Bestek
STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD
Bestek
Voorwerp van de opdracht: Meerjarencontract voor het leveren van borstels in diverse
maten voor veegmachines, onkruidborstelmachines en sneeuw-uitrusting ten behoeve van stads- en buurtonderhoud.
BESTEKNUMMER PO/2010 /VC/1080 OF
Prijs bestek EUR
Totaal:…14,00 EUR
GUNNINGSWIJZE
De opdracht wordt gegund bij algemene offerteaanvraag
BIJZONDERE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN
De offertes dienen bezorgd vóór: maandag 26 juli 2010 te 12:00 uur,
Op het aanbestedingsbureau:
1. verzending per post: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst aanbestedingen, Xxxxx Xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.
2. persoonlijke afgifte: balie van het Bell-gebouw, t.a.v. de dienst aanbestedingen, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Op bovenvermelde datum en uur zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de inschrijvingen op de volgende locatie: Vergaderzaal T0213, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx (aanmelden aan de balie).
BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Wat betreft het indienen of inzendingen en openen van uw offerte:
Aanbestedingsbureau, patrimoniumonderhoud, aanbestedingen, tel.00 000 00 00
Wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de aanbesteding: Xxx Xxxxx, patrimoniumonderhoud voertuigencentrum, bestuurscoördinator, tel. 00 000 00 00
Wat betreft technische inlichtingen (het concept, het programma, de opvolging van het project, e.d.): Xxxxx Xxxx, patrimoniumonderhoud voertuigencentrum, deskundige automechanica, tel. 00 000 00 00
HOOFDSTUK I : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
1. Voorwerp van de opdracht
Het afsluiten van een raamcontract voor het leveren van ca 500 borstels/jaar voor bestaande veegmachines en aanverwante machines, gedurende maximaal 4 jaar.
Bij het einde van elk dienstjaar zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode van 12 maanden, tenzij één van de partijen door middel van een aangetekende brief op de post besteld en te verzenden aan de andere partij, 3 maanden voor het verstrijken van het contractueel jaar, haar inzicht heeft te kennen gegeven de overeenkomst niet te verlengen.
Door de evolutie in het marktaanbod kunnen de standaard aangeboden producten vervangen worden door evenwaardige producten die de inschrijver in zijn gamma ter beschikking heeft. De vervanging kan slechts gebeuren nadat dit voorstel werd voorgelegd aan het voertuigencentrum en door deze dienst akkoord werd verleend.
Er zijn geen alternatieve uitvoeringen toegestaan.
2. Wetgeving
Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van:
• de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch staatsblad van 22 januari 1994), aangevuld met "errata" (Belgisch staatsblad 25 februari 1997);
• het koninklijk besluit van 8 januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken
(Belgisch staatsblad van 26 januari 1996), aangevuld met "errata" (Belgisch staatsblad 25 februari 1997), gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 november 1998 (Belgisch staatsblad 13 november 1998), het koninklijk besluit van 25 maart 1999 (Belgisch staatsblad 29 april
1999 en 25 augustus 1999), het ministerieel besluit van 4 december 2001 (Belgisch
staatsblad van 19 december 2001);
• het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en bijlage, houdende de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (Belgisch staatsblad van 18 oktober 1996) gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 oktober 1998 (Belgisch staatsblad 27 oktober 1998), het koninklijk besluit van 15 februari 1999 (Belgisch staatsblad van 19 mei 1999), het koninklijk besluit van 20 juli 2000 (Belgisch staatsblad van 30 augustus 2000) en het koninklijk besluit van 4 juli 2001 (Belgisch staatsblad van 10 juli 2001);
Ingeval van tegenspraak is, wat de administratieve bepalingen betreft, de orde van voorrang als volgt:
a) de wet van 24/12/1993, het koninklijk besluit van 8/1/1996 en het koninklijk besluit van 26/9/1996 tot bepaling van de uitvoeringsregels;
b) het bijzonder bestek;
c) de bijlage bij het koninklijk besluit van 26/9/1996.
Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan in onderhavig bestek wordt afgeweken: art.5., 6, 9, 15§2, 52 en 63.
3. Gunningswijze
Algemene offerte-aanvraag
de opdracht wordt toevertrouwd aan de inschrijver welke voldoet aan de gunningscriteria (100 punten):
- prijs voor aankoop: 40
- kwaliteit fabricage: 35
- materiaaleisen: 15
- milieu aspecten: 10
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Uit de offerte moet blijken dat de inschrijver initiatieven neemt inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Voor de stad Antwerpen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke doelstelling. Zij wenst de principes van MVO niet alleen verder te introduceren in haar eigen werking, maar wenst zij ook een beroep te doen op haar leveranciers om deze in te bedden in de opdrachten die zij voor de stad uitvoeren.
• Welke milieuontlastende maatregelen worden genomen? Beschrijf welke producten, verpakkingen, transport, technieken … worden aangewend bij de uitvoering van de opdracht? Beschrijf tevens op welke manier u in deze opdracht werk maakt van afvalbeleid, een veilige en gezonde werkplek, milieuzorg- of milieumanagementsystemen…
• Welke sociale maatregelen werden genomen? Hoe maakt de onderneming in deze opdracht werk van een actief diversiteitsbeleid, inschakeling van werkzoekenden uit de kansengroepen op de arbeidsmarkt, medewerkersbetrokkenheid, samenwerking met de sociale economie…
• De maatregelen moeten controleerbaar zijn.
Niet-exclusiviteit
Met deze opdracht verwerft een leverancier niet het exclusieve recht om tijdens de looptijd van de overeenkomst leveringen - zoals omschreven in de overeenkomst - aan de stad Antwerpen te doen.
