Leveringsovereenkomst
Leveringsovereenkomst
Partijen:
1. de besloten vennootschap bizzerd bv, gevestigd te, aan de Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx (hierna: “Leverancier”), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de xxxx X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
2. de besloten vennootschap ..........[naam], gevestigd te [postcode, plaats], aan de
…………….. [adres] (hierna: “Opdrachtgever”), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
................. [naam];
nemen in aanmerking dat:
A. Leverancier heeft software ontwikkeld op het gebied van digitale, papierloze visitekaartjes. Deze software wordt door Leverancier gehost op een server die in een beveiligde omgeving is geplaatst. Via internet kan deze software ter beschikking worden gesteld aan derden in de vorm van Software as a Service (hierna: “de SaaS-oplossing”).
B. Opdrachtgever wil toegang krijgen tot de SaaS-oplossing, teneinde de software te kunnen gebruiken en ter beschikking te stellen aan Eindgebruikers die aan Opdrachtgever zijn verbonden;
C. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Opdrachtgever gebruik kan maken van de SaaS-oplossing en zij wensen de gemaakte afspraken in deze Overeenkomst vast te leggen.
zijn overeengekomen als volgt
1. Definities
1.1. Account: de combinatie van een gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Eindgebruiker toegang kan krijgen tot de SaaS-oplossing
1.2. Beschikbaarheid: het percentage van de tijd dat de SaaS-oplossing ongestoord toegankelijk is voor de Eindgebruikers zoals nader gedefinieerd in de SLA
1.3. Bijlage: een bijlage bij deze Overeenkomst
1.4. Data Center: de beveiligde locatie waar het computersysteem (hardware en software) ten behoeve van de levering van de SaaS-oplossing is geplaatst
1.5. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die is geautoriseerd om van de SaaS-oplossing gebruik te maken
1.6. Incident: een gehele of gedeeltelijke onderbreking of vertraging van de SaaS-oplossing
1.7. IPR: auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarmee te vergelijken rechten, zoals rechten op knowhow of een domeinnaam, geregistreerd of ongeregistreerd
1.8. Kantooruren: de uren tussen 9.00 en 17.00 uur op Werkdagen
1.9. Leverancier: de Partijen zoals hierboven beschreven onder sub 1.
1.10. Leveringsdatum: [datum waarop voor het eerst gebruik gemaakt kan worden
van de SaaS-oplossing]
1.11. Maintenance Window: het tijdvak waarbinnen de SaaS-oplossing niet beschikbaar hoeft te zijn in verband met Onderhoud
1.12. Noodzakelijk Onderhoud: incidentele of onvoorziene werkzaamheden die naar oordeel van Leverancier onmiddellijk moeten worden uitgevoerd teneinde Incidenten te voorkomen of te verhelpen
1.13. Offerte: separaat aangeleverd voorstel dat inzicht geeft in de inrichtings- en gebruikskosten met betrekking tot de levering.
1.14. Onderhoud: Preventief Onderhoud of Noodzakelijk Onderhoud
1 15. Opdrachtgever: de Partij zoals hierboven beschreven onder partijen sub 2
1.16. Overeenkomst: deze overeenkomst met Bijlagen
1.17. Partij: Leverancier of Opdrachtgever
1.18. Preventief Onderhoud: geplande werkzaamheden aan het netwerk, de hardware of de Software om de kwaliteit en Beschikbaarheid van de SaaS-oplossing te kunnen behouden of te verbeteren
1.19. SaaS-oplossing: de volledige dienstverlening met betrekking tot het gebruik van de Software via internet of een exclusief netwerk (web based)
1.20. SLA: Service Level Agreement, die de eisen of service levels bevat met betrekking tot het Data Center, een protocol voor Incidenten en afspraken ten aanzien van Onderhoud en Support
1.21. Software: de software en functionaliteiten die op grond van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld van Opdrachtgever en/of Eindgebruikers als een SaaS-oplossing
1.22. Support: het tijdens Kantooruren door Leverancier op afstand (telefonisch, per e-mail, via een website of een ander elektronisch communicatiemiddel) verstrekken van informatie en adviezen over de SaaS-oplossing, alsmede het op afstand opsporen en verhelpen van Incidenten
1.23. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële nationale feestdagen
2. Toegang tot de SaaS-oplossing
2.1. Leverancier zal met ingang van de Leveringsdatum de volgende Software aan Opdrachtgever als een SaaS-oplossing-oplossing ter beschikking stellen: digitaal, papierloos visitekaartje, zoals omschreven in de Offerte.
