A ALGEMEEN 3

Door verzekerde, voor het ter zake van een werk verrich- ten van (bouw)technische adviezen, aangestelde kundige personen, bedrijven of instellingen.

1.3 Bedrijfsschade

Geldelijk nadeel bestaande uit het verlies van nettowinst en de doorgaande vaste lasten waar geen inkomsten meer tegenover staan, als gevolg van stagnatie in het bedrijf door materiële beschadiging en/of verlies.

1.4 Brand

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen ge- paard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom is onder andere geen brand:

x. xxxxxx, schroeien, smelten, verkolen, broeien;

b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren;

c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

1.5 Diefstal

Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren, met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen.

1.6 Eigendommen bouwdirectie en personeel

De op of nabij het uiteindelijke bouw-/montageterrein aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirec- tie en van personen in dienst van een verzekerde en betrokken bij het werk.

1.7 Eigendommen opdrachtgever

Bij aanvang van het werk aanwezige roerende en onroe- rende zaken, met uitsluiting van de ten behoeve van het werk te gebruiken of beschikbaar gestelde bouwcompo- nenten, materieel en hulpconstructies- die eigendom van de opdrachtgever zijn of worden, of waarvoor deze vol- gens overeenkomst verantwoordelijk is.

1.8 Eindwaarde

De uiteindelijke aanneemsom van een verzekerd werk, met inbegrip van:

a. de gerealiseerde en verrekende stijgingen in prijzen en lonen;

b. het meer- en minder werk;

en voor zover meeverzekerd en voorafgaand aan de bouw zijn opgegeven:

c. de werken buiten bestek;

d. de waarde van de door de opdrachtgever en/of de eigenaar zelf uitgevoerde werkzaamheden;

e. de waarde van de door de opdrachtgever en/of de eigenaar gebruikte of beschikbaar gestelde (bouw-) componenten;

f. de BTW (indien en voor zover van toepassing);

g. de honoraria van architecten, adviseurs, construc- teurs alsmede ontwerpers;

h. de kosten van toezicht en controle door de bouwdirectie.

1.9 Gebeurtenis

Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen met één en dezelfde oorzaak.

1.10 Het werk

a. Elk object, niet vallend onder de overige rubrieken, op het bouw-/montageterrein waar een werk uiteindelijk wordt opgeleverd, in aanbouw en/of gereed;

b. de componenten, verwerkt of niet verwerkt, die voor rekening en risico van een verzekerde op het bouw-

/montageterrein waar het werk uiteindelijk wordt opgele- verd, aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het werk te worden opgenomen;

c. de kosten van het (de)monteren van hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, bekistingen, damwanden, mallen, die op het bouw-/montageterrein waar het werk uiteindelijk wordt opgeleverd, aanwezig zijn en die nodig zijn om het object op de in het bestek of aannemings- overeenkomst aangegeven wijze te bouwen;

d. de hulpconstructies en hulpwerken als omschreven onder c voor ten hoogste het in het polisblad vermelde maximum.

1.11 Materiële beschadiging

Een objectieve, blijvende aantasting van de vorm en/of structuur van een zaak die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt. Onder materi- ele beschadiging wordt tevens verstaan het verontreinigd of vuil worden van een zaak en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daar- uit voortvloeiende schade.

Onder materiële beschadiging wordt niet verstaan verlies of verminking van elektronisch opgeslagen informatie.

1.12 Omzet

Op deze polis wordt onder omzet verstaan het totaal van de in rekening gebrachte facturen met betrekking tot verzekerde (niet afgemelde) werken, vermeerderd met voor zover meeverzekerd:

a. honoraria van adviseurs;

b. kosten van toezicht en controle;

c. gefactureerde bedragen van de werken buiten be- stek;

d. de waarde van de door de opdrachtgever zelf uitge- voerde werkzaamheden;

e. de waarde van de door de opdrachtgever gebruikte en/of beschikbaar gestelde bouwcomponenten;

f. de B.T.W.

1.13 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn is de periode die de opdrachtgever en aannemer van een werk (contractueel) overeenkomen

en waarbinnen de aannemer op eerste aanzegging ge- breken zal herstellen. Deze termijn gaat in bij de (deel)oplevering van het werk.

1.14 Ontploffing/explosie

Plotselinge, onvoorziene, hevige krachtsuiting van gas, damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof, met inacht- neming van het volgende:

a. Binnen een vat

Binnen een, al dan niet gesloten, vat dient een opening in de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen en door die opening de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn geworden.

Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing/explosie aanwezig waren, is niet relevant.

b. Buiten een vat

Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie.

1.15 Opruimingskosten

De als gevolg van een, onder de polis, gedekte schade daadwerkelijk gemaakte kosten voor het afbreken, opruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzeker- de zaken.

1.16 Storm

Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde (=windkracht 7), zijnde de windsnelheid als hoogste uur- gemiddelde van die dag op de desbetreffende locatie conform de hiervoor geldende richtlijnen van het K.N.M.I. Als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 14 meter per seconde beweegt, dan wordt voor de vast- stelling van het aantal malen dat het eigen risico van toepassing is, de periode vanaf het moment dat de wind- snelheid voor het eerst 14 meter per seconde is tot het begin van een periode van tenminste 24 achtereenvol- gende uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter per seconde of minder is geweest, als één gebeurtenis beschouwd.

1.17 Testen

Het opstarten en/of laten functioneren en/of stilzetten van machines en installaties of delen hiervan onder omstan- digheden die de werking in de definitieve toestand bena- deren, bereiken of overschrijden, mits binnen de grenzen zoals die door leveranciers/fabrikanten zijn gesteld.

1.18 Verlies

Het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl herkrijging van die zaak niet te verwachten is of de feitelijke directe kosten van de herkrijging gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde van de zaak.

1.19 Verzekerden

a. de verzekeringnemer;

b. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie;

c. de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s) en installateur(s). Nevenaannemers zijn uitsluitend mee- verzekerd indien en voor zover dit uitdrukkelijk op de polis is aangetekend;

x. xx xxxxxxxxx(s), architect(en), adviseur(s) en con- structeur(s);

e. voor zover nog niet vermeld de overige bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw- /montageterrein aanwezig zijn en uitsluitend voor de werkzaamheden die zij op het bouw- terrein verrichten.

