WATSON-MARLOW NV
WATSON-MARLOW NV
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN
JUNI 2020
1. Definities
“Aansprakelijkheidsgrens voor Diensten” verwijst naar de algehele limiet van de aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot een Contract voor Diensten (of het gedeelte van een Contract voor Goederen en Diensten dat is gerelateerd aan de Diensten) zoals uiteengezet in de Opdrachtbevestiging.
“Werkdagen” zijn kalenderdagen van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van weekenden en wettelijke feestdagen.
“Contract” betekent een bindende overeenkomst voor de verkoop van Goederen of de levering van Diensten of beiden door de Verkoper en de Koper.
“Diensten” zijn de diensten overeengekomen voor levering door de Verkoper aan de Koper, zoals uiteengezet in de Opdrachtbevestiging.
“Elektronisch Handelsportaal" is het elektronische systeem van de Verkoper waarin kandidaat-Kopers bestellingen kunnen plaatsen en betalingen kunnen verrichten.
“Geval van overmacht” betekent een gebeurtenis waarop de Partijen geen redelijke invloed hebben, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (ongeacht of deze het personeel van de Verkoper of een andere partij betreffen), storing in nutsdiensten of het transportnetwerk, natuurramp, epidemie of pandemie, oorlog, rellen, terrorisme, civiele onrust, opzettelijke beschadiging, naleving van enige wet of ministerieel decreet, reglement, verordening of richtlijn, ongeval, falen van uitrusting of machines, brand, overstroming, storm, tekortkomen door leveranciers of onderaannemers.
“Goederen” zijn de goederen overeengekomen voor verkoop door de Verkoper aan de Koper, zoals uiteengezet in de Opdrachtbevestiging.
“Inkooporder” zal worden gedefinieerd in Voorwaarde 3(c).
“Intellectuele eigendomsrechten” zijn alle auteursrechten, databankrechten, rechten van topografie van halfgeleiders, ontwerprechten, handelmerken, handelsnamen, octrooien, domeinnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten van gelijke aard (al dan niet geregistreerd) die ergens in de wereld zijn vastgelegd.
“Koper” betekent een klant van de Verkoper.
“Niet-standaard apparatuur” betekent alle standaardapparatuur waaraan wijzigingen zijn aangebracht om te voldoen aan klantspecifieke verzoeken.
“Noodoproep” is het servicebezoek in noodsituaties in geval van defecten aan de installatie of apparatuur van de Koper verzorgd door de Verkoper ten behoeve van de Koper, in overeenstemming met deze Voorwaarden voor de levering van de Diensten.
“Opdrachtbevestiging” zal worden gedefinieerd in Voorwaarde 3(d). “Partij” of “Partijen” betekent de Koper of de Verkoper, individueel of
gezamenlijk.
“Specificatie van Goederen” is de specificatie van de Goederen die schriftelijk is overeengekomen door de Verkoper en de Koper.
“Specificatie van Diensten” is de specificatie van de Diensten die schriftelijk is overeengekomen door de Verkoper en de Koper.
“Verkoper” is Watson-Marlow NV. “Verliezen” zijn:
(a) enige indirecte, bijzondere of gevolgschade; of
(b) verlies van gegevens of andere apparatuur of eigendom; of
(c) economisch verlies; of
(d) een geval van aansprakelijkheid voor verlies of schade, van welke aard, geleden door derden; of
(e) enige feitelijke of verwachte derving van winst, rente, omzet, verwachte besparingen of zaken, of verminderde xxxxxxxx.
“Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden voor de verkoop van Goederen of de levering van Diensten of beiden. “Werkdagen” zijn kalenderdagen van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van weekenden en wettelijke feestdagen.
2. Interpretatie van contracten
(a) De Uniform Law on International Sales, het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten en de internationale regels voor de interpretatie van handelstermen opgesteld door de internationale Kamer van Koophandel (INCOTERMS) zullen worden uitgesloten. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van het Contract worden beheerst door Belgisch recht. Enig geschil ten aanzien van de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een Contract zal vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement waar de Verkoper zijn hoofdzetel heeft.
(b) De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling in een Contract, zal op geen enkele manier van invloed zijn op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen in een Contract. Een dergelijke bepaling zal worden aangepast in strikt noodzakelijke mate om deze geldig of afdwingbaar te maken.
(c) De hierin gebruikte rubrieken zijn uitsluitend voor gemaksdoeleinden en hebben geen invloed op de verbintenissen van de Partijen.
(d) Woorden in het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd.
(e) Enige verwijzing naar een Voorwaarde betreft een Voorwaarde van deze Voorwaarden tenzij de context anders vereist.
3. Totstandkoming van Contracten en toepassing van de Voorwaarden
(a) Alle Contracten worden geacht deze Voorwaarden te bevatten.
(b) Een wijziging aan deze Voorwaarden heeft geen gevolgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een tekenbevoegd persoon van de Verkoper. Bovendien heeft een wijziging van het Contract geen gevolgen voor deze Voorwaarden, tenzij op schrift gesteld en ondertekend door de Verkoper en de Koper (of hun bevoegde vertegenwoordigers).
(c) Een kandidaat-Koper plaatst zijn bestelling voor Goederen of Diensten (of beiden) door het standaard inkooporderformulier van de Verkoper in te vullen (de “Inkooporder”). Elke Inkooporder wordt geacht een aanbieding te zijn van de kandidaat-Koper om de Goederen of Diensten (of beiden) die zijn genoemd in de Inkooporder te kopen van de Verkoper en is onderworpen aan deze Voorwaarden.
(d) De Inkooporder wordt alleen geacht te zijn geaccepteerd wanneer de Xxxxxxxx een Opdrachtbevestiging verstrekt aan de kandidaat-Koper die de acceptatie van de aanbieding van de kandidaat-Koper vermeld onder deze Voorwaarden (de “Opdrachtbevestiging”). Een Contract tussen de Verkoper en de Koper komt rechtsgeldig tot stand op de tijd en de datum waarop de Verkoper de Opdrachtbevestiging verstrekt aan de Koper of, indien dit eerder is, wanneer de Verkoper de betreffende Goederen of Diensten (of beiden) levert aan de Koper.
(e) Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper en de Koper erkent dat hij niet is uitgegaan van een verklaring, belofte of voorstelling van zaken gedaan of gegeven door of namens de Verkoper die niet is uiteengezet in het Contract.
(f) De Koper garandeert dat de beschrijving van de bestelde Goederen of Diensten (of beiden) opgenomen in de Inkooporder en enige toepasselijke specificaties volledig en nauwkeurig is.
(g) Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract, met uitsluiting van alle overige algemene voorwaarden die de Koper zal willen opleggen of integreren, of die voortvloeien uit de handelspraktijk, gewoonte, praktijken of betrekkingen tussen de Partijen. Deze Voorwaarden kunnen worden uitgebreid met aanvullende algemene voorwaarden gesteld door de Verkoper op schrift en bevestigd in de Opdrachtbevestiging.
4. Offertes en Inkooporders
(a) Een offerte verstrekt door de Verkoper houdt geen aanbieding in en het Contract komt alleen tot stand mits en totdat de Verkoper een Opdrachtbevestiging stuurt aan de Koper.
(b) Een offerte verstrekt door de Verkoper is geldig voor een periode van tweeëntwintig (22) werkdagen na de verstrekking daarvan, mits de Verkoper deze offerte niet voortijdig heeft ingetrokken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper.
