ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN
NV HOOGMARTENS WEGENBOUW
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Artikel 1 – Voorwerp
1.1. De onderaannemer verbindt zich er toe in opdracht van de aannemer, N.V. Hoogmartens Wegenbouw (hierna genoemd ‘Hoogmartens’),de posten in de beschrijvende opmetingsstaat in bijlage uit te voeren aan de vermelde eenheidsprijzen en die deel uitmaken van de opdracht.
1.2. De opdracht omvat alle werken beschreven in de hierna vermelde documenten, en alle daartoe vereiste diensten, leveringen en prestaties.
1.3. De onderaannemer verklaart uitdrukkelijk de technische en financiële bekwaamheden te bezitten om de volledige opdracht naar behoren, tijdig en conform de hierna vermelde documenten uit te voeren en bevestigt volledig op de hoogte te zijn van de omvang en moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, alsmede vertrouwd te zijn met de specifieke omgevingsomstandigheden van de werf.
Artikel 2 – Toepasselijke documenten
1) Algemene voorwaarden voor onderaanneming
2) Standaardbestek van toepassingvan toepassing
3) Uittreksel van het bijzonder lastenboek
4) Beschrijvende opmetingsstaat met posten
5) Plannen
6) Planning 7) ...
2.1. De onderaannemer heeft kennis genomen van deze documenten en heeft ze zich volledig eigen gemaakt en aanvaard door de aanvaarding van de opdracht.
2.2. Alle clausules uit elk document maken integraal deel uit van het contract tussen de aannemer en de onderaannemer. Deze documenten vullen elkaar aan en moeten in functie van elkaar begrepen worden. In geval van tegenstrijdigheid krijgen de bepalingen van de documenten de voorrang in de hierboven vermelde volgorde, dan wel wat is overeengekomen tussen opdrachtgever en Hoogmartens.
2.3. Door de aanvaarding van de opdracht erkent de onderaannemer de algemene aannemingsvoorwaarden van Hoogmartens en de andere toepasselijke documenten te kennen en te aanvaarden, met uitsluiting van de eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de onderaannemer zelf. De algemene of bijzondere voorwaarden van de onderaannemer zijn in geen geval toepasselijk.
2.4. Wijzigingen, aanvullingen of preciseringen van enig contractueel document primeren op de initiële versie van dit contract. Latere wijzigingen, aanvullingen of preciseringen primeren op eerdere wijzigingen en verduidelijkingen.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
2.5. Wanneer van de contractdocumenten zowel een digitale als een analoge, papieren versie bestaat, zal in geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies de analoge, papieren versie primeren.
2.6. Wanneer de kwaliteit van het aangebodene in de offerte van de onderaannemer de in het lastenboek of de plannen voorgeschreven kwaliteit overstijgt, zal de offerte van de onderaannemer in die mate voorrang hebben op de contractdocumenten.
2.7. Ingeval van tegenstrijdigheden in eenzelfde contractdocument zullen geschreven teksten in de eerste plaats voorrang hebben op tekeningen, plannen, illustraties of andere niet-geschreven voorstellingen.
2.8. Tevens ingeval van tegenstrijdigheid in eenzelfde contractdocument, zullen vervolgens de bepalingen die de beste kwaliteit voorzien, voorrang hebben op de andere bepalingen. Indien op basis van de kwaliteit volgens deze regel geen prioriteit kan worden bepaald, zal Hoogmartens de opdrachtgever verzoeken om de tegenstrijdigheid te beslechten. Deze beslissing geldt ook ten aanzien van de onderaannemer.
2.9. Onder geen beding mag een restrictieve interpretatie van de verplichtingen van de onderaannemer prevaleren.
2.10. De aan dit onderaannemingscontract voorafgaande briefwisseling of uitwisseling van documenten binden de partijen niet, en is niet dienend ter interpretatie van deze overeenkomst.
Artikel 3 - Prijs
3.1. De in deze overeenkomst beschreven opdracht zal worden uitgevoerd aan de prijzen zoals vermeld in art. 2.2 in bijlage.
De prijs omvat derhalve alle prestaties, zowel hoofdzakelijke als bijkomende, blijvende, tijdelijke of voorlopige werken (met inbegrip van materialen, leveringen, studies en tekeningen, alle documenten en staalnames, proeven, indienststellingen, veiligheidsplan, risicoanalyses, retributies enz.) die noodzakelijk of nuttig zijn voor de perfecte uitvoering van de opdracht. De onderaannemer heeft geen enkel recht op aanpassing van zijn prijzen, ook niet ten gevolge van afwijkingen van de hoeveelheden tegenover de voorziene hoeveelheden.
3.2. Voor de posten met vermoedelijke hoeveelheden opgegeven, wordt een berekening opgesteld aan de hand van de op de bijgevoegde prijslijst vermelde eenheidsprijzen. De gebruikte eenheidsprijzen zijn vast en onveranderlijk voor de volledige duur van de werken aan de opdracht.
3.3. De forfaitaire prijs evenals de eenheidsprijzen toepast voor de vermoedelijke hoeveelheden zijn vast en onveranderlijk. Er geldt geen prijsherziening.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Artikel 4 – Uitvoeringstermijnen
4.1. De onderaannemer verbindt er zich toe de uitvoeringsplanning stipt na te leven. Het naleven van deze uitvoeringsplanning is voor Hoogmartens een essentiële voorwaarde voor het verstrekken van de opdracht aan de onderaannemer. De onderaannemer erkent dat hij volledig is geïnformeerd over het belang van de planning en dat hij zich ervan verzekerd heeft de planning te kunnen naleven.
De uitvoeringstermijn voor de opdracht bedraagt: zoals opgelegd in het bestek en besproken in overleg (zie planning in bijlage)
De onderaannemer is niet gerechtigd op enige verlenging van de uitvoeringstermijn.
4.2. De uitvoeringstermijn vangt aan vanaf de dag waarop de onderaannemer op de werf enige uitvoeringshandeling stelt dan wel na het daartoe door Hoogmartens gegeven bevel tot aanvang der werken. In dat geval begint de onderaannemer de werken onmiddellijk na het bevel tot aanvang.
Hoogmartens verwittigt de onderaannemer van enige wijziging in de algemene planning voor het project, waarna een nieuwe planning voor de opdracht zal worden opgelegd. In principe verkrijgt de onderaannemer een evenwaardige verlenging van diens uitvoeringstermijn, zonder dat hij daarbij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of prijsverhoging. De onderaannemer stelt evenwel alles in het werk om de nieuwe termijn in de mate van het mogelijke in te korten.
4.3. Indien tijdens de uitvoering van de werken blijkt dat de vooropgestelde planning niet nageleefd wordt, is de onderaannemer ertoe gehouden om onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de achterstand weg te werken. Indien de onderaannemer nalaat zulks te doen of indien de door hem getroffen maatregelen ontoereikend blijken, stelt Hoogmartens hem daartoe in gebreke.
4.4. Xxxxxxx van vertraging van het project die te wijten is aan de onderaannemer, garandeert de onderaannemer Hoogmartens de terugbetaling van alle boetes en vergoedingen die door de opdrachtgever of derden wegens deze vertraging van Hoogmartens zouden worden gevorderd.
4.5. Onverminderd de toepassing van artikel 4.4. van deze overeenkomst, dient de onderaannemer, indien de werken niet tegen de vastgestelde einddatum zouden voltooid zijn, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege per kalenderdag vertraging een boete te betalen overeenkomstig de opgelegde boete van het bijzonder bestek. De boete zal worden toegepast vanaf de einddatum aangeduid in de contractdocumenten en zal van rechtswege worden afgehouden en gecompenseerd met de onderaannemer verschuldigde bedragen, of van de gestelde bankwaarborg,.
4.6. In geval van beperkte en tijdig geplaatste bijbestelling binnen de bestaande overeenkomst, die de totale onderaannemingssom met minder dan 10% verhoogt, kan de onderaannemer geen wijziging van zijn uitvoeringstermijn bekomen. In andere gevallen kan een wijziging van de uitvoeringstermijn in overweging genomen worden.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Artikel 5 – Vertegenwoordiging op de werf
De onderaannemer wordt voor de ganse duur van de onderaanneming vertegenwoordigd door één enkele afgevaardigde, de projectleider, volledig bevoegd om verbintenissen aan te gaan met Hoogmartens, en instructies te ontvangen.
