover zij:

• in strijd zijn met dwingend recht;

• in strijd zijn met x.x. xxxxxxxx van uitdrukkelijk andersluidende nadere afspraken tussen Convoi en de opdrachtgever.

2.1.2. Indien transacties plaatsvinden met natuurlijke personen, niet handelend in het kader van beroep of een bedrijf, zijn de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden ook van toepassing, uitgezonderd die bepalingen waarvan de toepasselijkheid bij Wet of rechterlijk vonnis is uitgesloten.

2.1.3.Alle van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden van Derden, zoals vermeld in artikel 2.2, afwijkende of aanvullende bedingen kunnen Convoi alleen dan binden indien schriftelijk door Convoi uitdrukkelijk bevestigd.

De afwijkingen en /of aanvullingen gelden alleen voor de overeenkomst / transactie waarbij of ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt.

2.1.4. De rechten en verplichtingen die uit overeenkomst tussen Convoi en opdrachtgever voortvloeien kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Convoi.

2.1.5. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen Inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan van te voren schriftelijk uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

2.1.6. Aanvaarding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden betekent dat partijen uitdrukkelijk alleen deze voorwaarden op hun overeenkomst (en) en /of transactie(s) van toepassing verklaren en de toepasselijkheid van alle van anderen afkomstige voorwaarden uitdrukkelijk uitsluiten, tenzij Convoi schriftelijk heeft verklaard andere voorwaarden te aanvaarden of in haar overeenkomst met opdrachtgever verwijst naar andere Bijzondere Voorwaarden van Derden.

2.1.7. Indien door Convoi en opdrachtgever eenmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op komende aanbiedingen en/of overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.1.8. Indien Convoi in een bepaald geval dan wel gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden heeft toegestaan, dan wel geen beroep heeft gedaan op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Leveringsvoorwaarden van opdrachtgever te verlangen en te eisen.

2.1.9. Uitsluitend de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden van derden, die Convoi in deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard, zijn van toepassing.

2.2. Bijzondere Voorwaarden van Derden.

Al naar gelang de aard van de overeenkomst, de (totale) opdracht en/of de werkzaamheden dan wel van enig daarvan of zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden, in aanvulling op de Algemene Bepalingen, de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke Bijzondere Voorwaarden van Derden, te weten:

a. Op alle verhuizingen over de weg, niet zijnde bedrijfsverhuizingen, zowel internationaal als binnen Nederland: Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

b. Op alle bedrijfsverhuizingen binnen Nederland, daaronder begrepen

interne bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

c. Op alle internationale bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

d. Op alle werkzaamheden in het kader van de bewaarneming van verhuisgoederen: de Algemene Opslagvoorwaarden van de Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

e. Op alle werkzaamheden ter zake van opslag van goederen, betreffende niet-verhuisgoederen daaronder begrepen kunst en kunstvoorwerpen: de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEX) ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, laatste versie;

f. Op alle vervoerwerkzaamheden binnen Nederland van niet verhuisgoederen en vervoer van goederen anders dan over de openbare weg: de Algemene Vervoercondities van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

g. Op alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden van niet- verhuisgoederen: de bepalingen van het CMR-verdrag;

h. Op alle vervoerswerkzaamheden binnen Nederland van kunst en kunstvoorwerpen; de Algemene Vervoercondities van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

i. Op alle grensoverschrijdende vervoerswerkzaamheden van kunst en kunstvoorwerpen: de bepalingen van het CMR-verdrag;

j. Op alle werkzaamheden van expeditie: de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEX), gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie;

k. Op alle ICT-werkzaamheden: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

l. Op alle werkzaamheden van verticaal transport: de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT), gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;

m. Op alle stuwadoorswerkzaamheden: de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam, laatste versie.

2.2.1. Op overeenkomsten die betrekking hebben op de verhuizing van (verhuis)goederen van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn eveneens de Algemene Voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie, van toepassing.

2.2.2. Op overeenkomsten met betrekking tot de bewaarneming van (verhuis)goederen in opdracht van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn van toepassing de Algemene Opslagvoorwaarden van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

Artikel 3. Regeling in geval van strijdigheid

Indien de in artikel 2.2 onder a. tot en met m. genoemde bepalingen of Bijzondere Voorwaarden van Derden strijdig zijn met de Algemene Leveringsvoorwaarden, prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden en gaan deze vóór op de bepalingen en Bijzondere Voorwaarden van Derden als genoemd in artikel 2.2 onder a. tot en met m.

Indien enige bepaling in de Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig is dan wel Convoi een beroep op enige bepaling in haar Leveringsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, niet toekomt, gelden in een dergelijk geval de bepalingen en Bijzondere Voorwaarden van Derden als bedoeld in artikel 2.2 onder

a. tot en met m, voor zover deze betrekking hebben op hetgeen in de Algemene Voorwaarden buiten toepassing is gebleven.

De onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi, alsmede de Bijzondere Voorwaarden van Derden waarnaar wordt verwezen, zijn te raadplegen op en te downloaden van de website van Convoi: xxx.xxxxxx.xxx.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen, geschieden alle aanbiedingen of offertes – in welke vorm en door wie dan ook namens Convoi gedaan – vrijblijvend en exclusief btw (omzetbelasting), overige belastingen en/of andere heffingen en hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gedane aanbiedingen of offertes en daarin aangeboden c.q. geoffreerde prijzen, zijn voor tussentijdse wijziging vatbaar indien één of meerdere elementen of onderdelen, die de hoogte van de aangeboden / geoffreerde prijzen bepalen

gedurende de geldigheidsduur van de offerte wijzigen.