Artikel 4. Prijsopgave
De inschrijver stuurt een catalogus met prijslijst mee bij de inschrijving met nettoprijzen op te geven in euro.
De prijzen in Euro mogen in voorkomend geval, tot vier cijfers na de komma worden gepreciseerd.
In de inventaris vermeldt de inschrijver de voorgestelde korting.
Alle verschuldigde taksen, rechten en kosten moeten in de offerteprijs begrepen zijn met uitzondering van de BTW. Hiervoor moet duidelijk het ten honderd in de offerte worden opgegeven.
A. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8/1/1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN
Prijsonderzoek
De inschrijver is verplicht – indien het bestuur hierom verzoekt – voor de gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken om de aangeboden prijzen te onderzoeken.
RSZ-attest
De bijzondere aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de artikelen 90, 93, 94 en 95 van het koninklijk besluit van 8/1/1996, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 en inzonderheid artikel 17 bis. Hij wordt eraan herinnerd dat het niet bij de offerte voegen van het in art. 43 bis vereiste attest van de RSZ, dat zijn toestand ten opzichte van deze dienst aangeeft, de nietigheid van offerte voor gevolg kan hebben.
Het originele attest, afgeleverd door de RSZ, voorzien van de droogstempel van deze dienst, dient te worden voorgelegd en niet een fotokopie van dit document.
Voor de inschrijvers van vreemde nationaliteit is artikel 43 bis §2 van toepassing.
De Offerte
3.1. Begripsomschrijving
Onder het begrip ‘offerte’ wordt begrepen :
- het inschrijvingsbiljet
- de vragenlijst voor de volledig besteksconforme offerte
- de inventaris voor de volledig besteksconforme offerte
- de door de inschrijver toe te voegen documenten
3.2. De opmaak
De bijzondere aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de artikelen 90, 93, 94 en 95 van het koninklijk besluit van 8/1/1996.
De inschrijver maakt zijn offerte op en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is.
De beschrijving van de technische specificaties in de offerte moet worden opgemaakt zoals de technische bepalingen, per artikel en met dezelfde nummering. Het is onnodig het artikel te herhalen, wel dient aan de hand van technische karakteristieken van het materieel iedere vereiste met nauwkeurige specifieke gegevens beantwoord te worden.
De documenten moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
3.3. Indienen van de offertes
Bij het indienen van een offerte, zijn er een aantal wettelijke voorschriften die STRIKT moeten opgevolgd worden!
De offerte moet in een definitief gesloten omslag zitten.
Een offerte kan persoonlijk ingediend worden (al dan niet op de zitting) of opgestuurd per post.
A. Persoonlijk afgifte
De offerte wordt onder definitief gesloten omslag afgegeven aan de voorzitter; dit vóór de opening van de zitting waarop de aanneming geagendeerd is; zoniet beschouwen wij uw offerte als laattijdig. Uiteraard kan een offerte ook geruime tijd voor de dag van de zitting ingediend worden.
De envelop, waarop duidelijk ‘OFFERTE’ staat aangegeven, vermeldt de datum en het uur van de openingszitting alsook de benaming en het nummer van het bestek. Desgevallend wordt aangeduid op welk percelen / welke percelen de offerte betrekking heeft.
OFFERTE
Openingszitting op Xx/xx/20xx om xx uur Bestek XX/XXX/XXXX/XXXX
Perceel x
B. Verzending per post
Bij een offerte die per post (al dan niet aangetekend) wordt overgemaakt, moet deze in TWEE enveloppen worden gestoken.
Het verdient aanbeveling om de offerte per aangetekende post minimum 4 kalenderdagen voor de dag van de opening der offertes te versturen.
Buitenste envelop
Naast de adresgegevens van de aanbestedende overheid, wordt duidelijk de vermelding ‘OFFERTE’ aangegeven.
OFFERTE
College van Burgemeester en Schepenen
T.a.v. Dienst Aanbestedingen Xxxxx Xxxxx 0
0000 Xxxxxxxxx
Binnenste envelop
Deze envelop, waarop duidelijk ‘OFFERTE’ staat aangegeven, vermeldt de datum en het uur van de openingszitting alsook de benaming en het nummer van het bestek. Desgevallend wordt aangeduid op welk percelen / welke percelen de offerte betrekking heeft.
OFFERTE
Openingszitting op Xx/xx/20xx om xx uur Bestek XX/XXX/XXXX/XXXX
Perceel x
C. Laattijdige offerte
Een offerte die te laat toekomt wordt enkel in aanmerking genomen als:
- Het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing; en
- De offerte bij de post als aangetekende zending is afgegeven uiterlijk 4 kalenderdagen voor de dag van de opening van de offertes.
Opgelet!
Sinds de verhuis van alle backoffice diensten naar 'Den Bell' maakt de stad Antwerpen een onderscheid tussen een postadres en een contactadres. Concreet betekent dit het volgende:
- Offerte wordt per post opgestuurd: postadres: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst aanbestedingen, Xxxxx Xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.
- Offerte wordt persoonlijk aangeboden: contactadres: Balie van het Bell-gebouw, t.a.v. dienst aanbestedingen, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.
Aan de balie wordt u verder geholpen. Vertrek tijdig want ook hier geldt de regelgeving rond laattijdige offertes zoals hierboven vermeld!