Artikel 6 – Transparantieprincipe
6.1. De onderaannemer treedt in de plaats van Hoogmartens voor het naleven van alle verbintenissen in verband met deze overeenkomst en bovengenoemde bepalingen, en dit op zulkdanige wijze dat Hoogmartens haar eigen verplichtingen t.o.v. de opdrachtgever kan nakomen
i.v.m. het project.
6.2. Zodoende aanvaardt de onderaannemer zich in de plaats te stellen van Hoogmartens, binnen de perken van de huidige aanneming in geval van gelijk welke klacht of opmerking van de opdrachtgever, diens ontwerpers of andere derden, en dit zowel gedurende de uitvoering van de opdracht als tijdens de waarborgperiode. In zijn hoedanigheid van gekwalificeerd specialist aanvaardt de onderaannemer de volle verantwoordelijkheid voor zijn werken tot de oplevering ervan, en ook nog nadien, in de waarborgperiode, en zal hij te dien einde Hoogmartens volledig en onherroepelijk vrijwaren.
6.3. Elke beslissing van de opdrachtgever, zoals wijzigingen, afkeuringen, minwaarden enz. betreffende de opdracht, wordt door Hoogmartens aan de onderaannemer meegedeeld en zal onmiddellijk en volledig tegenstelbaar zijn aan de onderaannemer. De onderaannemer zal vervolgens strikt en binnen de toegestane termijnen alle instructies ter verbetering naleven.
Artikel 7 – Uitvoering van de in onderaanneming gegeven opdracht
7.1. De onderaannemer waarborgt dat al zijn verplichtingen worden uitgevoerd overeenkomstig:
− Alle bepalingen van de contractdocumenten, zoals bepaald in artikel 2,
− de regels van de kunst, en
− de van kracht zijnde normen en reglementen, wetten, decreten en andere officiële bepalingen in België.
Op de onderaannemer rust een resultaatsverbintenis voor de uitvoering van de werken.
7.2. De onderaannemer zal steeds de richtlijnen van Hoogmartens, die deze eventueel zelf heeft gekregen van de opdrachtgever en de ontwerper, naleven. Het naleven van deze richtlijnen zal de onderaannemer evenwel niet ontslaan van zijn verantwoordelijkheid, behalve indien de richtlijn in een uitdrukkelijke en schriftelijke exoneratie ten voordele van de onderaannemer voorziet, of indien en in de mate de onderaannemer een uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud heeft geformuleerd
m.b.t. een concrete richtlijn.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Op de onderaannemer rust de verplichting om Hoogmartens tijdig en schriftelijk te wijzen op abnormale of met de actuele gangbare bouwtechniek onverenigbare bepalingen in de contractdocumenten, op tekortkomingen of andere gebreken in de richtlijnen van Hoogmartens, die deze eventueel zelf heeft ontvangen van de opdrachtgever en de ontwerper, welke de onderaannemer op grond van zijn beroepservaring redelijkerwijs heeft kunnen opmerken, en die zowel het concept als de uitvoeringswijze van de werkzaamheden kunnen treffen, bij verzuim waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de eventuele gevolgen van voormelde tekortkomingen of gebreken.
Het nazicht, de tussenkomsten en goedkeuringen van Hoogmartens, de opdrachtgever of de ontwerper verminderen geenszins de verantwoordelijkheid van de onderaannemer, zelfs indien de hem overhandigde inlichtingen (zoals plannen, berekeningen en afmetingen) onvolledig of foutief zouden zijn: de onderaannemer controleert steeds de juistheid van de hem verschafte en door hem te controleren informatie, inzonderheid de gegevens over de inplanting, de referentiepeilen en de bestaande toestand.
7.3. Het is de onderaannemer niet toegestaan om voor de uitvoering van zijn opdracht beroep te doen op een of meerdere onderaannemers.
7.4. De onderaannemer zal, met het oog op de uitvoering van de opdracht, gehouden zijn alle nuttige en/of noodzakelijke administratiefrechtelijke vergunningen, toelatingen, attesten, licenties of enige andere bijkomende documenten tijdig te bekomen, alsmede de wettelijke vereiste meldingen en afgiften tijdig en nauwgezet te verrichten.
7.5. Alle informatie m.b.t. ondergrondse kabels en (nuts)leidingen in het voetpad en straat dient tijdig opgevraagd te worden door de onderaannemer. De onderaannemer onderzoekt ter plaatse de juistheid van deze informatie en blijft de volle verantwoordelijkheid dragen bij eventuele beschadigingen aan de ondergrondse en bovengrondse leidingen van de nutsmaatschappijen.
7.6. Als het respecteren van de uitvoeringstermijn de onderaannemer ertoe noopt om buiten de gewone arbeidsuren (op weekends, feestdagen of verlofperiodes) te werken, moet de onderaannemer hiervoor zelf de nodige maatregelen treffen en de kosten hiervoor dragen.
Artikel 8 – Installatie, onderhoud en ontruiming van de werf
8.1. De onderaannemer draagt zorg voor de orde op de werf voor wat betreft diens werkzaamheden. De door of voor hem aangevoerde materialen zal hij ordelijk schikken op het terrein, op een plaats en voor een duur overeengekomen met Hoogmartens.
Bij leveringen bestemd voor de werf zullen de goederen op duidelijke wijze gemerkt worden met de naam van de onderaannemer, en de naam van de werf. De onderaannemer staat zelf in voor het laden, lossen en stapelen van de materialen op de werf. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het nazicht van de staat bij ontvangst en de volledigheid van de levering.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Goederen, materialen en gereedschappen worden niet door Hoogmartens in bewaring genomen. Hoogmartens kan in geen geval aansprakelijk zijn voor het eventueel verlies, schade of ontvreemding van alle hoger genoemde goederen. Alle risico’s desbetreffend blijven volledig ten laste van de onderaannemer.
8.2. De onderaannemer zal steeds de hem ter beschikking gestelde werffaciliteiten (zoals werftoegangen, werfomheining, gemeenschappelijke lokalen etc.) met de nodige zorg gebruiken. Wanneer Hoogmartens voor de duur van de werken lokalen ter beschikking stelt van de onderaannemer, zullen deze lokalen in goede staat worden onderhouden.
8.3. De onderaannemer verwijdert regelmatig zijn afval. De frequentie van het reinigen is zo dat de werf steeds een ordelijk uitzicht heeft. Eenmaal per week zal er verplicht een volledige opkuis zijn. Na beëindiging van de werken ontruimt de onderaannemer de werf, en verwijdert hij al zijn werfmaterialen en tijdelijke voorzieningen. Hij laat de bouwwerken in staat van netheid achter.
Artikel 9 – Veiligheid
9.1. De onderaannemer is verplicht alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter vrijwaring van de veiligheid in het algemeen op de werf. De onderaannemer is, voor wat zijn werkzaamheden betreft, volledig verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf.
In het bijzonder dient hij te waken over de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid van alle personen die bij de uitvoering van de werken betrokken zijn (zichzelf, eigen personeel, het personeel van Hoogmartens, alle derden op de werf). De onderaannemer neemt ter zake de gepaste preventiemaatregelen.
9.2. De onderaannemer leeft alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake veiligheid, gezondheid en algemene arbeidsomstandigheden na. Hij is verplicht dit alles door zijn werknemers en anderen voor wie hij aansprakelijk is, te doen naleven. In het bijzonder zal de onderaannemer alle bepalingen van het A.R.A.B. en de Codex over het Welzijn op het Werk naleven.
De onderaannemer is verplicht om alle voorschriften inzake veiligheid en gezondheid, zoals onder meer voorzien in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers, haar uitvoeringsbesluiten en in het bijzonder in het Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, na te leven.
9.3. De onderaannemer neemt kennis van en ondertekent het werfreglement. De onderaannemer is verplicht het werfreglement na te leven, en allen waarvoor hij verantwoordelijk is te verplichten hetzelfde te doen. Het werfreglement maakt deel uit van de contractdocumenten.
De onderaannemer verbindt zich ertoe op eigen initiatief al de vereiste veiligheidsattesten aan Hoogmartens over te maken.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
De werknemers van de opdrachtgever en/of van Hoogmartens zijn gemachtigd om alle bepalingen inzake bescherming en preventie op de bouwplaats te doen naleven.
