ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DALEN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DALEN
A. ALGEMEEN DEEL
Artikel 1 Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Verkoopoorwaarden: de hierna volgende algemene voorwaarden
Xxx Xxxxx: Xxx Xxxxx Sloop en Asbest B.V.. en/of aan hen gelieerde ondernemingen Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon,
contractuele vennootschap of rechtspersoon met wie Xxx Xxxxx een Overeenkomst sluit of met wie Xxx Xxxxx in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
Producten: Alle door Xxx Xxxxx krachtens de Overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen of te verlenen en/of verleende diensten, waaronder mede begrepen uitvoering van werkzaamheden.
Aanbieding(en): het door Xxx Xxxxx gedane aanbod.
Order: verzoek of opdracht van opdrachtgever tot verrichten van een prestatie door Xxx Xxxxx.
Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst waarbij Xxx Xxxxx een prestatie verricht die bestaat uit: de verkoop en levering van goederen, het ter beschikking stellen van goederen, ter zake aanneming van werk of ter zake het verlenen van diensten, hoe genaamd ook, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een dergelijkeovereenkomst en iedere rechtsbetrekking die daaruit voortvloeit.
Partijen: Opdrachtgever en Van Dalen gezamenlijk.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Xxx Xxxxx en alle Overeenkomsten tussen Partijen.
2. Indien een of meerdere bepalingen, dan wel een deel van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt vernietigd of anderszins onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden een of meerdere nieuwe bepalingen met Xxx Xxxxx overeen te komen, die qua doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle Aanbiedingen en offertes van Xxx Xxxxx zijn steeds vrijblijvend. Xxx Xxxxx kan zijn Aanbiedingen en offertes te allen tijde herroepen, zelfs indien een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Xxx Xxxxx bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Het vragen van een offerte door de Opdrachtgever of het plaatsen van een opdracht zonder voorafgaande offerte, wordt aangemerkt als een verzoek tot het doen van een Aanbieding respectievelijk als de aanvaarding van een – via de opdrachtbevestiging – door Xxx Xxxxx te verrichten Aanbieding.
2. Xxx Xxxxx wordt niet gebonden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Xxx Xxxxx alsnog schriftelijk worden
bevestigd aan degene tot wie de Aanbieding gericht is.
3. Gegevens dan wel informatie, welke zijn vermeld in door Xxx Xxxxx verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte – aanvullende – informatie binden Xxx Xxxxx uitdrukkelijk niet.
4. Xxx Xxxxx mag ervan uitgaan dat informatie welke Xxx Xxxxx van/via Opdrachtgever verkrijgt juist is. Xxx Xxxxx is nimmer gehouden de door Opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te controleren. Onjuistheden in de van Opdrachtgever verkregen informatie en de daaruit voortvloeiende kosten en schade komen volledig voor risico van Opdrachtgever.
5. Overeenkomsten komen tot stand doordat de Opdrachtgever de Aanbieding van Xxx Xxxxx ondertekend aan Xxx Xxxxx retourneert voordat de Aanbieding vervalt, tenzij hiervan door Xxx Xxxxx bij de Aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de Opdrachtgever de Aanbieding van Xxx Xxxxx eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de Overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door Xxx Xxxxx. Een Aanbieding wordt eveneens geacht te zijn aanvaard, indien Xxx Xxxxx met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 4 komt eveneens een Overeenkomst tot stand indien Xxx Xxxxx een Order schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Xxx Xxxxx bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.
7. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Xxx Xxxxx bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
8. Indien een Overeenkomst door twee of meer Opdrachtgevers wordt aangegaan met Xxx Xxxxx zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Xxx Xxxxx tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.
9. Xxx Xxxxx heeft het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
Artikel 4 Geheimhouding
1. De Opdrachtgever, waaronder mede begrepen zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden, dient tegenover derden strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot informatie die hij op welke wijze dan ook over Xxx Xxxxx te weten komt en waarvan hij kan vermoeden dat deze informatie op enigerlei wijze vertrouwelijk is dan wel Xxx Xxxxx op enigerlei wijze schade kan berokkenen. Het voorgaande geldt niet voorzover Opdrachtgever wettelijk verplicht is de informatie aan de desbetreffende derde te verstrekken.