1.20 Verzekeringnemer

Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en met wie verzekeraars deze verzekering zijn aangegaan.

B OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

2 Omvang van de dekking

2.1 Binnen de grenzen van de omschrijving op het polis- blad zijn verzekerd de door verzekerde(n) gedurende de verzekeringstermijn uit te voeren werken, mits:

a. de uitvoering van de werken begint op of na de in het polisblad vermelde ingangsdatum;

b. de geschatte eindwaarde van een werk het in het polisblad vermelde maximum van Xxxxxxx 1 niet over- schrijdt;

c. de in het bestek voorgeschreven bouwtermijn niet langer is dan de maximale bouwtermijn zoals vermeld op het polisblad.

2.2 De volgende werken zijn niet automatisch verzekerd:

a. werken die niet aan de op het polisblad of niet aan de in lid 2.1 van dit artikel gestelde voorwaarden voldoen;

b. werken waarbij bron- of diepwelbemaling wordt toegepast;

c. weg- en waterbouwkundige werken;

d. rioleringswerkzaamheden, uitgezonderd huisaanslui- tingen;

e. werken waarbij hei- en trillingswerkzaamheden wor- den verricht en waarbij zich binnen een straal van 15 meter belendingen bevinden;

f. werken waarbij ontgravingen plaatsvinden beneden de aanlegdiepte van de bestaande funderingen (die zich binnen de invloedsfeer van het werk bevinden);

x. xxxxxxxx, zinkers en/of persingen;

h. werken in bouwcombinaties zoals bedoeld in artikel 3.

Indien verzekeringnemer toch dekking wenst voor de in dit artikel vermelde werken, dan dient dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de verzekeraar te worden gemeld door middel van het in- zenden van het bestek inclusief de tekeningen. Indien de verzekeraar bereid is het aangemelde werk wel tegen gelijke of gewijzigde premie en/of voorwaarden te verzekeren dan zal zij dit schriftelijk bevestigen. Eerst na deze schriftelijke bevestiging is de dekking van kracht.

2.3 Werken waarvoor een ander dan de verzekeringne- mer de verzekeringsplicht op zich heeft genomen en waarvoor verzekeringnemer geen dekking wenst, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden door de verze- keringnemer schriftelijk bij de verzekeraar worden afge- meld onder vermelding van de omschrijving van het werk, locatie en aanneemsom.

2.4 Deze verzekering geeft een primaire dekking (met uitzondering van Rubriek 2) tenzij in de polis uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De verzekeraar doet afstand van enig recht van verhaal op elders lopende verzekeringen van verzekerden tenzij in de polis anders is bepaald.

2.5 De bereddingskosten worden vergoed indien en voor zover de verzekering voor de schade (indien deze zou zijn gevallen) dekking biedt (en een verzekerde voor deze schade aansprakelijk is (zou zijn)).

Per gebeurtenis wordt aan schade en bereddingskosten tezamen niet meer vergoed dan het verzekerd bedrag onder de desbetreffende Rubriek.

3 Bouwcombinatie

3.1 Indien verzekeringnemer als lid van een bouwcom- binatie gecontracteerd werk uitvoert, dan dient de deel- name aan deze bouwcombinatie aan de verzekeraar te worden gemeld. De dekking van de polis blijft van kracht mits het werk van de gehele combinatie binnen het raamwerk van deze polis valt.

3.2 Indien gewenst kunnen de werkzaamheden van de partner(s) in de combinatie op onderhavige polis worden meeverzekerd tegen nader overeen te komen premie en/of condities mits dit voor aanvang van het werk bij de verzekeraar wordt aangemeld.

3.3 In het geval dat geen melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel is geweest komt de schade slechts propor- tioneel ten laste van de polis in verhouding tot de aan- neemsom van verzekeringnemer in dat werk tot de totale aanneemsom van het door de combinatie gecontracteer- de werk.

3.4 In elk ander geval dient het werk van de polis te worden afgemeld onder vermelding van de omschrijving van het werk, locatie en (deel) en de aanneemsom.

4 Afstand van verhaalsrecht

De verzekeraar zal de uitgekeerde schadevergoedingen niet op een verzekerde verhalen, tenzij de schade is te wijten aan opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van de betrokken verzekerde.

C UITSLUITINGEN

5 Uitsluitingen

De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd in geval van schade veroorzaakt door of verband houdende met:

5.1 Eigen schuld

De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzeke- ringnemer of de tot uitkering gerechtigde die deze schade met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelij- ke schuld heeft veroorzaakt.

Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelij- ke schuld van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloos- heid of merkelijke schuld van:

a. een lid van de directie of bedrijfsleiding indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een rechtspersoon is;

b. die persoon die door de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde of de onder sub a vermelde directie of de bedrijfsleiding is belast met het algemeen toezicht op het werk en/of die persoon die de algehele feitelijke dagelijkse leiding over het werk is toevertrouwd en die in verband daarmee de bevoegdheid heeft gekregen tot het nemen, op leidinggevend niveau, van beslissingen over de uitvoering van het werk.

Xxx xxxxxxxxxx schuld is sprake, indien het gaat om een gedraging die, al is een verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aan- merkelijke kans op schade met zich meebrengt dat een verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te

zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekort schiet in zorg ter voorkoming van schade.

5.2 Atoomkernreacties

5.2.1 Schade, veroorzaakt door, optredende bij, of voortvloeiende uit atoomkernreacties.

5.2.2 De uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschap- pelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligings- doeleinden, mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

5.2.3 Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt de voorgaande alinea geen toepassing.

5.3 Asbest en/of asbesthoudende zaken.

Schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.

5.4 Abandonnement

5.5 Molest

Schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest.

5.6 Grondstoffen

Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten schade aan en in verband met grond-, hulp- en brand- stoffen, producten, heel en/of halffabricaten of residuen en/of levende organismen.