3.4. Bij de offerte te voegen bescheiden zie hoofdstukken I en II
1. een behoorlijk ingevulde, gedag- en ondertekende inventaris met opgave van de eenheidsprijzen waarop hij gesteund is
2. een behoorlijk ingevulde vragenlijst met opgave van de technische specificaties
3. volledige beschrijving van de aangeboden leveringen en hun werking, met duidelijke specificaties - bij voorkeur met schema’s, alsmede met een detailopgave van de in het werk te stellen onderdelen;
4. de nodige brochures met foto’s en/of tekeningen op voldoende grote schaal;
5. RSZ-attest (zie supra : hoofdstuk 1.B.3)
6. een document waaruit blijkt dat de persoon die de offertedocumenten ondertekent, bevoegd is om de inschrijver te verbinden tegenover de stad
3.5. Taalgebruik
De offerte en de aanvullende bescheiden, o.a. het attest betreffende de RSZ (Rijksdienst voor sociale zekerheid), moeten in het Nederlands zijn opgesteld. De attesten en/of certificaten mogen evenwel zijn opgesteld in een vreemde taal, voorzien van een Nederlandse vertaling.
AANDACHT: worden als ongeldig beschouwd, de offertes welke niet op de voorgeschreven wijze worden neergelegd.
4. Gestanddoeningstermijn
Bij toepassing van artikel 116 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 blijven de inschrijvers door hun offerte, eventueel verbeterd door het bestuur, gebonden gedurende een termijn van 180 (honderdtachtig) kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes.
B. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (de artikelnummering stemt overeen met deze van de bijlage - houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten - bij het K.B. van 26 september 1996 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten)
Art. 1. Controle en toezicht op de uitvoering
Deze aanneming geschiedt voor rekening van de stad Antwerpen. De leiding berust bij het bedrijf patrimoniumonderhoud, afdeling voertuigencentrum, de xxxx Xxx Xxxxx, verder leidend ambtenaar genoemd.
Art. 5. Borgtocht
Er is geen borgtocht vereist.
Art. 10 §1 Onderaannemers
De aannemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden.
De aanbestedende overheid mag evenwel eisen dat de onderaannemers voldoen aan de wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. In elk geval blijft alleen de aannemer, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid.
Art. 12 Keuringen
De keuring van het te leveren materieel zal als volgt geschieden:
a) voorafgaande keuring bij de fabrikant
b) keuring bij aflevering op zichtbare gebreken bij de ingebruikstelling
c) uitgebreide controle na de ingebruikname op werkmogelijkheden, capaciteiten en karakteristieken
De aannemer dient hiertoe bij de leidend ambtenaar een schriftelijk verzoek in tot keuring. De keuringskosten vallen volledig ten laste van de aannemer en dienen in de aannemingssom begrepen.
Demonstratie
Het bestuur behoudt zich het recht voor proeven te doen uitvoeren met het aangeboden materieel alvorens tot de gunning, zulks om na te gaan of de aangeboden voertuigen wel degelijk het werk efficiënt uitvoert (minstens evenwaardig met bestaande materieel). Deze proeven geschieden op kosten en risico van de betrokken inschrijver en op dag, plaats en uur door het bestuur aangeduid.
De inschrijver is gehouden, OP STRAF VAN UITSLUITING, gevolg te geven aan het verzoek tot het houden van proeven en zulks binnen een termijn van twee weken, te rekenen van de dagtekening van dit verzoek.
Art. 13. Prijsherziening
De eventuele schommelingen van de prijzen van de grondstoffen, de lonen, de sociale lasten, de verzekeringspremies en de wisselkoersen, kunnen eenmaal per jaar aanleiding tot herziening van de offerteprijs. Het eerste besteljaar worden de prijzen niet herzien.
De hoger vermelde vermeerderingen zijn slechts toegestaan na staving met de nodige officiële documenten en enkel volgens onderstaande prijsherzieningsformule.
P1 = (0,2 + 0,45(S1 / S0 ) + 0,35(C1 / C0 ))P0
Waarin:
P0 = aannemingsprijs;
P1 = geactualiseerde prijs;
S0 = laatst gekende waarde van de loonkost zoals vermeld in Agoria, bij aanneming; S1 = laatst gekende waarde van de loonkost zoals vermeld in Agoria, bij actualisering;
C0 = laatst gekende waarde van de afzetprijsindex (NACE 3291 : vervaardiging van borstelwaren) zoals vermeld in Ecodata, gegevensbank van het federale ministerie van economie, bij aanneming;
C1 = laatst gekende waarde van de afzetprijsindex (NACE 3291 : vervaardiging van borstelwaren) zoals vermeld in Ecodata, gegevensbank van het federale ministerie van economie , bij actualisering;
0,2 = vaste som van 20% die niet wordt geïndexeerd.
Art. 14. Intellectuele rechten
De aannemer zal, voor zover noodzakelijk door de voorwaarden van dit bestek, alle kosten voor zich nemen die verbonden zijn aan een octrooi of octrooilicentie evenals aan alle intellectuele eigendomsrechten.
Art. 15. §2. Betaling van de levering
De betaling van de levering gebeurt binnen de 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover het bestuur tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere eventueel vereiste documenten.
Deze factuur geldt als schuldvordering. De leverancier moet zijn factuur, met vermelding van het nummer van de gunningsbrief, de betrokken bedrijfseenheid en het nummer van het bestek, rechtstreeks overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijf financiën, Xxxxx Xxxxx 0 xx 0000 Xxxxxxxxx.
Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten.
Het bestuur kan met een snelprocedure ook betaling binnen de 30 kalenderdagen realiseren voor deze leverancier die een extra korting toestaat voor snelle betaling (vrijblijvend voor het bestuur).