De onderaannemer moet zich schikken naar de maatregelen van de opdrachtgever en/of Hoogmartens ter verzekering van de veiligheid op de bouwplaats. Zo moet de onderaannemer tenminste een week voor de aanvang van zijn werken benoemen:
− Een afgevaardigde preventie en bescherming op de bouwplaats;
− Een vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen.
9.4. De onderaannemer dient al het mogelijke te doen teneinde de doelstellingen van de veiligheidscoördinatie te helpen verwezenlijken en de veiligheidscoördinator in staat te stellen zijn opdrachten volledig en adequaat te vervullen.
9.5. Alle afgevaardigden en werknemers van de onderaannemer zijn verplicht op de bouwplaats de vereiste en nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
9.6. De onderaannemer is verplicht een veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op te stellen in verband met de uitvoering van zijn werken en dit te coördineren met het op de werf aanwezige veiligheids-, gezondheids- en milieuplan. De onderaannemer neemt deel aan de veiligheidsvergaderingen op de werf (de zgn. toolbox meetings).
9.7. De onderaannemer is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortspruiten uit een eventuele overtreding van de in huidig artikel opgelegde regels. Hoogmartens zal de boetes die hem wegens de niet-naleving van de verplichtingen door de onderaannemer, worden opgelegd, doorrekenen en compenseren met de nog aan de onderaannemer verschuldigde bedragen.
9.8. Er wordt benadrukt dat indien de onderaannemer de hierboven bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, Hoogmartens de nodige maatregelen kan treffen, op kosten van de in gebreke blijvende onderaannemer.
Artikel 10 – Preventieve beschermingsmaatregelen
10.1. De onderaannemer voert de werken uit op eigen verantwoordelijkheid en neemt alle voorzorgsmaatregelen teneinde schade te vermijden aan:
- de op de werf werkzame personen;
- derden, die zich op de werf of in de nabije omgeving ervan bevinden;
- de werken van andere (onder)aannemers;
- naburige eigendommen of voorwerpen.
10.2. De onderaannemer moet alle nodige maatregelen treffen om gelijk welke beschadiging aan reeds uitgevoerde installaties op de werf te vermijden, en dit tot aan de voorlopige oplevering.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
10.3. De onderaannemer kan geen vordering instellen tegen Hoogmartens voor verdwenen of beschadigde materialen, materieel, gereedschap,....
10.4. De onderaannemer neemt tevens alle voorzorgen vereist om de naburige eigendommen te vrijwaren en om te vermijden dat daaraan, door of buiten zijn schuld, schade of stoornissen worden veroorzaakt.
10.5. De onderaannemer zorgt ervoor dat er geen overdreven en nutteloos verbruik van energie is. Hij ziet toe op het afsluiten van elektriciteit en water op het einde van iedere werkdag en op het gesloten houden van ruimten waar verwarmd wordt. Bij vorst neemt hij alle voorzieningen om bevriezing van waterleidingen, afsluitkranen en sanitair te vermijden.
Artikel 11 – Coördinatie – werfvergaderingen
11.1. De werken aan het project worden uitgevoerd samen met andere werken van Hoogmartens en andere (onder)aannemers. De onderaannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van zijn werken met die andere werken en partijen. Hoogmartens dient daarbij schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van eventuele problemen.
11.2. Indien nodig, zal Hoogmartens de onderaannemer uitnodigen op de werfvergaderingen met de opdrachtgever en diens ontwerpers. De onderaannemer zal de werfvergaderingen waarop hij is uitgenodigd, bijwonen of zich laten vertegenwoordigen door een behoorlijk gemachtigd afgevaardigde die bevoegd is om de onderaannemer te verbinden.
Artikel 12 – Afbraakwerken – beschadiging openbaar domein – vondsten
12.1. Indien de opdracht ook sloopwerken omvat, worden de daarvan voortkomende materialen en voorwerpen eigendom van de onderaannemer, behoudens andersluidende bepalingen in het lastenboek. In dit geval moet de onderaannemer alle puin van de werf verwijderen. Indien de opdrachtgever dan wel Hoogmartens eigenaar wordt van de materialen van de afbraak, zal de onderaannemer alle voorzorgen treffen om de bewaring ervan te verzekeren.
12.2. In geval diens werfverkeer (of andere werf gerelateerde activiteiten) de openbare weg of voetpad zou beschadigen, zal de onderaannemer, na desgevallend contact te hebben opgenomen met de bevoegde overheid, op eigen kosten de herstelling uitvoeren overeenkomstig de geldende voorschriften, dan wel de kosten van zulk herstel dragen.
12.3. Archeologische vondsten en vondsten van explosieven tijdens de graaf- of andere werken worden op staande voet gemeld aan Hoogmartens en aan de opdrachtgever of diens ontwerpers.
In afwachting van een beslissing van de opdrachtgever, onderbreekt de onderaannemer onmiddellijk de werken in de onmiddellijke omgeving van de vondst. Xxxxxxx neemt de onderaannemer de voor de instandhouding van de lokaal onderbroken werken vereiste bewarende maatregelen.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Artikel 13 – Registratie van de onderaannemer – afdoende erkenning - meldingsplicht 30bis
13.1. De onderaannemer verklaart geen sociale en/of fiscale schulden te hebben bij het afsluiten van onderhavige overeenkomst.
De aannemer dient bovendien aan te tonen dat hij geen sociale en/of fiscale schulden heeft op de vervaldatum van de door hem ingediende facturen. De onderaannemer voegt de navolgende documenten als bijlage bij onderhavige overeenkomst :
- een uitprint van de consultatie van de sociale databank, op datum van ondertekening van de overeenkomst, waaruit blijkt dat er in hoofde van de betrokken aannemer / onderaannemer geen sociale schulden openstaan.
- een uitprint van de consultatie van de fiscale databank, op datum van ondertekening van de overeenkomst, waaruit blijkt dat er in hoofde van de betrokken aannemer / onderaannemer geen fiscale schulden openstaan.
13.2. De onderaannemer verbindt zich ertoe om het bezitten van sociale en/of fiscale schulden onmiddellijk te melden aan Hoogmartens.
13.3. In het geval dat de onderaannemer sociale en/of fiscale schulden heeft, is Hoogmartens, overeenkomstig artikel 30bis RSZ-wet en artikel 402/403 WIB, verplicht bij elke betaling aan de onderaannemer 50% van het factuurbedrag (excl. BTW) in te houden en ten bedrage van 35% door te storten aan de R.S.Z. en ten bedrage van 15% door te storten aan de Administratie van Financiën.
13.4. Indien de onderaannemer onjuiste of verkeerde inlichtingen over zijn sociale of fiscale schulden verstrekt of indien hij een sociale of fiscale schuld heeft, is Hoogmartens gerechtigd om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de onderaannemer en overminderd het recht van Hoogmartens om een schadevergoeding te vorderen van de onderaannemer voor de geleden schade.
13.5. De onderaannemer is erkend in de categorie en de klasse van de werken voor de opdracht. Een kopie van de erkenning wordt voor de ondertekening van deze overeenkomst aan Hoogmartens bezorgd.
13.6. Behoudens voorafgaand schriftelijke akkoord, is het de onderaannemer verboden om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een derde in onderaanneming. De onderaannemer die een beroep wenst te doen op een sub-onderaannemer zal bij de aanvraag tot toestemming te richten aan Hoogmartens bijvoegen : de duidelijke omschrijving van de werf, de plaats en belangrijkheid van de werf van diens onderaannemer. Hij verbindt zich uitdrukkelijk ertoe hetzelfde verbod van onderaanneming en voorafgaande toestemmingsverplichting op te leggen aan
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
zijn sub-onderaannemer. De aannemer zal derhalve desgevallend voorafgaandelijk om toestemming gevraagd worden met betrekking tot een volgende sub-onderaannemer.
13.7. Indien Xxxxxxxxxxx schriftelijk instemt met een door de onderaannemer voorgestelde sub- onderaannemer, zal de onderaannemer erover waken dat de betrokken sub-onderaannemer alle wettelijke en reglementaire verplichtingen naleeft.
Tevens zal de onderaannemer erover waken dat de sub-onderaannemer geen sociale en/of fiscale schulden heeft. De onderaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale en/of fiscale schulden van en voor de lonen (al dan niet) betaald door zijn sub-onderaannemer.
