Contract
Algemene voorwaarden Aannemersbedrijf Akirmak E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Website: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Definities
1. Aannemersbedrijf Akirmak / Tegelcentrum Apeldoorn gevestigd te Apeldoorn onder KvK nr. 61684333
2. Klant: degene met wie Aannemersbedrijf Xxxxxxx een overeenkomst is gegaan.
3. Partijen: Aannemersbedrijf Xxxxxxx en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
Bestellingen, overeenkomsten en leverdiensten of producten door of namens Aannemersbedrijf Akirmak.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1.Aanbiedingen en offertes van Aannemersbedrijf Xxxxxxx zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 2.Een aan bod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3.Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 4.Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
1.Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Aannemersbedrijf Xxxxxxx zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2.Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Aannemersbedrijf Xxxxxxx slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of telefonisch)heeft bevestigd.
Prijzen
1.Alle prijzen die Aannemersbedrijf Xxxxxxx hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2.Alle prijzen die Aannemersbedrijf Xxxxxxx hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anders in kenbaar zijn gemaakt, kan Aannemersbedrijf Xxxxxxx te allen tijde wijzigen.
3.Partijen komen voor een dienstverlening door Aannemersbedrijf Xxxxxxx een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4.Aannemersbedrijf Xxxxxxx is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5.Indien de richtprijs meer dan 10% uit gaat vallen, dient Aannemersbedrijf Akirmak de klant tijdig te laten weten waarom hogere prijs gerechtvaardigd is.
6.Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7.Aannemersbedrijf Xxxxxxx heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8.Voorafgaand aan de ingang ervan zal, Aannemersbedrijf Akirmak prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
0.Xx consument heeft het recht om de overeenkomst met Aannemersbedrijf Xxxxxxx op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1.Producten worden direct afgerekend in de winkel.
2.Aannemersbedrijf Xxxxxxx mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
0.Xx klant moet declaraties binnen 7 dagen na factuurdatum aan Aannemersbedrijf Akirmak betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
4.Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Aannemersbedrijf Akirmak de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q in gebreke hoeft te stellen.
5.Aannemersbedrijf Xxxxxxx behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.
Gevolgen niet tijdig betalen
1.Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Aannemersbedrijf Akirmak gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Aannemersbedrijf Xxxxxxx.
0.Xx incassokosten worden aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Aannemersbedrijf Xxxxxxx zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
0.Xx geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Aannemersbedrijf Akirmak op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Aannemersbedrijf Xxxxxxx te betalen.
Recht van reclame
1.Zodra de klant in verzuim is, is Aannemersbedrijf Akirmak gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2.Aannemersbedrijf Xxxxxxx roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 3.Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Aannemersbedrijf Akirmak, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
0.Xx kosten of het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1.Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat.
* het product niet is gebruikt
* het geen product is dat speciaal voor klant op maat is gemaakt of aangepast
* de verpakking nog intact is
* de consument niet heeft afgezien van herroepingsrecht
* het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.
0.Xx bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
* op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 betaling
* zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
* zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
0.Xx consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Aannemersbedrijf Akirmak,xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, kan worden gedownload.
0.Xx consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Aannemersbedrijf Akirmak, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1.Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Aannemersbedrijf Xxxxxxx heeft geretourneerd, dan zal Aannemersbedrijf Akirmak eventueel door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terug betalen.
0.Xx kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Aannemersbedrijf Xxxxxxx voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
1.Aannemersbedrijf Xxxxxxx kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Aannemersbedrijf Xxxxxxx heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
0.Xx retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Aannemersbedrijf Xxxxxxx.
3.Aannemersbedrijf Xxxxxxx is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Aannemersbedrijf Xxxxxxx te verrekenen met een vordering op Aannemersbedrijf Xxxxxxx.
Eigendomsvoorbehoud
1.Aannemersbedrijf Xxxxxxx blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Aannemersbedrijf Xxxxxxx op grond van wat voor met Aannemersbedrijf Akirmak gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2.Tot die tijd kan Aannemersbedrijf Xxxxxxx zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 3.Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4.Indien Aannemersbedrijf Xxxxxxx een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Aannemersbedrijf Xxxxxxx het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.Levering vind plaats bij Aannemersbedrijf Xxxxxxx, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 3.Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4.Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Aannemersbedrijf Xxxxxxx het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5.Bij te late betaling is er sprake van schuldeisers verzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Aannemersbedrijf Akirmak kan tegenwerpen.