Niet gedekt zijn tevens de kosten van demonteren en/of ontmantelen en/of schoonmaken/leegpompen van het werk en/of eigendommen opdrachtgever, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn voor toegang te verkrijgen tot de fysieke beschadiging.

D SCHADE

6 Verplichtingen in geval van schade

6.1 Verplichtingen

Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht:

a. de verzekeraar zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd mag worden, hiervan kennis te geven;

b. de verzekeraar alle van belang zijnde gegevens te verstrekken;

c. alle stukken die op de schade betrekking hebben, zoals brieven, dagvaardingen en schikkingsvoorstellen aan de verzekeraar door te zenden;

d. zich te onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden;

x. alle beschadigde delen voor inspecties c.q. experti- ses te bewaren, tenzij anders met de verzekeraar is overeengekomen;

f. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking tot rege- ling en vaststelling van de schade te verlenen en voorts aan de verzekeraar of de benoemde expert(s) op verzoek

toegang te verschaffen tot bouw/montageterreinen, het werk of enig onderdeel daarvan dat volgens mededeling beschadigd is;

g. aan de verzekeraar over te laten: het regelen van schade met een benadeelde derde partij, het voeren van een burgerlijk geding en, indien de verzekeraar dit xxx- xxxxxx acht, het leiden van de verdediging in geval van een strafproces, alsmede het nemen van alle beslissingen die hieruit voortvloeien of hiermede in verband staan;

h. alle aanwijzingen van de verzekeraar of de door haar benoemde expert(s) op te volgen;

i. ingeval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dat verband houdt met de schade, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na constatering aangifte te doen bij de politie en/of (een) andere daarvoor in aan- merking komende instantie(s).

Indien door de verzekeringnemer of verzekerde een ver- plichting als bedoeld in lid a t/m i van dit artikel of overige voorschriften en/of verplichtingen niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die zij daardoor lijdt.

6.2 Voorkomen van schade

De verzekerde is verplicht voor eigen rekening de naar aard en omvang van de werkzaamheden gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de maatregelen te nemen die volgens wettelijke bepalingen en/of voorschrif- ten van overheidswege zijn voorgeschreven, alsook de voorschriften na te leven die de verzekeraar bij het aan- gaan van deze verzekering uitdrukkelijk heeft verlangd ten aanzien van de uitvoering van het werk. Indien verze- kerde deze maatregelen niet neemt kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die zij daardoor lijdt.

7 Schaderegeling

7.1 Schaderegeling

Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer die geacht zal worden door alle andere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, op voor- waarde dat deze machtiging eindigt bij verlening van voorlopige surseance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of indien de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onder- neming in liquidatie treedt.

Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt, behoudens in geval van aanspraken zoals bedoeld in artikel 21.3 van Rubriek 2.

7.2 Verjaring van rechten

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:942 BW verjaart een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering door verloop van drie jaren na de aan- vang van de dag volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.

8 Schadevaststelling

In geval van schade onder deze verzekering kan een expert worden benoemd door de verzekeraar of door de bemiddelaar in verzekeringen namens en in overleg met de verzekeraar. De expert zal onderzoek verrichten en rapporteren met betrekking tot de oorzaak en de omstan- digheden van de gebeurtenis en de omvang van de

kosten. De kosten van de expert komen ten laste van de verzekeraar.

Indien de verzekeraar en verzekeringnemer of hun gemachtigde niet tot overeenstemming kunnen komen over de aanwijzing van de expert, zal de vaststelling van de schade geschieden door twee experts van wie één te benoemen door gemachtigde c.q. verzekeringnemer en één door de verzekeraar.

Alvorens hun werkzaamheden te beginnen zullen beide experts samen, voor het geval van verschil in taxaties, een derde expert benoemen, die in dat geval als arbiter, na beide experts gehoord of schriftelijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen van de beide taxaties, het schadebedrag bindend heeft vast te stellen.

De verzekeraar en verzekeringnemer of hun gemachtigde dragen ieder de kosten van de eigen expert terwijl de kosten van de arbiter door beide partijen en ieder voor de helft wordt gedragen.

Bij nalatigheid, hetzij van één van de partijen om een expert te benoemen, hetzij van één van de experts om aan de benoeming van een arbiter mee te werken, alsmede indien geen overeenstemming over de keuze van de arbiter wordt verkregen, zal een benoeming, op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de voor- zitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam of Rotterdam, voor beide partijen bindend zijn. De partij, die dit verzoek doet, zal daarvan onverwijld bij aangetekend schrijven aan de wederpartij kennis geven.

Het schadebedrag, op deze wijze tussen experts vastge- steld, zal voor beide partijen bindend zijn, tenzij door één van de partijen wordt aangetoond dat bij de vaststelling van het schadebedrag gebruik is gemaakt van onjuiste gegevens of tenzij door één van de partijen een rekenfout in de schadeberekening wordt aangetoond.

Door het verlenen van medewerking aan het boven- staande wordt de verzekeraar niet geacht aansprakelijk- heid te erkennen.

Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 en volgende BW, kan uitsluitend tot stand komen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar.

9 Meerdere eigen risico’s

Ingeval van schade onder meerdere Rubrieken als gevolg van één gebeurtenis, zal slechts eenmaal een eigen risico - en wel het hoogst toepasselijke - op het totaal der schadebedragen in mindering worden gebracht.

E PREMIE EN VOORWAARDEN

10 Voorschotpremie en premiebetaling

10.1 De premievoet en voorschotpremie zijn vermeld op het polisblad. De definitieve premie wordt berekend over de omzet aan verzekerde werken in het jaar waarover de premie moet worden betaald. Afgemelde werken kunnen buiten de op te geven omzet blijven.

10.2 Verzekeringnemer is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verzekeringsjaar de omzet over het betreffende jaar aan de verzekeraar op te geven en de verzekeraar zo nodig in de gelegenheid te stellen deze opgave te controleren door middel van een door verzekeringnemer in te sturen accountantsverklaring over het desbetreffende boekjaar.