13.8. De onderaannemer verbindt zich ertoe iedere sub-onderaannemer te melden aan Xxxxxxxxxxx. De onderaannemer verklaart bekend te zijn met het gegeven dat Xxxxxxxxxxx iedere onderaannemer en tevens sub-onderaannemer dient te (laten) melden bij de RSZ (‘unieke werfmelding’).
Bij gebreke aan voorafgaande melding door de onderaannemer, zal Xxxxxxxxxxx 5% van de waarde van de werken excl. BTW, die niet of niet tijdig werden gemeld, inhouden op de afrekening van de onderaannemer. De onderaannemer is Xxxxxxxxxxx bovendien vrijwaring verschuldigd voor alle kosten, vergoedingen, boetes, interesten die omwille van de niet-naleving van deze verplichtingen aan Hoogmartens worden gevorderd of worden opgelegd.
Artikel 14 – Aanwezigheidsregistratie
14.1. Indien de bij deze overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (bouwplaats waarvan het totaalbedrag van de werken gelijk is aan of meer bedraagt dan € 500.000) zorgt de onderaannemer ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ.
14.2. Zoals bepaald door bovenvermelde wet wijst de hoofdaannemer de onderaannemer op de bepalingen van artikel 16, § 1, 3° en § 2, 4° en § 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens .
14.3. Elke onderaannemer die na ontvangst van het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de hoofdaannemer de uitvoering van een deel van of van het volledige in onderaanneming gegeven werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de maatregelen die in de vorige alinea's vermeld staan worden nageleefd door deze sub-onderaannemer.
Dat geldt voor alle niveaus van onderaanneming.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
14.4. De onderaannemer verbindt zich ertoe een registratiewijze toe te passen die voldoet aan de waarborgen vastgesteld bij de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden en deze ter beschikking te stellen van de sub-onderaannemers waarop hij op zijn beurt een beroep doet.
14.5. Dezelfde verplichting geldt op gelijkaardige wijze ook voor elke onderaannemer, ongeacht op welk niveau van onderaanneming hij zich bevindt.
14.6. De onderaannemer bevestigt tenslotte dat Xxxxxxxxxxx hem geïnformeerd heeft over de soorten registratiemiddelen die op de arbeidsplaats kunnen worden gebruikt om zodoende, via het terbeschikkinggestelde registratieapparaat, de aanwezigheidsregistratie mogelijk te maken.
Het betreffen:
- de door de Belgische overheid uitgereikte elektronische identiteitskaart
- de door de Belgische overheid uitgereikte elektronische verblijfskaart
- het ontvangstbewijs LIMOSA-1
- het document, uitgegeven door de RSZ of een federale overheidsdienst, aanvaard door de RSZ
- enig ander registratiemiddel, vastgesteld door de kruispuntbank van de sociale zekerheid
Alleen de werknemers van de onderaannemer, die geregistreerd werden bij de RSZ en die hiervan een positief ontvangstbewijs in hun bezit hebben, mogen zich op de plaats waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, begeven. In het geval dat één of meerdere van zijn werknemers, om welke reden ook, niet werden geregistreerd of geen positief ontvangstbewijs in hun bezit hebben, moet de onderaannemer Xxxxxxxxxxx hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Elke vertraging of verstoring van de werken ten gevolge van dit feit, zoals bijvoorbeeld de weigering van de toegang tot de bouwplaats, valt volledig ten laste van de onderaannemer.
Artikel 15 – Personeel van de onderaannemer
15.1. De onderaannemer verbindt er zich toe uitsluitend geschikt en bekwaam personeel in te zetten en zulks in voldoende aantal om een perfecte en tijdige uitvoering van de werken te verzekeren.
Hoogmartens kan op ieder ogenblik, en zonder enige motivering te moeten geven, personeel weigeren dat zijn inzien onvoldoende bekwaam is, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding aan de onderaannemer of tot een termijnverlenging. In voorkomend geval zal de onderaannemer onverwijld overgaan tot vervanging door voldoende bekwaam personeel.
15.2. De onderaannemer verbindt zich er toe, op eigen verantwoordelijkheid, zijn werknemers lonen en vergoedingen te betalen die niet onder de minima liggen welke door de geldende reglementering voor de betreffende werken zijn vastgesteld en, meer in het algemeen, alle Belgische
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
wetsbepalingen na te leven die van toepassing zijn op het personeel dat hij tewerkstelt in het kader van de werken aan de opdracht. Xxxxx Xxxxxxxxxxx door de inspectiediensten – via een kennisgeving – wordt ingelicht van het feit dat de onderaannemer op een zwaarwichtige wijze tekort komt aan zijn verplichting om (tijdig) het loon van diens werknemers te betalen, dan kan Xxxxxxxxxxx de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de onderaannemer en overminderd het recht van Xxxxxxxxxxx een schadevergoeding te vorderen lastens de onderaannemer.
De onderaannemer is ertoe gehouden om ten opzichte van zijn werknemers alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake algemene arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en sociale zekerheid na te leven. De eventuele door Xxxxxxxxxxx opgelopen boetes zullen worden verhaald op de in gebreke gebleven onderaannemer, al dan niet via afhouding van zijn facturen of de te stellen waarborg.
15.3. Alle werknemers van de Belgische onderaannemer dienen te allen tijde de SIS-kaart (sociale identiteitskaart) die hen is afgeleverd door hun ziekenfonds en de behoorlijk ingevulde maandelijkse controlekaart C.3.2.A (werkloosheidskaart) bij zich te hebben.
15.4. Alle buitenlandse werknemers van de onderaannemer, alsook alle buitenlandse dienstverrichters die voor de onderaannemer diensten verrichten of werken uitvoeren, dienen te allen tijde in het bezit te zijn van hun geldig formulier X000/X0 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), hun geldig persoonlijk ontvangstbewijs Limosa L-1, en hun paspoort of identiteitsbewijs.
Elke werknemer van de onderaannemer die voor de eerste maal op de werf komt werken, dient zich, vooraleer hij zijn werkzaamheden aanvat, aan te bieden bij de werfleiding van Xxxxxxxxxxx met zijn geldige SIS-kaart en zijn ingevulde C.3.2.A-kaart of zijn geldig formulier E101/A1 en LIMOSA-1, op dat moment zal hij ook geïnformeerd worden over de veiligheidsvoorschriften die op de werf van toepassing zijn.
De onderaannemer verklaart zich geïnformeerd te hebben over de voorwaarden om in België met personeel of als zelfstandige werken uit te voeren. In het bijzonder erkent de onderaannemer op de hoogte te zijn van zijn verplichtingen met betrekking tot de voorafgaande Limosa-melding.
De onderaannemer zal, uiterlijk voor het bevel tot aanvang, kopie van de Limosa-melding van zijn werknemers, en, indien van toepassing, van de zelfstandigen waarop hij een beroep doet, bezorgen aan Xxxxxxxxxxx.
15.5. Op de bouwplaats wordt een aanwezigheidslijst van het personeel bijgehouden. De onderaannemer bezorgt voor de aanvang van de werken een lijst van zijn personeel dat hij op de werf tewerkstelt. Daarnaast houdt de onderaannemer op eigen verantwoordelijkheid een dagelijks bij te werken lijst bij van alle personeelsleden die hij op de bouwplaats tewerkstelt.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Alle tewerkgestelde personeelsleden moeten in het bezit zijn van hun sociale documenten. Aan personen zonder sociale documenten of die niet op de lijst vermeld staan, wordt de toegang tot de werf ontzegt. Wijzigingen of aanvullingen op de lijst worden tijdig meegedeeld.
15.6. Op verzoek van Xxxxxxxxxxx levert de onderaannemer het bewijs dat hij zijn sociale verplichtingen correct nakomt d.m.v. overlegging van een zo recent mogelijk RSZ-attest dat bevestigt dat hij in orde is met zijn sociale zekerheidsbijdragen.
De buitenlandse onderaannemer dient geldige E101/A1 documenten tezamen met een PDOK-attest voor te leggen ter bevestiging dat hij in orde is met zijn sociale zekerheidsbijdragen.
15.7. De onderaannemer verbindt zich ertoe dat de werknemers, belast met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van onderhavige overeenkomst, uitsluitend, ondeelbaar en onoverdraagbaar onder zijn gezag, leiding en het toezicht werken.