2.2. Opdrachtgever zal in staat worden gesteld om Accounts aan te maken, zodat Opdrachtgever toegang tot de SaaS-oplossing kan geven vanaf de Leveringsdatum.
2.3. Elke Account is uniek en geeft slechts één Eindgebruiker het recht om gebruik te maken van de SaaS-oplossing. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en zal erop toezien dat de Eindgebruiker de navolgende verplichtingen nakomt:
a. de Eindgebruiker zal als enige gebruik maken van de Account en deze niet met anderen delen;
b. de Eindgebruiker zal de gebruikersnaam en het wachtwoord dat behoort bij zijn Account zorgvuldig bewaren en deze niet aan derden verstrekken;
c. In geval van verlies, diefstal of het (vermoeden van) misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord zal de Eindgebruiker onmiddellijk de helpdesk van Leverancier informeren.
2.4. De Klant is ermee bekend dat de Software is ontworpen om compatibel te zijn met de software en de systemen die zijn gespecificeerd als compatibel in de Offerte en de Leverancier garandeert niet dat de Software compatibel zal zijn met andere software of systemen.
3. Prijs
3.1. Opdrachtgever is voor de SaaS-oplossing-diensten de vergoeding verschuldigd die is omschreven in de Offerte.
3.2. De overeengekomen prijzen mogen jaarlijks per 1 januari door Leverancier worden verhoogd met een percentage gelijk aan de index voor zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS.
4. Facturering en betaling
4.1. Leverancier zal de vergoeding voor de SaaS-oplossing jaarlijks vooraf factureren. De betaaltermijn van de facturen is 14 dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de facturen van Leverancier te verrekenen of te compenseren met vorderingen op Leverancier.
4.2. Indien Opdrachtgever van mening is dat de factuur van Leverancier geheel of gedeeltelijk onjuist is, dan dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur aan Leverancier te melden. Een beroep op de gedeeltelijke onjuistheid van de factuur door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om het onbetwiste gedeelte van de factuur te voldoen.
4.3. Opdrachtgever is bij overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering van Leverancier te voldoen, is Leverancier gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% van het totale factuurbedrag.
5. Beschikbaarheid, Data Center en backups
5.1. Leverancier is verantwoordelijk voor de Beschikbaarheid van de SaaS-oplossing met inachtneming van de voorwaarden van de SLA. De Beschikbaarheid wordt gemeten buiten de Maintenance Window. De tijd dat de SaaS-oplossing niet beschikbaar of toegankelijk is door omstandigheden die als overmacht kunnen worden aangemerkt telt niet mee voor de berekening van de Beschikbaarheid.
5.2. Het Data Center is geschikt voor de levering van de SaaS-oplossing, met inachtneming van de technische eisen en service levels zoals bepaald in de SLA. Leverancier is verantwoordelijk voor de infrastructuur, de dataverbindingen en de hardware en software binnen het Data Center.
5.3. Het Data Center zal zijn gevestigd in Nederland en Duitsland. Leverancier zal het Data Center niet verplaatsten of een ander Data Center gebruiken zonder de toestemming van Opdrachtgever. Indien een Data Center buiten de Europese Unie wordt gebruikt zullen Partijen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en toepasselijk nationale regels en wetgeving in acht nemen.
5.4. De servers in het Data Center worden continu gemonitord en het systeem maakt dagelijkse backups van de servers. Elke versie van een file wordt bewaard zolang deze file op het systeem bestaat. Tevens is er een historie van files van 30 dagen. Het aantal backups is niet gelimiteerd.
6. Support, Incidenten en training
6.1. Leverancier zal op alle verzoeken van Opdrachtgever om Support zonder onnodige vertraging reageren overeenkomstig de afspraken die hieromtrent in de SLA zijn gemaakt. Eindgebruikers moeten een verzoek om Support in eerste instantie bij Opdrachtgever indienen (first line). Leverancier zal alleen rechtstreeks Support leveren aan een Eindgebruiker indien dit is overeengekomen in de SLA.
6.2. Leverancier zal Incidenten zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen in overeenstemming met het protocol dat is opgenomen in de SLA. Dit protocol bevat een overzicht van verschillende categorieën mogelijke Incidenten met daarbij vermeld binnen welke termijn een Incident zal worden verholpen, alsmede een communicatieprotocol.
6.3. De Klant is ermee bekend dat complexe software nooit geheel vrij is van defecten. Met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst geeft Leverancier geeft geen garantie dat de SaaS-oplossing volledig vrij zal zijn van defecten, fouten of bugs.
6.4. Op verzoek van Opdrachtgever of indien - naar de mening van Leverancier - Opdrachtgever of de Eindgebruikers een disproportioneel gebruik maken van Support, omdat zij onvoldoende kennis hebben van de werking van de SaaS-oplossing, zal Leverancier een training verzorgen voor Opdrachtgever of Eindgebruikers. De locatie en de kosten van de training zal in onderling overleg worden bepaald.
7. Gebruiksvoorwaarden
7.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en zal erop toezien dat de Eindgebruiker en iedere andere persoon die door Opdrachtgever geautoriseerd is om gebruik te maken van de SaaS- oplossing, met of zonder Account, de navolgende verplichtingen nakomt:
a. de data, bestanden of andere digitale gegevens die door de Eindgebruiker worden gedeeld of uitgewisseld met de systemen van de SaaS-oplossing zullen vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of vergelijkbare defecten;
b. de gebruiker zal geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals IPR en zal geen inbreuk maken op artikel 8 van deze Overeenkomst;
c. de gebruiker zal niet op een zodanige wijze gebruik maken van de SaaS-oplossing dat daardoor een storing of vertraging in de Beschikbaarheid of toegankelijkheid van de SaaS-oplossing ontstaat, zoals het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak toegang proberen te krijgen tot de SaaS-oplossing;
d. de gebruiker zal zich niet bezighouden met hacken of het zich op andere wijze ongeautoriseerd toegang verschaffen tot de SaaS-oplossing, de computersystemen, de Software of data van Leverancier of derden, al dan niet met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een scrape, crawl of spider);
e. de gebruiker zal zich niet schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
f. de gebruiker zal geen andere vorm van geautomatiseerde integratie gebruiken dan de API’s (application programming interface) die Leverancier heeft verstrekt of geadviseerd;
7.2. Indien Leverancier constateert dat een Eindgebruiker of een andere persoon die door Opdrachtgever geautoriseerd is om gebruik te maken van de SaaS-oplossing bovengenoemde voorwaarden overtreedt of dreigt te gaan overtreden, is Leverancier gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever zelf in te grijpen om de overtreding te beëindigen, dan wel dit dreigende gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, bijvoorbeeld door de Account van de betreffende Eindgebruiker af te sluiten. Ten aanzien van deze Eindgebruiker blijft Leverancier gerechtigd tot de volledige vergoeding voor het gebruik van de SaaS- oplossing. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Eindgebruiker, of een andere persoon die door Opdrachtgever geautoriseerd is om gebruik te maken van de SaaS-oplossing, veroorzaakte schade die het gevolg is van een overtreding van deze voorwaarden. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van door haar geconstateerde strafbare feiten en nimmer aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg kan zijn van deze afgifte.