(c) Behoudens Voorwaarde 4(d), wordt een Inkooporder door de Verkoper geaccepteerd op basis van de prijs van de Goederen of Diensten (of beiden) die wordt genoemd in de offerte van de Verkoper op voorwaarde dat de offerte van de Verkoper binnen de geldigheidsperiode valt en er geen schriftelijke kennisgeving van intrekking is verstuurd door de Verkoper op het moment van acceptatie.
(d) De Verkoper behoudt zich het recht voor een schriftelijke kennisgeving van intrekking van de offerte te versturen op elk moment binnen de geldigheidsperiode en voordat het Contract tot stand is gekomen. In het geval de Verkoper de prijs wijzigt van enige van de Goederen of Diensten (of beiden) die worden aangeboden voor verkoop of levering, wordt een bestaande offerte met betrekking tot die Goederen of Diensten (of beiden) geacht automatisch te zijn ingetrokken en zal de Verkoper een nieuwe offerte doen toekomen aan de kandidaat-Koper.
(e) De prijzen genoemd in de offertes van de Verkoper zijn exclusief btw en inclusief mogelijke kortingen die zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper.
(f) Alle Inkooporders geplaatst door een kandidaat-Koper worden gedaan per fax, post of e-mail of, waar voorafgaand schriftelijke overeengekomen door de Verkoper, per telefoon of Elektronisch Handelsportaal.
VERKOOP VAN GOEDEREN
5. De Goederen
(a) De Goederen worden beschreven in de Specificatie van Xxxxxxxx. De Goederen zullen op materiële punten voldoen aan de Specificatie van Goederen. Enige afmeting of gewicht genoemd in de Specificatie van Goederen is slechts een schatting en, indien gespecificeerd in de Specificatie van Goederen, elke genoemde hoeveelheid is een schatting.
(b) Alle prestatiecijfers, omschrijvingen (anders dan een beschrijving in de Specificatie van Xxxxxxxx), tekeningen en stalen van Xxxxxxxx zijn slechts bij benadering en dienen uitsluitend als richtlijn. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid hiervan en deze vormen geen onderdeel van het Contract. Geen enkel Contract kan gesloten worden op basis van stalen.
(c) De Verkoper mag de Specificatie van Goederen wijzigen:
(i) met als doel veranderingen aan te brengen in de Goederen die tot de redelijke tevredenheid van de Koper zijn als gevolg van verbeteringen aan de Goederen; of
(ii) indien dit wordt vereist om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.
(d) Xx Xxxxxxxx kan de prijs van de Goederen verhogen door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de Koper op elk moment voor de levering, om een verhoging van de kosten van de Goederen voor de Verkoper door te rekenen als gevolg van:
(i) enige factor buiten de invloedssfeer van de Verkoper (waaronder fluctuaties in wisselkoersen van buitenlandse valuta, verhogingen van belastingen en heffingen en verhogingen van de aankoop- of productiekosten van de Goederen);
(ii) enig verzoek van een Koper om de leveringsdatum(s), de hoeveelheden of de soorten Goederen die werden besteld, of de Specificatie van Goederen te wijzigen; of
(iii) enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Koper betreffende de Goederen of het nalaten van de Koper om de Verkoper adequate en nauwkeurige informatie of instructies te verstrekken met betrekking tot de Goederen.
(e) Alle tekeningen, ontwerpen en offertes waarvoor de Xxxxxxxx vervolgens niet door de Koper worden besteld, blijven eigendom van de Verkoper en worden door de Koper als vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier gebruikt. De Verkoper is niet aansprakelijk in relatie tot dergelijke tekeningen, ontwerpen of offertes.
6. Verzending en levering
(a) Voor de toepassing van deze Voorwaarde 6 wordt onder "Goederen" verstaan: de Goederen in hun geheel wanneer de levering niet in gedeelten plaatsvindt of, wanneer de levering in gedeelten plaatsvindt, elke deellevering van de Goederen.
(b) De levering van de Goederen vindt plaats op de locatie die door de Verkoper in de Opdrachtbevestiging (het "Afleverpunt") is vermeld, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen door de Verkoper.
(c) De opgegeven leveringsdatum is een schatting en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang. De Verkoper zal zich naar redelijkheid inspannen om te voldoen aan de opgegeven leveringsdatum. Als er geen leveringsdatum is opgegeven, moet de levering binnen een redelijke termijn plaatsvinden.
(e) ELKE VERTRAGING IN DE LEVERING VAN GOEDEREN GEEFT DE KOPER NIET HET RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGENOF TE ONTBINDEN, TENZIJ EEN DERGELIJKE VERTRAGING 180 DAGEN OVERSCHRIJDT.
(f) De levering van goederen vindt plaats bij aankomst van de Goederen op het Afleverpunt. Het risico van de Goederen gaat over op de Koper zodra de levering van Goederen voltooid is.
(g) Behoudens voor zover het Contract uitdrukkelijk anders bepaalt, kan de Verkoper de wijze van levering kiezen en de transportkosten aan de Koper in rekening brengen. De prijs voor standaardverpakking en - vervoer zullen worden vermeld in de Opdrachtbevestiging. Als de Goederen op verzoek van de Koper op een speciale wijze moeten worden geleverd, zal de Verkoper daarvoor de volledige transportkosten aan de Koper in rekening brengen. Wanneer een speciale verpakking nodig is (hetzij op verzoek van de Koper, hetzij omdat de Verkoper een speciale verpakking nodig acht), dan zal de Verkoper de volledige kosten van deze verpakking aan de Koper in rekening brengen.
(h) Bij het afsluiten van een contract voor vervoer en/of verzekering van de Goederen in doorvoer, wordt de Verkoper geacht uitsluitend als vertegenwoordiger van de Koper op te treden.
(i) De Koper moet:
(i) Xx Xxxxxxxx bij aflevering controleren;
(ii) het schriftelijk op de hoogte brengen van de Verkoper en elke vervoerder van tekortkomingen of schade binnen vier (4)Werkdagen na de datum van levering en met betrekking tot niet-levering binnen tien
(10) Werkdagen na de voorziene levering van de Goederen.
(iii) in het geval van een onvolledige of beschadigde levering de Verkoper een redelijke gelegenheid geven de Goederen te inspecteren.
Anders worden de Goederen geacht door de Koper te zijn aanvaard.
(j) HET ENIGE VERHAAL DAT VAN TOEPASSING KAN ZIJN IN HET GEVAL VAN NIET-LEVERING VAN GOEDEREN ZAL OF HET LEVEREN VAN DE GOEDEREN BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN ZIJN, OF HET MAKEN VAN EEN CREDITNOTA VOOR HET PRO RATA CONTRACTBEDRAG WAARVOOR EEN FACTUUR WERD OPGEMAAKT VOOR DE GOEDEREN, EN DIT NAAR KEUZE VAN DE VERKOPER.
(k) De Verkoper kan de Goederen in gedeelten leveren, waarbij elke deellevering als een afzonderlijk Contract wordt beschouwd. Zonder beperking van de overige bepalingen in deze Voorwaarden, geeft geen enkel gebrek of tekortkoming in levering met betrekking tot een Contract of termijn de Koper het recht om een ander Contract te beëindigen of te ontbinden of een andere termijn te verwerpen.