Artikel 5 Prijzen
1. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting, andere heffingen/toeslagen, verpakkingen/emballage en transportkosten.
2. Prijzen gelden per aantal, per meter, per pallet, per rit dan wel per tijdseenheid of andere eenheid.
3. Prijzen zijn uitgedrukt als vaste prijs, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de prijs een richtprijs betreft.
4. Indien na het totstandkomen van een Overeenkomst sprake is van een kostenverhogende omstandigheid die Xxx Xxxxx niet kunnen worden toegerekend en/of het gevolg is van onjuiste door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie, is Xxx Xxxxx gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 6 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze termijnen gelden als fatale termijn. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta. Opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening, korting en/of opschorting.
2. Alvorens tot nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst over te gaan, is Xxx Xxxxx altijd gerechtigd, al dan niet onder voortgezette uitvoering van het overeengekomene, deugdelijke zekerheid voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, zoals door middel van een bankgarantie. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Xxx Xxxxx hierdoor het recht de Overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd het recht van Xxx Xxxxx op vergoeding van schade, kosten en rente.
3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht onmiddellijk in verzuim te zijn en is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totale verschuldigde bedrag.
4. Indien Opdrachtgever zijn (betalings)verplichting niet nakomt, is hij gehouden alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten aan Van Dalen te voldoen, welke worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,-.
5. Iedere vordering van Xxx Xxxxx is onmiddellijk opeisbaar, wanneer het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd, of Opdrachtgever in daarmee gelijk te stellen omstandigheden geraakt, Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer ten laste van de Opdrachtgever het retentierecht of een ander recht van opschorting wordt uitgeoefend of wanneer de Opdrachtgever overlijdt.
6. Het is niet mogelijk, de rechten van de Opdrachtgever uit een Overeenkomst met van Xxx Xxxxx over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Xxx Xxxxx heeft een recht van retentie op al hetgeen zij in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst onder zich heeft, jegens ieder die daarvan afgifte verlangt.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en klachten
1. De eigendom van de Producten gaat pas over op Opdrachtgever nadat alle vorderingen die Xxx Xxxxx op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder begrepen alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
2. Tot zekerheid van betaling van vorderingen, wordt reeds nu op de geleverde Producten en de daarmee door Opdrachtgever gecreëerde vorderingen bij voorbaat een bezitsloos pandrecht tot voordeel van Xxx Xxxxx gevestigd. Xxx Xxxxx is bevoegd dit pandrecht te registreren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zolang de Producten nog in eigendom toebehoren aan Xxx Xxxxx, dan wel zolang hierop nog een bezitsloos pandrecht rust, deze te vervreemden, te verpanden, te bezwaren, te verwerken of op enige wijze daarover te beschikken, behoudens voor zover dit de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf betreft.
4. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Xxx Xxxxx gerechtigd reeds afgeleverde Producten waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden die de Producten voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Xxx Xxxxx ter inzage te geven.
6. Op straffe van verval van elk daarmee verbandhoudende vordering van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever eventuele klachten verbandhoudende met zichtbare onvolkomenheden en/of manco’s in de te leveren hoeveelheid en/of Producten binnen 8 dagen na levering c.q. uitvoering, schriftelijk aan Xxx Xxxxx te melden. Alle overige klachten dienen binnen twee weken nadat Opdrachtgever met eventuele onvolkomenheden bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk door Xxx Xxxxx te zijn ontvangen, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
7. Iedere vordering van Opdrachtgever vervalt één
(1) jaar nadat Opdrachtgever met de vordering bekend was, dan wel bekend had kunnen zijn.
8. Op straffe van verval van elke vordering van Opdrachtgever die met een klacht verband houdt, dienen de Producten ten aanzien waarvan Opdrachtgever klaagt, door hem zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan Xxx Xxxxx ter beschikking worden gesteld c.q. te worden geretourneerd.
9. Klagen is niet mogelijk indien de Producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke productietolerantie of met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage.