Ten behoeve van de correcte en de goede uitvoering van de werkzaamheden is het Hoogmartens evenwel toegestaan om volgende instructies aan de werknemers van de ondeaannemer te geven, zonder dat er sprake is van de uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag :
- instructies inzake de veiligheid en het welzijn op het werk;
- instructies inzake het gebruiken van de materialen;
- instructies inzake de afwerkingsgraad van de werkzaamheden;
- instructies inzake het beschermen van het geleverde materiaal en de uitgevoerde werken;
- instructies inzake het reinigen/onderhoud van het geplaatste materiaal, alsook inzake de reiniging/het onderhoud van de werf;
- instructies inzake de gehanteerde volgorde van werkzaamheden en timing van de werkzaamheden.
15.8. De onderaannemer verbindt zich ertoe Xxxxxxxxxxx, voor de aanvang van de werkzaamheden, een kopie en / of afschrift te bezorgen van alle documenten betreffende de werknemers welke de onderaannemer tewerk zal stellen en waarover Xxxxxxxxxxx wettelijk gezien dient te beschikken. Indien er dienaangaande wijzigingen zouden zijn in de wetgeving gedurende de duur van de overeenkomst verbindt de onderaannemer zich ertoe ervoor te zorgen dat deze bijkomende documenten eveneens tijdig ter beschikking van de aannemer worden gesteld.
Het betreft volgende documenten :
-voor de buitenlandse werknemers van de buitenlandse onderaannemer:
• Limosa-L1 ontvangstbewijs
• detacheringsbewijs E101/A1 conform EG-Verordening 1408/71 of 883/04
• Construbadge
• xxxxxxx identiteitskaart,
• bijkomend voor een Niet-EER werknemer, de geldige arbeidsvergunning en de geldige arbeidskaart
- voor de werknemers van de Belgische onderaannemer, onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid:
• kopie identiteitskaart
• Construbadge
• kopie SIS-kaart of DIMONA-bewijs
15.9. De onderaannemer verklaart uitdrukkelijk dat hij geen illegale derdelanders, zijnde onderdanen die niet uit de E.E.R. komen, tewerkstelt en zal tewerkstellen.
De onderaannemer verklaart dat de door hem tewerkgestelde werknemer die niet over de nationaliteit van één van de E.E.R.-lidstaten beschikken, voorafgaand aan hun werkzaamheden in België, allen beschikken over een geldige arbeidskaart en een geldige arbeidsvergunning, xxxxxxx minstens de periode van tewerkstelling dekken en de onderaannemer bevestig dat hij het bezit van de verblijfsvergunning of-machtiging heeft nagegaan.
De onderaannemer bevestigt tevens dat hij de bevoegde overheden in kennis heeft gesteld van deze tewerkstelling, in voorkomend geval middels een Dimona- of Limosa-aangifte, en houdt, gedurende de duur van de tewerkstelling, een afschrift van alle desbetreffende bewijsstukken ter beschikking van zowel Xxxxxxxxxxx, als de inspectiediensten.
15.10. Hoogmartens zal de onderaannemer verzoeken hem, indien wettelijk vereist, zijn erkenning als aannemer voor te leggen en bovendien een attest waaruit blijkt dat hij zijn sociale zekerheid heeft betaald, een attest waaruit blijkt dat hij geen schulden heeft t.o.v. het fonds voor bestaanszekerheid voor het bouwbedrijf (het P.D.O.K.), een attest waaruit blijkt dat hij geen schulden heeft t.o.v. de Belgische fiscus, en, van de buitenland sociaalverzekerde werknemers, de kopieën E101/A1 documenten voor te leggen.
De onderaannemer verbindt er zich toe om voormelde attesten ook voor te leggen bij iedere factuur, die hij de aannemer aanbiedt.
De onderaannemer verbindt zich er toe om haar werknemers te betalen conform de loonvoorwaarden van het bevoegde Paritair Comité. In voorkomend geval van subonderaannemers verbindt de onderaannemer zich er toe dat de ook de werknemers van haar subonderaannemer(s) verloond worden conform bevoegd Paritair Comité.
15.11. De aannemer heeft bovendien het recht de toegang tot de werf of werkplaats te verbieden aan iedere werknemer van de onderaannemer welke niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving. Dit kan voor de onderaannemer geen aanleiding geven om de overeengekomen uitvoeringstermijnen te verdagen of om schadevergoeding te vorderen.
15.12. In geval van niet-naleving door de onderaannemer van één of meerdere in dit artikel vermelde bepalingen, heeft Xxxxxxxxxxx het recht onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten, onverminderd de mogelijkheid schadevergoeding te eisen voor alle mogelijke kosten die uit deze niet-naleving voortspruiten.
Bovendien zal de onderaannemer Xxxxxxxxxxx vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen, alle kosten, vergoedingen, boetes, interesten, … die omwille van de niet-naleving door de onderaannemer van één of meer in dit artikel vermelde bepalingen, worden gevorderd van of worden opgelegd aan Xxxxxxxxxxx. De aan Xxxxxxxxxxx opgelegde of van haar gevorderde bedragen zullen worden gecompenseerd met de nog aan de onderaannemer verschuldigde bedragen.
Artikel 16 – Meer- en minwerken
16.1. Een meerwerk is ieder werk dat door de aannemer bijkomend wordt bevolen, en dat de onderaannemer uitdrukkelijk heeft aanvaard uit te voeren.
Indien, gedurende de uitvoering, meerwerken worden bevolen, zal de onderaannemer, vooraleer deze werken aan te vatten, een prijsberekening en nauwkeurige termijnimplicaties voor deze meerwerken voorstellen. De prijsberekening zal zijn opgesteld op basis van de eenheidsprijzen die golden voor de berekening van de prijs van deze overeenkomst.
Xxxxxxxxxxx legt dit voorstel voor aan de opdrachtgever. Slechts na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever, bevestigd door Xxxxxxxxxxx aan de onderaannemer, mogen deze meerwerken worden uitgevoerd conform het akkoord.
Xxxxxxxxxxx is aan de onderaannemer slechts betaling voor het meerwerk verschuldigd op voorwaarde dat en in de mate dat de opdrachtgever de bewuste verrekening tevens betaalt aan Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx houdt de onderaannemer ter zake geïnformeerd.
16.2. De onderaannemer verbindt er zich toe zich ervan te onthouden op eigen initiatief of op verzoek een prijsopgave of aanvullende voorstellen van welke aard ook aan de opdrachtgever te doen, tenzij het gaat om een werk dat totaal vreemd is aan de bouwplaats.
16.3. De opdrachtgever heeft het recht bepaalde werken van de opdracht, of onderdelen hiervan, niet te laten uitvoeren. In dat geval bericht Xxxxxxxxxxx de onderaannemer onmiddellijk van deze minderwerken. Werken in min geven, ongeacht hun omvang, steeds aanleiding tot een minprijs, zonder dat de onderaannemer aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding of vergoeding voor winstderving.
16.4. Een in het bestek vermeld werk of levering doch niet aangeduid op de plannen moet door de onderaannemer zonder bijkomende vergoeding uitgevoerd worden. Onverminderd het algemene principe dat teksten voorrang hebben op plannen, zoals vermeld in artikel 2.7. hiervoor, moet een op de plannen vermeld werk dat niet vermeld staat in het bestek, door de onderaannemer zonder enige bijkomende vergoeding uitgevoerd worden. Alle werken die niet voorzien zijn op de plannen of in het bestek of enig ander document, maar die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de werken, worden geacht inbegrepen te zijn en worden door de onderaannemer zonder prijsverhoging uitgevoerd.
Artikel 17 – Overmacht
Onder overmacht wordt uitsluitend verstaan beletselen veroorzaakt door oorlog, opstand, noodtoestand en sabotage.
De onderaannemer kan zich daarbij slechts op de bepalingen inzake overmacht beroepen voor zover deze overmachtssituatie ook geldt voor Hoogmartens t.o.v. de opdrachtgever, en Xxxxxxxxxxx zich hierop kan beroepen.
Bij overmacht, zoals vermeld in onderhavig artikel, zal de onderaannemer Xxxxxxxxxxx van het optreden van de overmacht dadelijk schriftelijk in kennis stellen, en de overmachtssituatie nauwkeurig omschrijven. Hij zal tevens de voorziene periode van de overmacht aangeven.
