CONSTRUCTIE VERZEKERING
Bijzondere Voorwaarden C.A.R. verzekering
CONSTRUCTIE VERZEKERING
1. WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
2. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKINGEN
– SECTIE A
Sectie A
A.1. Het Werk
A.2. Hulpmateriaal
A.3. Bestaande Eigendommen van Opdrachtgever
Sectie B
B. Aansprakelijkheid
De maatschappij dekt de verzekerden onder:
Sectie A.1. Het Werk
a. tijdens de bouwtermijn tegen:
1. beschadiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak;
2. loonkosten die moeten worden gemaakt voor het opnieuw maken van hulpconstructies na een beschadiging van het werk;
3. diefstal na braak en vandalisme van het bouwmateriaal van het bouwterrein en onderdeel is van het werk die blijvend in en ten dienste van het werk
zijn of zouden worden verwerkt en zich voor rekening en risico van een verzekerde op het bouwterrein bevinden.
b. tijdens de onderhoudstermijn:
1. beschadiging van het werk veroorzaakt door de afgesproken onderhoudswerkzaamheden;
2. beschadiging van het werk veroorzaakt door werkzaamheden tijdens de bouwtermijn.
c. tijdens de bouw- en onderhoudstermijn:
opruimingskosten die in geval van een gedekte schade moeten worden gemaakt. Deze kosten worden vergoed boven de werkelijke opgegeven aanneemsom tot een maximum van 10% daarvan.
Sectie A.2. Hulpmateriaal
Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, bliksemschade, catastrofe en verdwijning na inbraak tijdens de bouw- en onderhoudstermijn van op het
xxxxxxxxxxx aanwezig hulpmateriaal (die eigendom zijn van de opdrachtgever), met uitzondering van bouwliften, compressoren, motorrijtuigen, aggregaten
en ander werkmaterieel met een waarde van meer dan USD 4190,- handgereedschappen en schade door eigen gebrek.
Sectie A.3. Bestaande Eigendommen van Opdrachtgever
a. tijdens de bouwtermijn tegen beschadiging van bij de aanvang van
de bouwtermijn reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt door de uitvoering van het werk;
b. tijdens de onderhoudstermijn tegen beschadiging van bij de aanvang van de bouwtermijn reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt door:
1. beschadiging van het werk waarvan de oorzaak ligt voor of tijdens de verzekerde bouwtermijn;
2. een verzekerde tijdens werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst.
3. WELKE SCHADE IS NIET VERZEKERD?
Wij zijn geen vergoeding verschuldigd voor:
a. beschadiging als gevolg van gehele of gedeeltelijke stilstand of vertraging in het werk tenzij de stilstand of vertraging is veroorzaakt door een gedekte schade;
b. andere schade dan de kosten van reparatie- en/of vervanging;
c. extra kosten door het gebruik van ander materiaal dan wat er beschadigd is;
x. xxxxxx als gevolg van diefstal van verzekerde materialen indien de diefstal wordt geconstateerd na een inventarisatie;
x. xxxxxx door opzet of grove schuld van een verzekerde. Deze uitsluiting geldt alleen voor de verzekerde die de opzet of grove schuld heeft begaan;
f. extra kosten om de schade sneller dan gebruikelijk te repareren;
g. beschadiging die bestaat in normale slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk bederf (eigen gebrek);
x. xxxxxxxxxxxx van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door brand of ontploffing;
i. schade ontstaan, doordat het werk reeds in gebruik is genomen.