(l) Indien de Koper om welke reden dan ook de levering van de Goederen niet accepteert binnen twee (2) Werkdagen nadat de Verkoper de Koper heeft laten weten dat de Goederen gereed zijn, of indien de Verkoper de Goederen niet op tijd kan leveren omdat de Koper geen passende instructies, documenten, licenties of autorisaties voor de Goederen heeft verstrekt wanneer deze door de Verkoper worden aangeboden voor levering, behalve wanneer een dergelijke storing wordt veroorzaakt door een Geval van overmacht:
(i) de levering van de Goederen wordt geacht te zijn voltooid om 9.00 uur op de tweede (2de) werkdag na de dag waarop de Verkoper de Koper ervan in kennis heeft gesteld dat de Goederen gereed waren;
(ii) Het risico van de Goederen gaat over op de Koper zodra de levering van Xxxxxxxx is voltooid; en
(iii) de Verkoper mag de Goederen opslaan totdat de levering plaatsvindt, waarna de Koper aansprakelijk is voor alle daaraan verbonden kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering). De Koper is verantwoordelijk voor alle Verliezen die de Verkoper lijdt wanneer de Koper de levering van Xxxxxxxx niet accepteert.
(m) Indien tien (10) Werkdagen nadat de Verkoper de Koper ervan in kennis heeft gesteld dat de Goederen klaar waren de Koper de levering van de Goederen niet heeft aanvaard, mag de Verkoper de Goederen geheel of
gedeeltelijk doorverkopen of anderszins vervreemden.
7. Titel
(a) De eigendomstitel van de geleverde Goederen gaat pas over op de Koper na ontvangst door de Verkoper van het volledige bedrag van de prijs (met inbegrip van de eventuele verwijlinteresten):
(I) de Goederen; en
(ii) alle andere goederen of diensten die de Verkoper aan de Koper heeft geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is.
De Verkoper heeft een retentierecht op de Goederen tot de ontvangst van de volledige betaling.
(b) Totdat de eigendomstitel van de Goederen op hem overgaat, zal de Koper:
(I) een bewaarnemer van de Goederen zijn;
(ii) de Goederen afzonderlijk van alle andere goederen in zijn bezit opslaan, zodat de Goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom van de Verkoper;
(iii) geen enkel identificatiemerk of verpakking op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, beschadigen of verbergen;
(iv) de Goederen niet vastmaken aan of samenvoegen met enig deel van de lokalen, de installaties of de uitrusting van de Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper;
(v) de Goederen in goede staat te houden;
(vi) de Goederen tussen de risico-overdracht van de Goederen en de eigendomsoverdracht verzekerd houden tegen alle risico's bij een gerenommeerde verzekeraar die door de Verkoper is goedgekeurd voor hun volledige waarde en ervoor te zorgen dat het belang van de Verkoper in de Goederen wordt opgenomen in de verzekeringspolis totdat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat. Indien de Koper het nalaat de Goederen te verzekeren, dan heeft de Verkoper het recht om dit te doen in plaats van de Koper, die de Verkoper op zijn verzoek zal terugbetalen. Totdat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat, zal de Koper de polis bij zich houden voor de Verkoper.
(v) de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien een van de in Voorwaarden 21(a)(iv) tot en met 21(a)(ix) genoemde gebeurtenissen zich voordoet; en
(vi) de Verkoper alle informatie geven met betrekking tot de Goederen, op vraag van de Verkoper;
(vii) de Goederen of enig belang in de Goederen niet vervreemden, bezwaren of verpanden of de bedoeling hebben dit te doen, maar de Koper mag de Goederen doorverkopen aan een onafhankelijke derde partij tegen marktconforme voorwaarden.
(c) Indien de Koper, voordat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat, zich bevindt in één van de gebeurtenissen vermeld in Voorwaarden 21(a)(iv) tot 21(a)(x), of indien de Verkoper redelijkerwijs gelooft dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat te gebeuren en de Koper hiervan op de hoogte stelt, dan, op voorwaarde dat de Goederen niet zijn doorverkocht, of onherroepelijk verwerkt in een ander product, en zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel dat de Verkoper heeft, kan de Verkoper op elk moment van de Koper de teruggave eisen van de Goederen. Indien de Koper dit niet onmiddellijk doet, kan de Verkoper de gebouwen van de Koper of van een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen betreden om ze terug te krijgen.
8. Garantie voor Goederen
(a) Onder voorbehoud van Voorwaarde 8(b) garandeert de Verkoper dat de Goederen bij levering en voor een periode van twaalf (12) maanden (of voor een langere periode indien dit uitdrukkelijk door de Verkopen is bevestigd) vanaf de datum van levering:
(i) conform de Specificatie van Goederen zullen zijn; en
(ii) vrij zullen zijn van materiaal- of fabricagefouten.
vervaardiging of niet conform zijn aan de relevante Specificatie van Goederen zal de Verkoper:
(i) de Koper ervan in kennis te stellen dat de betrokken Goederen gebreken vertonen wat betreft materiaal of vervaardiging of niet conform zijn aan de relevante Specificatie van Goederen; en
(ii) na kennisgeving daarvan aan de Koper;
(aa) met betrekking tot Goederen die door de Verkoper zijn geproduceerd, het gebrek herstellen door (naar keuze van de Verkoper) de defecte Goederen te herstellen, defecte onderdelen van de defecte Goederen te vervangen of de defecte Goederen (in hun geheel) te vervangen. Deze garantie omvat niet de kosten voor verzending of reizen naar de fabriek van de Koper, de kosten voor huisvesting, lokaal vervoer, De garantie is inclusief de
arbeidskosten ter plaatse; of
(bb) met betrekking tot Goederen die zijn geleverd, maar niet geproduceerd door de Verkoper, en voor zover hij daartoe gerechtigd is, zal hij het voordeel van alle verplichtingen en garanties die verband houden met het gebrek dat toerekenbaar is aan de fabrikant en/of leverancier van de Goederen of elk deel of onderdeel daarvan, toewijzen aan de Koper, op kosten van deze laatste en op basis van een schadeloosstelling (indien nodig met zekerheidsstelling) voor alle Verliezen die de Verkoper in verband daarmee kan lijden.
(d) De bovenstaande garanties zijn niet van toepassing op verbruiksartikelen met een beperkte levensduur
(e) De bovenstaande garanties zijn van toepassing, tenzij het gebrek in de Goederen:
(i) geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door accidentele beschadiging tijdens het transport van de Goederen;
(ii) is veroorzaakt terwijl de Koper het risico droeg van de Goederen door:
(aa) opzettelijk in gebreke blijven of nalatigheid van de Koper of zijn werknemers, vertegenwoordigers, adviseurs of onderaannemers;
(bb) het plaatsvinden van een ongeval;
(cc) het niet opvolgen door de Koper van instructies met betrekking tot de opslag, het gebruik, de installatie, de inbedrijfstelling of het onderhoud van de Goederen;
(dd) het niet instellen van de goede praktijken door de Koper;
(ee) een wijziging of reparatie van de genoemde Goederen door de Koper zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper;
(ff) redelijke slijtage, onachtzaamheid of door abnormale omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) corrosieve aantasting of overmatig vuil in het systeem, of uitval van de elektrische voeding.
(f) Behalve zoals bepaald in deze Voorwaarde 8, is de Verkoper niet aansprakelijk tegenover de Koper met betrekking tot de niet-conformiteit van de Goederen.