Artikel 18 – Kwaliteit van de uitvoering, controles en proeven
18.1. Vóór het begin van de werken dient de onderaannemer zich ter plaatse ervan te vergewissen dat de door Xxxxxxxxxxx overhandigde gegevens juist zijn. Het aanvangen der werken zonder voorafgaande opmerkingen m.b.t. de overhandigde gegevens en/of de voorbereidende werken van voorgaande aannemers sluit alle latere opmerkingen over de gevolgen ervan op eigen prestaties uit. Indien de onderaannemer van mening is dat er onderrichtingen of voorbereidingen ontbreken, moet hij zulks vóór het begin van de werken schriftelijk melden, in welk geval partijen in overleg zullen treden. Eventueel worden de opdrachtgever of diens ontwerpers betrokken bij dit overleg, op verzoek van Xxxxxxxxxxx.
18.2. De opdrachtgever, de ontwerpers en Hoogmartens mogen op elk ogenblik controleren of de materialen en werken voldoen aan de contractdocumenten en aan de regels van de kunst, en/of de door de onderaannemer aangewende middelen volstaan in kwaliteit of kwantiteit. De onderaannemer verschaft bij de controles alle nodige inlichtingen en faciliteiten. De onderaannemer verstrekt de opdrachtgever, de ontwerpers en Xxxxxxxxxxx op diens verzoek ieder document waaruit kan blijken dat de op de bouwplaats geleverde materialen qua herkomst en kwaliteit beantwoorden aan de bepalingen van de contractdocumenten.
Alle in de contractdocumenten voorziene controles en proeven worden georganiseerd en uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en op risico en kosten van de onderaannemer, met uitzondering van de kosten voor het personeel van de ontwerpers.
Indien een proef en/of controle voldoet, doet dit evenwel geen afbreuk aan de eigen aansprakelijkheid van de onderaannemer.
Wanneer een proef en/of controle niet voldoet, m.a.w. wanneer een bijkomende keuring vereist is, zijn alle supplementaire kosten (inclusief alle eventuele benodigde aanpassingen) ten laste van de onderaannemer.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
De opdrachtgever, de ontwerpers en Hoogmartens hebben het recht om de werkplaatsen van de onderaannemer en van diens leveranciers te bezoeken, ten einde zich rekenschap te geven van de vooruitgang der werken.
18.3. De uitgevoerde werken moeten beantwoorden aan de goedgekeurde kwaliteitsplannen en technische fiches. De onderaannemer zal de werken zodanig uitvoeren dat hij de kwaliteitsborging van Xxxxxxxxxxx niet in het gedrang brengt.
Indien de werkzaamheden en/of materialen niet zouden voldoen aan de gevraagde kwaliteit,de contractdocumenten of de regels van de kunst, kan Xxxxxxxxxxx ze weigeren, zelfs na verwerking ervan. De geweigerde materialen worden op kosten en door de zorgen van de onderaannemer afgebroken en/of verwijderd, en vervolgens vervangen of herbouwd.
Artikel 19 – Documenten
19.1. Door de opdrachtgever, de ontwerpers of Hoogmartens na te kijken documenten dienen tijdig, dit wil zeggen rekening houdend met een reactietermijn van minstens 10 kalenderdagen, te worden overgemaakt.
De onderaannemer is verplicht alle in het lastenboek en het bestek voor de opdracht aangegeven documenten en uitvoeringsgegevens op te maken.
19.2. De onderaannemer verstrekt aan Xxxxxxxxxxx alle noodzakelijke informatie opdat deze kan overgaan tot de redactie van een volledig as-built dossier, indien hij hiertoe wordt verzocht door de opdrachtgever.
19.3. Op eerste verzoek zal de onderaannemer de hierna vermelde documenten voorleggen:
▪ Attest R.S.Z. (laatste kwartaal)
▪ Keuringsattesten materieel
▪ Kopie registratie
▪ Steekkaarten machines
▪ Ontvangstverklaring werfreglement
▪ Ingevuld veiligheidsplan
Artikel 20- Aansprakelijkheid
20.1. Aansprakelijkheid tijdens uitvoering van de werken
De onderaannemer is volledig en onbeperkt verantwoordelijk voor de volledig conforme uitvoering van de hem toevertrouwde werken. Ter zake rust op hem een resultaatsverbintenis.
Zonder afbreuk te doen aan deze exclusieve aansprakelijkheid van de onderaannemer voor de uitvoering van de hem toevertrouwde werken, is de onderaannemer ertoe gehouden om
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Xxxxxxxxxxx te informeren indien er zich onregelmatigheden voordoen bij de uitvoering van de werken of als er zich problemen stellen.
20.2. Aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken
De onderaannemer is aansprakelijk voor zichtbare gebreken, tot bij de voorlopige oplevering. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx opzichtens de opdrachtgever aansprakelijk zou zijn voor zichtbare gebreken tot op het ogenblik van definitieve oplevering, dan blijft de onderaannemer eveneens tot de definitieve oplevering gehouden voor de zichtbare gebreken.
20.3. Aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
De onderaannemer staat in voor het herstel van de hem toerekenbare lichte verborgen gebreken die na de gunning van de definitieve oplevering aan het licht komen.
De onderaannemer is aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken gedurende een termijn van 1 jaar vanaf de definitieve oplevering.
20.4. Tienjarige aansprakelijkheid
De onderaannemer is in toepassing van de artikelen 1792 en 2270 B.W. gedurende een termijn van 10 jaar aansprakelijk voor de gebreken aan het bouwwerk die de stevigheid of de stabiliteit van het bouwwerk of van één van de hoofdbestanddelen daarvan in het gedrang brengen en voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het project, bijvoorbeeld ingevolge gebreken in het bouwwerk, ingevolge ongeschiktheid van de grond of ingevolge waterdichtingsproblemen.
Deze aansprakelijkheid vangt aan bij definitieve oplevering.
20.5. Burenhinder
De onderaannemer zal de Hoogmartens en de opdrachtgever vrijwaren voor diens eventuele aansprakelijkheid voor burenhinder op grond van art. 544 B.W.
20.6. Xxxxxxxxxx aansprakelijkheid
De onderaannemer neemt persoonlijk de delictuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit zijn eigen daden of die van zijn personeel voor zijn rekening en vrijwaart Xxxxxxxxxxx voor elk verhaal van derden of hun verzekeringsmaatschappijen in dit kader.
20.7. Stedenbouwkundige reglementering
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
De onderaannemer leeft de stedenbouwkundige voorschriften na, alsmede de inhoud van de vergunningen, waarvan de uit te voeren werken het voorwerp zijn.
20.8. Aansprakelijkheid voor schade in de meest ruime zin
De onderaannemer is in het kader van zijn aansprakelijkheid zowel aansprakelijk voor directe schade als voor gevolgschade en zowel voor materiële schade als voor immateriële schade, waaronder bijvoorbeeld reputatieschade van Hoogmartens of de opdrachtgever.
20.9. Vrijwaring
Met betrekking tot de hem toevertrouwde werken moet de onderaannemer integraal Hoogmartens vrijwaren tegen alle vorderingen en aanspraken die tegen Hoogmartens worden ingeleid.
Artikel 21 - Verzekeringen
21.1. Hoogmartens onderschrijft geen verzekeringspolis voor de onderaannemer, maar brengt hem desgevallend tijdig op de hoogte van het bestaan van verzekeringen die zij aangaat voor de werken aan het project en waar haar onderaannemer dekking van geniet.
Uitsluitingen en vrijstellingen blijven steeds ten laste van de onderaannemer.
21.2. De onderaannemer sluit voor de aanvang van de werken en op zijn kosten de nodige verzekeringen af waardoor alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid (met inbegrip van de abnormale burenhinder) en inzake arbeidsongevallen worden gedekt. Daarnaast sluit de onderaannemer een verzekering alle bouwplaats risico’s (ABR).
Kopie van deze polissen, alsook van het bewijs van betaling van de laatste premie, worden voor het bevel tot aanvang overgemaakt aan Hoogmartens.
Artikel 22 – Opleveringen
22.1. Wanneer de werken voltooid zijn met zorg zijn gereinigd en gereed om te worden gebruikt, verzoekt de onderaannemer schriftelijk om de voorlopige oplevering ervan.