10. Klagen is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die als gevolg van van buiten komende oorzaken en/of van enige handelen of nalaten van de Opdrachtgever of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan niet worden geklaagd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in onoordeelkundige of achteloos gebruik en/of opslag; te zware belasting of onvakkundig onderhoud; reparatiewerkzaamheden, veranderingen of (ver)plaatsing zonder uitdrukkelijke toestemming aangebracht c.q. verricht; het niet opvolgen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.
11. Klagen is niet mogelijk indien het feit dat de Producten niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste constructie of materialen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de terzake relevante overheidsvoorschriften wijzigen, kan Xxx Xxxxx niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft Opdrachtgever niet enkel op deze grond het recht tot klagen.
Indien Opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor bepaalde klaagt en deze klacht door Xxx Xxxxx gegrond bevonden wordt, zal Van Dalen, ter harer keuze, de betreffende Producten of onderdelen daarvan vervangen of vergoeden.
Artikel 8 Overmacht
1. Xxx Xxxxx is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Xxx Xxxxx geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xxx Xxxxx niet op gebruikelijke wijze in staat is zijn verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld, doch niet limitatief, werkstakingen in het bedrijf van Xxx Xxxxx, verhindereingen in welke zin dan ook aan de zijde van de leveranciers van Xxx Xxxxx, belemmerende of beperkende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, bijzondere weersomstandigheden, vervoerstremmingen, ziekte, of technische problemen.
3. Indien bij de aanvang of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat van overmacht sprake is, mag Xxx Xxxxx, de Overeenkomst zodanig wijzigen, dat nakoming van de Overeenkomst mogelijk wordt, voorts is Xxx Xxxxx bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Xxx Xxxxx is jegens Opdrachtgever en derden niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de wijze waarop deze schade is onstaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Van Dalen.
2. In alle gevallen waarin lid 1 toepassing mist, is de aansprakelijkheid van Van Dalen beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Xxx Xxxxx in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor Xxx Xxxxx komende eigen risico.
3. In alle gevallen waarin lid 1 toepassing mist, is Xxx Xxxxx is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder, doch niet limitatief, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. In alle gevallen waarin lid 1 en lid 2 toepassing missen, is de aansprakelijkheid van Van Dalen beperkt tot de factuurwaarde van de door Xxx Xxxxx aan Opdrachtgever geleverde Producten, evenwel bedraagt het bedrag waarvoor Xxx Xxxxx aansprakelijk is nooit meer dan € 30.000,-.
5. De Opdrachtgever vrijwaart Xxx Xxxxx voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. De Opdrachtgever vrijwaart Xxx Xxxxx tevens voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Xxx Xxxxx geleverde Producten.
Artikel 10 IE-rechten
1. Indienbij de uitvoering van een Overeenkomst enig recht van intellectuele eigendom ontstaat, komt dit recht exclusief toe aan Xxx Xxxxx.
2. De uitvoering van een Overeenkomst leidt er nimmer toe dat enig recht van Intellectuele eigendom van Xxx Xxxxx overgaat op Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever zal geen enkel model of ontwerp van Xxx Xxxxx kopiëren of ervoor zorgen dat het gekopieerd kan worden door een derde of reproduceren, direct dan wel indirect.
4. Indien de Opdrachtgever op de hoogte is of wordt gesteld van het feit dat een derde rechten van intellectuele eigendom Xxx Xxxxx, aantast, dient hij Xxx Xxxxx hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Artikel 11 Einde Overeenkomst
1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst tussen Partijen mocht voortvloeien, is Opdrachtgever direct in verzuim en is Xxx Xxxxx gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
a. de uitvoering van de Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of;
b. de Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden; een en ander (onder a en b) onverminderd de
overige aan Xxx Xxxxx toekomende rechten en zonder dat Xxx Xxxxx tot het betalen van enige schadevergoeding is gehouden.
2. In geval faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever is aangevraagd of daarmee
gelijk te stellen omstandigheden zich voordoen, zullen alle overeenkomsten tussen Xxx Xxxxx en de Opdrachtgever met onmiddelijke ingang door Xxx Xxxxx worden ontbonden.
Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op Overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle eventuele geschillen van welke aard dan ook tussen Partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de daar genoemde bevoegde rechter, heeft Xxx Xxxxx het recht ter vrije keuze het geschil, met uitsluiting van de bevoegde rechter, te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
4. Indien Xxx Xxxxx op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure met Opdrachtgever betrokken raakt, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, is Opdrachtgever gehouden alle daadwerkelijk door Xxx Xxxxx gemaakte kosten die met de gerechtelijke procedure verband houden te vergoeden, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, advocaatkosten, kosten van arbiters en griffierrechten.
B. BIJZONDER DEEL
Indien enige bepaling in het bijzondere deel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden strijdig is met een bepaling in het algemene deel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zal de betreffende bepaling in het algemene deel buiten toepassing blijven.
I. Opdracht: voor zover de Overeenkomst een opdracht betreft, dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.
1. De Opdrachtgever is verplicht om Xxx Xxxxx in staat te stellen uitvoering te geven aan de Overeenkomst op de overeengekomen tijd en plaats en overeenkomstig alle wettelijke vereisten. Hieronder wordt onder meer, doch niet limitatief begrepen: het zorgen door Opdrachtgever voor alle benodigde gegevens en goedkeuring, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen; het werkterrein waar de werkzaamheden moeten worden verricht in een toereikende staat brengen en houden alsmede de bereikbaarheid daarvan; het zorgen voor aansluitmogelijkheden voor electriciteit (220-380 volt), verlichting, gas, perslucht, water; het zorgen voor alle benodigde (bouwkundige)tekeningen.
2. De Opdrachtgever is verplicht alle aan te leveren bouw- en slooppuin of (minerale) afvalstoffen en/of op grond van de Overeenkomst uit te voeren
werkzaamheden correct en nauwkeurig te omschrijven, al dan niet aan de hand van door Xxx Xxxxx verstrekte documenten, zoals bijvoorbeeld omschrijvingsformulieren.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens ongeacht door wie de betreffende gegevens zijn ingevuld. Opdrachtgever dient eventuele wijzigingen per omgaande schriftelijk te melden aan Xxx Xxxxx.
3. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle wettelijke en/of door Xxx Xxxxx voorgeschreven verpakkings-, etiketterings- of andere aanleveringsvereisten. Alle door Opdrachtgever aan te leveren bouw- en slooppuin of (minerale) afvalstoffen dienen te voldoen aan de vastgestelde specificaties.
4. De Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden en de naleving van alle geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften, overige geldende wet- en regelgeving en de door Xxx Xxxxx aan de Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden bekend gemaakte (veiligheids)regels.
5. Opdrachtgever is verplicht om Xxx Xxxxx voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of giftige materialen zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, asbest, chemische of radio actieve (afval)stoffen, licht ontvlambare stoffen, springstoffen en van maatregelen die in verband hiermee getroffen dienen te worden.
6. Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de voor het uitvoeren van de opdracht van belang zijnde wettelijke vereisten, voor zover deze op de dag van de offerte in werking zijn getreden, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief, de relevante NEN-EN(-ISO) normen. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7. Xxx Xxxxx begint pas met de uitvoering van de opdracht indien alle voor deze uitvoering noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, vergunningen, goedkeuringen, beschikkingen, toewijzingen en/of een rapportage van een asbestinventarisatie, door haar zijn ontvangen.
8. Xxx Xxxxx mag de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet in gedeelten. Het is Xxx Xxxxx toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
9. Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek met betrekking tot de veiligheid van de werkomstandigheden door of namens Xxx Xxxxx.
10. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in een van voornoemde artikelen mag Xxx Xxxxx weigeren uitvoering te geven aan de Overeenkomst en/of haar verplichtingen opschorten, dan wel kan Xxx Xxxxx de overeenkomst ontbinden. Alle hiermee samenhangende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
II. Aanneming van werk: voor zover de overeenkomst ziet op de aanneming van werk, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden of asbestsaneringswerkzaamheden, dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.