10.3 De definitieve premie bedraagt tenminste 75% van de voorschotpremie. Indien verzekeringnemer in gebreke blijft naverrekeninggegevens aan te leveren dan heeft de verzekeraar het recht de omzet over het afgelopen verze- keringsjaar te schatten en overeenkomstig een aanvul- lende premie te heffen met een minimum van 25%.

10.4 De definitieve premie van een verzekeringsjaar zal gelden als basis voor de voorschotpremie van het daar- opvolgende verzekeringsjaar.

10.5 Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de definitieve premie wordt het te veel of te weinig betaalde, na ontvangst of vaststelling, door de verzekeraar verre- kend. Een bedrag van € 25, - of minder (premie of restitu- tie) zal niet in rekening worden gebracht.

F DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

11 Termijnen

11.1 Uitloop

Werken die gedurende looptijd van deze verzekering zijn aangevangen kunnen gedekt blijven (uitloop), mits de verzekeringnemer binnen 30 dagen na afloop van de polis een opgave verstrekt van alle werken die hij onder de polis gedekt wil houden, met een opgave van beginda- tum, geplande einddatum en nog te realiseren bouwom- zet per project/werk. De dekking zal uitsluitend van kracht zijn indien er akkoord is bereikt over de voor de uitloop verschuldigde premie en condities.

11.2 Bouwtermijn

Per verzekerd werk vangt de bouwtermijn aan op het eerste van de volgende twee momenten, namelijk het moment dat de eerste voor de bouw bestemde (hulp)materialen op de bouwplaats arriveren of het mo- ment dat voor het eerst werkzaamheden op de locatie worden uitgevoerd.

Met inachtname van artikel 11.4 van de bouwtermijn zal per project/werk zijn beëindigd per de dag volgende op de dag waarop de aannemer het laatste onderdeel van het project/werk voor de eerste maal aan de opdrachtge- ver oplevert, mits dat moment ligt voor het verstrijken van de maximale bouwtermijn die is overeengekomen.

Indien de oplevering niet voor dit moment heeft plaatsge- vonden zal de dekking voor het betreffende project/werk toch zijn beëindigd, tenzij tijdig (dus voor het verstrijken van de maximale bouwtermijn) een verlenging van de bouwtermijn voor het betreffende project/werk is aange- vraagd en verkregen.

11.3 Testtermijn

Per verzekerd werk vangt de testtermijn aan op het mo- ment dat voor de eerste maal wordt getracht de installa- ties te laten functioneren.

Vanaf dat moment gaat de overeengekomen testtermijn lopen. Deze termijn kan niet worden onderbroken, ook niet als er tijdelijk niet wordt getest.

11.4 Onderhoudstermijn

De op het polisblad overeengekomen onderhoudstermijn zal aanvangen op de dag volgende op de dag van ople- vering van het laatst gereed gekomen deel van het werk. Voor delen van een verzekerd werk die eerder zijn opge- leverd of in gebruik genomen geldt een dekking overeen- komstig de onderhoudstermijndekking alsmede conform artikel 15.1.

11.5 Ontdekkingstermijn

Een termijn van 12 maanden die aanvangt op de dag waarop de met verzekerde (contractueel) overeengeko- men onderhoudstermijn eindigt of, indien deze niet is meeverzekerd, de bouwtermijn eindigt.

Voorwaarde voor dekking is dat verzekerde kan aantonen dat de schade is ontstaan in de bouwtermijn en/of onder- houdstermijn, en de oorzaak verband houdt met de tot- standkoming van het werk.

11.6 Nadere dekkingsomschrijving

Ongeacht het tijdstip waarop zij werd veroorzaakt, is uitsluitend verzekerd schade en/of aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan binnen de verzekeringstermijn en uiterlijk is aangemeld voor het einde van de ontdekkings- termijn.

12 Tussentijdse beëindiging verzekerings- overeenkomst ‌

De verzekeraar heeft het recht de verzekeringsovereen- komst tussentijds te beëindigen in geval van:

a. Faillissement

Onder verwijzing naar artikel 13.1 heeft de verzekeraar het recht de verzekeringsovereenkomst te beëindigen binnen 2 maanden nadat zij bekend is met het aanvragen van het faillissement dan wel surseance van betaling van de verzekeringnemer, met inachtneming van een opzeg- termijn van 2 maanden. De verzekering loopt gedurende de opzegtermijn onverminderd door ten behoeve van alle verzekerden. Tijdens deze periode vindt overleg plaats met de verzekeringnemer en eventueel andere bij het werk betrokken partijen over voortzetting van de verzeke- ring voor de nog resterende verzekerde termijnen. Indien binnen de opzegtermijn geen overeenstemming wordt bereikt over voortzetting zal de verzekering worden beëindigd op de opzegdatum en zal de onverdiende premie worden gerestitueerd.

b. Risicowijziging

Bij risicowijziging zoals nader omschreven in artikel 13.2.

c. Bedrog, misleiding

Ingeval de verzekeringnemer en/of de tot uitkering ge- rechtigde of een derde met goedvinden van de verzeke- ringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde met het opzet hem te misleiden enige verplichting als bedoeld in artikel 13 niet nakomt, dan heeft de verzekeraar het recht de verzekering tussentijds met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Deze tussentijdse opzegging zal niet met onmiddellijke ingang gelden voor de overige verzekerden en waarvoor in dat geval de bepalingen van artikel 12a overeenkomstig van toepassing zijn.

G (INFORMATIE)VERPLICHTINGEN VAN VERZEKKERINGNEMER EN/OF VERZEKERDE ‌

13 Verplichtingen

13.1 Verplichtingen bij faillissement of surseance van betaling Onder verwijzing naar artikel 12a is de verzeke- ringnemer, zodra deze bekend is met het aanvragen van zijn faillissement dan wel surseance van betaling, verplicht de verzekeraar hiervan ten spoedigste, maar in ieder geval binnen een maand, in kennis te stellen. Indien de verzekeringnemer dit verzuimt, eindigt de verzekering automatisch zonder dat opzegging door de verzekeraar

heeft plaatsgevonden twee maanden na het aanvragen van zijn faillissement dan wel surseance van betaling.