De inschrijving zal in zijn offerte vermelden welke extra korting in % uitgedrukt hij verleent bij contante betaling (binnen de 30 dagen).
Voor dit bedrag zal een kredietnota worden opgestuurd.
Art. 17. Boeten
Boeten wegens laattijdige uitvoering
Het louter verstrijken van de leveringstermijn stelt de leverancier in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht.
De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rata van 0,07 percent per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de goederen waarvan de levering met dezelfde vertraging gebeurde.
Teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering
Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van de toegepaste boeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop de boeten werden ingehouden.
De datum van de aantekening bij de post heeft bewijskracht voor de datum van het verzoekschrift.
Art. 18. Rechtskeuze – Bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is toepasselijk.
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Art. 19.§2. Waarborgtermijn
De waarborgtermijn bedraagt minstens 60 veeguren.
De opleveringskosten moeten door de aannemer in de prijs van de levering worden begrepen. De waarborgtermijn wordt verlengd met de tijd gedurende dewelke het materieel niet 100% kan gebruikt worden ten gevolge van tekorten aan het geleverde waarvoor ons bestuur beroep doet op de waarborg van de leverancier.
Op alle in waarborg vervangen producten wordt een nieuwe gelijklopende waarborgtermijn toegepast.
De aannemer zal van iedere beschadiging of buitendienststelling per fax door ons bestuur worden verwittigd zodat deze zo snel mogelijk de nodige vaststellingen kan doen of laten doen opdat de tekorten met spoed zouden worden verholpen.
Art. 20. Middelen van optreden
Zie art. 17
Maatregelen van ambtswege
De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn:
1) het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft het bestuur van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding;
2) de uitvoering in eigen beheer van het geheel of een deel van de niet-uitgevoerde opdracht;
3) het sluiten van één of meerdere overeenkomsten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht
De maatregelen onder 2° en 3° worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven aannemer.
De beslissing van het bestuur om tot maatregelen van ambtswege over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief aan de in gebreke gebleven aannemer of aan zijn afgevaardigde bekendgemaakt.
Art. 43. Uitsluitingsgronden
“Door een offerte in te dienen voor deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken:
1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen;
2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen;
3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW);
4) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast;
5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan;
6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.”
“7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor:
a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek
b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek
c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002
d) xxxxxxxxx xxx xxxx
Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn.
De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht.
Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden.”
Art. 49. Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen
De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de levering wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde.
In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend:
1° de kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren;
2° de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van levering;
3° de kosten voor documentatie: de keuringen, attesten , opleidingen;
4° het monteren en het bedrijfsklaar maken volgens de onderrichtingen van het bestuur; 5° alle verschuldigde taxen, verzekeringen, rechten, nodig om de opdracht tot een goed
einde te brengen
Art. 52 §3 Leveringstermijn
De leveringstermijn dient door de inschrijver in zijn offerte te worden opgegeven. Wordt zulks verwaarloosd dan wordt aangenomen dat deze termijn 5 werkdagen bedraagt voor dringende en 10 werkdagen voor normale bestellingen. De eventuele verminderingen van de wekelijkse arbeidsduur, bepaald in de collectieve overeenkomsten, geven geen aanleiding tot verlenging van de leveringstermijn.
Art. 53 Keuring
De gevraagde proeven en controles voor keuring van de levering mogen gedaan worden in de werkhuizen en/of laboratoria van de fabrikant in het bijzijn van een afgevaardigde van het bestuur.
Deze keuring omvat volgende elementen:
- uitwendige controle
- functionele keuring
- rijproef met controle van de gestelde eisen
Alle door het bestuur noodzakelijke geachte controlemiddelen worden door de aannemer gratis ter beschikking gesteld alsmede de nodige mankracht.
De leidend ambtenaar heeft voor keuring te allen tijde vrije toegang tot die productieruimtes welke hij nodig acht te moeten inspecteren teneinde de kwaliteit van de productie te kunnen nagaan.
In geval van betwisting omtrent de vaststellingen van het bestuur heeft ieder van de partijen het recht om tegenproeven te laten uitvoeren of een expertise te verrichten.
Is het resultaat van de tegenproeven of de expertise niet ondubbelzinnig en voor alle aspecten in het voordeel van de aannemer dan zal het bestuur alle middelen van optreden kunnen aanwenden bij het ingebrekestellen van de aannemer.
Art. 55 §1 Plaats van levering
De levering dient te gebeuren, volledig in orde met alle wettelijke bepalingen op volgende locaties van het voertuigencentrum van de stad Antwerpen :
- servicestation Berchem, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx
- voertuigencentrum, Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
- servicestation Borgerhout, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx
- servicestation Merksem, Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
- servicestation Wilrijk, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx
De geleverde producten zullen bij levering worden nagekeken op zichtbare gebreken en zo zij voldoen aan alle gestelde eisen voor levering worden aanvaard (einde van de leveringstermijn).
De aannemer zal minstens 2 werkdagen per week de leveringen verrichten van 8 tot 15u. Alle kosten voor levering vallen ten laste ten laste van de aannemer.
Art. 61. Volledige voorlopige oplevering op de plaats van levering
§3. Het bestuur heeft het recht de gebruikte producten af te keuren indien deze niet aan de gestelde eisen voldoen en tevens op de werkplaats, in de werkhuizen en overal elders waar gedeelten, nodig tot de opdracht, worden gemaakt te onderzoeken of dit product wordt verwerkt zoals de lastvoorwaarden het bepalen.