Deze uitsluiting geldt alleen als de schade niet zou zijn ontstaan als het “werk” niet in gebruik was genomen;
x. xxxxxx ontstaan aan het werk door brand en ontploffing tijdens de onderhoudstermijn;
x. xxxxxx als gevolg van diefstal zonder (in) braak met aantoonbare braakschade;
x. xxxxxx als gevolg van vandalisme en diefstal van bouw en hulpmaterialen als deze los aanwezig zijn opgeslagen op het bouwterrein vermeld op het polisblad. Ook is niet verzekerd schade als gevolg van vandalisme en diefstal van bouw en hulpmaterialen na inbraak uit een stalen container aanwezig op het bouwterrein vermeld op het polisblad indien de container niet afgesloten is
met diefstal bestendige containersloten. Deze sloten dienen beveiligd te zijn met stalen kokers;
m. schade als gevolg van (regen)water aan niet waterbestendig bouw en hulpmaterialen opgeslagen in beschadigd en/of niet goed afsluitbare containers en/of ruimtes aanwezig op het bouwterrein vermeld op het polisblad;
n. schade als gevolg van grondverzakking en/of grondbelasting;
o. schade die verband houdt met het aantasten van het milieu. Dit is wel verzekerd als de milieuschade is veroorzaakt door een plotselinge onzekere gebeurtenis.
Niet verzekerd is als de gebeurtenis het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.
4. SCHADEVERGOEDING
5. SCHADEREGELING
6. KWIJTING
7. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKINGEN
– SECTIE B
Voor Sectie A.1. vergoeden wij per gebeurtenis tot de eindwaarde van het werk. Met een maximaal 130% van het verzekerde bedrag genoemd op het polisblad.
Wij zullen in geval van een schade gedekt onder Secties A.1., en A.3., geen beroep doen op onderverzekering. Na schade blijven de verzekerde sommen gehandhaafd zonder bijbetaling van premie.
Schade en kosten worden vastgesteld òf in onderling overleg òf door twee deskundigen, waarvan de schadelijdende partij en wij er elk een aanwijzen. Komen de twee deskundigen niet tot overeenstemming dan benoemen zij een derde. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de derde deskundige dan zullen wij en bevoegde rechter in een Nederlands
koninkrijksdeel in het Caribisch gebied verzoeken deze deskundige te benoemen. De vaststelling van de derde deskundige is bindend en dient binnen de grenzen van de eerste twee ramingen te blijven.
Wij zullen zijn gekweten door betaling van schade aan de verzekeringnemer.
De bouwtermijn
Tijdens de bouwtermijn dekt de verzekering de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun verzekerde hoedanigheid wegens schade:
1. die voortvloeit uit gebeurtenissen die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk op het bouwterrein;
2. toegebracht met of door motorrijtuigen, hijskranen en alle overige werkmaterieel of door hun ladingen en aanhangers bij de uitvoering van het werk op het bouwterrein. Dit is niet verzekerd als er al een andere verzekering voor is afgesloten. De eigenaar van deze objecten en de houder uit hoofde van een financierings-, lease- of huurkoopovereenkomst of van een overeenkomst waarin voor hem de verplichting tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is opgenomen, is uitgesloten van deze dekking.
De onderhoudstermijn
Tijdens de onderhoudstermijn geldt dezelfde dekking als tijdens de bouwtermijn, echter uitsluitend voor gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met het nakomen van de verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst.
Per gebeurtenis vergoedt de verzekeraar voor alle verzekerden tezamen ten hoogste de volgens het polisblad in Sectie B. verzekerde som. Schade die buiten de verzekerde termijn(en) ontstaat is niet gedekt ongeacht het tijdstip van het ontstaan van de schade.
Tevens worden in geval van een gedekte schade vergoed, ook boven de verzekerde som:
1. de kosten van het verweer dat onder onze leiding wordt gevoerd in een door een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakt civiel proces, alsmede de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan de verzekerde wordt veroordeeld;
2. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom;
3. de kosten van de rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding.