13.2 Verplichtingen bij risicowijziging(-en)

13.2.1 De verzekering is aangegaan op grond van de door verzekeringnemer en/of verzekerde(n) verstrekte inlichtingen. Wijzigingen in de aard van de verzekerde werkzaamheden, alsmede andere gewijzigde (externe) omstandigheden zoals onvoorziene stilstand moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de verzekeraar worden medegedeeld.

13.2.2 Indien door een wijziging het risico voor de verzekeraar wijzigt dan heeft zij het recht de premie en/of voorwaarden met ingang van het tijdstip van de wijziging aan te passen, of kan opzegging door de verzekeraar plaatsvinden met inachtneming van een termijn van twee maanden.

13.2.3 Indien verzekeringnemer met de aanpassing

van premie en/of voorwaarden niet akkoord gaat, heeft hij het recht de verzekering op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden binnen uiterlijk een

maand na de mededeling van de voorgestelde aanpas- sing, waarna de verzekering nog maximaal twee maan- den van kracht blijft onder de nieuw aangezegde premie en/of voorwaarden.

13.2.4 Zolang er over de aanpassing van premie en/

of condities nog geen overeenstemming is bereikt bestaat geen dekking voor schade die het gevolg is van een der- gelijke risicowijziging, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet door deze risicowijzing is ontstaan of verergerd.

13.3 Toegang tot het bouw-/montageterrein

De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar en haar vertegenwoordiger(s) toegang te verlenen tot het bouw/- montageterrein, de verlangde inlichtingen te verschaffen en alle verlangde medewerking te verlenen.

H OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Indien op het polisblad bijzondere voorwaarden zijn opgenomen die in strijd zijn met één of meer bepalingen in de productvoorwaarden of de algemene voorwaarden, dan gelden de eerstgenoemde. Bij tegenstrijdigheid tus- sen rubriekvoorwaarden en de algemene voorwaarden, gelden de rubriekvoorwaarden.

I PRODUCTVOORWAARDEN RUBRIEK 1 HET WERK‌

15 Omvang van de dekking

15.1 Dekking tijdens de bouw-/montage- en testtermijn Tijdens de bouw-/montage en testtermijn dekt de verze- kering de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van verlies en/of materiële beschadiging van (een deel van) het werk, door eigen schuld, uit eigen gebrek of door ongeacht welke andere oorzaak, een en ander mits de verzekerde aantoont dat de schade is ontstaan binnen de bouw-/montage of testtermijn en hij deze schade - on- verminderd het bepaalde in artikel 6.1 -voor het einde van de termijn als omschreven in artikel 11.6 bij de verzeke- raar heeft aangemeld.

Indien een deel van een verzekerd werk eerder wordt opgeleverd dan de rest van het werk, blijft dit opgeleverde

deel van het werk gedekt als een afzonderlijke bijverzeke- ring, tot een bedrag gelijk aan de eindwaarde van het opgeleverde deel, onder Xxxxxxx 3 tot de oplevering van de rest van het werk.

Indien een onderhoudstermijn is meeverzekerd, gaat deze eerst in op het moment dat het gehele werk voor de eerste maal wordt opgeleverd.

15.2 Dekking tijdens de onderhoudstermijn

Indien op het polisblad is aangegeven dat de onder- houds- of garantietermijn is meeverzekerd, dan geldt tijdens deze termijn dezelfde dekking als tijdens de bouw-

/montage- en testtermijn, voor zover deze schade, onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, voor het einde van de ontdekkingstermijn zoals omschreven in artikel

11.6 bij de verzekeraar is aangemeld, en mits:

a. deze schade rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van de werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van

het bestek of nog uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van de aannemingsovereenkomst (Visit Maintenance);

b. dekking als onder a, aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt in de bouw-/montage en testtermijn en de oorzaak gelegen is op het bouw-/montageterrein (Extended Maintenance);

c. dekking als onder a, aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt voor aanvang van de onderhoudstermijn (Guarantee Maintenance).

15.3 Extra dekking

15.3.1 De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. De schadevergoeding volgens dit artikel is gemaximeerd tot 10% van de verzekerde som, ook al wordt daardoor de maximale schadevergoeding volgens 17 overschreden.

15.3.2 In afwijking van artikel 2.4 is, op secundaire basis, meeverzekerd materiële schade aan en/of verlies van de voor de bouw-/montage bestemde materialen tijdens transport binnen Nederland (exclusief zeetransporten) tot maximaal het bedrag als vermeld op het polisblad, echter uitsluitend voor zover dit risico niet elders is verzekerd.

15.3.3 de kosten en uitgaven tot een maximum

van EUR 100.000,00 per gebeurtenis in verband met het moeten voldoen aan een nieuwe algemene na de in- gangsdatum van het werk als omschreven in artikel 1.10 ingegane overheidsmaatregel, welke overheidsmaatregel de vervanging of het herstel van verlies of schade als gedekt onder Rubriek 1 en/of Rubriek 3 beïnvloedt; een beroep op deze aanvullende dekking is uitsluitend moge- lijk indien het overheidslichaam dat de maatregel heeft uitgevaardigd niet zelf de opdrachtgever of aanbesteder is.

15.4 Dekking na schade

15.4.1 Met betrekking tot schaden, die in de bouw-/ montagetermijn worden hersteld, zal de verzekering - ongeacht de uitbetaalde bedragen aan schade en/of kosten- zonder bijbetaling van premie voor het volle verzekerde bedrag van kracht blijven.

15.4.2 Met betrekking tot schaden die in de onderhouds- termijn worden hersteld, zal de dekking conform 15.1 uitsluitend voor de reparatie- en/of vervangingswerk- zaamheden weer van toepassing zijn. In geval van een totaal verlies is een aanvullende premie verschuldigd.