Art. 63. Verplichting van de leveranciers
A. waarborg
De aannemer zal binnen de 48u na schriftelijk verzoek van het bestuur alle werken aanvatten die nodig zijn om zijn waarborgverplichtingen na te komen en deze zonder onderbreking en op de kortst mogelijke termijn voleinden.
Indien de aannemer zelf de fabrikant niet is van het geleverde materieel (bv. De invoerder) zal hij voor wat de waarborg, dienst naverkoop enz. betreft een attest voegen bij zijn offerte waarin de fabrikant in onvoorziene omstandigheden alle verplichtingen van de aannemer zonder meerkosten overneemt.
De aannemer zal in zijn offerte een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving geven van de voorwaarden van de waarborg. In elk geval zijn in de waarborg begrepen:
- alle loon- en verplaatsingskosten van zijn personeel dat wordt ingezet voor herstelling binnen de waarborg
- alle benodigde onderdelen of wisselstukken en verbruiksmaterialen die worden aangewend om de herstelling goed uit te voeren
De gestelde waarborgperiode wordt van ambtswege verlengd met de totale periode van onbeschikbaarheid van het materiaal om technische redenen eigen aan het tekort tijdens de waarborgperiode (bv. herstelling in de fabriek).
HOOFDSTUK II: VEILIGHEID EN HYGIËNE
A. ALGEMENE EISEN INZAKE VEILIGHEID EN HYGIËNE
De inschrijver verbindt zich door zijn inschrijving tot naleving van:
• de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;
• de aanvullende voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetgeving en reglementering opgelegd maar onontbeerlijk om het objectief van het voorkomingsbeleid te realiseren;
• de aanvullende eisen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd door een preventie-adviseur of door de arbeidsgeneesheer.
De arbeidsmiddelen dienen van een degelijke kwaliteit en stabiel te zijn zodat een langdurige dienst wordt gewaarborgd.
Zij moeten verder eenvoudig en handig van bediening zijn, didactisch uitgerust, zodat ze zeer geschikt zijn voor schoolopleiding.
De afstellingen moeten gemakkelijk en praktisch kunnen plaatsvinden.
De inschrijver dient gedetailleerd op te geven welke beveiligingen hij voorzien heeft.
Al de taalinstructies en mededelingen op de machine moeten in het Nederlands aangebracht zijn.
Indien van toepassing moeten de machines, installaties en toestellen, alleszins voldoen aan de volgende veiligheids- en gezondheidseisen:
• het K.B. van 12 augustus 1993 (B.S. 28.9.1993) betreffende de minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk, Titel VI, "Arbeidsmiddelen");
• het K.B. van 5 mei 1995 (B.S. 31.5.1995) tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de Lidstaten betreffende machines;
• het K.B. van 23 maart 1977 (B.S. 31.3.1977) tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden en de Ministeriële uitvoeringsbesluiten genomen in toepassing van dit K.B.
De leverancier wordt verplicht bij de levering een attest te geven waarin de naleving van de geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne wordt verantwoord.
Voor de machines die in overeenstemming moeten zijn met de EEG-richtlijn machines geeft de fabrikant op welke certificeringsprocedure hij heeft gevolgd met verwijzing naar toegepaste normen en eventuele aangemelde instanties (zie document).
B. SPECIFIEKE EISEN
De arbeidsmiddelen moeten tevens voorzien zijn van de specifieke beveiligingen vermeld in dit bestek.
In de aannemingsprijs dient het ter beschikking stellen van een technieker om het arbeidsmiddel bedrijfsklaar af te leveren en om de nodige uitleg te verstrekken aan de bevoegde personeelsleden van het stadsbestuur begrepen te zijn.
HOOFDSTUK III : TECHNISCHE BEPALINGEN
Art. 1. Beschrijving
De offerte moet worden opgemaakt zoals de technische beschrijving, per artikel en met dezelfde nummering. Het is onnodig het artikel te herhalen, wel dient aan de hand van technische karakteristieken van het materieel iedere vereiste met nauwkeurige specifieke gegevens beantwoord. Een uitgebreide vragenlijst wordt niet voorzien.
Art. 2. Algemeenheden
Al de aangeboden materialen moeten volledig nieuw zijn en behoren tot het laatste op de markt gebrachte model. Zij dienen te beantwoorden aan alle technische eisen gesteld door de EEG en/of door de Belgische wetgeving van toepassing op deze producten en verschenen of bekend gemaakt tot 10 dagen voor het openen van de biedingen.
Art. 3. Documenten
1. Bij de inschrijving te voegen zijn:
1. foto’s ( tekeningen ) met opgave van alle kenmerken;
2. een volledige beschrijving van het fabricatieprocédé ( ISO 9000 goedkeuring );
3. een nauwkeurige omschrijving van de voorwaarden van de “uurwaarborg”
opgelet: Indien de inschrijver zelf geen monteerder is van het geleverde materieel zal hij, voor wat betreft de waarborg, de dienst naverkoop en alle andere verplichtingen van de leverancier na de oplevering, een schrijven bijvoegen van de fabrikant waarin deze in onvoorziene omstandigheden alle verplichtingen van de inschrijver overneemt;
4. ruime referenties bij vergelijkbare veegdiensten gedurende laatste 3 jaar in de Benelux
Alle bescheiden dienen in het Nederlands opgesteld te zijn en indien zulks niet mogelijk is, dient een behoorlijke Nederlandse vertaling bijgevoegd. Zulks is ook het geval wat de plans of brochures betreft.
Art. 4. Levering.
4.1. Controle.
Nazicht van het geleverde materieel vindt in hoofdzaak plaats in het servicestation Berchem, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0000 Xxxxxxx.