4.2. Bij offertes of aanbiedingen gebezigde tekeningen, maat- en gewichtopgaven, catalogi of afbeeldingen vervatte gegevens zijn niet bindend

Artikel 5. Totstandkoming van overeenkomst(en)

5.1. Alle overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht door Convoi aan de opdrachtgever, dan wel zodra Convoi aan de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door de offerte van Convoi alsmede door hetgeen is opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden en de in de offerte genoemde Bijzondere Voorwaarden van derden.

5.2. Agenten, vertegenwoordigers en/of andere medewerkers van Convoi zijn niet bevoegd om overeenkomsten, wijzigingen daarvan of nadere overeenkomsten te doen ontstaan, tenzij zij door de directie van Convoi daartoe bevoegd zijn verklaard.

5.3. Aanvullingen op of wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk geschieden en dienen steeds door de betrokken partijen te zijn ondertekend. Pas na ondertekening van Convoi zijn aanvullingen of wijzigingen bindend.

Artikel 6. Uitvoering, nakoming en termijnen

6.1. Levering van diensten of enige prestatie geschiedt steeds vanaf de in de aanbieding genoemde plaats. De transport- c.q. reiskosten naar de plaats van bestemming zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.2. Tenzij schriftelijk een bepaald resultaat is overeengekomen, is Convoi uitsluitend verplicht om haar werkzaamheden naar beste kunnen en naar beste vermogen uit te voeren.

6.3. Opdrachtgever dient steeds zorg te dragen voor voldoende bereikbaarheid en berijdbaarheid van de terreinen c.q. de locatie waar krachtens de overeenkomst de prestatie verricht dient te worden. Indien op het terrein c.q. op locatie werkzaamheden verricht dienen te worden, zorgt opdrachtgever ervoor dat deze werkzaamheden op een veilige en efficiënte wijze kunnen geschieden.

6.4. Alle in de Aanbiedingen en in de overeenkomst genoemde termijnen voor diensten of de oplevering door Convoi van een prestatie gelden slechts als bij benadering opgegeven en voor Convoi hooguit als inspanningsverplichting op grond waarvan Convoi gehouden is om er binnen haar vermogen naar te streven om de aangeboden c.q. overeengekomen termijn in acht te nemen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en er geen sprake is van overmacht aan de zijde van Convoi.

6.5. Overschrijding van een niet uitdrukkelijk overeengekomen schriftelijk gegarandeerde termijn voor de levering van diensten of levering van enige prestatie geeft opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst te (doen) ontbinden of te vernietigen en/of schadevergoeding te vorderen en geeft opdrachtgever geen recht tot opschorting van haar eigen verplichtingen.

6.6. Voor zover Convoi in het kader van de overeenkomst de verplichting op zich heeft genomen tot het aanvragen van enige vergunningen en/of ontheffingen geldt ook deze verplichting uitsluitend als inspanningsverplichting en niet als resultaatsverplichting.

6.7. Het is Convoi toegestaan en Convoi is gerechtigd leveringen van diensten of levering van enige prestatie, door Convoi te verrichten uit hoofde van een tussen Convoi en opdrachtgever gesloten overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door onderaannemers en/of derden. De bepalingen in de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi zijn van overeenkomstige toepassing op alle door Convoi met zodanige onderaannemers en/of derden gesloten overeenkomsten.

6.8. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door Convoi te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van de aan Convoi ter beschikking staande middelen (in de meest ruime zin des woord) en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdracht. Convoi is vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht, behalve voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders is overeengekomen.

Artikel 7. Prijzen

7.1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de grondstof- en materiaalprijzen, loon- en vervoerskosten, fiscale lasten en verdere prijsbepalende factoren, zoals deze gelden op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Indien na verloop van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de kosten van deze prijsbepalende factoren stijgen, is Convoi na deze periode gerechtigd de overeengekomen prijs (prijzen) met gelijktijdige doorberekening van de BTW, evenredig te verhogen. Bij tussentijdse aanmerkelijke verhoging van een of meer de prijs bepalende factoren is Convoi eveneens gerechtigd tot prijsverhoging in voormelde zin.

7.2. Alle overeengekomen prijzen gelden in euro’s. Indien de prijzen zijn uitgedrukt in vreemde valuta en de koers van deze valuta tijdens de offerteduur dan wel na het sluiten van de overeenkomst(en) ten nadele van Convoi gewijzigd is, is Convoi gerechtigd zodanig de prijzen te wijzigen dat de tegenwaarde in euro’s gelijk blijft aan die ten tijde van het uitbrengen van de offerte dan wel ten tijde van het sluiten van de overeenkomst(en), tenzij anders overeengekomen.