1. In de Overeenkomst wordt onder meer aangegeven:
a) omschrijving van het werk;
b) volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
c) het tijdstip van aanvang van het werk;
d) de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
e) of de betaling van de aannemingsom in termijnen zal plaatsvinden;
f) of op het werk een risicoregeling van toepassing is, en zo ja welke;
g) of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
h) of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke.
2. De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij door een aantal werkbare werkdagen te noemen.
3. Xxx Xxxxx heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Xxx Xxxxx kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen tijd wordt opgeleverd.
4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Xxx Xxxxx voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.
5. Xxx Xxxxx is niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever door overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Xxx Xxxxx.
6. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Xxx Xxxxx tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, en over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
7. De Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
8. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor
de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. Tevens is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit aan Xxx Xxxxx. Opdrachtgever vrijwaart Xxx Xxxxx voor schade aan derden, welke voortvloeit uit de Overeenkomst.
9. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
10. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de aannemer afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever op grond lid 8.
11. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Xxx Xxxxx is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
12. Indien Xxx Xxxxx en Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs zijn overeengekomen dan wel een richtprijs zijn overeengekomen, is de Opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.
Meer en minder werk
13. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a) ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
14. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
15. Indien in de Overeenkomst stelposten zijn opgenomen wordt ten aanzien van iedere stelpost in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. Bij het ten laste brengen van de stelposten wordt gerekend met de prijzen zoals deze aan Xxx Xxxxx zijn berekend, te verhogen met een vergoeding van 10%.
16. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of mindere kosten.
Graafwerkzaamheden
Voor zover de Overeenkomst ziet op het verrichten van graafwerkzaamheden dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.
17. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.
18. Indien tussen Opdrachtgever en Van Dalen een Overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van graafwerkzaamheden is gesloten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle meldingen van deze werkzaamheden aan derden, waaronder overheidsinstanties.
19. De Opdrachtgever overhandigt aan Xxx Xxxxx de gegevens, plattegronden, tekeningen en overige documenten en inlichtingen, welke bijdragen aan de zorgvuldige uitvoering van de graafwerkzaamheden.
20. Xxx Xxxxx is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever of een derde leidt en die het gevolg is van door Xxx Xxxxx of in zijn opdracht door derden uitgevoerde graafwerkzaamheden.
21. In het geval dat Xxx Xxxxx aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
22. Na de oplevering van het werk is Xxx Xxxxx niet meer aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
III. Koop: voor zover de Overeenkomst ziet op de (ver)koop van roerende zaken dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.
Levering
1. De door Xxx Xxxxx opgegeven levertermijn is indicatief en geldt nimmer als een fatale termijn.
2. Xxx Xxxxx is bevoegd om bij de aflevering van bestellingen gebruik te maken van derden. Afhankelijk van het type product kan het zijn dat de importeur direct zonder tussenkomst van Xxx Xxxxx levert.
3. Als plaats van levering geldt, tenzij anders is afgesproken, het adres dat Opdrachtgever aan Xxx Xxxxx kenbaar heeft gemaakt bij het totstandkomen van de Overeenkomst. Opdrachtgever stelt Xxx Xxxxx in de gelegenheid de zaken af te leveren. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is. Indien de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel niet naleeft, komt dit voor zijn rekening en risico.
4. De zaken worden als geleverd beschouwd zodra deze op de in lid 3 van dit artikel genoemde plaats zijn afgeleverd.
5. Indien is overeengekomen dat de zaken door Opdrachtgever bij Xxx Xxxxx worden opgehaald, gaat het risico terzake van deze zaken op Opdrachtgever over op het moment dat Xxx Xxxxx aan Opdrachtgever heeft bericht dat de Producten bij Xxx Xxxxx ter beschikking van Opdrachtgever gereed staat. De Producten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na een dergelijk bericht van Xxx Xxxxx te worden opgehaald.
6. Indien Opdrachtgever verzoekt om levering voor het verstrijken van de overeengekomen
levertermijn komen, indien en voor zover dit mogelijk is, de in verband daarmee gemaakte extra kosten van Xxx Xxxxx voor rekening van Opdrachtgever.
IV. Huur: voor zover de Overeenkomst ziet op de (ver)huur van roerende zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, (afval)containers, machines en vervoersmiddelen, dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.