Volgende locaties zijn ook mogelijk :
- voertuigencentrum, Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
- servicestation Borgerhout, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx
- servicestation Merksem, Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
- servicestation Wilrijk, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx
4.2. Eigenlijke levering.
Het materieel dient in regel te worden afgeleverd in het servicestation Berchem, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0000 Xxxxxxx.
Volgende locaties zijn ook mogelijk :
- voertuigencentrum, Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
- servicestation Borgerhout, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx
- servicestation Merksem, Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
- servicestation Wilrijk, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx
Art. 5. Waarborg.
De waarborg dekt de gehele levering: zie technische beschrijving. Ingeval een gebrek ontdekt wordt in of aan gelijk welk onderdeel (of onderdelen) of bij vermoedelijk defecte onderdelen, verbindt de aannemer er zich toe deze onderdelen binnen de 48 uur aan een onderzoek te onderwerpen. Zo uit dit onderzoek enig gebrek, te wijten aan een slechte grondstof of aan een constructiefout, blijkt, zal de aannemer het defecte onderdeel of onderdelen herstellen ofwel nieuwe onderdelen leveren en monteren binnen de 5 werkdagen.
De aannemer zal bij zijn inschrijving een document voegen dat aantoont dat hij verzekerd is tegen de gevolgen van mogelijke fabricatiefouten. Deze polis zal schade aan derden dekken van 1 000 000 EUR.
Het uitnemen, het verwisselen of herplaatsen van een defect erkende borstel, geschiedt op kosten en risico van de aannemer en zal met zorg uitgevoerd worden. Ook de eventuele verzendingskosten en/of verplaatsingskosten vallen ten laste van de aannemer.
Alle herstellingen en/of vervangingen, tijdens de waarborgtermijn opgelegd, dienen uitgevoerd binnen de vijf dagen nà de dagtekening van de brief waarin zulks ter kennis van de aannemer werd gebracht.
Antwerpen,
Opgemaakt Voorgedragen
Xxx Xxxxx X. Xxxxxxxx
bestuurscoördinator bedrijfsdirecteur
TECHNISCHE EISEN PRODUCTEN
Beschrijving.
Dient te gebeuren zoals in onderstaande artikels wordt vermeld en is punt per punt te volgen, zoals in voorafgaande opmerkingen werd gesteld, zowel voor de aannemer als voor zijn onderaannemers.
Gebruik het bijgevoegde invulformulier.
Biedingen die niet aan deze eis voldoen kunnen worden geweerd.
1. Algemeen
Onderhavige aanneming heeft als eerste doel: het leveren van veegborstels in diverse toepassingen en in diverse maten. De voorgestelde prijzen blijven vast gedurende 12 maanden (verlenging mogelijk) vanaf inschrijving. De 500 borstels worden geleverd in diverse courante afmetingen en dekken de behoeften van de stad voor een termijn van ongeveer één jaar. Deze hoeveelheid kan door het bestuur verhoogd of verlaagd worden met maximum 20% zonder dat hierdoor voor de leverancier enig recht op schadevergoeding of prijswijziging ontstaat.
De fabrikant zal flexibel moeten inspelen op wijzigingen in het veegmachinebestand. Kwaliteitswaarborg ISO 9000.
1. Werkwijze
Minstens tweemaal per maand zal de leverancier het servicestation Berchem, Uitbreidingstraat 260 te 0000 Xxxxxxx bezoeken om afgesleten borstels op te halen en nieuwe af te leveren zodat de stock in onze magazijnen minimaal is (bestelling op afroep of ter aanvulling van de voorraad). Dringende bestellingen zullen prioriteit krijgen en binnen de 5 werkdagen afgewerkt worden. De normale leveringstermijn zal niet meer dan 10 werkdagen bedragen.
2. Technische bepalingen
- borstels vervaardigd volgens bijgevoegde specificaties voor de bestaande veegmachines
- staalkwaliteit: volgens DIN en EN 100-16
- staalkwaliteit: hoog C-gehalte + certificaat opgave gewicht van borstelhaar
- trekvastheid 1500 N/mm – staal 37, ook voor bouten en moeren
- kunststofplaten: gebruikt als borstelplaat voorzien van een kamer zodat de gestoken bundels staaldraad niet hoger komen dan de bovenzijde van de kunststofplaat
Lijst van de veegmachines + type borstels:
Schorling Opfifant
a) gootborstel:
- kunststof bovenplaat 30 mm - Ǿ 400
- 4 kransen bladstaal 3,5 mm breed - lengte 250 mm - netto haargewicht ca 14,5 kg
- 166 gaten - 17 tappen per gat - 3 bouten N10 - steekinkel 283 mm
b) onkruidborstel:
- kunststof bovenplaat 30 mm - Ǿ 400 – 3 bouten:
- 76 bundels staaldraad 2,8 x 0,8 in 2 kransen
- min 30 draden per bundel met haarlengte van 220 mm
- borsteldiameter Ø590
- alle staaldraden napersen afgelast aan de kopkant
c) middenborstel:
- in 2 delen – 750 mm in 350 mm
- voorzien van WAVE ringen polypropyleen 1,6 mm draad gegolfd