Binnen de 3 weken na ontvangst van deze aanvraag en na behoorlijke en tijdige verwittiging, gaat Hoogmartens in aanwezigheid van de onderaannemer over tot het onderzoek van de werken en stelt hij hiervan een proces-verbaal op.
22.2. De oplevering van de in onderaanneming gegeven werken zal plaatshebben volgens de werkwijze, voorwaarden, tijdstippen en termijnen die de opdrachtgeven in het lastenboek voor de werken aan het project zijn vastgelegd opzichtens Hoogmartens.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
22.3. De onderaannemer verkrijgt slechts de definitieve oplevering nadat de opdrachtgever de werken van Hoogmartens zonder voorbehoud t.a.v. de werken van de onderaannemer definitief heeft opgeleverd .
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat noch de ingebruikname van de door de onderaannemer uitgevoerde werken, noch de afwezigheid van klachten gedurende een bepaalde periode, noch gehele of gedeeltelijke betaling kunnen worden beschouwd als een stilzwijgende oplevering van deze werken, tenzij de stilzwijgende oplevering in hoofde van de opdrachtgever ten gunste van Hoogmartens kan worden beschouwd.
22.4. Indien er geen opmerkingen zijn, dan wordt er een proces-verbaal van goedkeuring opgesteld. Dit proces-verbaal wordt in tweevoud opgesteld en door partijen ondertekend.
22.5. Indien er slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van nazicht van de werken en wordt de datum vastgesteld, waarop deze werken moeten worden uitgevoerd en beëindigd.
De onderaannemer is ertoe gehouden om alle gebreken en tekortkomingen aan de door hem gerealiseerde werken, waaromtrent voorbehoud werd gemaakt in het proces-verbaal van voorlopige oplevering, te herstellen.
De onderaannemer heeft bovendien de verplichting om de gebreken en/of tekortkomingen, die na het opstellen van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke reeds zichtbaar waren op het ogenblik van het opstellen van dat proces-verbaal, doch nadien zijn verslechterd, op zijn kosten en risico te herstellen, en dit tot aan de definitieve oplevering.
22.6. Indien Hoogmartens van oordeel is dat er belangrijke tekortkomingen of gebreken bestaan, dan zal de goedkeuring van de werken geweigerd worden en vermeldt Hoogmartens de redenen van deze weigering in het proces-verbaal, waarvan de onderaannemer een exemplaar ontvangt. Dit proces-verbaal zal een nieuwe datum vaststellen voor de volledige beëindiging en de goede afwerking van de werken.
22.7. Wanneer het bijzonder bestek in een definitieve oplevering van het project voorziet, dan brengt de definitieve oplevering van het project tevens de definitieve oplevering van de opdracht mee.
22.8. De procedure voor de definitieve oplevering verloopt conform de procedure bepaald voor de voorlopige oplevering. Hoogmartens verwittigt de onderaannemer tijdig opdat de definitieve oplevering tegensprekelijk kan verlopen.
22.9. De oplevering heeft tot gevolg dat de zichtbare gebreken worden gedekt.
22.10. De definitieve oplevering is het startpunt van de tienjarige aansprakelijkheid van de onderaannemer voor de door hem gepresteerde werken.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Artikel 23 – Facturatie en betaling
23.1. De uitgevoerde werken maken het voorwerp uit van tegensprekelijke opnames tussen Hoogmartens en de onderaannemer.
De onderaannemer maakt maandelijkse facturen op voor de door Hoogmartens en de onderaannemer gezamenlijk opgenomen en in het kader van dit artikel goedgekeurde werken. Niet aanvaarde werken komen aldus niet in aanmerking voor facturatie. De factuur van de onderaannemer wordt slechts aanvaard indien de bestelbon van NV Hoogmartens Wegenbouw aan de factuur van de onderaannemer werd gehecht. Indien de hoeveelheden niet vooraf te bepalen zijn, dan dient de onderaannemer vooraf een door Hoogmartens goedgekeurde vorderingsstaat aan te vragen en deze eveneens aan de factuur te hechten.
Verschilt het bedrag van de factuur van het goedgekeurd bedrag van de opnamestaat, dan is de factuur niet verschuldigd, en wordt zij teruggestuurd. Het terugzenden van de factuur wordt beschouwd als een algemeen protest.
23.2. De betalingstermijn van de factuur van de onderaannemer neemt slechts een aanvang op datum van ontvangst van de factuur waaraan de bestelbon en desgevallend de goedgekeurde vorderingsstaat gehecht is. De factuur van de onderaannemer is betaalbaar binnen op 60 kalenderdagen einde maand, voor zover ze door Hoogmartens zijn ontvangen voor de tiende van elke maand, en in elk geval, slechts na betaling door de opdrachtgever aan Hoogmartens. Indien de factuur later wordt ontvangen dan de 10de van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties werden uitgevoerd of de leveringen hebben plaatsgevonden, zal de betrokken factuur worden betaald op 60 kalenderdagen te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de factuur wordt ontvangen.
Elke betaling dient te worden beschouwd als een voorschot op de volledige betaling; ze geldt nooit als een aanvaarding van de werken.
Op de ingediende facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of verwittiging afgehouden worden:
− Alle eventuele kosten en schadevergoedingen ten laste van de onderaannemer, zoals boeten, kosten voor bijkomende plannen etc.;
− Alle eventuele kosten en schadevergoedingen die de opdrachtgever, wegens een feit te wijten aan de onderaannemer, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx;
− Alle eventuele kosten en schadevergoedingen die Hoogmartens heeft voorgeschoten of nog zal voorschieten om aan het in gebreke blijven van de onderaannemer te verhelpen;
− Het is Hoogmartens toegestaan om vorderingen ten aanzien van de onderaannemer te compenseren met de te betalen facturen.
23.3. In geval van betwisting tussen Hoogmartens en de onderaannemer met betrekking tot een opnamestaat of factuur, heeft de onderaannemer in geen geval het recht de uitvoering van de
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
overeenkomst of van de werkzaamheden op te schorten, noch deze geheel of gedeeltelijk te onderbreken of stop te zetten.
Artikel 24 - Bankwaarborg
De aannemer verbindt er zich toe voor de aanvang van de werken via een erkende bankinstelling of borgstellingskas een waarborg ten belope van 5 % van het totaal bedrag van de werken te stellen..
De waarborg wordt op schriftelijk verzoek van de onderaannemer als volgt vrijgemaakt:
− 50% na aflevering van het proces-verbaal van voorlopige oplevering, indien er geen opmerkingen zijn of nadat voldaan is aan alle opmerkingen vermeld in dit proces-verbaal van voorlopige oplevering;
− 50% na aflevering van het proces-verbaal van definitieve oplevering, één en ander onder
aftrok van de door de onderaannemer aan de aannemer verschuldigde sommen.
Artikel 25 –Overlijden - faillissement - verbreking door opdrachtgever – voortijdige beëindiging door Hoogmartens zonder opgave van redenen
25.1 In geval de onderaannemer overlijdt of failliet wordt verklaard zal onderhavige overeenkomst zonder enige voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden zijn ten laste van de onderaannemer.
Door het faillissement van de onderaannemer zijn de ten overstaan van Hoogmartens verstrekte waarborgen definitief verworven.
Ingeval van faillissement erkennen partijen uitdrukkelijk dat de wederzijdse vorderingen zullen worden gecompenseerd. Onderhavige overeenkomst dient beschouwt te worden als een nettingsovereenkomst in de zin van de Wet Financiële Zekerheden.
De onderaannemer heeft in dat geval geen enkel recht op schadevergoeding vanwege Hoogmartens. Daartegenover staat dat Hoogmartens, ingeval van dergelijke verbreking, aanspraak heeft op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onderaannemingsprijs, onder voorbehoud van bewijs van een grotere schade.
25.2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Hoogmartens verbreekt, zal de onderaannemingsovereenkomst van rechtswege eveneens worden beëindigd zonder schadevergoeding voor winstderving of andere schadevergoeding. De onderaannemer heeft in dit kader wel het recht op betaling van de waarde van de reeds conform de contractdocumenten uitgevoerde werken (werkuren en materiaal).
Indien de beëindiging door de opdrachtgever geheel of ten dele te wijten is aan de slechte uitvoering van de werken door de onderaannemer, is deze aan Hoogmartens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan degene die Hoogmartens aan de opdrachtgever diende te betalen.