Levertijd
0.Xx door Aannemersbedrijf Xxxxxxx opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
0.Xx levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Aannemersbedrijf Akirmak door Aannemersbedrijf Xxxxxxx schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3.Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Aannemersbedrijf Xxxxxxx niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten.
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1.Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant ,alvorens het product in ontvangst te nemen. hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Aannemersbedrijf Xxxxxxx niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2.Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan product of de verpakking voorafgaand aan het te melden aan Aannemersbedrijf Akirmak, bij gebreke waarvan Aannemersbedrijf Xxxxxxx niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Verzekering
0.Xx klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal.
* geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
* zaken van Aannemersbedrijf Xxxxxxx die bij de klant aanwezig zijn
* zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
0.Xx klant geeft op eerste verzoek van Aannemersbedrijf Akirmak de polis van deze verzekering ter inzage.
3.Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.
Bewaring
1.Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2.Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor de rekening van de klant.
Montage/ Installatie
Hoewel Aannemersbedrijf Xxxxxxx zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren,draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld
Garantie
1.Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Aannemersbedrijf Xxxxxxx enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
0.Xx garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
0.Xx garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
4.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Uitvoering van de overeenkomst
1.Aannemersbedrijf Xxxxxxx voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit
2.Aannemersbedrijf Xxxxxxx heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk)te laten verrichten door derden.
0.Xx uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Aannemersbedrijf Xxxxxxx tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5.Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Aannemersbedrijf Akirmak tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
0.Xx klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Aannemersbedrijf Akirmak.
0.Xx klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3.Indien en voor zover de klant die verzoekt, retourneert Aannemersbedrijf Xxxxxxx de betreffende bescheiden. 4.Stelt de klant niet, tijdig of niet behoorlijk de door Aannemersbedrijf Xxxxxxx redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Aannemersbedrijf Xxxxxxx tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Aannemersbedrijf Akirmak geleverde producten en of diensten.
Klachten
0.Xx klant dient een door Aannemersbedrijf Akirmak geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan het geen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Aannemersbedrijf Xxxxxxx daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
3.Consumenten dienen Aannemersbedrijf Xxxxxxx uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
0.Xx klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Aannemersbedrijf Xxxxxxx in staat is hierop adequaat te reageren.
0.Xx klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Aannemersbedrijf Akirmak gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
0.Xx klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Aannemersbedrijf Akirmak.
2.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Aannemersbedrijf Xxxxxxx ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Aannemersbedrijf Xxxxxxx een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Aannemersbedrijf Xxxxxxx verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Aannemersbedrijf Akirmak
1.aannemersbedrijf Xxxxxxx is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.Indien Aannemersbedrijf Xxxxxxx aansprakelijk is voor enige schade, is slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.Aannemersbedrijf Xxxxxxx is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4.Indien Aannemersbedrijf Xxxxxxx aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijving op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Aannemersbedrijf Xxxxxxx vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
0.Xx klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Aannemersbedrijf Akirmak toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
0.Xx de nakoming van de verplichtingen door Aannemersbedrijf Xxxxxxx niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Aannemersbedrijf Xxxxxxx in verzuim is.
3.Aannemersbedrijf Xxxxxxx heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Aannemersbedrijf Xxxxxxx kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
0.Xx aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Aannemersbedrijf Xxxxxxx in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Aannemersbedrijf Akirmak kan worden
toegerekend in een van de wil van Aannemersbedrijf Xxxxxxx onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Aannemersbedrijf Xxxxxxx kan worden verlangd.
2.Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook-doch niet uitsluitend-gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom; elektriciteit -internet; computer- en telecomstoringen;computervirussen,stakingen,overheidsmaatregelen,onvoorziene vervoersproblemen, slecht weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3.Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Aannemersbedrijf Akirmak 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Aannemersbedrijf Xxxxxxx er weer aan kan voldoen. 4.Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalender dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5.Aannemersbedrijf Xxxxxxx is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1.Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2.Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in en fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1.Aannemersbedrijf Xxxxxxx is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2.Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Overgang van rechten
1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Aannemersbedrijf Xxxxxxx.
2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1.Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.een bepaling die nietig of vernietigbaar is ,wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Aannemersbedrijf Xxxxxxx bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
0.Xx Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aannemersbedrijf Akirmak is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.