(g) De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende Goederen die door de Verkoper worden geleverd onder Voorwaarde 8(c).
9. Reserve- of vervangingsonderdelen
(a) De Verkoper stemt ermee in om de wisselstukken en/of onderdelen te leveren die noodzakelijk zijn voor de installatie en/of uitrusting op de locatie(s) van de Koper die in de Opdrachtbevestiging van de Verkoper zijn vermeld. Verkoper zal dergelijke de wisselstukken en/of onderdelen zo lang als redelijkerwijs mogelijk is leveren met een maximum tot 5 jaar na levering. Indien dit niet meer mogelijk is, zal Verkoper de Koper hiervan in kennis stellen.
(b) Indien de Verkoper ermee instemt om de wisselstukken en/of onderdelen te leveren, zal deze levering strikt op basis van deze Voorwaarden plaatsvinden.
(
(c) Onder voorbehoud van de rest van deze Voorwaarde 8 garandeert de Verkoper dat indien de Koper de Goederen terugstuurt binnen de relevante garantieperiode voor dergelijke Goederen (zoals uiteengezet in Voorwaarde 8(a) of 8(b)) en indien uit het onderzoek van de Verkoper blijkt dat de Goederen gebrekkig zijn wat betreft materiaal of
10. Retourzendingen
(a) De Verkoper zal de Koper niet terugbetalen voor bedragen die door de Koper zijn betaald in het geval dat de Koper de Goederen (of een deel daarvan) retourneert, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Indien een dergelijke toestemming wordt gegeven, stemt de Koper ermee in om aan de Verkoper minimum
behandelingskosten van 30% van de gefactureerde prijs te betalen.
(b) Om in aanmerking te komen voor enige terugbetaling, moeten de Xxxxxxxx naar behoren zijn verpakt om ze te beschermen tegen transportschade en binnen tweeëntwintig (22) Werkdagen na levering aan de Koper door de Verkoper in een verkoopbare staat in ontvangst genomen te zijn. De term "Goederen" in deze Voorwaarde 10(b) heeft de betekenis zoals uiteengezet in Voorwaarde 6(a).
11. Instructies en veiligheid en gezondheid op het werk
(a) De Koper zal de bepalingen van de schriftelijke instructies van de Verkoper met betrekking tot het gebruik en de toepassing van de Goederen, samen met eventuele herzieningen daarvan, strikt naleven en zal ervoor zorgen dat elke andere persoon dan de Koper die de Goederen verwerft of toegang heeft tot de Goederen, wordt voorzien van dergelijke instructies en deze opvolgt.
(b) De Koper is als enige verantwoordelijk voor en zal de Verkoper vrijwaren tegen alle Verliezen die de Verkoper lijdt in verband met het gebruik van de Goederen:
(i) anders dan in strikte overeenstemming met de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies van de Verkoper; of
(ii) voor een doel dat niet schriftelijk door de Verkoper is goedgekeurd; of
(iii) als onderdeel of grondstof voor een product met een gebrekkig ontwerp of fabricage.
12. Exportverkoop
(a) Bij levering van Goederen voor uitvoer zijn de volgende Voorwaarden van toepassing en in geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarde 12 en de voorgaande voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Voorwaarde 12.
(b) De kosten bijkomend aan de kosten van levering voor export en de documenten zijn deze zoals vermeld in het Contract.
(c) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering aan een Koper buiten het Belgisch grondgebied in overeenstemming met de "af-fabriek" -regel uit de internationale regels voor de interpretatie van handelsvoorwaarden, opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (INCOTERMS). De Verkoper aanvaardt geen enkele schade aan Goederen tijdens het transport (over land of over water) of oorlogsrisico's bij leveringen buiten het Belgische grondgebied, tenzij dit uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
LEVERING VAN DIENSTEN
13. Duur
(a) Tenzij anders vermeld in de Opdrachtbevestiging, geldt het Contract voor de levering van de Diensten voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum waarop de Verkoper een Opdrachtbevestiging afgeeft aan de Koper in overeenstemming met Voorwaarde 3(d) (de "Duur van de Diensten").
(b) Xx Xxxxxxxx behoudt zich het recht voor om zijn prijs voor de Diensten op elk moment tijdens de Duur van de Diensten te verhogen. De Verkoper zal de Koper ten minste acht (8) weken voor de voorgestelde datum van de verhoging schriftelijk van een dergelijke verhoging in kennis stellen. Indien een dergelijke verhoging voor de Koper niet aanvaardbaar is, dient hij de Verkoper hiervan binnen twee (2) weken na de kennisgeving van de Verkoper schriftelijk in kennis te stellen. Deze laatste heeft het recht om, zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, het Contract te beëindigen door de Koper vier (4) weken van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.
14. Levering van diensten
(a) De Verkoper stemt ermee in om de Diensten in alle materiële opzichten te leveren in overeenstemming met de Specificatie van diensten.
(b) De opgegeven leveringsdatum is een schatting en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang. De Verkoper zal zich naar redelijkheid inspannen om te voldoen aan de opgegeven leveringsdatum. Als er geen leveringsdatum is opgegeven, dient de levering binnen een redelijke termijn plaats te vinden.
(c) ONDER VOORBEHOUD VAN VOORWAARDE 14(G), GEEFT EEN VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DIENSTEN DE KOPER NIET HET RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN OF TE ONTBINDEN, TENZIJ EEN DERGELIJKE VERTRAGING 180 DAGEN OVERSCHRIJDT.
(d) ONDER VOORBEHOUD VAN VOORWAARDE 14(G), ZIJN DE ENIGE BOETES DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN IN HET GEVAL VAN HET NIET UITVOEREN VAN DIENSTEN OF HET UITVOEREN VAN DIENSTEN BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN, OF HET MAKEN VAN EEN CREDITNOTA VOOR HET PRO RATA CONTRACTBEDRAG WAARVOOR EEN FACTUUR WERD OPGEMAAKT VOOR DE DIENSTEN, EN DIT NAAR KEUZE VAN DE VERKOPER.
(e) Indien de uitvoering van de Diensten door de Verkoper wordt verhinderd of vertraagd door de Koper of door het niet nakomen door de Koper van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract ("Verzuim van de Koper"), dan dient de Verkoper de Koper schriftelijk in kennis te stellen van een Verzuim van de Koper:
(i) heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de Diensten op te schorten totdat de Koper het Verzuim van de Koper heeft hersteld en zich te verlaten op het Verzuim van de Koper om hem te ontheffen van de uitvoering van zijn verplichtingen voor zover het Verzuim van de Koper de uitvoering van de Diensten verhindert of vertraagt;
(ii) is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige door de Koper geleden Verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het niet of te laat uitvoeren van de Diensten door de Verkoper; en
(iii) zal de Koper de Verkoper op verzoek van de Verkoper vergoeden voor alle door de Verkoper geleden Verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het Verzuim van de Koper.
(f) De Verkoper behoudt zich het recht voor om, naar zijn goeddunken, onderaannemers in te schakelen om alle of een deel van de Diensten uit te voeren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het in bedrijf stellen, installeren, onderhouden of repareren van onderdelen of apparatuur) namens de Verkoper.