8. IPR, licentie en data
8.1. Alle IPR die verband houden met de SaaS-oplossing-diensten, waaronder de rechten op de programmatuur van de Software (inclusief toekomstige updates of upgrades van de Software), zijn en blijven volledig eigendom van Leverancier en kunnen nimmer eigendom worden van Opdrachtgever of de Eindgebruiker. De IPR op alle aanpassingen of verbeteringen van de Software, ongeacht of deze het gevolg zijn van verzoeken, suggesties of ideeën die afkomstig zijn van de Opdrachtgever of de Eindgebruiker, liggen eveneens volledig bij Leverancier. Voor zover Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst IPR verkrijgt of kan verkrijgen, zal Opdrachtgever de eigendom van alle (toekomstige) IPR reeds nu bij voorbaat overdragen aan Leverancier. Voor zover nodig zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Leverancier haar volledige medewerking verlenen aan de overdracht van de (toekomstige) IPR aan Leverancier.
8.2. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de SaaS-oplossing voor de duur van deze Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd om ten aanzien van dit gebruiksrecht niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licenties te verstrekken aan Eindgebruikers voor de duur van deze Overeenkomst. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat inhoud van deze sub-licenties in overeenstemming is met deze Overeenkomst.
8.3. Het is Opdrachtgever verboden de Software, applicaties, data of andere materialen waarvan de IPR bij Leverancier rusten, te kopiëren, te bewerken, te compileren, samen te voegen, te assembleren, te bewerken, na te maken, te ontleden of op andere wijze te trachten de
broncode van de programmatuur of de applicatie af te leiden. Voorts is het Opdrachtgever verboden Software, applicaties, data of andere materialen waarvan de IPR bij Leverancier rusten, in al dan niet gewijzigde vorm, te openbaren of te gebruiken buiten de scope van deze Overeenkomst.
8.4. Data of gegevens die door de Opdrachtgever of de Eindgebruiker in het kader van het gebruik van de SaaS-oplossing worden toegevoegd aan de databanken, directories of bestandsmappen van de SaaS-oplossing, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever of de Eindgebruiker. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van deze data of gegevens.
9. Geheimhouding
9.1. Onverminderd de werking van artikel 10 (Privacy) zullen Partijen alle gegevens die zij aan elkaar hebben verstrekt of hebben uitgewisseld, waaronder alle informatie met betrekking tot de Eindgebruiker, als vertrouwelijk beschouwen en geheimhouden. Het is Partijen verboden op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm en op welke wijze dan ook, enige mededeling of openbaarmaking te doen over vertrouwelijke informatie, tenzij de verstrekker van die informatie of de Eindgebruiker daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend. Deze bepaling is geldig zowel gedurende als na het beëindigen van deze Overeenkomst.
9.2. Partijen zullen hun personeel en door hun ingeschakelde derden verplichten de in dit artikel genoemde geheimhouding met betrekking tot de vertrouwelijke informatie na te leven.
9.3. De ontvangende Partij zal alle door de andere Partij verstrekte informatie op diens eerste schriftelijk verzoek vernietigen of retourneren.
9.4. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die door de ontvangende Partij rechtmatig van derden is ontvangen of informatie die door de verstrekkende Partij zelf openbaar is gemaakt.
10. Privacy
Onverminderd de werking van artikel 9 (Geheimhouding) zullen beide Partijen bij uitvoering van deze Overeenkomst alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking heeft op de privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot directe schade van de Opdrachtgever. Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder omzet- of winstderving van Opdrachtgever of de Eindgebruiker.
11.2. De aansprakelijkheid van Leverancier is verder beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt uitgekeerd, met een maximum van EUR [bedrag] op jaarbasis. Leverancier zal aan Opdrachtgever op
verzoek inzage geven in de verzekeringspolis van Leverancier.
11.3. Leverancier is uitsluitend verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data of gegevens van de Opdrachtgever of de Eindgebruiker, voor zover dit verlies het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of haar management.