7.3. Tenzij anders overeengekomen, omvat de prijs niet:

• in/uitklaringskosten, carnetkosten, begeleidingskosten bijzonder vervoer, belastingen, taxen, heffingen, invoerrechten, voorschotprovisies, kosten verbonden aan het opmaken van noodzakelijke documenten, additionele verzekeringen, of kosten in rekening gebracht door publiekrechtelijke lichamen;

• garanties of zekerheden die Convoi aan derden moet stellen. Deze posten worden steeds afzonderlijk in rekening gebracht, waarbij Convoi recht heeft op betaling vooraf, het stellen van zekerheid of het vormen van een depot (van voorschotten) door opdrachtgever. Indien door Convoi een betaling vooraf, of zekerheidstelling of depot (van voorschotten) wordt verlangd, is de uitvoering van de overeenkomst opgeschort totdat de betaling(en) heeft (hebben) plaatsgevonden;

7.4.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen gelden bij uitvoering van de overeenkomst buiten de normale werkuren (07:30 – 17:00 uur) de navolgende prijsverhogingen per manuur:

• op werkdagen van maandag t/m vrijdag: 30%.

• op zaterdagen: 50%.

• op zondagen: 100%.

• op feestdagen: 200%.

7.5. De overeengekomen prijs is gebaseerd op het door Convoi onafgebroken, volgtijdelijk en aaneengesloten uitvoeren van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden, de daarmede samenhangende werkzaamheden en te leveren diensten.

Indien bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en of diensten voor de medewerkers en/of het materieel van Convoi, als ook voor door Convoi voor de uitvoering van de overeenkomst ingehuurd personeel en materieel dan wel ingeschakelde onderaannemers of derden, door een oorzaak gelegen bij opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden dan wel een oorzaak welke in de risicosfeer van opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden ligt, wachttijden ontstaan dan wel de ongestoorde, volgtijdelijke en aaneengesloten uitvoering van de overeenkomst wordt verstoord als gevolg waarvan gedurende een bepaalde tijd geen productieve arbeid/werkzaamheden kan/kunnen worden verricht, dient opdrachtgever Convoi deze wachttijd c.q. wachturen naast de overeengekomen prijs te vergoeden. De uren worden gespecificeerd berekend op basis van loonkosten personeel en huurprijs/inzetkosten materieel.

7.6. Bij de vaststelling / hantering van de prijzen en de overeengekomen prijzen is Convoi uitgegaan van de veronderstelling dat de locatie waarop de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, goed bereikbaar en berijdbaar zijn alsook de locatie de geschiktheid heeft voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Blijkt tijdens de uitvoering of voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst dat de bereikbaarheid en/of berijdbaarheid en/of de locatie niet of slechts ten dele geschikt is voor de uitvoering, dan heeft Convoi het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.

7.7. In Hoofdstuk II van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen specifieke prijsbedingen zijn opgenomen.

Artikel 8. Betaling

8.1. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever gehouden de door Convoi aan opdrachtgever verzonden factuur / facturen te betalen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Ieder beroep van opdrachtgever op schuldvergelijking / verrekening, korting, opschorting, en inhouding, uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten en niet toegestaan. Indien Convoi zulks verlangt, is opdrachtgever gehouden tot gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen, zulks op Convoi conveniërende voorwaarden.

8.2. Bij betaling in termijnen - die door Convoi schriftelijk moet zijn goedgekeurd - is de gehele (restant)prijs steeds onmiddellijk en zonder ingebrekestelling/sommatie opeisbaar, indien er geen stipte betaling van een termijn heeft plaatsgevonden op de vervaldag zoals overeengekomen.

8.3. Indien de betaling niet geschied is binnen de in artikel 8.1 en 8.2 gestelde termijn(en), is opdrachtgever - zonder dat enige aanmaning tot betaling is vereist - vanaf 30 dagen na factuurdatum aan Convoi over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

8.4. In geval van betalingsverzuim van de opdrachtgever is Convoi gerechtigd in elk geval haar prestatieplicht uit hoofde van de overeenkomst ten aanzien waarvan opdrachtgever tekortschiet, op te schorten. Daarnaast is Convoi gerechtigd de uitvoering van alle andere overeenkomsten die partijen met elkaar gesloten hebben, op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Convoi heeft voldaan, dit onverlet latende het recht van Convoi op vergoeding van schade, rente en/of overige kosten.

8.5. Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, staat iedere opdrachtgever hoofdelijk in voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgevers voortvloeiende uit de met Convoi gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de betaling van het geheel van de overeengekomen prijs, rente en kosten, met dien verstande dat de één betalend, de ander zal zijn gekweten.

8.6. Opdrachtgever is, naast het uit de overeenkomst verschuldigde bedrag, de hieronder vermelde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien Convoi bij niet-betaling als vermeld onder artikel

8.1 en 8.2 haar vordering ter inning uit handen moet geven. De buitengerechtelijke incassokosten zijn:

• 15% van het aan Convoi verschuldigde indien dit bedrag lager is dan € 3.000,-- exclusief BTW met een minimum van € 250,--;

• 10% van het aan Convoi verschuldigde boven € 3.000,-- exclusief BTW.

Uit het enkele feit dat Convoi de inning van het verschuldigde aan een derde uit handen gegeven heeft, blijkt de gehoudenheid tot betaling alsmede de grootte van de buitengerechtelijke incassokosten.

8.7. Alle vorderingen van Convoi jegens opdrachtgever - uit welke hoofde dan ook - worden onmiddellijk en zonder enig verzoek of sommatie geheel opeisbaar in geval opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verklaard wordt, de vrije beschikking over haar vermogen verliest, er enig beslag op haar zaken en/of vorderingen wordt gelegd, van ondercuratelestelling, van overlijden, van liquidatie of van ontbinding.