1. De verhuur van zaken geschiedt voor de in de Overeenkomst bepaalde duur. Bij gebreke van een overeengekomen duur geldt de Overeenkomst voor één dag. Na het verstrijken van de duur eindigt de huurovereenkomst van rechtswege. Wordt de Overeenkomst in weerwil van het bepaalde in de vorige zin voortgezet, dan wordt de Overeenkomst bij het verstrijken van de tijd telkens verlengd voor aansluitende perioden van een dag. De huurtermijn vangt aan op het moment dat de zaken bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
2. De huurprijs, is behoudens afwijkende afspraken, verschuldigd over de gehele huurtermijn.
3. In geval van verhuur van bemande zaken zijn, tenzij anders is afgesproken, de loonkosten, vermeerderd met belasting-, premie- en verzekeringskosten bij de huurprijs inbegrepen.
4. De te verhuren zaken worden, tenzij anders overeengekomen, door Xxx Xxxxx afgeleverd op de in de Overeenkomst aangegeven plaats van terbeschikkingstelling. De kosten van transport van en naar de plaats van terbeschikkingstelling komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
Gebruik en schade
5. Opdrachtgever verklaart zich bekend met de werking van de zaken en verplicht zich het gehuurde te gebruiken conform de door Xxx Xxxxx verstrekte mondelinge en schriftelijke instructies, het in de Overeenkomst aangegeven werkzaamheden en de overeengekomen duur. Opdrachtgever dient gebruikers daarvan dienovereenkomstig te instrueren.
6. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan:
a) de zaken voor andere dan overeengekomen doeleinden te gebruiken;
b) wijzigingen van welke aard dan ook aan de zaken toe te brengen, dan wel deze op wat voor wijze dan ook door middel van een aard- of nagelvaste verbinding te verbinden aan een andere zaak;
c) de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren en/of ter beschikking te stellen en/of te laten gebruiken
d) de zaken gedurende een langere periode dan is overeengekomen te gebruiken.
7. Alle schade aan het gehuurde die het gevolg is van normale slijtage, hieronder wordt begrepen het te vervangen onderdeel inclusief arbeidsloon, is voor rekening van Van Dalen. Alle overige kosten en/of schade zijn voor rekening van
Opdrachtgever. Indien de reparatietijd langer dan een dag duurt, wordt de huurovereenkomst opgeschort totdat de reparatie is voltooid.
Opdrachtgever is gehouden alle schade onmiddellijk aan Xxx Xxxxx te melden en alle aanwijzingen in dit verband van Xxx Xxxxx op te volgen. Opdrachtgever mag alleen reparaties, vervangingen van onderdelen en afstellingen (laten) uitvoeren met voorafgaande schriftelijk toestemming van Xxx Xxxxx.
8. Indien de gehuurde zaken naar de mening van Xxx Xxxxx worden verwaarloosd of ondeskundig wordtengebruikt, en/of indien Opdrachtgever ondanks een schriftelijke aanmaning daartoe een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, mag Van Dalen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
9. Xxx Xxxxx heeft tijdens haar normale werkuren te allen tijde recht op toegang tot de plaats(en) waar zich de gehuurde zaken bevinden om deze te inspecteren.
10. Opdrachtgever is jegens Xxx Xxxxx aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het gedurende de Overeenkomst verloren gaan en/of beschadigd raken van de gehuurde zaken.
11. Opdrachtgever zal de zaken gedurende de duur van deze Overeenkomst verzekeren en verzekerd houden tegen onder meer schade door verlies, diefstal, beschadiging en tegen aansprakelijkheid jegens derden wegens bezit of gebruik van de zaken.
V. Vervoer: voor zover de Overeenkomst ziet op binnenlands vervoer van goederen, dan gelden aanvullend de bepalingen uit de Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Voor zover de Overeenkomst ziet op binnenlands vervoer van afvalstoffen over de weg, dan gelden aanvullend de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg 2002, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Voor zover de Overeenkomst ziet op internationaal vervoer van goederen dan gelden aanvullend de bepalingen uit het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).