ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS- VOORWAARDEN.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS- VOORWAARDEN.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NIJKAMP AANNEMING
Gevestigd te Xxxxxxxx 00-00, 0000 XX Xxxxxxxxxx
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder nummer 20047268
Artikel 1. Definities
1. Nijkamp Aanneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijkamp Aanneming gevestigd te Xxxxxxxx 00-00, 0000 XX xx Xxxxxxxxxx ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder nummer 20047268.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon evenals het samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid die met Nijkamp Aanneming een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, diensten en werkzaamheden van de Opdrachtgever aan of voor Nijkamp Aanneming, alsmede op alle overeenkomsten door Nijkamp Aanneming met een Opdracht- gever gesloten, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Nijkamp Aanneming uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Xxxxxxx Aanneming gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Nijkamp Aanneming onder- havige voorwaarden soepel toepast.
4. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Nijkamp Aanneming gesloten overeenkomst in te stemmen.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Nijkamp Aanneming in strijd mochten zijn met een dwingende wets bepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nijkamp Aanneming vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Nijkamp Aanneming behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Nijkamp Aanneming zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Nijkamp Aanneming opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Nijkamp Aanneming haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nijkamp Aanneming niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van materialen of bescheiden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdracht- bevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Nijkamp Aanneming zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder:
a. verzekeringspremies voor een CAR-verzekering;
b. verzekeringspremies voor een aanvullende verzekering, afhankelijk van de waarde van roerende of onroerende zaken waaraan de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Dit onderdeel is niet van toepassing op een overeenkomst met de Consument;
c. aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;
d. het maken van niet vooraf overeengekomen tekeningen en berekeningen;
e. werkzaamheden die ontstaan uit opgelegde aanvullende eisen van de overheid/bevoegd gezag;
f. het afhakken van paalkoppen, diepwanden en geïnjecteerde grondmassieven. Deze werkzaamheden zijn wel inbegrepen ingeval deze onderdelen door Nijkamp Aanneming zijn aangebracht;
g. het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond welke de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden belemmeren dan wel schade kunnen opleveren voor personen of zaken;
h. het verwijderen van niet vooraf vastgestelde verharde grondsamenstellingen;
i. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast of schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen. Ingeval Nijkamp Aanneming bij een opdracht als hoofdaannemer optreedt, zijn de kosten van de in dit onderdeel genoemde werkzaamheden wel bij de prijs inbegrepen;
j. Het herstellen van kleine haarscheurtjes aan het gebouw of belendingen;
k. Het omleggen van nuts, rioleringen of hemelwaterafvoer.
6. Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens c.q. ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren materialen. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde prijzen, tarieven en (op)lever- termijnen.
7. Nijkamp Aanneming aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de Opdrachtgever en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen, tenzij Nijkamp Aanneming dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
8. Nijkamp Aanneming heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Nijkamp Aanneming de Opdracht- gever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Nijkamp Aanneming eerst dan tot stand nadat Nijkamp Aanneming een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd dan wel zodra Nijkamp Aanneming met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nijkamp Aanneming anders vermeldt.
3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Nijkamp Aanneming slechts, indien deze door Nijkamp Aanneming schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
4. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven
(7) werkdagen na factuurdatum.
5. Elke overeenkomst wordt door Nijkamp Aanneming aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Nijkamp Aanneming bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeen- komst. Mocht Nijkamp Aanneming van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Nijkamp Aanneming het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Nijkamp Aanneming de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
6. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, monsters, modellen, voorbeelden, kleuren, maten en materiaalaanduidingen (hierna gezamenlijk: de “Modellen”), worden door Nijkamp Aanneming te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
7. De in het vorige lid bedoelde Modellen blijven te allen tijde eigendom van Nijkamp Aanneming en dienen op eerste verzoek van Xxxxxxx Aanneming te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 5. Inschakeling derden
De Opdrachtgever machtigt Nijkamp Aanneming om alle voor de uitvoering van de overeen- komst benodigde leveringen en werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Een en ander ter beoordeling van Nijkamp Aanneming.