8.8. Opdrachtgever kan geen betaling weigeren wegens gebrekkige of onvolkomen nakoming van de prestatieplicht van Convoi, indien Convoi niet schriftelijk erkend heeft dat er sprake van een tekortkoming aan haar zijde is.

Artikel 9. Zekerheidstelling

9.1. Convoi is altijd gerechtigd om, voordat zij tot uitvoering van overeenkomsten of (af)levering overgaat of daarmee doorgaat, van opdrachtgever te vorderen, dat zij binnen een redelijke termijn zekerheid stelt voor de nakoming van al haar verplichtingen jegens Convoi.

Convoi kan zekerheidstelling onder meer vorderen in de vorm van storting van een geldsom, het stellen van een bankgarantie, (stille) verpanding, hypotheek of cessie van vorderingen. De inhoudelijke beoordeling en goedkeuring van de zekerheidstelling is voorbehouden aan Convoi. Weigert opdrachtgever het verschaffen van een zekerheidstelling dan kan Convoi de uitvoering van de overeenkomst en alle andere overeenkomsten opschorten totdat de zekerheidstelling heeft plaatsgevonden. Indien de zekerheid niet op de uiterste door Convoi aangegeven dag is verschaft, zijn alle tussen partijen bestaande overeenkomsten ontbonden, zonder dat Convoi gehouden is tot enige schadevergoeding.

Ontbinding van de overeenkomst door Convoi uit hoofde van onderhavig artikel, laat onverlet alle rechten aanspraken van Convoi op opdrachtgever ter zake schadevergoeding.

9.2. Convoi is gerechtigd zaken, documenten en gelden van opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Convoi op opdrachtgever, uit welke hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan. Alle zaken, documenten en gelden die Convoi uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen, strekken haar tot vuistpand van haar vorderingen die zij ten laste van opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. Convoi is gerechtigd om voormeld pand- en/of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen opdrachtgever nog aan Convoi verschuldigd mocht zijn in verband met door Convoi gesloten overeenkomst(en) en/of verrichte werkzaamheden.

Artikel 10. Reclames

10.1. Reclames ter zake van gebreken in / aan door Convoi aan opdrachtgever geleverde zaken moeten terstond en in ieder geval niet later dan 8 (acht) dagen na de feitelijke levering / aflevering, door opdrachtgever of diens vertegenwoordiger bij Convoi schriftelijk en aangetekend worden ingediend. Indien op de zaken garantiebepalingen van derden van toepassing zijn, zijn die bepalingen van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst tussen partijen. Indien Convoi de reclames gegrond verklaart, is zij alleen gehouden het gebrek te herstellen of naar haar keuze een gelijkwaardige zaak te leveren, zonder dat opdrachtgever deswege enig recht op verdere schadevergoeding heeft.

10.2.Reclames ter zake van het verrichten van diensten of de uitvoering van stoffelijke werken dienen - indien bij overeenkomst niet anders is bepaald - steeds ter plaatse van het verrichten van de dienst of de uitvoering van het stoffelijk werk aan de aldaar aanwezige uitvoerder of vertegenwoordiger van Convoi te worden ingediend en wel terstond na het verrichten c.q. de uitvoering van de diensten of de levering van het stoffelijk werk. In geval van tussentijdse, gedeeltelijke verrichte diensten of gedeeltelijk uitgevoerd stoffelijk werk, moet de opdrachtgever terstond na de gedeeltelijke levering reclameren. Indien opdrachtgever tijdig heeft gereclameerd en Convoi de reclame(s) gegrond heeft verklaard, is zij slechts gehouden het gebrek te herstellen, zonder dat opdrachtgever deswege enig recht op schadevergoeding heeft.

10.3. Reclames na de in artikel 10.1 en 10.2 bedoelde tijdstippen hebben geen rechtsgevolg en geven opdrachtgever geen enkel recht jegens Convoi.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring Convoi

11.1. Convoi sluit elke aansprakelijkheid voor schade - middellijk of onmiddellijk geleden - ontstaan door of ten gevolge van door haar geleverde zaken, verrichte diensten, geleverde werken of

uitgevoerde werkzaamheden uitdrukkelijk uit, behoudens voor het geval de schade door Convoi is veroorzaakt als gevolg van grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van Convoi. Opdrachtgever dient deze grove schuld of grove nalatigheid van Convoi te bewijzen. Indien Convoi uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst en daarvan deel uitmakende Bijzondere Voorwaarden van Derden aansprakelijk is voor de door opdrachtgever geleden schade, is de aansprakelijkheid van Convoi uitdrukkelijk gemaximeerd tot het bedrag dat op grond van de door Convoi ter zake het schadevoorval gesloten aansprakelijkheids- verzekeringsovereenkomst dekking biedt, alsmede uitdrukkelijk beperkt tot de aansprakelijkheidslimieten als opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van Xxxxxx als in de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi beschreven en genoemd, een en ander te allen tijde gemaximeerd tot € 2.000.000 per gebeurtenis.

Convoi is evenmin aansprakelijk voor schade aan werktuigen, installaties, (bedrijfs)equipment dan wel gebouwen of onderdelen daarvan, waarin door Convoi geleverde zaken zijn getransporteerd of opgeslagen dan wel werkzaamheden door Convoi zijn uitgevoerd of diensten door Convoi zijn verleend.

Voorts is Convoi nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan of veroorzaakt door derden, die Convoi bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Convoi is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade noch voor bedrijfsschade, door opdrachtgever geleden uit welke oorzaak die schade ook mocht zijn ontstaan.

Iedere aansprakelijkheid op de voet van art. 6:76 BW is eveneens uitgesloten. Ook is de aansprakelijkheid van Convoi uitgesloten veroorzaakt door het bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van zaken die daartoe ongeschikt zijn dan wel veroorzaakt door chemische of natuurkundige processen dan wel ontstaan door aanwezige of door derden geleverde materialen en hulpzaken.

De thans uitgesloten aanspraken cumuleren met andere uitsluitingen.

11.2. De opdrachtgever is gehouden Convoi en diens eventuele subcontractors ter zake schades als bedoeld in artikel 12.1 volledig te vrijwaren voor aanspraken van derden.

11.3. Iedere rechtsvordering ter zake van aansprakelijkheid, op welke grond deze ook is gebaseerd, kan, door opdrachtgever of een derde, slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door Convoi gesloten overeenkomst. Indien Convoi ter zake door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken, is de opdrachtgever eveneens gehouden Convoi op eerste verzoek volledig te vrijwaren voor alle financiële gevolgen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring opdrachtgever

12.1. Opdrachtgever is jegens Convoi aansprakelijk voor schade ten gevolge van de aan Convoi toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede tengevolge van hun verpakking. Voorts is opdrachtgever jegens Convoi aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies, onjuiste c.q. onnauwkeurige afmetingen, gewichten en technische gegevens en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van opdrachtgever.

12.2. Opdrachtgever is jegens Convoi aansprakelijk c.q. vrijwaart Convoi voor iedere aanspraak of vordering van derden op basis van douanedocumenten, waaronder importdocumenten en transitdocumenten, ongeacht de titel waaronder dit gebeurt.

12.3. Opdrachtgever is op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding verplicht om terstond na aankomst van de door Convoi verpakte, vervoerde en/of geleverde zaken op de plaats van bestemming, schade die de zaken in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Convoi mochten hebben geleden, schriftelijk en aangetekend bij Convoi te melden, en de betreffende zaak en eventueel het betreffende verpakkingsmateriaal te bewaren voor afgifte en/of controle aan/door Convoi.

Artikel 13. Verzekeringen

13.1. Convoi voldoet aan haar wettelijke verzekeringsverplichting conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Daarnaast heeft Convoi een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. Elke aansprakelijkheid voor gebeurtenissen buiten en boven de dekking van deze verzekeringen wordt door Convoi uitgesloten.

13.2. Convoi sluit geen goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent Convoi met de opdrachtgever een overeenkomst heeft, behoudens op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever.

13.3. Indien de opdrachtgever ter verzekering van de risico’s voortvloeiend uit de opgedragen werkzaamheden een construction all risks (CAR)-, transport- en/of (de)montagepolis sluit, verplicht opdrachtgever zich om Convoi en haar eventuele subcontractor(s) die de werkzaamheden realiseren, als medeverzekerde(n) op te nemen. Deze polis dient in de rechtsrelatie tussen Convoi en opdrachtgever geen regresclausule te bevatten.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Xxxxxx opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van geleverde zaken, goederen, diensten of werken heeft verricht, blijven

de door Convoi geleverde zaken, eigendom van Convoi. Onder dit voorbehoud vallende zaken kunnen zonder schriftelijke instemming van Convoi niet tot zekerheid aan derden worden overgedragen.

14.2. Convoi is - onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten - te allen tijde gerechtigd om in het geval opdrachtgever haar verplichtingen uit overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zonder ingebrekestelling, zaken, goederen, diensten en materialen in welke staat en waar ook zich bevindende zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen en bij opdrachtgever weg te halen.

14.3. Indien onder opdrachtgever beslag - uit welke hoofde dan ook - op zaken die onder een van de zekerheidstellingen van artikel 9.1 vallen, gelegd wordt, dient opdrachtgever de beslaglegger onverwijld te informeren ter zake de rechten van Convoi uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud en aan Convoi toekomende zekerheden. Tevens dient opdrachtgever Convoi onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslaglegging. Opdrachtgever is gehouden Convoi alle kosten, welke zij ter opheffing van dit beslag dient te maken - daaronder begrepen de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure - volledig te vergoeden.

Artikel 15. Levering en levertijd

15.1. De transportkosten inzake de levering van zaken naar de plaats van bestemming of het werk zijn voor rekening van opdrachtgever. Levering van diensten en de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden vindt plaats op de locatie(s) als in de overeenkomst bepaald.

15.2. Indien enige termijn voor levering van zaken of het verrichten van diensten is overeengekomen, houdt dit alleen in dat Convoi naar beste vermogen de overeengekomen termijn in acht zal nemen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Levertijden worden bij benadering vastgesteld, ervan uitgaande dat Convoi kan blijven werken en leveren als voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en Convoi de nodige materialen als gewoonlijk krijgt toegeleverd.

15.3. Leverings- of prestatietermijnen van een bepaalde duur gaan eerst in wanneer de overeenkomst conform het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden door Convoi is aangegaan en wanneer opdrachtgever al haar verplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Convoi tot dan toe bestaande is nagekomen.

15.4. Overschrijding van een niet nadrukkelijk overeengekomen termijn voor levering van zaken of diensten of oplevering van werk, geeft opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en laat haar verplichtingen onverlet.

15.5.1. Onverminderd de overige aan Convoi toekomende rechten, heeft Convoi in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar verplichtingen uit overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zulks door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en zonder dat Convoi gehouden is tot vergoeding van enige schade.

15.5.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Convoi kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.5.3. Indien de mogelijkheden van Convoi om te presteren c.q. de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van bijvoorbeeld machineschade, grondstofgebrek, bedrijf- of vervoerstoringen, dreigend gevaar voor mensen en zaken of door enige andere vorm van overmacht (zoals werkstaking of overheidsmaatregelen) verhinderd worden, wordt de prestatietermijn (automatisch dan wel van rechtswege) verlengd, zonder dat opdrachtgever enig beroep op schadevergoeding kan doen. In dat geval behoudt Convoi zich het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij opdrachtgever eveneens geen beroep op nakoming en/of schadevergoeding toekomt. Opdrachtgever kan, nadat Convoi te kennen heeft gegeven niet te zullen nakomen, eveneens te kennen geven deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van een tijdelijke of blijvende niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Convoi wordt uitdrukkelijk uitgesloten dat van belang is dat de omstandigheden voor Convoi al of niet te voorzien waren. Wel kan Convoi in dit geval - alvorens een overeenkomst als ontbonden te beschouwen - deelprestaties van het oorspronkelijk overeengekomene doen plaatsvinden. Deze deelprestaties gelden als aparte overeenkomsten en derzelver nakoming.

15.6. Indien Convoi in enige overeenkomst enige verplichting tot het door haar leveren van een dienst of het uitvoeren van werkzaamheden is overeengekomen tegen een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn en de uitvoering van die dienst of het werk ten gevolge van onwerkbaar weer gestagneerd wordt, zal de termijn waarbinnen of de datum waarop geleverd moet worden verlengd, naar de toekomst verschoven worden met het aantal werkdagen waarop onwerkbaar weer heerste, zonder dat opdrachtgever deswege enig beroep op vergoeding van schade, kosten of rente, dan wel compensatie toekomt. Met onwerkbaar weer worden die weersomstandigheden bedoeld, waarbij naar gangbare maatstaven binnen de branche waarin Convoi werkzaam is, en met het oog op een veilige technische verantwoorde en deugdelijke uitvoering van de overeengekomen prestatie, redelijkerwijs niet van

Convoi, haar medewerkers en/of door Convoi ingeschakelde onderaannemers of derden, verlangd kan worden dat de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

15.7. Indien op een werk onwerkbaar weer optreedt, waardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt of extra kosten worden gemaakt om vertraging te voorkomen, dient opdrachtgever de extra kosten ten gevolge van dit onwerkbare weer, alsmede de verlet-uren van de werknemers van Convoi en het door Convoi ingezette materieel - hieronder ook begrepen ten behoeve van de opdracht ingehuurd personeel en materieel, onderaannemers en ingeschakelde derden - aan Convoi te vergoeden.

Artikel 16. Verval vorderingsrechten en vervaltermijn

Elke vordering jegens Convoi uit hoofde van de met Convoi gesloten overeenkomst, vervalt door verloop van 12 (twaalf) maanden te rekenen vanaf de dag waarop de opdrachtgever zijn schade c.q. zijn vorderingsrecht voor het eerst aan Convoi kenbaar heeft gemaakt of anderszins blijk heeft gegeven zich van het bestaan van haar vorderingsrecht bewust te zijn.

Artikel 17. Ontbinding van de overeenkomst

17.1. Convoi is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de uitvoering ervan op te schorten en zich weer in het bezit van de door haar aan opdrachtgever verschafte zaken te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat:

• opdrachtgever een of meer van de verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen;

• opdrachtgever overlijdt;

• opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

• opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;

• opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

• ten aanzien van opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

• opdrachtgever zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;

• er beslag op de aan opdrachtgever in bezit gestelde zaken, welke eigendom zijn van Convoi, wordt gelegd;

• opdrachtgever zijn onderneming staakt of de zeggenschap of eigendom van de opdrachtgever wordt overgedragen, al dan niet als gevolg van een juridische fusie dan wel splitsing van de opdrachtgever;

• Convoi tijdens de duur van de overeenkomst van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Convoi hiervan op de hoogte geweest, zij de overeenkomst niet was aangegaan.

17.2. Opdrachtgever zal alle medewerking aan Convoi verlenen om zich weer in het bezit van haar zaken te doen stellen. Convoi is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst, ter zake van door Convoi geleverde zaken of diensten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende, zullen beslecht worden en aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Maastricht, en in het geval zulks voortvloeit uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door de Rechtbank Maastricht.

18.2. Op alle overeenkomsten, of nadere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht geldend, ook indien Nederlandse opdrachtgevers overeenkomsten betreffende werken of diensten in het buitenland sluiten met een buitenlandse vestiging van Convoi. In dit geval geldt als internationale forumkeuze de regeling die in het vorige lid van dit artikel is omschreven.

Artikel 19. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Leveringsvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele overeenkomst en/of de Algemene Leveringsvoorwaarden.

HOOFDSTUK II - BIJZONDERE BEPALINGEN

II.1 VERHUIZINGEN

Artikel 1. Definities

1.1. Verhuisovereenkomst:

De verhuisovereenkomst is de overeenkomst waarbij Convoi zich tegenover opdrachtgever verbindt om verhuisgoederen te vervoeren in het kader van een bedrijfsverhuizing, hetzij uitsluitend in een gebouw, hetzij ten dele in een gebouw en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg.

