MTECK B.V.
MTECK B.V.
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Mteck: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mteck B.V. gevestigd aan de Nijverheidsweg 14 te Stellendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54520118;
b. opdrachtgever: het bedrijf dat met Mteck een overeenkomst aangaat, dan wel dat een offerte/aanbieding van Mteck heeft ontvangen of met wie Mteck in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Mteck enige rechtshandeling verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mteck en de opdrachtgever.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Mteck aan de opdrachtgever en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Mteck en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mteck, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mteck en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte van Mteck is vrijblijvend. Mteck kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mteck opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Mteck haar aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Mteck daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mteck niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Mteck binden Mteck niet.
3.7. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Mteck niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.8. De door Mteck aan de opdrachtgever verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Mteck niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.9. De opdrachtgever dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
3.10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Mteck terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Mteck.
Artikel 4. Prijzen en reiskosten
4.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
4.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten.
4.3. Indien Mteck ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst reiskosten maakt, dan worden deze kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,60 per kilometer, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Mteck zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mteck het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3. Mteck is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Mteck is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
5.4. Mteck voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Mteck, tenzij anders is overeengekomen.
5.5. Mteck zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Mteck aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mteck worden verstrekt. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Mteck het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Mteck tijdig, dat wil zeggen voordat er door Mteck begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. de locatie waar Mteck werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Mteck;
c. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn.
6.4. De opdrachtgever stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan Mteck ter beschikking.
6.5. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
6.6. De opdrachtgever is gehouden Mteck onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.7. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Mteck onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever stelt Mteck in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
6.8. De opdrachtgever dient Mteck op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
6.9. Indien de opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Mteck de werkzaamheden niet kan verrichten, is de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Mteck verschuldigd.
6.10. Mteck gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.11. De opdrachtgever vrijwaart Mteck voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.12. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de opdrachtgever is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken en installeren, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de opdrachtgever verantwoordelijk.
6.13. Indien de door of namens de opdrachtgever gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Mteck de door haar te leveren producten met toebehoren heeft laten vervaardigen, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Mteck recht op betaling door de opdrachtgever van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtgever Mteck alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6.14. De opdrachtgever is verplicht het door Mteck geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
6.15. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Mteck niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Mteck daardoor lijdt.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mteck zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Mteck de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
Artikel 8. (Op)levering
8.1. De door Mteck opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Mteck ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8.4. Een door Mteck uitgevoerd werk wordt geacht door Mteck aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de opdrachtgever te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, dan wel op het tijdstip dat de opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen.
8.5. De opdrachtgever wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Mteck te melden. De opdrachtgever dient Mteck de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
8.6. De opdrachtgever is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.
8.7. De opdrachtgever dient de geleverde producten direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan Mteck kenbaar te worden gemaakt.
8.8. Indien gekochte producten door de opdrachtgever niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
Artikel 9. Risico-overgang
9.1. Levering van eventuele onderdelen en/of andere producten vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010. Het risico van het product gaat over op het moment dat Mteck deze ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.
9.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de opdrachtgever en Mteck overeenkomen dat Mteck voor het transport zorgt. In een dergelijk rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.
9.3. Ook in geval Mteck de verkochte producten installeert en/of monteert gaat het risico van het product over op het moment dat Mteck de producten ter beschikking stelt aan de opdrachtgever in het bedrijfspand van de opdrachtgever of op een andere overeengekomen plaats.
Artikel 10. Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
10.1. Mteck heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Mteck kan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
10.2. Als Mteck van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt zij dat de opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Mteck alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.
Artikel 11. Honorarium
11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
11.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Mteck. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Mteck, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
11.3. Mteck is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Mteck kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
11.4. Mteck is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Mteck, dat in redelijkheid niet van Mteck mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
11.5. Mteck zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Mteck zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Artikel 12. Materialen
12.1. Mteck zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
12.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
Artikel 13. Garantie
13.1. Voor door Mteck geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de leverancier van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
13.2. Bij de koop van tweedehands producten kan de opdrachtgever ervoor kiezen tegen een vooraf bekend gemaakte vergoeding daar een garantie bij te kopen.
13.3. De garantie houdt in dat indien het product gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, Mteck, naar haar keuze, het product zal repareren, een nieuw onderdeel zal leveren, een vervangend product zal leveren of (een deel van) de aankoopprijs aan de opdrachtgever terugbetaalt.
13.4. De garantieperiode start op de dag van levering.
13.5. De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
a. de opdrachtgever gebreken aan het geleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Mteck meldt;
b. door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
c. de door Mteck verstrekte gebruiksinstructies en controles niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
d. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de opdrachtgever of diens personeel;
e. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
f. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
g. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, corrosieve lucht, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, zout water, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem en extreem hoge of lage temperaturen;
h. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
i. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
j. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
k. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Mteck zijn geleverd;
l. gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt.
13.6. Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet.
13.7. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Mteck heeft voldaan.
13.8. De opdrachtgever dient Mteck of de door Mteck ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.
13.9. Indien de leverancier van Mteck de garantie claim niet accepteert, dan kan Mteck niet verplicht worden tot het accepteren van de garantie claim van de opdrachtgever.
Artikel 14. Annulering
14.1. In het geval dat de opdrachtgever een aan Mteck gegeven opdracht annuleert, zal de opdrachtgever alle reeds door Mteck in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.
14.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.
14.3. Geplaatste bestellingen voor producten kunnen niet geannuleerd worden.
Artikel 15. Betaling
15.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Mteck aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
15.2. Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke handelsrente door opdrachtgever verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Mteck maakt om de vordering van de opdrachtgever te incasseren komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 100,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is opdrachtgever de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
15.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Mteck op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
15.4. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentie
16.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Mteck, totdat alle vorderingen die Mteck op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
16.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
16.3. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Mteck te bewaren.
16.4. Mteck is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Mteck te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Mteck.
16.5. Als Mteck geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Mteck te verpanden.
16.6. Mteck kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Mteck verschuldigde bedragen betaald heeft.
Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. Mteck is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Mteck bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Mteck ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
17.2. Mteck is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
17.3. Voorts is Mteck bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.4. Mteck is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Mteck kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2. Mteck is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mteck is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
18.3. Mteck is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Mteck geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
18.4. In geen geval is Mteck aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het door Mteck geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
18.5. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Mteck geleverde, sluit Mteck iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
18.6. Mteck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Mteck in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
18.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die Mteck tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.
18.8. Mteck is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever waaraan dan wel waarop Mteck werkzaamheden verricht.
18.9. Mteck is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing aan een kraan of machine of een andere storing in de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de opdrachtgever daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
18.10. Nocht Mteck zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. Als gevolgschade wordt onder meer aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, lossingskosten, kraanhuur, verlies van koelcapaciteit, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.11. Mteck is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet.
18.12. Indien Mteck aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mteck beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mteck gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mteck beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van €10.000, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mteck of haar ondergeschikten.
18.14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Mteck vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Mteck kan aanwenden.
18.15. De opdrachtgever vrijwaart Mteck voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Mteck geleverde producten en/of materialen.
Artikel 19. Overmacht
19.1. Mteck is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Mteck door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Mteck of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Mteck of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Mteck.
19.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Mteck niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Mteck als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
19.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
Artikel 20. Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Mteck gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mteck zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mteck niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 21. Intellectuele eigendom
21.1. Mteck behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.
21.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mteck de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
21.3. De opdrachtgever vrijwaart Mteck voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 22. Slotbepalingen
22.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
22.2. Op elke overeenkomst tussen Mteck en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
22.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Mteck worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mteck gevestigd is.