Artikel 6. Verplichtingen van Nijkamp Aanneming
1. Nijkamp Aanneming is verplicht het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
2. Nijkamp Aanneming is verplicht het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Nijkamp Aanneming met ingang van het tijdstip waarop Nijkamp Aanneming een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Nijkamp Aanneming is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen evenals de door Nijkamp Aanneming namens de Opdrachtgever verstrekte bescheiden. Nijkamp Aanneming dient de Opdrachtgever daar- naast te wijzen op gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorges- schreven bouwmaterialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover Nijkamp Aanneming deze gebreken, onvolkomenheden e.d. kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
5. Nijkamp Aanneming kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden
c.q. de levering van materialen en/of bescheiden te beginnen, dan dat alle daarvoor nood zakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leverings- termijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
6. Nijkamp Aanneming wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeen- komst van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 7. Vergunningen en ontheffingen
Ingeval partijen zijn overeengekomen, dat Nijkamp Aanneming de Opdrachtgever zal ondersteu- nen bij het aanvragen van de voor de werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen of deze aanvragen in naam van de Opdrachtgever zal verzorgen, betreft dit te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Nijkamp Aanneming kan op geen enkele wijze garanderen dat een benodigde vergunning, ontheffing of toestemming daadwerkelijk zal worden verleend nu dit mede afhankelijk is van factoren waar Nijkamp Aanne- ming geen invloed op kan uitoefenen. Nijkamp Aanneming is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet verlenen van een aangevraag- de vergunning, ontheffing of toestemming.
Artikel 8. Bouwmaterialen
1. Nijkamp Aanneming ziet er op toe dat alle door haar te verwerken bouwmaterialen van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
2. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaal- aanduidingen, worden door Nijkamp Aanneming te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde materialen met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is over- eengekomen.
3. Op diens verzoek stelt Xxxxxxx Aanneming de Opdrachtgever in de gelegenheid de bouw- materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht (eventueel aan de hand van een tussen partijen overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Nijkamp Aanneming is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
4. De Opdrachtgever is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Nijkamp Aanneming komen. Door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd en geschikt te zijn voor hun bestemming.
5. Zowel de Opdrachtgever als Nijkamp Aanneming kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaar- merkt verzegeld monster wordt bewaard en door een onafhankelijke partij wordt onderzocht.
6. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk c.q. de locatie waar de werkzaam- heden worden verricht te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Nijkamp Aanneming afgevoerd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeen- gekomen.
7. De Opdrachtgever draagt het risico van verlies en/of beschadiging voor de aangevoerde bouwmaterialen vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op de locatie van de Opdrachtgever aankomen.
8. Alle traditioneel beton gestorte onderdelen worden gestort in een hoogwaardige beton- kwaliteit. Deze onderdelen worden echter niet standaard opgeleverd als zichtwerk.
Artikel 9. Levering en leveringstermijnen
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de materialen en/of bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Nijkamp Aanneming haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door Nijkamp Aanneming per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde materialen en/of bescheiden gaat over op de Opdracht- gever op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren materialen op de locatie van de Opdrachtgever aankomen dan wel het moment waarop de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de Opdrachtgever.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten van transport van de te leveren materialen en bescheiden voor rekening van de Opdrachtgever.
5. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de materialen of bescheiden aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Opdrachtgever, behoudt Nijkamp Aanneming zicht het recht voor die materialen c.q. bescheiden voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van één (1) maand waarbinnen de Opdrachtgever Nijkamp Aanneming in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de materialen of bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij Nijkamp Aanneming uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
7. Indien de Opdrachtgever ook na verloop van de in lid 6 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Nijkamp Aanneming het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Nijkamp Aanneming is in voorkomend geval gerechtigd de materialen aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de Opdrachtgever de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
9. Nijkamp Aanneming is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
10. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen niet zijnde dagen in het weekend of algemeen erkende feestdagen.
11. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop, als gevolg van niet voor rekening van Xxxxxxx Aanneming komende omstandigheden, gedurende minder dan vier (4) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerk- baar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de (op)levering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de Opdracht- gever.
12. Als de (op)levering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 10 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van (op)levering.
13. Indien Nijkamp Aanneming het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, als gevolg van overmacht of voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, heeft Nijkamp Aanneming het recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, met een termijn gelijk aan de periode waarover de overmacht of de voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheid voortduurt.
14. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, dienen de daaruit voor Nijkamp Aanneming voortvloeiende kosten en schade door de Opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 10. Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen, wordt door Nijkamp Aanneming aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de geldende tarieven. Nijkamp Aanneming is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
x. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx in de oorspronkelijke overeenkomst;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
x. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx van de randvoorwaarden bij de overeenkomst als verwoord in de offerte van de leverancier;
x. xxxxxxx van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
x. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx van de bedragen van stelposten;
x. xxxxxxx van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
g. in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.
3. Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen (op) levertermijn en bij de uitvoering van de overeenkomst door Nijkamp Aanneming overeenge- komen en te gebruiken materialen. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan Nijkamp Aanneming een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren indien dit in kwalitatief opzicht ge- volgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
4. Indien meer- of minderwerk consequenties heeft voor de overeenkomst in kwalitatief of financieel opzicht, zal Nijkamp Aanneming de Opdrachtgever daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen.
Artikel 11. Opneming, goedkeuring en oplevering
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar mening van Nijkamp Aanneming voltooid zal zijn, nodigt Nijkamp Aanneming de Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf
(5) werkdagen na de hiervoor bedoelde dag plaats te vinden. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van Nijkamp Aanneming en strekt daartoe, te constateren of Nijkamp Aanneming aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Ingeval de opneming niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn heeft plaats- gevonden, dan kan Nijkamp Aanneming schriftelijk een nieuw verzoek aan de Opdrachtgever richten het werk binnen vijf (5) werkdagen op te nemen. Ingeval de Opdrachtgever wederom niet aan dit verzoek voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.
3. Uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de opneming wordt door de Opdrachtgever aan Nijkamp Aanneming schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Hierbij geeft de Opdrachtgever een onderbouwde vermelding van de eventueel aanwezige gebreken.
4. Ingeval Nijkamp Aanneming binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn geen enkele mededeling van de Opdrachtgever heeft ontvangen, wordt het werk geacht door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na opneming.
5. De Opdrachtgever dient Nijkamp Aanneming de gelegenheid te gegeven om de eventuele
in het kader van lid 3 van dit artikel door de Opdrachtgever opgegeven gebreken binnen een r redelijke termijn te verhelpen.
6. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
7. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk is opgeleverd.
Artikel 12. Reclames en garanties
1. Indien een toeleverancier van Nijkamp Aanneming op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de Opdrachtgever uit de overeen- komst met Nijkamp Aanneming voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht te zijn geleverd aan de Opdrachtgever. De levering van bedoelde verdergaande rechten vindt plaats door het aangaan van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn, terwijl de Opdrachtgever zelfstandig voor de wettelijke verplichte mededeling aan derden zal zorgdragen. Nijkamp Aanneming is verplicht de Opdrachtgever schriftelijk van die verder- gaande garantie in kennis te stellen.
2. De Opdrachtgever verliest diens (garantie)rechten jegens Nijkamp Aanneming, is aansprake- lijkheid voor alle schade en vrijwaart Nijkamp Aanneming tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. aan het door Nijkamp Aanneming uitgevoerde werk en/of geleverde materialen andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
b. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of aanwijzingen van Nijkamp Aanneming strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde materialen door de Opdrachtgever;
c. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Nijkamp Aanneming zijn verschaft en/of voorgeschreven;
d. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Opdrachtgever aan Nijkamp Aanneming;
e. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de Opdrachtgever reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het gelever de heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijkamp Aanneming.
3. De Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk en/of de levering van de goederen, een grondige inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit terstond schriftelijk aan Nijkamp Aanneming te melden.
4. Indien de Opdrachtgever Nijkamp Aanneming niet binnen acht (8) dagen na (op)levering schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk of de materialen is respectievelijk zijn (op)geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
5. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen nadat de gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan Nijkamp Aanneming. Reclames ter zake niet zichtbare gebreken kunnen nimmer later dan zes (6) maanden na (op)levering ingediend worden.
6. Opdrachtgever dient Nijkamp Aanneming in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren en onderzoeken.
7. Indien de reclame naar het oordeel van Nijkamp Aanneming gegrond is, en tijdig en op de juis te wijze is ingediend, zal Nijkamp Aanneming hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde materialen c.q. het opgeleverde werk, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, een en ander naar keuze van Nijkamp Aanneming.