1.2. Bedrijfsverhuizing:

Onder bedrijfsverhuizing wordt enerzijds verstaan de project verhuizing, zijnde de verhuizing van zaken die naar hun aard deel uitmaken van de inventaris van een bedrijf. Daartoe wordt mede gerekend de handelsvoorraad voor zover het transport daarvan uitsluitend geschiedt ingevolge de verhuizing en geen onderwerp vormt van een gesloten handelstransactie.

Onder bedrijfsverhuizing wordt anderzijds verstaan de industriële verhuizing, zijnde de verhuizing van de ene locatie naar de andere locatie van een of meerdere machines, installaties of andere industriële zaken, in het kader van een totaal project, waarbij (doorgaans) sprake is van zowel verticaal transport (hijsen), als horizontaal transport (vervoer over de weg of op andere wijze), alsmede van bijkomende werkzaamheden, zoals (de-

)montagewerkzaamheden, laden en lossen, waarbij in alle gevallen sprake zal zijn van samenloop met de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk I van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen

2.1. Op particuliere verhuizingen zijn, in aanvulling op de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk I. van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi, tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen van de Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

2.2. Op alle bedrijfsverhuizingen zijn, in aanvulling op de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk I. van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi, tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen van de Stichting Vervoeradres, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam in 2009, althans de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met opdrachtgever geldende versie van deze voorwaarden.

2.3. Indien bij bedrijfsverhuizingen tevens sprake is van industriële verhuizingen, zijn, in aanvulling op de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk I. van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi, tevens van toepassing de in artikel 2.2 genoemde Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen alsmede de Bijzondere Voorwaarden van Derden genoemd in Hoofdstuk II.2 (Vervoer), Hoofdstuk II.3 (Verticaal Transport) en eventueel andere in aanmerking komende artikelen van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi. 2.4.Strijdigheid. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk I. van de Algemene Leveringsvoorwaarden en de in dit Hoofdstuk genoemde Bijzondere Voorwaarden van Derden, is van toepassing het bepaalde in artikel 3 van Hoofdstuk I van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 3. Samenloop

Voor zover er in het kader van Bedrijfsverhuizingen tevens sprake is van andere werkzaamheden van Convoi, zijn op die andere werkzaamheden mede van toepassing de Bijzondere voorwaarden van Derden waarnaar in het desbetreffende Hoofdstuk van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verwezen.

II.2 VERVOER Artikel 1. Definities

1.1. Vervoersovereenkomst: de overeenkomst waarbij Convoi zich tegenover opdrachtgever als vervoerder verbindt zaken te vervoeren. Een vervoerovereenkomst omvat uitsluitend het eigenlijke vervoer van zaken, derhalve het vervoeren van zich aan boord van een vervoermiddel bevindende zaken.

De overeenkomst omvat niet het laden en lossen van transportmiddelen, onverschillig of die wel of niet door dan wel vanwege Convoi zijn gesteld, evenmin overslag, opslag, al dan niet in afwachting van doorvervoer, hijsen, dan wel enige andere activiteit die niet bestaat uit het verplaatsen van de zaken.

1.2. Soorten vervoer: in het kader van de vervoersovereenkomst kan sprake zijn van nationaal vervoer over de weg, grensoverschrijdend wegvervoer, vervoer over binnenwateren, vervoer per spoor, over zee, vervoer door de lucht, zowel enkelvoudig als gecombineerd.

1.3. Enkelvoudig vervoer: onder enkelvoudig vervoer wordt verstaan de overeenkomst ingevolge welke Convoi zich verbindt de zaken via slechts één transportmodaliteit te vervoeren.

1.4. Gecombineerd (multimodaal) vervoer: onder gecombineerd (multimodaal) vervoer wordt verstaan de overeenkomst waarbij Convoi zich bij één en dezelfde overeenkomst jegens opdrachtgever verbindt de zaken middels tenminste twee verschillende transportmodaliteiten te vervoeren.

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen

2.1. Op alle Vervoersovereenkomsten tussen Convoi en opdrachtgever zijn, naast de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk

I. van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi, al naar gelang het soort vervoer, tevens de navolgende specifieke vervoersvoorwaarden van toepassing:

a. nationaal vervoer over de weg: titel 13 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Algemene Vervoercondities van de Stichting Vervoeradres, laatste versie;

b. grensoverschrijdend wegvervoer: de bepalingen van het CMR Verdrag;

c. vervoer over zee: titel 5 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek;

d. vervoer door de lucht: de bepalingen van het Verdrag van Warschau van 1929, als gewijzigd door de bepalingen van het Haags Protocol van 1955 c.q. het Montreal 4 protocol van 1975 en titel 16 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek;

e. vervoer over de binnenwateren: titel 10 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Bevrachtingsvoorwaarden 1991.

2.2. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk

I. van de Algemene Leveringsvoorwaarden en de in dit Hoofdstuk genoemde Bijzondere Voorwaarden van Derden, is van toepassing het bepaalde in artikel 3 van Hoofdstuk I van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

2.3. In het geval van Gecombineerd (multimodaal) Vervoer, gelden voor elk afzonderlijke soort van vervoer telkens de op de desbetreffende soort van vervoer van toepassing zijnde vervoersbepalingen.