(g) Xx Xxxxxxxx garandeert dat hij bij het verlenen van de Diensten redelijke zorg en aandacht zal betrachten en dat hij alle toepasselijke wetten en regels zal naleven. Verkoper sluit echter aansprakelijkheid uit voor alle Schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet of minder goed functioneren van de installatie of apparatuur van Koper, veroorzaakt doordat de installatie of apparatuur, of enig deel daarvan:
i) op een andere wijze wordt gebruikt of geëxploiteerd dan in overeenstemming met de toepasselijke installatie-, onderhouds- of bedrijfsinstructies, of
(ii) op een andere wijze wordt gebruikt of geëxploiteerd dan in overeenstemming met de instructies of aanbevelingen van de Verkoper; of
(iii) aangepast, gewijzigd op enigerlei wijze door de Koper of een derde partij sinds de datum van installatie of inbedrijfstelling van de installatie of apparatuur of de datum van het onmiddellijk voorafgaande bezoek van de werknemer of onderaannemer van de Verkoper.
(h) De Koper garandeert de Verkoper dat de installaties en apparatuur van de Koper voorzien zijn van water van een kwaliteit die voldoet aan BS2486 en voldoet aan alle aanvullende eisen die door de Verkoper schriftelijk aan de Koper worden gesteld met betrekking tot de installatie en apparatuur van de Koper. De Verkoper sluit alle aansprakelijkheid uit voor Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een tekortkoming of vermindering van de prestaties van de installatie of apparatuur van de Koper of enig deel daarvan, die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door het Verzuim van de Koper.
i) (j) De Verkoper behoudt zich het recht voor om op kosten van de Koper de installatie of apparatuur van de Koper of enig deel daarvan te vervangen dat onbruikbaar of inefficiënt is, wanneer de Verkoper dit redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan zijn verplichtingen te voldoen om de Diensten te leveren in overeenstemming met de Specificatie van Diensten in de Opdrachtbevestiging.
(k) Als alternatief mag de Verkoper de Koper kosten in rekening brengen voor het herstel van enig onderdeel van de installatie of apparatuur van de Koper dat, naar het redelijke oordeel van de Verkoper, op logistiek en economische vlak niet behoorlijk ter plaatse kan worden hersteld. De Verkoper zal de Koper een schatting geven van de herstelkosten voor elk item en indien de Koper niet akkoord gaat met de reconditionering van het item of de items, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de omvang van de Diensten naar eigen goeddunken te wijzigen.
(l) De Koper zal alle toepasselijke wetten, voorschriften, reglementen en codes naleven, inclusief deze met betrekking tot de gegevensbescherming en anti-omkoping en corruptie. De Koper moet voldoen aan de vereisten van de United Kingdom Bribery Xxx 0000 (de ‘Act’) en zal zich onthouden van enige activiteit, praktijk of gedrag dat een overtreding zou vormen op grond van secties 1, 2 of 6 van de Act als een dergelijke activiteit, praktijk of gedrag was uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien dient de Koper te voldoen, en zal hij er ook voor zorgen dat zijn onderaannemers voldoen, aan de eisen van de United Kingdom Modern Slavery Act (2015) en zal hij ervoor zorgen dat zijn activiteiten vrij zijn van elke vorm van gedwongen arbeid.
15. Toegang tot de site(s) van de Koper
(a) Xx Xxxxx dient mee te werken met de Verkoper aan alle zaken met betrekking tot de Diensten en zal de Verkoper de informatie verstrekken die de Verkoper redelijkerwijs kan vragen om de Diensten uit te voeren. De Koper dient ervoor te zorgen dat deze informatie in alle materiële opzichten juist is.
(b) De Koper zal alle noodzakelijke licenties, vergunningen en toestemmingen verkrijgen en behouden die vereist kunnen zijn vóór de datum waarop de Diensten van start gaan.
(c) De Koper zal de Verkoper, zijn werknemers, vertegenwoordigers, adviseurs en onderaannemers volledige en vrije toegang verlenen tot de site(s) van de Koper en tot de installatie en apparatuur van de Koper die het voorwerp van het Contract uitmaken, op voorwaarde dat de Verkoper en zijn werknemers, vertegenwoordigersvertegenwoordigers, adviseurs en onderaannemers voldoen aan de redelijke eisen van de Koper inzake veiligheid en beveiliging van de site. Indien de werknemers, vertegenwoordigers, adviseurs en onderaannemers van de Verkoper op het moment van een vooraf overeengekomen bezoek niet in staat zijn om toegang te krijgen tot de site(s) of installatie of apparatuur van de Koper om de Diensten te leveren, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de tijd die wordt doorgebracht op de site(s) van de Koper en de kosten voor het uitvoeren van een volgend bezoek in rekening te brengen.
(d) Indien redelijkerwijze vereist door de Verkoper, zal de Koper aan de Verkoper een beveiligde opslagruimte op de site(s) van de Koper ter beschikking stellen voor de opslag van de serviceapparatuur van de Verkoper en zal hij alle materialen, apparatuur, documenten en andere eigendommen van de Verkoper (de "Serviceapparatuur van de Verkoper") in een dergelijke opslagruimte in veilige bewaring en op risico van de Koper bewaren. De Koper zal niet beschikken over het Serviceapparatuur van de Verkoper anders dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies van de Verkoper.
(e) Voorafgaand aan enig bezoek van de werknemers, vertegenwoordigers, adviseurs of onderaannemers van de Verkoper, zal de Koper dit doen:
(i) bekleding van leidingen strippen:
(ii) het leveren en plaatsen van geschikte steigers (indien nodig) om toegang te verschaffen tot de installatie en apparatuur van de koper; en
(iii) alle noodzakelijke hijs- en hefwerktuigen en vereiste bedieners ter beschikking te stellen.
(f) Na elk bezoek van medewerkers, vertegenwoordigers, adviseurs of onderaannemers van de Verkoper is de Koper verantwoordelijk voor het herstel van eventuele leidingbekledingen en de demontage van de opgebouwde steigers.
(g) De Koper zal de werknemers, vertegenwoordigers, adviseurs en onderaannemers van de Verkoper voorzien van alle specialistische veiligheidskleding of -uitrusting die nodig is om te voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieuregels (met uitzondering van helm, veiligheidsbril, overalls en beschermende schoenen die door de Verkoper worden geleverd).
(h) Xx Xxxxx zal ervoor zorgen dat de werknemers, vertegenwoordigers, adviseurs en onderaannemers van de Verkoper gedekt zijn door de BA- verzekering van de Koper voor een bedrag van niet minder dan drie miljoen euro (€ 3.000.000) voor elk bezoek van deze werknemers of onderaannemers aan de site(s) van de Koper.
(i) Noodoproepen zijn uitsluitend bedoeld voor een echte noodstoring van de installatie of apparatuur van de Koper die het voorwerp is van het Contract en zullen door de Verkoper aan de Koper in rekening worden gebracht als één (1) extra dag van de Diensten bovenop het aantal dagen dat in de Opdrachtbevestiging voor de levering van de Diensten is gespecificeerd.
(j) De Koper erkent en stemt ermee in dat de Verkoper op geen enkel moment enig deel van de site(s) van de Koper in eigendom heeft, bezet houdt of controleert (of geacht wordt controle te hebben) en/of de verplichtingen of aansprakelijkheden heeft onder gezondheids- en veiligheidswetten of -voorschriften met betrekking tot enig deel van de site(s) van de Koper of ermee wordt belast.
16. Betaling
(a) Met betrekking tot de Goederen zal de Verkoper, onder voorbehoud van Voorwaarde 16(c), de volledige aankoopprijs van de Goederen na de voltooiing van de levering van de Goederen aan de Koper factureren.