- asgat 47 mm vierkant
d) middenborstel:
- in 2 delen – 750 mm in 340 mm
- voorzien van WAVE ringen polypropyleen 1,6 mm draad gegolfd
- asgat 47 mm vierkant
Schmidt SK650
a) gootborstel:
- kunststof bovenplaat 30 mm - Ǿ 450 mm – 4 bouten – steekinkel 300mm
- 4 kransen bladstaal borstelhaar 3,5 mm - lengte 240 mm
- verdeeld in 15 stoppen per gat en in totaal ca 200 gaten
- netto gewicht staaldraad ca 14 kg
b) middenborstel (borstelring):
- Ǿ 400 met stalen binnenring Ø 128
- Polypropyleedraad 1,5 mm gegolfd + netto 300 gr/ring
- stalen ? per Ø5 x 100 – breedte borstelring 15 mm
c) volgborstel (borstelring):
- zuig Ø 300 vingers met stalen binnering 76mm
- polypropyleendraad 1,5 mm gegolfd – netto 130gr/ring
- voorzien van een stalen neemeempen Ø 5 - 8 mm lengte
- breedte borstelring 15 mm
d) middenborstel (borstelring):
- Ǿ 600 met stalen binnenring Ø 176
- Polypropyleendraad 1,5 mm gegolfd + netto 300 gr/ring
- breedte borstelring 15 mm
Johnston 500
a) gootborstel:
- kunststof bovenplaat Ǿ 300 mm
- 3 rijen van 15 toppen bladstaal 3,5mm breedte – lengte 250 mm
- netto staaldraad gewicht: ca 12 kg
- borsteldiameter Ø 500 aan de grond
b) borstelring
- 128 x 380x x50
- vulmateriaal : kunststof
c) borstelring gestanst
- 76 x 360 x 50 mm
- vulmateriaal : kunststof
Sabo/Multicar
a) onkruidborstel:
- stalen bovenplaat Ø 500 – 6 mm dikte met 8 gaten op steekcirkel 235
- voorzien van 44 gedraaide staaldraadplukken – haarlengte 280 mm met gevulkaniseerde kunststofmantel – dubbel geperst
- borsteldiameter 800 mm
b) onkruidborstel:
- stalen bovenplaat Ø 450 mm rond
- vulmateriaal : gebundeld bladstaal
- 34 + 28 bundels
MFH 2500
gootborstel:
- kunststof bovenplaat Ø 490 met binnenkamer – 166 gaten – 4 bouten M10 – steekcirkel 300
- 3 kransen bladstaal 2,8mm – lengte 220
- 17 toppen per gat
- borsteldiameter 750 mm
Tenant A60 / A80 gootborstel
- bovenplaat Ø 610 mm
- borsteldiameter 825 mm
- vulmateriaal : 2 lagen staaldraad, 2 lagen kunststof
Tenant A80 borstel vooraan
- kunstplaat Ø 450 mm – 4 bouten - gevuld met bladstaal
- 4 rijen van 14 stalen draden van 2 mm dikte
Beam onkruidborstel
- kunststof bovenplaat Ø 450 – 25mm dikte – 4 bouten M10 – steekcirkel 300
- 2 kransen bladstaal 2,8 x 0,8 mm, lengte 230 mm
- 31 sprieten per bundel – 62 bundels per borstel
- iedere bundel met kunststof slang ter versteviging
- alle staaldraden afgelast aan de kopkant
- borsteldoormeter ca 700 aan grond
MUG machine
- Onkruidborstel metalen plaat 360 mm.
- 8 staalkabelplukken met kunststof slang
- haarlengte 260 mm.
Holder machine
- Borstelring 128 x 500 mm.
- blauwe kunststof haren 2,3 mm.
Egholm onkruidborstel
- Kunststof plaat rond 400 mm. x asgat 210 mm.
- Borsteldiameter: 700 mm.
- Totale hoogte 240 mm.
- 2 rijen bladstaal 3,2 en 1 rij gebundeld bladstaal
- 3 gaten op stc 310 mm.
Grasopraper
- kunststof lat 1800 x 75/45 x 30 mm.
- totale hoogte 150 mm.
- kunststof 1,8 mm.
- "trapeziummodel"
Onkruidborstel
- kunststof plaat 300 x 80 x 30 mm.
- Totale hoogte 265 mm.
- Gebundeld bladstaal 2,8 x 0,80 mm.
- 3 bouten M10 op stc 162 mm.
Scarab voorborstel
- Houten plaat rond 320 x 100 x 21 mm.
- Totale hoogte 250 mm.
- Borsteldiameter: 600 mm.
- Bladstaal 3,3 x 0,60 mm. - 4 kransen - 12 haren per gat
- 4 bouten M8 x 50 x stc 282 mm.
Scarab zijborstel
- Houten plaat rond 400 x 100 x 24 mm.
- Totale hoogte 260 mm.
- Borsteldiameter 580 mm.
- Bladstaal 3,3 x 0,60 mm. - 3 kransen - 14 haren per gat
- 3 bouten M10 x 50 op 240/240/260 mm.
Sneeuwborstel voor op werktuigdrager Boki Mobil
- Ringen van 178 x 600 mm
- Materiaal in kunststof
Offerte
Voorwerp van de opdracht:
Raamcontract voor het leveren van veegborstels in diverse maten voor veegmachines ten behoeve van stads- en buurtonderhoud
Besteknummer PO/2010/VC/1080
Ofwel (1) DE ONDERGETEKENDE
□
□
□
□
□
□
□ tel
□
□ fax
Naam en voornamen Hoedanigheid / beroep
Nationaliteit
WOONPLAATS Land
Postnummer, gemeente
straat, nummer Telefoon - telefax
e-mail-adres
Ofwel (1) DE VENNOOTSCHAP
Benaming Rechtsvorm Nationaliteit ZETEL Land | □ □ □ □ | |
Postnummer, gemeente | □ | |
straat, nummer | □ | |
Telefoon - telefax | □ tel | □ fax |
e-mail-adres | □ | |
Vertegenwoordigd door de ondergetekende (n) | □ | |
Ofwel (1)
DE ONDERGETEKENDEN (die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming)
□
□
□
□
□
□
Namen en voornamen Hoedanigheid / beroep
Nationaliteit
WOONPLAATS | Land | □ | □ |
Postnummer, gemeente | □ | □ | |
Straat, nummer | □ | □ | |
Telefoon - telefax | □ tel | □fax | |
e-mail-adres | □ | □ | |
verbindt ( verbinden) zich op zijn (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovengenoemd bestek, van de in dit bestek beschreven opdracht met betrekking tot de aanneming van bovengenoemde werken of leveringen.
TEGEN DE SOM VAN (1bis)
ofwel 1)
□
□
In cijfers, exclusief BTW In letters, exclusief BTW
ofwel
2) volgens inventaris in bijlage
1. inlichtingen betreffende de inschrijver
□
□
van
□
tot en met □
Inschrijving bij de RSZ, nr(s) BTW (alleen in België), nr(s)
De jaarlijkse vakantieperiode zal zich spreiden
(gebeurlijke wijzigingen in de loop van de aanneming alsmede de bijkomende jaarlijkse vakantiedagen zijn vooraf schriftelijk
ter kennis van het bestuur te brengen)
2. onderaannemers
Mijn onderaannemers:
Naam | Adres | Land |
□ | □ | □ |
□ | □ | □ |
□ | □ | □ |
□ | □ | □ |
□ | □ | □ |
een lijst is als bijlage aan deze offerte bijgevoegd
Het bedrag van de leveringen die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemers van vreemde nationaliteit:
- onderdanen van een EU-lidstaat, beloopt per land
land | Bedrag |
□ □ □ | □ □ □ |
een lijst is als bijlage aan deze offerte bijgevoegd
- onderdanen van een ander land, beloopt per land
land | Bedrag |
□ □ □ | □ □ □ |
een lijst is als bijlage aan deze offerte bijgevoegd
3. personeel
□
Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit:
4. te gebruiken producten (1)
− Voor de uitvoering van deze opdracht zullen enkel producten worden gebruikt die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese unie (2).
ofwel
− Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90, §1 4° van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 (aangevuld met errata) gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van de te gebruiken materialen die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese unie.
− Zij vermeldt, per land van oorsprong, het bedrag (exclusief douanerechten) dat die producten en/of materialen in de offerte vertegenwoordigen.
− Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese unie af te
werken of te verwerken producten en/of materialen vermeldt zij de prijs van de grondstoffen (2) (3)
5. betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer
“verplicht te vermelden op factuur”
□
ten name van
6. Bij te voegen documenten (1)
6.1. voor de Belgische aannemers
Bij deze offerte voeg ik (of voegen wij) een attest van de RSZ (Rijksdienst voor sociale zekerheid) waarin de stand van mijn (of onze) rekening bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 43 bis §1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 (aangevuld met erratum) (2) (3) (aangifte tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de datum van de opening van de offertes.(1) (4)
6.2. voor de buitenlandse aannemers
Bij deze offerte voeg ik (of voegen wij) de in artikel 43 bis §2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 (aangevuld met erratum), bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers (1)-(2)-(3)-(4)
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen.
6.3. eveneens bij te voegen
− de inventaris van de leveringen, behoorlijk ingevuld, gedag- en ondertekend; (1)
− de bescheiden gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek van de onderhavige aanneming moeten worden voorgelegd (1)
− de door het bestek vereiste modellen en monsters (1)
− de lijst met identificatie van de onderaannemers. (1)
− documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de perso(o)n(en) die de offerte onderteken(t)(en).
□
□
□
□
gedaan te
op datum van
de inschrijver(s)
handtekening
naam van de ondertekenaar(s)
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(1bis) Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de opgegeven prijzen forfaitair zijn en een wisselgarantiebeding niet kan worden aanvaard.
(2) Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong.
(3) De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de ganse aanneming geen producten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese unie.
(4) Bedraagt de schuld aan bijdragen meer dan 2 500 EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen, zoals bedoeld in art. 43 bis §1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 (aangevuld met errata)
STAD ANTWERPEN besteknr. PO/VC/1080 PATRIMONIUMONDERHOUD
INVENTARIS
Raamcontract voor het leveren van borstels voor veegmachines ten behoeve van stads- en buurtonderhoud
Lijst van de veegmachines + type borstels
Aantal eenheidsprijs korting totaal
1) Schorling Optifant
- gootborstel
- onkruidborstel
- middenborstel 750mm in 350mm
- middenborstel 750mm in 340mm
2) Schmidt SK650
- gootborstel
- middenborstel Ø 400
- volgborstel
- middenborstel Ø 600
-
3) Johnston 500
- gootborstel
- borstelring
- borstelring gestanst
4) Sabo/Multicar
- onkruidborstel met stalen bovenplaat ø 500mm
- onkruidborstel met stalen bovenplaat ø 450mm
-
5) MFH 2500
- gootborstel
6) Tenant A60/A80 gootborstel
7) Tenant A80 borstel vooraan
8) Beam onkruidborstel
9) MUG machine onkruidborstel
10) Holder machine borstel
11) Egholm onkruidborstel
12) Grasopraper
13) Onkruidborstel kunststofplaat 300x80x30mm
14) Scarab voorborstel
15) Scarab zijborstel
16) Sneeuwborstel voor op werktuigdrager Boki Mobil
Algemeen totaal:
Leveringstermijn: werkdagen
Gedaan te………………………………………….., op 20..
De inschrijver(s), handtekening