16 Aanvullende uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen zijn van de verzekering uitgesloten:

x. xxxxxx aan of verlies van een werk of enig deel daarvan, dat voor de oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het directe gevolg is van zodanig gebruik;

x. xxxxxx aan of verlies van een werk of enig deel daarvan door brand, ontploffing/explosie en blikseminslag tijdens de onderhoudstermijn van het desbetreffende werk;

c. schade vallend onder een overeengekomen garan- tieverplichting voor componenten. Indien in geval van schade blijkt dat de garantieverstrekker zijn aansprake- lijkheid betwist of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen jegens verzekerde te voldoen, dan zal de verzekeraar aan de betreffende verzekerde een renteloze lening verstrekken ter grootte van het be- drag dat ten laste van deze verzekering zou kunnen wor- den gebracht indien deze bepaling niet van toepassing zou zijn geweest, mits verzekerde kan aantonen, gedu- rende minimaal zes maanden na het ontdekken van de schade, alle redelijkerwijs te verwachten pogingen heeft ondernomen garantieverstrekker tot het nakomen van zijn verplichtingen te dwingen. Deze lening wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat verzekerde alle medewerking verleent aan die stappen, die de verzeke- raar nodig acht bij het verhalen van de schade op de garantieverstrekker, inclusief het voeren van een even- tuele gerechtelijke procedure op naam van verzekerde, doch voor rekening van verzekeraar. Terugbetaling van de lening behoeft slechts te geschieden voor zover het verhaal op de betreffende garantieverstrekker slaagt;

d. gebreken of tekortkomingen in materialen, het ont- werp of de uitvoering van de werkzaamheden. Indien echter zulke gebreken of tekortkoming resulteren in ver- lies en/of materiële beschadiging van het werk, dan zal deze uitsluiting niet van toepassing zijn. De verzekeraar vergoedt in dat geval echter niet de meerkosten die voortvloeien uit de toepassing van materialen van een betere of andere soort dan de beschadigde materialen en/of de meerkosten voor verbeterd of ander ontwerp en/of de meerkosten voor een verbeterde of andere me- thode van uitvoering;

e. bedrijfsschade alsmede kosten gemaakt ter voorko- ming van bedrijfsschade, waaronder begrepen de kosten voortvloeiende uit vertraging van het werk en in de uitvoe- ring van en onderhandeling over contracten;

f. schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade;

g. de materialen waaruit hulpconstructies en hulpwer- ken zijn opgebouwd, voor zover deze materialen niet bestemd zijn om blijvend in het werk te worden opgeno- men, tenzij deze materialen uitdrukkelijk zijn meeverze- kerd;

h. schade die bestaat uit normale slijtage, normale corrosie, normale oxidatie of andere normale achteruit- gang in hoedanigheid. Deze uitsluiting geldt voor dat (onder-)deel van het verzekerde werk dat rechtstreeks door één van de hiervoor genoemde invloeden is getrof-

fen en is derhalve niet van toepassing op de beschadi- ging die daarvan het gevolg is;

i. verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd;

x. xxxxxx door verlies van materialen van hulpconstruc- ties en/of hulpwerken, indien na gebruik in het werk niet meer over deze materialen kan worden beschikt;

k. kosten van her levering van bouwmaterialen en/of onderdelen van het werk, die moeten worden vervangen omdat zij met een gebrek of tekortkoming op het bouwter- rein zijn aangevoerd. Indien geen her levering plaatsvindt worden op de schadevergoeding in mindering gebracht de kosten die aan her levering verbonden zouden zijn geweest;

l. de kosten van herstel of vervanging van tekortkomin- gen in constructies van cementgebonden materialen die in het werk zijn vervaardigd (inclusief - doch niet beperkt tot - in de grond gevormde palen en diepwanden) en zijn beschadigd als direct gevolg van een ondeugdelijk vorming-, vervaardiging- of bewerkingsproces (inclusief voor- en nabehandeling), tenzij deze tekortkomingen zijn veroorzaakt door een geheel buiten het proces gelegen gebeurtenis waarmee verzekerde in redelijkheid geen rekening behoefde te houden. De uitsluiting is beperkt tot het (onder)deel van het werk, dat direct door het ondeug- delijke proces is getroffen en is derhalve niet van toepas- sing op de materiële beschadiging, het verlies of de vernietiging die daarvan het gevolg is. Niettemin wordt overeengekomen dat, indien een (onder)deel van het werk na voltooiing van het proces is goed bevonden vol- gens de daarvoor naar de stand der techniek meest geëi- gende methode, de verzekeraar nadien ontsta(a)n(e) verlies, vernietiging of materiële beschadiging vergoeden met inbegrip van het direct getroffen (onder)deel.

17 Vergoeding van schade en kosten

Indien reparatie en/of vervanging plaatsvindt, zal de schadevergoeding zijn gebaseerd op de reparatie- en/of vervangingskosten. Indien de reparatie en/of vervanging niet plaatsvindt, zal de schadevergoeding geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als maximum de reparatie- en/of vervangingskosten.

De schadevergoeding volgens deze Rubriek is per gebeurtenis gemaximeerd tot de aanneemsom van het werk, maar nooit meer dan 130% van de geschatte eind- waarde, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.1. De verzekeraar zal geen beroep doen op onderverzekering

RUBRIEK 2 AANSPRAKELIJKHEID

18 Begripsomschrijving

18.1 Schade

Onder schade wordt personenschade en zaakschade verstaan.

Onder personenschade wordt verstaan: letsel of aantas- ting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernie- tiging of verlies van stoffelijke zaken (waaronder begre- pen dieren) alsmede het verontreinigd of vuil worden van stoffelijke zaken en het zich daarop of daarin bevinden

van vreemde stoffen, met inbegrip van de daaruit voort- vloeiende schade.

18.2 Verzekerden

Deze Rubriek dekt de aansprakelijkheid (voor door der- den geleden schade):

a. van de onder deze polis verzekerde partijen waaron- der eveneens worden begrepen het moederbedrijf, zus- ter- of dochterbedrijven van een verzekerde partij respec- tievelijk indien een verzekerde partij een publiekrechtelij- ke rechtspersoon is haar onderdelen, takken van dienst en departementen;

b. van de directeuren, commissarissen, firmanten, eventuele functionarissen, alsmede de ondergeschikten van de onder a vermelde partijen;

c. van de onder a en b vermelden tegenover elkaar en onderling.

18.3 Derde

Derde in de zin van deze Rubriek is iedereen, behalve de aansprakelijk gestelde verzekerde.