Artikel 3. Samenloop

Voor zover er in het kader van Vervoer tevens sprake is van andere werkzaamheden van Convoi, zijn op die andere werkzaamheden aanvullend van toepassing de Bijzondere Voorwaarden van Derden waarnaar in het desbetreffende Hoofdstuk van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verwezen.

II.3 VERTICAAL TRANSPORT Artikel 1. Definities

1.1. Verticaal transport

De overeenkomst, waarbij Convoi, al dan niet in het kader van een vervoer- of andere overeenkomst of totaal projectuitvoering, zich jegens opdrachtgever verbindt om door middel van mobiele kranen en andere hijsgereedschappen, hijswerkzaamheden te verrichten, een en ander in de ruimste zin des woords, alsmede het ter beschikking stellen van dergelijke kranen en hijsgereedschappen, hetzij met (“bemand”) dan wel zonder (“onbemand”) machinist/ bedieningspersoneel.

1.2. Laden en lossen, et cetera

Uitdrukkelijk wordt bedongen dat onder verticaal transport tevens wordt begrepen het laden en lossen van transportmiddelen, alsmede het in voorkomend geval overbrengen van de lading c.q. last naar opslagplaatsen op dezelfde locatie, c.q. de overslag daarvan van het ene transportmiddel op het andere of overslag anderszins, alles in de meest ruime zin, zulks met inbegrip van bijbehorend montagewerk.

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Convoi en opdrachtgever betreffende verticaal transport in de hiervoor gedefinieerde zin zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk I. van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi, tevens van toepassing de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van de Bijzondere Voorwaarden van Derden, te weten de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport, hierna te noemen: de “Algemene Voorwaarden VVT”, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam en Rotterdam.

2.2. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk

I. van de Algemene Leveringsvoorwaarden en de in dit Hoofdstuk genoemde Bijzondere Voorwaarden van Derden, is van toepassing het bepaalde in artikel 3 van Hoofdstuk I van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

2.3. In afwijking van het bepaalde in het vorige artikel geldt dat de hiervoor weergegeven definitie

van verticaal transport (met inbegrip van hetgeen in artikel 1.2 van dit Hoofdstuk is vermeld) in de plaats treedt van de definitie van verticaal transport in de Algemene Voorwaarden VVT.

2.4. Artikel 18 van de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk I van de Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleert boven een afwijkende rechts- en forumkeuze in de Algemene Voorwaarden VVT.

Artikel 3. Samenloop

Voor zover er naast verticaal transport door Convoi tevens sprake is van andere werkzaamheden van Convoi, zijn op de desbetreffende werkzaamheden van toepassing verklaarde voorwaarden genoemd elders in de onderhavige Algemene Voorwaarden van Convoi mede van toepassing.

II.4 EXPEDITIE

In geval Convoi op basis van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst expeditiewerkzaamheden uitvoert, zijn op deze expeditiewerkzaamheden van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX Voorwaarden) als gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, althans de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende laatste versie van die voorwaarden.

II.5 STUWADOORSWERKZAAMHEDEN

Indien met de opdrachtgever is overeengekomen dat Convoi tevens stuwadoorswerkzaamheden dient uit te voeren, zijn op deze werkzaamheden van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 2 september 2009, althans de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende laatste versie van die voorwaarden.

II.6 OPSLAG EN BEWAARNEMING Artikel 1. Definities

1.1. Opslag algemeen: de overeenkomst, waarbij Convoi zich verbindt om zaken, door opdrachtgever ter opslag op de door Convoi aangewezen plaats of de met Convoi overeengekomen plaats aangevoerd, gedurende een overeengekomen tijd in bewaring te nemen en opgeslagen te houden in een daartoe overeengekomen bewaarplaats. Niet onder het begrip “opslag” vallen eventueel door Convoi te verrichten aan- en afvoer van de zaken, alsmede eventuele veranderingen aan de goederen in verband met de opslag.

1.2. Opslag van verhuisgoederen: onder de opslag van verhuisgoederen wordt verstaan het in bewaring nemen van die zaken, die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt.

1.3. Opslag van bedrijfsinventaris: onder opslag van bedrijfsinventaris wordt verstaan het in bewaring nemen van die zaken die naar hun aard deel uitmaken van de inventaris van een bedrijf. Daartoe wordt ook gerekend de handelsvoorraad voor zover slechts de opslag van die handelsvoorraad wordt beoogd en deze handelsvoorraad geen onderwerp vormt van een gesloten handelstransactie.

1.4. Bewaarplaats: onder bewaarplaats wordt verstaan een schone droge ruimte die geschikt is om er goederen, zoals, doch daartoe niet beperkt, verhuisgoederen, machines, bedrijfsinventaris etc. te bewaren.

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen

2.1. Opslag algemeen

Voor opslag algemeen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk I van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Convoi, tevens van toepassing de Algemene Opslagvoorwaarden van de Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, althans de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met opdrachtgever geldende versie van deze voorwaarden.

2.2. Strijdigheid

Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Hoofdstuk I van de Algemene Leveringsvoorwaarden en de in dit Hoofdstuk genoemde Bijzondere Voorwaarden van Derden, is van toepassing het bepaalde in artikel 3 van Hoofdstuk I van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 3. Samenloop

Voor zover er in het kader van bewaarneming en/of opslag tevens sprake is van andere werkzaamheden van Convoi, zijn op die andere werkzaamheden aanvullend van toepassing de Bijzondere Voorwaarden van Derden waarnaar in het desbetreffende Hoofdstuk van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verwezen.

Ver. 2011