11.4. Buiten verzoeken om Support zal Leverancier geen klachten of claims van de Eindgebruiker in behandeling kunnen nemen. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de Eindgebruiker zich uitsluitend zal wenden tot de Opdrachtgever, die de klacht of claim vervolgens onder deze Overeenkomst bij Leverancier kan indienen. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van alle aanspraken die direct afkomstig zijn van een Eindgebruiker.
12. Overmacht
12.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming in de nakoming haar niet kan worden toegerekend als gevolg van overmacht.
12.2. Indien een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst, dan heeft de andere Partij het recht om deze Overeenkomst te ontbinden, mits vaststaat dat de nakoming blijvend onmogelijk zal zijn of een periode van tenminste 30 dagen zal zijn verstreken sinds de tekortkoming, zonder dat Partijen over en weer tot schadevergoeding zijn gehouden. De Opdrachtgever is de vergoeding voor de SaaS-oplossing verschuldigd aan Leverancier tot de datum van ontbinding.
13. Looptijd en beëindiging
13.1. Deze Overeenkomst treedt in werking per [datum] en wordt aangegaan voor de
bepaalde tijd van [aantal] maanden. Na het verstrijken van deze periode wordt de
Overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor een periode van telkens 12 maanden, tenzij een Partij de Overeenkomst tenminste 3 maanden voor het eindigen van een periode opzegt.
13.2. De Overeenkomt kan door een Partij tussentijds alleen worden beëindigd indien:
a. de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst en nakoming uitblijft nadat deze partij in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld.
b. de andere Partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit is verleend;
c. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of met betrekking tot deze Partij een faillissementsaanvraag is ingediend;
d. de andere Partij wordt geliquideerd of haar activiteiten beëindigt.
13.3. Leverancier heeft ten aanzien van een individuele Eindgebruiker, die de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 7 van deze Overeenkomst niet nakomt te allen tijde het recht om die Eindgebruiker de toegang tot de SaaS-oplossing en de Software (tijdelijk) te ontzeggen en de Account (tijdelijk) buiten werking te stellen, onverminderd de overige rechten van Leverancier op grond van deze Overeenkomst.
14. Overdraagbaarheid en uitbesteding
14.1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder de toestemming van de andere Partij.
14.2. Leverancier is bevoegd om bij uitvoering van deze Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming of door inhuur van personeel. Leverancier blijft in dat geval jegens de Opdrachtgever volledige verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de SaaS-oplossing en alle overige verplichtingen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst. Leverancier zal tijdig en correct aan haar eventuele verplichtingen als hoofdaannemer of inlener met betrekking tot de belastingen of sociale premies voldoen.
15. Voorwaarden, wijzigingen en geldigheid
15.1. Algemene voorwaarden van Partijen zijn niet van toepassing. Indien de inhoud van deze Overeenkomst strijdig is met de Bijlagen, prevaleert de inhoud van de Bijlagen.
15.2. Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenstemming tussen de Partijen met betrekking tot de levering van de SaaS-oplossing en vervangt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, eerdere overeenkomsten, offertes of aanbiedingen die tussen de Partijen zijn uitgewisseld. Wijzigingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
15.3. Mocht enige bepaling in deze Overeenkomst nietig dan wel vernietigbaar zijn of in rechte geoordeeld worden dat te zijn, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de Overeenkomst niet aantasten, voor zover het andere bepalingen dan de ongeldige bepaling betreft. In een dergelijk geval zullen partijen alle noodzakelijke actie ondernemen om de uitvoering mogelijk te maken en, indien nodig, om overeenstemming te bereiken omtrent een aangepaste tekst van de desbetreffende nietige of vernietigde bepaling. Partijen zullen in de bovengenoemde situaties zoveel mogelijk handelen naar de geest en strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Geschillen over de inhoud en uitvoering van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Bilthoven op
.........................[datum]
Leverancier Opdrachtgever
bizzerd bv .....................