19 Omvang van de dekking

19.1 Dekking tijdens de bouw-/montage- en testtermijn Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade ontstaan tijdens de bouw-/montage- en test- termijn en veroorzaakt als gevolg van dan wel in verband met de uitvoering van het werk, op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan, een en ander mits de verzekerde deze schade – onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 - voor het einde van de termijn zoals omschre- ven in artikel 11.5 bij de verzekeraar heeft aangemeld.

19.2 Dekking tijdens de onderhoudstermijn

Indien op het polisblad is aangegeven dat de onder- houds- of garantietermijn is meeverzekerd, dan geldt tijdens deze termijn dezelfde dekking als tijdens de bouw-

/montage- en testtermijn, voor zover deze schade, on- verminderd het bepaalde in artikel 6.1, voor het einde van de ontdekkingstermijn zoals omschreven in artikel 11.5 bij de verzekeraar is aangemeld, en mits:

a. deze schade rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van de werkzaamheden uit hoofde van verplich- tingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of nog uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van de aannemingsovereenkomst (Visit Maintenance);

b. dekking als onder a, aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt in de bouw/montage en testtermijn en de oorzaak gelegen is op het bouw-/montageterrein (Ex- tended Maintenance);

c. dekking als onder a, aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt voor aanvang van de onderhoudstermijn (Guarantee Maintenance).

20 Aanvullende uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen is van de verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid:

a. voor zaakschaden aan het werk en eigendommen opdrachtgever, aannemersmaterieel en eigendommen bouwdirectie en personeel;

b. voor schaden aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade, dat een verzekerde toebehoren of die hij, of een ander voor hem, op het moment van het toebrengen van de schade om één of andere reden onder zich heeft (opzicht); Deze uitsluiting wegens opzicht geldt niet ten aanzien van zaken die verzekerde op het

moment van toebrengen van een schade niet daadwerke- lijk in bewerking heeft;

c. voor schaden toegebracht met of door motorrijtuigen, (lucht-) vaartuigen. Deze uitsluiting geldt niet voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig veroorzaakt op

het bouwterrein of in de directe omgeving daarvan in verband met de uitvoering van het werk, met uitzondering van de schade die het gevolg is van het deelnemen van het motorrijtuig aan het verkeer op het bouwterrein of in de directe omgeving daarvan;

d. voor schaden bestaande uit winstderving en/of tijd- verlet en/of bedrijfsschade van een verzekerde en/of

van een toekomstig eigenaar en/of gebruiker van het werk;

e. voor schaden voortvloeiende uit een boete-, schade- vergoedingsgarantie, vrijwarings- of soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan;

f. voor schaden verband houdende met een milieuaan- tasting, tenzij sprake is van een milieuaantasting die het gevolg is van een plotselinge, onzekere gebeurtenis en de milieuaantasting niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces;

g. voor schaden voortvloeiende uit artikel 7:658 en/of 7:611 BW;

x. in geval van lichamelijk letsel, dood of aantasting van de gezondheid van direct bij de bouw betrokken partijen;

i. voor schaden voortvloeiende uit rechtmatige daad;

j. de aansprakelijkheid voor schaden waarvoor door een andere verzekeraar of sociale verzekeringsinstelling vergoeding is verleend;

21 Vergoeding van schade en kosten

21.1 Verzekerd bedrag

De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis voor alle verze- kerden samen ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 2 vermelde verzekerde bedrag.

De onder deze Rubriek verleende dekking geldt ten be- hoeve van alle onder deze polis verzekerde partijen, alsof iedere partij afzonderlijk verzekerd was, met dien ver- stande echter, dat de aansprakelijkheid van de verzeke- raar voor schaden voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak, de onder deze verzekering gedekte maxima nimmer zal overschrijden, ook indien meerdere verzeker- de partijen voor dezelfde gebeurtenis aansprakelijk zijn.

21.2 Extra kosten

De verzekeraar vergoedt zo nodig boven het in 21.1 ver- melde verzekerde bedrag, tot het bedrag vermeld op het polisblad:

a. de kosten van verweer tegen al of niet gegronde aanspraken van benadeelden, alsmede de uit een even- tueel proces voortvloeiende proceskosten, tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden veroordeeld, mits de leiding van dit verweer overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 sub g. bij de verzekeraar berust;

b. de kosten van rechtsbijstand in een tegen een verze- kerde ingestelde strafvervolging, indien de verzekeraar van de haar in artikel 6.1 sub g. gegeven bevoegdheid gebruik maakt;

c. de wettelijke rente voor zover deze loopt over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom;

21.3 Schaderegeling

De verzekeraar heeft het recht met benadeelde(n) schik- kingen te treffen en het bedrag van de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde(n) uit te betalen.

22 Excedentdekking

Indien de aansprakelijkheid voor enige schade tevens is gedekt onder (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn, indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de onderhavige verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder deze andere polis(sen) is verleend of verleend zou zijn indien de onderhavige ver- zekering niet zou hebben bestaan.

RUBRIEK 3 EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER

23 Omvang van de dekking

23.1 Dekking

Tijdens de bouw-/montage-, test- en onderhoudstermijn is onder deze Rubriek verzekerd materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de opdrachtge- ver, een en ander mits de materiële beschadiging en/of het verlies direct en rechtstreeks wordt veroorzaakt door de werkzaamheden en de verzekerde de schade, onver- minderd het bepaalde in artikel 6.1, voor het einde van de termijn als omschreven in artikel 11.5 bij de verzekeraar heeft aangemeld. Geen dekking bestaat echter voor schade die gedekt is of, indien niet meeverzekerd, gedekt zou zijn onder Rubriek 2.

23.2 Extra dekking

De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden ge- maakt. De schadevergoeding volgens dit artikel is begre- pen in het op het polisblad onder Rubriek 3 verzekerde bedrag.