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Hoogmartens kan daarenboven, indien zij het bewijs levert van een hogere door haar geleden schade, deze schade verhalen op de onderaannemer.
25.3. Hoogmartens heeft het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen zonder opgave van redenen, mits het nakomen van volgende regels:
− De onderaannemer heeft het recht op betaling van de waarde van de reeds conform de contractdocumenten uitgevoerde werken (werkuren en materiaal);
− De onderaannemer heeft het recht op een verbrekingsvergoeding van 10% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Artikel 26 – Contractuele wanprestatie
Wanneer de onderaannemer in gebreke blijft één of meerder bepalingen van het contract na te leven (waaronder onder andere begrepen de uitvoeringstermijn), heeft Hoogmartens het recht om naar eigen keuze :
- de onderaannemer in gebreke te stellen om binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de kennisgeving en voor eigen rekening de maatregelen te treffen die nodig zijn om de niet-naleving van de contractuele bepaling op afdoende en bevredigende wijze te verhelpen;
- van rechtswege vanaf datum van de schriftelijke ingebrekestelling, de niet-nageleefde contractuele bepaling door een derde te laten uitvoeren, op kosten en risico van de onderaannemer.
- van rechtswege vanaf de datum van de schriftelijke ingebrekestelling de onderaannemingsovereenkomst of een deel ervan te ontbinden. Elke contractuele tekortkoming is voldoende zwaarwichtig om tot onmiddellijke ontbinding over te gaan. Hoogmartens heeft, in elk geval van contractuele wanprestatie, recht op een forfaitaire vergoeding van 10% van de onderaannemingsprijs, onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding mits het bewijs van de geleden schade.
Artikel 27 – Partiële nietigheid
De gehele of partiële nietigheid van één of meer bedingen van onderhavige overeenkomst en/of de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde de ongeldige (delen van) bedingen te vervangen door andere, die de inhoud ervan zo veel mogelijk benaderen en zo goed mogelijk aansluiten bij de inhoud en geest van onderhavige overeenkomst.
Artikel 28 – Mededelingen
Alle schriftelijke mededelingen aan Hoogmartens zullen worden uitgevoerd door aangetekende brief, gewone brief met ontvangstbewijs, fax of e-mail en dit op volgend adres:
NV HOOGMARTENS WEGENBOUW, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
Tel: 089/81 02 30
Fax:089/85 76 80
e-mailadres: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx contactpersoon: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Artikel 29 – Vaststellingen bij spoedeisendheid
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht dringende vaststellingen moeten worden gedaan, meldt de ene partij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de contactpersoon van de andere partij, zoals bedoeld in artikel 5 en artikel 28 van deze algemene aannemingsvoorwaarden.
In de melding wordt kort het technisch probleem omschreven, de plaats van het probleem, alsook dat binnen uiterlijk 24 uur de nodige vaststellingen dienen te zijn gebeurd, waarbij vereist wordt dat elke partij bij deze vaststellingen aanwezig dient te zijn, al dan niet bijgestaan door een technisch en/of juridisch deskundige.
De vaststellingen gebeuren vervolgens op tegensprekelijke wijze op plaats en tijdstip zoals aangegeven, zelfs indien de ene of de andere partij in de praktijk niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is.
Het tegensprekelijk karakter van deze vaststellingen kan achteraf in rechte niet meer worden betwist.
Artikel 30 – Eigendom en risico overdracht
De eigendom van de geleverde materialen en installaties gaat over op het ogenblik deze verwerkt worden in het project.
Tot bij oplevering blijft het risico op het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de werken en materialen bij de onderaannemer.
Artikel 31 – Ernstige tekortkomingen
31.1. In geval Hoogmartens een ernstige tekortkoming vaststelt, heeft hij overeenkomstig artikel 26 hiervoor het recht om:
- hetzij de overeenkomst te ontbinden,
- hetzij de onderaannemer bij aangetekend schrijven of schrijven met ontvangstbewijs in gebreke te stellen om hieraan te verhelpen. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt binnen de acht (8) kalenderdagen na verzending van dit schrijven, heeft Hoogmartens tevens het recht de overeenkomst van rechtswege geheel of gedeeltelijk als beëindigd te beschouwen, ten laste en ten nadele van de onderaannemer, zonder dat de onderaannemer schadevergoeding kan eisen.
31.2. Alle sommen die op het ogenblik van ingebrekestelling nog zouden verschuldigd zijn aan onderaannemer in het kader van onderhavige overeenkomst zijn niet meer opeisbaar door de
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
onderaannemer en zullen worden aangezien als schadevergoeding voor Hoogmartens onverminderd het recht van Hoogmartens om daarnaast een bijkomende schadevergoeding te vorderen ten volledige vergoeding van de schade.
31.3. Vanaf de ontbinding resp. het verstrijken van voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen, heeft Hoogmartens het recht de onderaannemer de toegang tot de werf te ontzeggen en de werkzaamheden voort te zetten of te doen voortzetten door derde, op kosten en risico van de onderaannemer, onverminderd de rechten van Hoogmartens op andere schadevergoedingen en zonder andere verplichting dan een vorderingsstaat en een staat van evaluatie van de werken te doen opstellen. De toepassing van die maatregelen verleent de onderaannemer geen vrijstelling van eventuele vertragingsboetes.
31.4. Als ernstige tekortkomingen worden o.m. beschouwd:
- als de onderaannemer de werken 3 kalenderdagen na de contractueel voorziene aanvangsdatum niet heeft aangevat;
- als de onderaannemer zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de aannemer de werken gedurende meer dan 3 kalenderdagen in de loop van dezelfde maand onderbreekt of als hij de werf verlaat;
- als de onderaannemer de bepalingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers niet naleeft;
- als de onderaannemer, zijn werknemers of aangestelden de veiligheidsvoorschriften niet naleven;
- als de onderaannemer geen of onvoldoende verzekeringsdekking heeft en indien tijdens de periode van uitvoering van de overeenkomst zou blijken dat de verplicht gestelde verzekeringsdekking niet meer zou bestaan of zou verminderd zijn;
- als de onderaannemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de aannemingsovereenkomst aan een derde overdraagt of in onderaanneming door een derde laat uitvoeren;
- wanneer de onderaannemer niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsvereisten, standaarden of normen;
- wanneer de onderaannemer niet voldoet aan de vastgestelde werkplanning of er een achterstand op de normale ontwikkeling ontstaat van meer dan acht (8) kalenderdagen;
- in geval van zware fout of grof xxxxxxx in hoofde van de onderaannemer;
- in geval van vereffening, gerechtelijk akkoord, faillissement van de onderaannemer.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Artikel 32 – Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken
32.1. Indien Hoogmartens door de opdrachtgever of een derde wordt aangesproken voor zaken die verband houden met de werken die uitgevoerd zijn of dienen uitgevoerd te worden door de
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015
onderaannemer, zal de onderaannemer op eerste verzoek van Hoogmartens vrijwillig tussenkomen in dit geschil, en zulks ongeacht voor welke rechtbank of rechtsprekende instantie dit geschiedt.
De onderaannemer verbindt er zich toe alle nodige informatie, stukken en assistentie te verlenen met het oog op een vlotte beslechting van dit geschil.
32.2. In geval er bij de uitvoering van deze overeenkomst, tussen de onderaannemer en Hoogmartens een geschil van technische aard rijst, verbinden de partijen er zich toe zich te goeder trouw te beraden over een oplossing ervan.
In voorkomend geval kunnen zij beslissen dit geschil voor te leggen aan een gemeenschappelijk aangeduid deskundige of college van deskundigen wiens oordeel voor partijen alsdan bindend zal zijn. De kosten van zulke expertise zullen bij gelijke delen worden voorgeschoten en uiteindelijk ten laste gelegd worden van partij(en) en in de proportie, door de deskundige vastgelegd.
32.3. Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
Iedere onenigheid met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering, interpretatie of beëindiging van onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Hoogmartens haar zetel gevestigd heeft.
32.3. Gelieve de overeenkomst, met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden en de toepasselijke documenten, voor akkoord geparafeerd op iedere bladzijde en ondertekend aan ons over te maken binnen de 8 kalenderdagen.
Bij ontstentenis ervan aanvaardt de onderaannemer integraal de contractuele bepalingen door de aanvaarding resp. uitvoering van de opdracht.