(b) De Verkoper zal de Koper maandelijks achteraf factureren voor de Diensten.
(c) De Verkoper kan naar eigen goeddunken schriftelijk overeenkomen dat de Koper de Goederen in termijnen betaalt of kan schriftelijk overeenkomen om de Koper krediet te verlenen met betrekking tot de betaling van de Goederen. In het geval dat de Verkoper instemt met betaling in termijnen of krediet verleent met betrekking tot de betaling door de Koper voor Goederen, zal de Verkoper de Koper maandelijks factureren voor overeengekomen termijnen van de aankoopprijs. De Verkoper kan naar eigen goeddunken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper een krediet of een akkoord van betaling in termijnen toegekend aan de Koper om de Goederen te betalen, intrekken (met onmiddellijke ingang).
(d) Xx Xxxxxxxx behoudt zich het recht voor om aan de Koper betalingsgaranties te vragen en zolang die garantie niet is verstrekt, zonder tussenkomst van de rechter, al zijn verplichtingen op te schorten of te annuleren door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.
(e) De Koper dient elke door de Verkoper ingediende factuur te betalen:
(i) binnen de 30 dagen na de factuurdatum of binnen elke andere termijn na de factuurdatum zoals overeengekomen in het Contract; en
(ii) in euro's (of een andere valuta die de Verkoper van tijd tot tijd schriftelijk kan overeenkomen) op een door de Verkoper schriftelijk aangewezen bankrekening.
(f) De betalingstermijn is essentieel.
(g) Alle bedragen die de Koper op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, zijn exclusief de verschuldigde btw.
(h) De Koper zal alle betalingen die uit hoofde van het Contract verschuldigd zijn, volledig en zonder enige aftrek verrichten, hetzij door middel van verrekening, tegenvordering, korting, vermindering of anderszins, tenzij de wet dit vereist.
(i) Geen enkele betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat de Verkoper de gelden heeft ontvangen.
(j) Alle betalingen die aan de Verkoper verschuldigd zijn uit hoofde van het Contract worden onmiddellijk opeisbaar bij de beëindiging ervan, ondanks enige andere bepaling.
(k) Indien de Koper nalaat om aan de Verkoper een bedrag te betalen dat op grond van het Contract verschuldigd is op de vervaldag voor deze betaling:
(i) dan worden alle op de vervaldag nog onbetaalde facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% (met een minimum van 125 EUR), als forfaitaire schadevergoeding;
ii) is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling een verwijlrente van 1% per maand verschuldigd;
en
(iii) kan de Verkoper, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens de Koper, de uitvoering van zijn verplichtingen onder het Contract en onder alle andere Contracten tussen de Partijen opschorten. De Verkoper kan ook of het Contract en alle andere Contracten met onmiddellijke ingang beëindigen.
(k) Indien de Koper enig bedrag aan de Verkoper betaalt zonder deze betaling te verdelen over specifieke schulden of verplichtingen, zal het betaalde bedrag naar eigen goeddunken van de Verkoper worden verdeeld. De Verkoper kan het volledige betaalde bedrag toerekenen aan één of meer specifieke posten waarvoor betaling verschuldigd is, in plaats van aan alle posten waarvoor betaling verschuldigd is.
17. Annulering
(a) Geen enkel Contract zal door de Koper worden opgezegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
(b) In het geval dat de Verkoper ermee instemt dat de Koper het Contract geheel of gedeeltelijk annuleert, kan de Verkoper, zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten jegens de Koper, van de Koper eisen dat deze een annuleringsvergoeding betaalt. Eventuele annuleringskosten komen overeen met het type contract dat wordt geannuleerd. Voor Contracten voor niet-standaarduitrusting kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht van 100% van de prijs van het Contract na verzending van de Opdrachtbevestiging.
(c) In het geval dat de Verkoper instemt met de annulering van een Contract met betrekking tot de levering van Goederen of Diensten (of beide) die zijn besteld om te voldoen aan de speciale vereisten van de Koper, is de Koper aansprakelijk voor alle kosten die de Verkoper tot het moment van annulering van het Contract heeft gemaakt, naast de betaling van een annuleringsvergoeding overeenkomstig Voorwaarde 17(b).
18. Intellectuele eigendom
(A) De Koper erkent dat:
(i) de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen en elke inhoud die door of namens de Verkoper werd voorbereid en die betrekking heeft op de Goederen en de ontwikkeling ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en soortgelijke items) (de "Inhoud betreffende de Goederen") zijn eigendom van de Verkoper of de derde fabrikanten van de Goederen (naargelang het geval);
(ii) niets in deze Voorwaarden of in een Contract mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of het verlenen van rechten ten gunste van de Koper op de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen of de Inhoud betreffende de Goederen. De Koper mag de Goederen doorverkopen onder voorbehoud van het recht van de Verkoper om het gebruik van zijn merken binnen de Europese Economische Ruimte te controleren en de Koper zal de Verkoper zo nodig bijstaan om te voorkomen dat parallelimporteurs de rechten van de Verkoper aantasten; en
(iii) de opbrengst van enig merk dat op de Goederen is vastgemaakt of aangebracht, zal uitsluitend ten goede komen aan de Verkoper of enige andere eigenaar van de merken, naargelang het geval.
(b) De Koper zal de Goederen niet opnieuw verpakken en zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper toestaan dat handelsmerken van de Verkoper of andere woorden of merken die op de Goederen zijn aangebracht, worden uitgewist, verborgen of weggelaten of extra merken of woorden worden toegevoegd.
(c) Xx Xxxxx zal geen enkel handelsmerk of handelsnaam (met inbegrip van een vennootschapsnaam) gebruiken (anders dan krachtens deze Voorwaarden of een Contract) of trachten te registreren dat identiek is aan, verwarring doet ontstaan of waarin een handelsmerk of handelsnaam is opgenomen waarvan de Verkoper eigenaar is of waarop hij waar ook ter wereld rechten claimt.
(d) Indien op enig moment de Koper ervan wordt beschuldigd dat de Goederen inbreuk maken op de rechten van een derde partij of indien, naar het redelijke oordeel van de Verkoper, een dergelijke beschuldiging mogelijk is, kan de Verkoper naar eigen keuze en op eigen kosten:
(i) de Goederen wijzigen of vervangen om de inbreuk te voorkomen; of
(ii) voor de Koper het recht verkrijgen om de Goederen te blijven gebruiken; of
(iii) de Goederen terugkopen tegen de door de Koper betaalde prijs, verminderd met de afschrijving tegen het tarief dat de Xxxxxxxx toepast op zijn eigen uitrusting.
(e) De Koper dient de Verkoper onverwijld in kennis te stellen van:
(i) elke vermoede of vastgestelde inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen of de Inhoud betreffende de Goederen (of beide) waarvan de Koper kennis krijgt; en
(ii) elke vordering van een derde partij die ter kennis van de Koper komt dat de verkoop van of reclame voor de Goederen of het gebruik van de
Goederenmaterialen (of beide) inbreuk maakt op de rechten van een persoon.
(f) De Koper stemt ermee in (op verzoek en op kosten van de Verkoper) om alle dingen te doen die redelijkerwijs nodig zijn om de Verkoper bij te staan bij het instellen of weerstaan van een procedure met betrekking tot een inbreuk of vordering als bedoeld in Voorwaarde 18(e), en de Koper zal geen enkele toegeving of verklaring doen met betrekking tot een dergelijke vordering zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
(g) In het geval van een klacht, procedure of rechtsgeding door een derde partij tegen de Koper die een inbreuk op de rechten van die partij beweert door een van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen of de Inhoud betreffende de Goederen (of beide), zal de Verkoper de verdediging op zich nemen tegen de klacht, procedure of rechtsgeding op zijn kosten, onder voorbehoud dat:
(i) de Koper de Verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke klacht, procedure of rechtsgeding; en
(ii) de Verkoper de uitsluitende zeggenschap krijgt over de verdediging in het kader van de klacht, de procedure of de rechtsgeding,
en met dien verstande dat de Verkoper niet aansprakelijk is en de klacht, procedure of rechtsgeding niet zal verdedigen in de mate dat dergelijke inbreuken voortkomen uit of verband houden met wijzigingen aan de Goederen of de Inhoud betreffende de Goederen (of beide) die door iemand anders dan de Verkoper of zijn bevoegde vertegenwoordiger zijn gemaakt, of uit gebruik of annexatie van de Goederen of de Inhoud betreffende de Goederen (of beide) met of aan producten of materialen van derden die niet vooraf schriftelijk door de Verkoper zijn gespecificeerd of uitdrukkelijk zijn goedgekeurd.
(i) Alle Intellectuele Eigendomsrechten voortvloeiend uit of in verband met de Diensten zijn eigendom van de Verkoper.
(j) Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de inhoud, apparatuur, documenten en andere eigendommen van de Verkoper zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper of van zijn licentiegevers en zullen op verzoek aan de Verkoper worden teruggegeven.
19. Handelsverboden
(a) De Koper verbindt zich jegens de Verkoper dat de Koper de Goederen niet zal doorverkopen of anderszins zal leveren aan een derde partij die het voorwerp uitmaakt van een wettelijk handelsverbod van de Verenigde Staten van Amerika of een lidstaat van de Europese Unie ("Gesanctioneerde derde partij").
(b) Zonder afbreuk te doen aan Voorwaarde 19(a), indien de Verkoper in kennis wordt gesteld van of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Koper van plan is de Goederen door te verkopen of anderszins te leveren aan een gesanctioneerde Derde partij, kan de Verkoper, na kennisgeving daarvan aan de Koper, weigeren om de Goederen geheel of gedeeltelijk te leveren. De Verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld jegens de Koper voor een dergelijke weigering.
20. Beperkingen en uitsluiting van aansprakelijkheid
(a) Onder voorbehoud van Voorwaarde 20(b) zijn de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Verkoper jegens de Koper onder het Contract beperkt tot die welke uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn uiteengezet. Alle andere in de wet opgenomen voorwaarden zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van het Contract.
(b) Niettegenstaande enige andere bepalingen van deze Voorwaarden, beperkt of sluit de Verkoper zijn aansprakelijkheid niet uit voor fraude of valse verklaringen of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers.
(c) De Koper erkent en stemt ermee in dat de beperkte garanties en alle beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de Verkoper zoals uiteengezet in deze Voorwaarden redelijk zijn en tot uiting komen in de prijs van de Goederen of Diensten (of beide) en de Koper aanvaardt het risico of verzekert zich dienovereenkomstig (of beide).
(d) ONDER VOORBEHOUD VAN EN ZONDER BEPERKENDE VOORWAARDEN 20(A) EN (B) OF ELKE ANDERE OMSTANDIGHEID, IS DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN DE KOPER, OF DIT NU CONTRACTUEEL, EXTRACONTRACTUEEL (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), WEGENS DE NIET-NAKOMING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF OP BASIS VAN EEN ANDERE GROND IS, VOOR EVENTUELE VERLIEZEN (ZOALS GEDEFINIEERD) DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT HET CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN (OF HET GEDEELTE VAN EEN CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DAT BETREKKING HEEFT OP GOEDEREN), MET UITZONDERING VAN OPZETTELIJKE FOUT.
(e) ONDER VOORBEHOUD EN ZONDER BEPERKTE VOORWAARDEN 20(A) EN
(B) OF EEN ANDERE VOORWAARDE:
(i) IS DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN DE KOPER OF DIT NU CONTRACTUEEL, EXTRACONTRACTUEEL (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), WEGENS DE NIET-NAKOMING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF OP BASIS VAN EEN ANDERE GROND, VOOR EVENTUELE VERLIEZEN (ZOALS GEDEFINIEERD) DIE RECHTSTREEKS OF ONRECTHSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT HET CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN (OF HET GEDEELTE VAN EEN CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DAT BETREKKING HEEFT OP DIENSTEN), MET UITZONDERING VAN OPZETTELIJKE FOUT; EN
(ii) MAG DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER AAN DE KOPER MET BETREKKING TOT ALLE ANDERE VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT EEN CONTRACT VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN (OF DAT DEEL VAN EEN CONTRACT VOOR DE TOEPASSING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN EN BETREKKING HEEFT OP DIENSTEN), OF HET NU CONTRACTUEEL, EXTRACONTRACTUEEL (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), WEGENS SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OF OP BASIS VAN EEN ANDERE GROND IS, IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN DE PRIJS VAN DE ALDUS GELEVERDE DIENSTEN, TENZIJ ANDERS VERMELD IN EEN OPDRACHTBEVESTIGING.
(f) Deze Voorwaarde 20 zal na de beëindiging van het Contract van kracht blijven.
21. Overmacht
(a) De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper als gevolg van enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen onder het Contract als gevolg van een Geval van overmacht.
(b) Indien een Geval van overmacht de Verkoper verhindert om gedurende meer dan vierenveertig (44) Werkdagen Diensten of Goederen (of beide) te leveren, heeft de Verkoper, zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, het recht om het Contract met de Koper onmiddellijk te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Koper.
22. Xxxxxxx, beëindiging, terugname, opschorting
(a) De Verkoper kan het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door de Koper schriftelijk op te zeggen indien:
(i) Indien de Koper nalaat om aan de Verkoper enig bedrag te betalen dat op grond van het Contract verschuldigd is op de voorziene vervaldag; of
(ii) de Koper anderszins het Contract met de Xxxxxxxx schendt en de schending, indien deze hersteld kan worden en vooraf schriftelijk aan de Koper is meegedeeld, niet binnen vijf (5) Werkdagen nadat de Koper een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen, wordt hersteld; of
(iii) de Verkoper enig ander Contract tussen hemzelf en de Koper beëindigt; of
(iv) de Koper insolvabel is of wordt of niet in staat is om zijn schulden te betalen of de betaling van zijn schulden opschort of dreigt dit te doen of niet in staat is om zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden of zijn onvermogen om zijn schulden te betalen erkent; of
(v) de Koper onderhandelingen aangaat met enie schuldeiser met het oog op een herschikking van zijn schulden of een voorstel doet voor een regeling met zijn schuldeisers wegens solvabiliteitsproblemen;
(vi) een faillissementsdossier wordt geopend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen of een vonnis wordt uitgesproken betreffende de vereffening van de Koper;
(vii) een schuldeiser of een titularis van een zekerheid van de Koper bezit neemt van, beslag legt op of een schuld verhaalt door gedwongen uitvoering, sekwester of enig ander proces tegen de Koper op alle of een
deel van zijn activa en dit beslag of deze procedure niet wordt onderbroken binnen veertien (14) dagen;
(viii) een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank of een vonnis wordt uitgesproken betreffende de benoeming van een voorlopig bewindvoerder;
(ix) een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank of een vonnis wordt uitgesproken betreffende de benoeming van een sekwester over activa van de Koper; ;
(x) een gebeurtenis plaatsvindt, of een procedure wordt ondernomen, met betrekking tot de Koper in een jurisdictie waaraan deze onderworpen is, die een effect heeft dat gelijkwaardig is aan of vergelijkbaar is met een van de gebeurtenissen vermeld in Voorwaarden 22(a)(iv) tot en met Voorwaarde 22(a)(ix) ;
(xi) de Koper zijn activiteiten geheel of grotendeels opschort, dreigt op te schorten, stopt of dreigt te staken;
(xii) de financiële positie van de Koper zodanig verslechtert dat naar het oordeel van de Verkoper de Koper niet meer in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract adequaat na te komen.