24 Aanvullende uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen zijn van deze Rubriek uitgesloten:

a. schade aan (delen van) het werk waarvan de bouw-

/montagetermijn nog niet is verstreken;

b. materiële beschadiging en/of verlies door brand en/of

ontploffing/explosie;

c. bliksemslag en/of de gevolgen daarvan

x. xxxxxxxx en/of vandalisme;

e. stormschade

f. bedrijfsschaden alsmede kosten gemaakt ter voor- koming van bedrijfsschaden;

x. xxxx en geldswaardige papieren;

h. beschadiging toegebracht ten behoeve van het werk, tenzij deze dient tot herstel van een gedekte schade;

i. schaden verband houdende met een milieuaantas- ting, tenzij deze milieuaantasting een plotselinge onzeke- re gebeurtenis is en deze milieuaantasting niet het recht- streeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces;

x. xxxxxxxxxxxx van:

- motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen

- kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel

- aannemersmaterieel

25 Vergoeding van schade en kosten

25.1 De verzekeraar vergoedt in geval van schade:

a. de reparatiekosten, op voorwaarde dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast. Niet vergoed worden de extra kosten voor het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de be- schadigde;

b. indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten

c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het ver- schil tussen de waarde van het betrokken object onmid- dellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden.

25.2 Indien verzekerde het herstel van een gedekte schade aan onder Xxxxxxx 3 verzekerde interesten wenst mee te verzekeren onder deze polis, dient het risico, voor aan- vang van de herstelwerkzaamheden, ter verzekering te worden aangeboden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verzekeraar biedt deze polis hiervoor geen dek- king.

25.3 Te vergoeden maximum bedrag

Het op het polisblad onder deze Rubriek vermelde bedrag is een premier risque bedrag dat als maximaal te vergoe- den bedrag zal gelden, ongeacht de volle waarde van de verzekerde interesten.

RUBRIEK 4 AANNEMERSMATERIEEL

26 Omvang van de dekking

26.1 Dekking

Tijdens de bouw-, test- en onderhoudstermijn is onder deze Rubriek verzekerd materiële beschadiging aan en/of verlies van aannemersmaterieel van verzekeringnemer een en ander mits de verzekeringnemer de schade – onverminderd het bepaalde in 6.1 – voor het einde van de termijn als omschreven in artikel 11.5 bij de verzekeraar heeft aangemeld.

26.2 Extra dekkingen

26.2.1 De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. De schadevergoeding volgens dit artikel is begrepen in het op het polisblad onder Rubriek 4 verze- kerde bedrag.

26.2.2 Binnen Nederland is meeverzekerd, materiële schade aan en/of verlies van aannemersmaterieel tijdens transport van en naar het bouw-/montageterrein tot maximaal het bedrag zoals vermeld op het polisblad, echter uitsluitend indien er geen dekking bestaat krach- tens een andere verzekering.

27 Aanvullende uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen zijn van deze Rubriek uitgesloten:

a. verdwijning van aannemersmateriaal, indien de ver- dwijning pas door middel van inventarisatie wordt gecon- stateerd;

b. schade aan varend en drijvend materieel, luchtvaar- tuigen, kranen, draglines, motorrijtuigen, bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transport- of werkmate- rieel;

c. geld en geldswaardige papieren;

d. bedrijfsschaden alsmede kosten gemaakt ter voor- koming van bedrijfsschaden;

e. schade ten gevolge van machinebreuk en/of machi- nestoring, echter op voorwaarde dat deze uitsluiting zich

beperkt tot dat deel van het object, waarin de machine- breuk, respectievelijk storing is ontstaan.

28 Vergoeding van schade en kosten

28.1 Schadevergoeding

De verzekeraar vergoedt ingeval van schade:

a. de reparatiekosten, op voorwaarde dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast;

b. indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten

28.2 Te vergoeden maximum bedrag

Het op het polisblad onder Rubriek 4 vermelde bedrag is een premier risque bedrag dat als maximaal te vergoeden bedrag zal gelden, ongeacht de volle waarde van de verzekerde interesten. De verzekeraar zal daarom geen beroep kunnen doen op onderverzekering.

De verzekeraar zal per gebeurtenis ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 4 vermelde verzekerde be- drag voor het totaal aan reparatie- en of vervangingskos- ten inclusief opruimingskosten en bereddingskosten ver- goeden.

RUBRIEK 5 PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN BOUW DIRECTIE EN PERSONEEL ‌

29 Omvang van de dekking

29.1 Dekking

Tijdens de bouw-, test- en onderhoudstermijn is onder deze Rubriek verzekerd materiële beschadiging aan en diefstal van eigendommen van bouwdirectie en personeel indien en voor zover verzekerde hiervoor krachtens het bestek of anderszins aansprakelijk is.

29.2 Extra dekking

30 Aanvullende uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen is/zijn van deze Rubriek uitgesloten:

a. verdwijning van persoonlijke eigendommen indien de verdwijning pas door middel van inventarisatie wordt geconstateerd;

b. gereedschappen, werktuigen, installaties en ander bij de uitvoering van het werk in gebruik zijnde materieel;

c. geld en geldswaardige papieren;

d. alle direct of indirect uit een schade aan persoonlijke eigendommen voortvloeiende schade;

e. motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans en woon- keten, alsmede de inhoud hiervan.

31 Vergoeding van schade en kosten

31.1 Schadevergoeding

De verzekeraar vergoedt ingeval van schade:

a. de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast;

b. indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten

c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het ver- schil tussen de waarde van het betrokken object onmid- dellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden.

31.2 Te vergoeden maximum bedrag

Het op het polisblad onder Xxxxxxx 5 vermelde bedrag is een premier risque bedrag dat als maximaal te vergoeden bedrag zal gelden, ongeacht de volle waarde van de verzekerde interesten. De verzekeraar zal daarom geen beroep kunnen doen op onderverzekering.

De verzekeraar zal per gebeurtenis voor alle verzekerden samen ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 5 vermelde verzekerde bedrag voor het totaal aan repara- tie- en of vervangingskosten inclusief opruimingskosten en bereddingskosten vergoeden.

HDI Global SE, the Netherlands

Xxxxx 00

0000 XX Xxxxxxxxx xxx.xxx.xxxxxx

Document Metadata

Table of Contents

A ALGEMEEN 3

Document Metadata