8. WELKE SCHADE IS NIET VERZEKERD?
Van de verzekering is uitgesloten aansprakelijkheid:
a. voor schade gedekt in Sectie A.; ook de voor deze Sectie geldende eigen risico’s worden niet vergoed;
b. voor schade toegebracht met of door (lucht)vaartuigen, hijskranen, werkmaterieel en motorrijtuigen, of door hun ladingen en aanhangers voor zover de schade niet verzekerd is krachtens Sectie B;
c. ten aanzien van het niet tijdig of niet op tijd nakomen van een overeenkomst;
d. van een verzekerde tegenover een andere verzekerde respectievelijk een toekomstige eigenaar en/of gebruiker van het werk, voor schade anders dan kosten van reparatie of vervanging van beschadigde goederen en/of letsel en/of benadeling van de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg;
e. voor schade van de verzekerde door onvoorzichtigheid opzet of grove schuld. Ook is niet verzekerd aansprakelijkheid voor schade die iemand met uw goedvinden veroorzaakt;
f. voor schade omdat u een boete moet betalen of kosten moet maken om een gemaakte afspraak na te komen zoals voor een garantie-, vrijwaringsbeding of soortgelijk beding. Dit is wel verzekerd als u ook zonder deze aanspraken aansprakelijkheid bent;
g. ten aanzien van bodem-, lucht- of waterverontreiniging/aantasting,
tenzij deze verontreiniging of aantasting het gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis;
h. voor schade veroorzaakt door het bezit en gebruik van vuurwapens;
i. voor schade die het gevolg is van seksueel gedrag. Deze uitsluiting geldt ook als de schade toegebracht is als deelnemer van een groep;
j. voor schade veroorzaakt door asbest of asbesthoudende zaken;
k. voor schade veroorzaakt aan ondergrondse kabels, leidingen en andere ondergrondse constructies;
l. voor schade veroorzaakt door reparaties of onderhoud van schepen, vliegtuigen of raffinaderijen;
m. voor schade die bestaat uit bedrijfsschade en of winstderving en of andere door het niet of niet op tijd kunnen gebruiken van “Het Werk”.
Ook is niet verzekerd:
1. werkgeversaansprakelijkheid als ondergeschikten tijdens het werk een ongeval overkomen;
2. schade aan zaken die een ander aan uw zorg toevertrouwt. Bijvoorbeeld door spullen te vervoeren, bewerken, behandelen, bewonen, huren, lenen of te gebruiken. Wel is verzekerd veroorzaakt door een gemonteerd of geplaatst onderdeel. Het gaat om de schade dat het gemonteerde of geplaatste onderdeel veroorzaakt aan personen of zaken;
3. schade die verband houdt met het aantasten van het milieu. Dit is wel verzekerd als de milieuschade is veroorzaakt door een plotselinge onzekere gebeurtenis.
Niet verzekerd is als de gebeurtenis het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.
9. SCHADEREGELING
10. VERWIJZINGS-EN VOORSCHOTREGELING
Wij hebben het recht:
a. vorderingen van derden in beginsel of in hun omvang te erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren, voorschotten te geven, schikkingen of dadingen te trenen e.d. De verzekerden zijn verplicht zich van dergelijke handelingen te onthouden;
b. de feitelijke leiding van het proces over te nemen van de verzekerde die door een derde in rechte tot schadevergoeding wordt aangesproken. Indien wij van dit recht gebruik maken, is de verzekerde verplicht alle medewerking te verlenen zoals het geven van de benodigde volmachten;
c. de verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld te laten bijstaan door een raadsman. Indien wij van dit recht gebruik maken, is de verzekerde verplicht alle medewerking te verlenen. Wordt de verzekerde veroordeeld, dan kunnen wij hem niet verplichten tegen het vonnis hoger beroep aan te tekenen;
d. het bedrag van de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde uit te betalen. Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen
en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan de verzekerde som, dan wordt de duur van deze uitkeringen naar verhouding herleid.
Van Sectie B. van deze verzekering is uitdrukkelijk uitgesloten alle schade die onder enig andere verzekering is gedekt of zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming van de bepalingen van de desbetrenende polis(sen) bij de andere verzekeraar(s) heeft gemeld en deze verzekeraar(s) weigert (weigeren)
het schadegeval in behandeling te nemen of de schade afwijst (afwijzen), dan zullen wij na een schriftelijk verzoek van een verzekerde daartoe zorgdragen voor behandeling respectievelijk eventuele vergoeding, tegen cessie van rechten die hij tegenover een andere verzekeraar kan doen gelden. Een eigen risico van een onder een andere verzekering gedekte schade wordt niet vergoed.