(b) In het geval dat de Verkoper het Contract beëindigt op grond van Voorwaarde 22(a) mag de Verkoper (naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten onder deze Voorwaarden of anderszins) door schriftelijke kennisgeving aan de Koper een of (voor zover niet strijdig met elkaar) één of meer van de volgende beslissingen nemen:
(i) de levering van Goederen opschorten in het kader van een contract met de Koper;
(ii) elke uitdrukkelijke of impliciete bevoegdheid tot verkoop of gebruik van Goederen waarvan de titel niet is overgegaan op de Koper ("Relevante Goederen") intrekken;
(iii) van de Koper eisen dat hij de Relevante Goederen aan de Verkoper levert; en de Koper zal dit doen, bij gebreke waarvan de Verkoper de lokalen waar de Relevante Goederen zich bevinden of geacht worden zich te bevinden, mag betreden en de Goederen terugnemen, zonder aansprakelijkheid voor enige daaruit voortvloeiende schade aan de lokalen, installatie of uitrusting van de Koper.
23. Vertrouwelijkheid
Elk van de Partijen (de "Ontvangende Partij") zal alle technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven die van vertrouwelijke aard zijn en die door de andere Partij ("Bekendmakende Partij"), aan de Ontvangende Partij, haar werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers werden bekendgemaakt, en alle andere vertrouwelijke informatie betreffende de activiteiten, producten en diensten van de Bekendmakende Partij die de Ontvangende Partij kan verkrijgen, strikt vertrouwelijk houden. De Ontvangende Partij zal dergelijke vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan haar werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers die deze informatie nodig hebben om de verplichtingen van de Ontvangende Partij uit hoofde van het Contract na te komen, en zal ervoor zorgen dat deze werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers de in deze Voorwaarde 23 vermelde verplichtingen nakomen alsof zij Partij bij het Contract waren. De Ontvangende Partij kan ook de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij bekendmaken die op grond van de wet, een overheids- of regelgevende instantie of een bevoegde rechtbank openbaar moet worden gemaakt. Deze Voorwaarde 23 zal ook na de beëindiging van het Contract van kracht blijven
24. Diversen
(a) De rechten van de Verkoper op grond van deze Voorwaarden vormen een aanvulling op alle andere rechten die de Verkoper heeft op grond van het gemeen recht.
(b) Indien de Koper uit twee of meer personen bestaat, zijn zij samen en hoofdelijk verbonden.
(c) De Koper zal geen enkel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het Contract(naargelang het geval) geheel of gedeeltelijk overdragen, bezwaren of uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. (d) De Verkoper mag te allen tijde zijn rechten of verplichtingen (of beide) (al naar gelang van toepassing) uit hoofde van een Contract geheel of gedeeltelijk overdragen, bezwaren of uitbesteden aan enige andere persoon of vennootschap.
(e) Een verklaring van afstand door de Verkoper van enig recht uit hoofde van het Contract of de wet zal alleen geldig zijn indien deze schriftelijk wordt gedaan. Het niet of met vertraging uitoefenen of gedeeltelijk uitoefenen door de Verkoper van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van het Contract of de wet vormt geen verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel. Geen enkele uitoefening door de Verkoper zal de latere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel in de weg staan.
(f) Een verklaring van afstand door de Verkoper van enige schending van, of enige tekortkoming in de nakoming van enige bepaling van het Contract door de Koper wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere schending of tekortkoming en heeft geenszins invloed op de andere voorwaarden van het Contract.
(g) Geen enkele bepaling van het Contract is afdwingbaar door een persoon die er geen partij bij is.
h) Geen van beide Partijen zal:
(i) gebruik maken van frauduleuze praktijken om de ondertekening van het Contract te bekomen, met name door bedrog met betrekking tot de aard, kwaliteit of kwantiteit van de geleverde of te leveren Goederen of Diensten of de gebruikte productiemethoden of -processen;
(ii) aanbieden of ermee instemmen om aan een werknemer van de andere partij een geschenk of tegenprestatie van welke aard dan ook te geven als aansporing of beloning voor het doen of nalaten van een handeling om de ondertekening van het Contract te bekomen; en
iii) een strafbaar feit plegen:
aa) krachtens de Antiwitwaswet van 18 september 2017;
bb) krachtens enige wet die frauduleuze handelingen strafbaar stelt; of
cc) oplichtingen en pogingen tot oplichting.
Indien een Partij in strijd handelt met de bepalingen van deze Voorwaarde 24(h), heeft de andere Partij het recht om het Contract met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.
25. Mededelingen
(a) Elke kennisgeving die door de Koper onder deze Voorwaarden of enig ander relevant Contract aan de Verkoper moet worden gedaan, dient schriftelijk en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden gedaan of persoonlijk te worden afgegeven aan Xxxxxx-Marlow NV, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, ter attentie van de Algemeen Directeur van de Verkoper of aan een ander adres of ter attentie van een persoon die de Verkoper aan de Koper kan melden.
(b) Elke kennisgeving die door de Verkoper krachtens deze Voorwaarden of een relevant Contract aan de Koper moet worden gedaan, dient schriftelijk en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden gedaan of persoonlijk te worden afgegeven op een adres van waaruit de Verkoper mededelingen van de Koper heeft ontvangen in verband met deze Voorwaarden of het Contract.
c) Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen:
i) bij verzending per aangetekende brief, twee Werkdagen na de datum van terbeschikkingstelling (met uitzondering van de dag van terbeschikkingstelling); of
ii) indien persoonlijk geleverd, op de dag van levering.
26. Afval van elektrische en elektronische apparatuur
Verkoper en Koper dienen zich te houden aan het Besluit van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het Vlaams Reglement van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Als professionele gebruiker stemt de Koper ermee in om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de Goederen op zich te nemen wanneer deze het einde van hun levensduur bereiken.
Dienovereenkomstig gaat de Koper ermee akkoord ervoor te zorgen dat alle Goederen op de juiste wijze worden ingezameld, behandeld, teruggewonnen en aan het einde van hun levensduur op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd. De Verkoper zal, op verzoek van de Koper, de gegevens van een erkend recyclingbedrijf aan de Koper verstrekken. De Koper betaalt alle transportkosten en andere kosten, uitgaven en lasten in verband met de overdracht van de Goederen aan een dergelijke erkende recycler, met inbegrip van de kosten voor de verwijdering van de Goederen.