8. Op door Nijkamp Aanneming geleverde materialen wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven voor de door de fabrikant van deze materialen vastgestelde periode.
9. Nijkamp Aanneming staat in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)ge- leverde: alle werken worden uitgevoerd volgens het geldende Bouwbesluit en met goed- keuring van lokale Bouw- en Woningtoezichten.
Artikel 13. Prijswijzigingen
1. Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor (op)levering één of meer der kosten- factoren een wijziging ondergaan, is Nijkamp Aanneming gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Nijkamp Aanneming is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waar mee Nijkamp Aanneming redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Nijkamp Aanneming kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
2. Onder de in lid 1 van dit artikel bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen vorst, abnormale waterstand en stijging van de prijs voor wapeningsstaal, alsmede een onder- dan wel overschrijding van de overeengekomen, al dan niet in de offerte geschatte of aangegeven hoeveelheid, doorsnede of omvang met meer of minder dan 5% en wijzigingen in de prijzen van toeleveranciers.
3. Voorts worden aan de Opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
b. door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers
4. Indien de Nijkamp Aanneming van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
5. Voor de met de Consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend en in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan drie (3) maanden is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14. Facturatie en betaling
1. Nijkamp Aanneming is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Nijkamp Aanneming aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Nijkamp Aanneming maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro). Voor Consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Nijkamp Aanneming gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Nijkamp Aanneming bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Nijkamp Aanneming het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Nijkamp Aanneming en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Nijkamp Aanneming onmiddellijk opeisbaar.
7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Nijkamp Aanneming is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Nijkamp Aanneming gesloten overeenkomst.
10. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Nijkamp Aanneming heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met een Consument.
Artikel 15. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat:
a. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen tijdig en in de door Nijkamp Aanneming gewenste vorm aan Nijkamp Aanneming ter beschikking worden gesteld. Een en ander, voor zover partijen niet zijn overeengekomen dat Nijkamp Aanneming noodzakelijke vergunningen, ontheffingen e.d. zal aanvragen;
x. Xxxxxxx Aanneming in ieder geval wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen, buizen en dergelijken. Dit onderdeel is niet van toepassing op de overeenkomst met de Consument;
c. De door de Opdrachtgever aan Nijkamp Aanneming verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
x. Xxxxxxx Aanneming op de vooraf bekendgemaakte werktijden en -data toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
e. Ingeval het niet mogelijk is dat Nijkamp Aanneming op de overeengekomen datum en tijd van aanvang met haar werkzaamheden kan starten Nijkamp Aanneming hiervan zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de overeengekomen datum - op de hoogte zal worden gesteld. Een en ander, tenzij partijen hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen;
f. De eventueel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden de door heb uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en tijdig verrichten, dat Nijkamp Aanneming hier door niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
g. De locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen, obstakels e.d.;
h. De locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden goed bereikbaar en berijdbaar is voor (het vervoer c.q. aanvoer van) materieel, materialen en personen;
x. Xxxxxxx Aanneming voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden van de voor de werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas en water. De aansluit- en verbruikskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de Opdrachtgever;
x. Xxxxxxx Aanneming vrije toegang heeft tot toiletten en schaftruimten op of bij de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Dit onderdeel is niet van toepassing op de overeenkomst met de Consument;
k. Op de locatie waar Nijkamp Aanneming en/of de door Nijkamp Aanneming ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Nijkamp Aanneming en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
l. De locatie waar materieel, materialen, zaken x.x. xxx Xxxxxxx Aanneming opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Nijkamp Aanneming voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens.
3. Nijkamp Aanneming zal de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derden verstrekken.
4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan het materieel, de materialen, zaken e.d. die Nijkamp Aanneming tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever heeft opgeslagen.
5. De Opdrachtgever staat Nijkamp Aanneming toe naam duidingen en reclame op het werkterrein of op het werk zelf aan te brengen.
6. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een opstal-, inboedel- en/of inventarisverzekering.
7. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Nijkamp Aanneming gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 16. Opschorting en ontbinding
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Nijkamp Aanneming, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten- gerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is Nijkamp Aanneming gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
e. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van Nijkamp Aanneming op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. De Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met Nijkamp Aanneming op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de over- eenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Nijkamp Aanneming nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die Nijkamp Aanneming vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Nijkamp Aanneming reeds ter uitvoering van de over- eenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Nijkamp Aanneming verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voort- vloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Nijkamp Aanneming gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Nijkamp Aanneming eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Nijkamp Aanneming is per opdracht beperkt tot eenmaal de hoogte van de totale opdrachtsom exclusief BTW met een maximum van € 500.000,00 (zegge: vijfhonderdduizend euro) per geval. Nijkamp Aanneming aanvaardt geen enkele aansprakelijk- heid voor schade die, om wat voor reden ook, niet door haar verzekeraar wordt gedekt.
2. Nijkamp Aanneming is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- stagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)lever- termijnen.
3. Wanneer de Opdrachtgever materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking aan Nijkamp Aanneming ter beschikking stelt, dan is Nijkamp Aanneming verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
4. Nijkamp Aanneming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Nijkamp Aanneming is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld, tegen de schadelijke gevolgen waarvan Nijkamp Aanneming in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Xxxxxx.
7. Nijkamp Aanneming vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Nijkamp Aanneming, haar personeel, haar onderaannemers of leveranciers.
Artikel 18. Verjaringstermijn
1. Indien het werk of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat redelijkerwijs aan Nijkamp Aanneming kan worden toegerekend en waarvan de Opdrachtgever Nijkamp Aanneming binnen zes (6) weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is Nijkamp Aanneming voor dat gebrek ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de Opdrachtgever niet bij de (op)levering is geconstateerd of niet behoefde te worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van twee (2) jaar na de dag van (op)levering.
2. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Nijkamp Aanneming tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot drie (3) maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. In dit kader dienen door de Opdrachtgever na oplevering geconstateerde gebreken direct na ont- dekking schriftelijk aan Nijkamp Aanneming te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Opdrachtgever.
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel bedraagt de termijn waarbinnen de Consument Nijkamp Aanneming kan aanspreken tot vergoeding van vastgestelde schade één (1) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van schadevergoeding is komen vast te staan.
Artikel 19. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voor- geschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien Nijkamp Aanneming of de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de Opdrachtgever niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, zonder dat Nijkamp Aanneming hiervoor op de hoogte is gesteld, is Nijkamp Aanneming gerechtigd wachturen en/of hieruit voortvloeiende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade.
4. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheids- wege, die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of als gevolg van gebreken aan door derden geleverde goederen.
6. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico’s en schaden, van welke aard of hoe genaamd dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen, gereed- schappen etc., zoals ontvreemding, brandschade, waterschade, beschadiging e.d., zulks onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg zijn van nalatigheid aan de zijde van Nijkamp Aanneming. De Opdrachtgever dient voor zijn
rekening tijdig voor een totaal dekkende verzekering zorg te dragen, om tijdens de bouw vorenbedoelde risico’s voldoende af te dekken.
7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor
de Opdrachtgever aansprakelijk is, kunnen de daaruit voor Nijkamp Aanneming voortvloeiende schade en kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8. Indien mocht blijken dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen alsmede voor alle schaden en kosten ten gevolge van de verontreiniging. De kosten van het verwijderen etc. van asbest en andere gezondheidsbedreigende stoffen komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten
1. Nijkamp Aanneming is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Nijkamp Aanneming of in
opdracht van Nijkamp Aanneming vervaardigde werken en de hieraan ten grondslag liggende door Nijkamp Aanneming of in opdracht van Nijkamp Aanneming vervaardigde bescheiden en dergelijken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Nijkamp Aanneming voorbehouden.
3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Nijkamp Aanneming of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Nijkamp Aanneming. Zij mogen door de Opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
4. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de Opdrachtgever niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
5. Door het verstrekken van gegevens aan Nijkamp Aanneming verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Nijkamp Aanneming in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.
6. Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.
Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Nijkamp Aanneming geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Nijkamp Aanneming tot op het moment dat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Nijkamp Aanneming uit hoofde van enige met Nijkamp Aanneming gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Nijkamp Aanneming mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. Indien de Opdrachtgever (mede) uit door Nijkamp Aanneming geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever die zaak slechts voor Nijkamp Aanneming en houdt de Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Nijkamp Aanneming totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Nijkamp Aanneming heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdracht- gever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
4. Rechten worden in voorkomend geval aan de Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Nijkamp Aanneming. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever Nijkamp Aanneming hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
6. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Nijkamp Aanneming bevinden, behoudt Nijkamp Aanneming zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Nijkamp Aanneming uit welke hoofde dan ook nog jegens de Opdrachtgever mocht hebben.
7. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Nijkamp Aanneming te (doen) houden.
8. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Nijkamp Aanneming op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Nijkamp Aanneming zulks wenst, door Opdrachtgever aan Nijkamp Aanneming stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Nijkamp Aanneming tegen de Opdrachtgever.
Artikel 22. Retentierecht
1. Nijkamp Aanneming kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van Nijkamp Aanneming onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Nijkamp Aanneming verschuldigde bedragen betaald heeft.
Artikel 23. Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is Nijkamp Aanneming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Nijkamp Aanneming, van de door haar
ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Nijkamp Aanneming waardoor Xxxxxxx Aanneming de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
3. Indien Nijkamp Aanneming bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeen- komst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuur- verschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van de gemeente of een andere overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - de aanwezigheid van archeologische objecten op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.
Artikel 24. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze, door een omstandigheid welke niet aan Nijkamp Aanneming kan worden toegerekend, onuitvoerbaar is, zal Nijkamp Aanneming met de Opdrachtgever in overleg treden over wijziging of aanvulling van de overeenkomst zodanig, dat daarmee zoveel als mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan de oorspronkelijke overeenkomst. Nijkamp Aanneming zal de Opdrachtgever daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en/of overeengekomen (op)levertermijnen.
2. Indien uitvoering van de overeenkomst als gevolg van de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheid in zijn geheel niet (langer) mogelijk blijkt, heeft Nijkamp Aanneming recht op volledige vergoeding van alle reeds door Nijkamp Aanneming verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en gedane leveringen.
3. Ingeval het werk niet kan worden voltooid als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever heeft Nijkamp Aanneming eveneens recht op vergoeding van gederfde winst (positief contract belang).
Artikel 25. Schorsing en oplevering van het werk in onvoltooide staat
1. De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Nijkamp Aanneming ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Voorts dient eventuele schade die Nijkamp Aanneming ten gevolge van de schorsing lijdt, aan Nijkamp Aanneming te worden vergoed. De Opdrachtgever vrijwaart Nijkamp Aanneming bovendien voor eventuele aanspraken van derden die uit de schorsing voortvloeien.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Nijkamp Aanneming, mits Nijkamp Aanneming de Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk heeft gewezen op de aan de schorsing verbonden gevolgen.
3. Indien de schorsing langer dan veertien (14) dagen duurt, kan Nijkamp Aanneming bovendien vorderen dat aan Nijkamp Aanneming een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte doch reeds door Nijkamp Aanneming betaalde bouwmaterialen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan dertig (30) dagen duurt, is Nijkamp Aanneming bevoegd het werk in onvoltooide staat op te leveren en de overeenkomst met de Opdracht- gever te ontbinden. In dat geval heeft Nijkamp Aanneming recht op de volledige aannemings- som, vermeerderd met de kosten die Nijkamp Aanneming als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met door de opzegging bespaarde kosten.
5. De Opdrachtgever is tegenover eventueel bij de overeenkomst betrokken derden aansprakelijk voor de gevolgen van de schorsing c.q. ontbinding op grond van dit artikel en vrijwaart Nijkamp Aanneming voor alle aanspraken ter zake.
Artikel 26. Annulering
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst met Nijkamp Aanneming te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met Nijkamp Aanneming gesloten overeenkomst te beëindigen.
Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle tussen Nijkamp Aanneming en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeen- komsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de regelen, beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze drie (3) maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidden.
3. Voor geschillen tussen Nijkamp Aanneming en een Consument geldt dat de Consument het recht heeft om een geschil, binnen één (1) maand nadat Nijkamp Aanneming aan de Consument kenbaar heeft gemaakt dat het geschil aan de rechter in de vestigingsplaats van Nijkamp Aanneming zal worden voorgelegd, voor te leggen aan de wettelijk bevoegde (kanton)rechter.
4. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden, het voeren van een kortgeding en behoudens de in het derde lid van dit artikel omschreven bevoegdheid.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx