telefoon +32 (0)2 538 6633
Verzekeraar in de bouw
Xxxxxx-Xxxxxxxxxx 00 X-0000 Xxxxxxx
telefoon x00 (0)0 000 0000
fax x00 (0)0 000 0000
e-mail xxxx@xx-xx.xx xxx.xx-xx.xx
TOP GLOBALE AR-CO van de BOUWHEER
ALGEMENE VOORWAARDEN 216
Artikel 1 - Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekeraar of Maatschappij
AR-CO, Tasson Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, erkend onder n° 0330.
1.2 Verzekeringsnemer
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden, die de overeenkomst aangaat.
1.3 Verzekerde
De eigenaar of de huurder - die van de eigenaar de toestemming gekregen heeft om te bouwen en vermeld in de bijzondere voorwaarden. Deze personen mogen nooit aannemer zijn van het verzekerde goed.
1.4 Derden
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon buiten de verzekerde, zijn familieleden en de personen die bij hem inwonen of zijn vennoten, zaakwaarnemers, beheerders, aangestelden en mandatarissen evenals alle personen, in welke hoedanigheid ook, die deelnemen aan de realisatie van het verzekerde goed.
1.5 Verzekerde goederen
Het op te richten of te verbouwen gebouw, zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden
1.6 Aan te geven volume en waarde
1.6.1 Aan te geven volume
Het volume dat opgenomen wordt in de bijzondere voorwaarden en dat berekend wordt door de architect volgens het statistisch formulier van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, gevoegd bij de bouwaanvraag.
Indien de verzekering wordt aangegaan voor een appartement, bedraagt het volume minstens 300 m³ per woonentiteit.
1.6.2 Aan te geven waarde der werken ingeval van verbouwing of uitbreiding.
De waarde der werken omvat alle uitgaven nodig voor de volledige realisatie ervan (de ruwbouw met inbegrip van stabiliteitswerken, speciale technieken en de afwerking).
De werken welke niet aan een interveniënt toevertrouwd worden, moeten geraamd worden. Deze raming mag niet lager zijn dan de waarde van gelijkwaardige werken uitgevoerd door een aannemer op eenzelfde datum van uitvoering.
1.6.3 Naburige gebouwen
Als een naburig gebouw wordt beschouwd, alle bestaande gebouwen gelegen binnen een perimeter – zoals voorzien in de
bijzondere voorwaarden - horizontaal gemeten vanaf de inplanting van de bestaande of aan te bouwen constructie.
In geval van een meergezinswoning, worden de verdiepingen erboven niet meegeteld.
1.7 Interveniënt
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die tussenkomt ingevolge een schriftelijke overeenkomst voor het ontwerp, de controle en de realisatie van het goed.
1.7.1 Architect en studiebureau
De opdracht van de architect dient volledig te zijn, vanaf het ontwerp tot en met de definitieve oplevering, en dit voor alle werken. Hetzelfde geldt voor het studiebureau voor de haar toevertrouwde werken.
1.7.2 Aannemer
Voor deze verzekering dient de aannemer geregistreerd te zijn in de categorie van de werken welke haar toevertrouwd worden en dient hij voorafgaandelijk te worden aanvaard door de Verzekeraar (visa AR-CO)
1.8 Borgsom
Som welke door de aannemer gedeponeerd werd en slechts vrijgegeven kan worden op bevel van de verzekerde, die er beslag kan laten opleggen.
1.9 Onvermogen
Wordt in staat van onvermogen geacht, de interveniënt die in faling is, die niet solvabel is of zonder maatschappelijke zetel of woonplaats en niet meer verzekerd is voor BA uitbating gedurende de werken.
1.10 Voorlopige oplevering
proces-verbaal opgesteld door de architect, ondertekend door de interveniënten, met aanvaarding der werken door de opdrachtgever in hun zichtbare staat.
1.11 Schadegeval
Het ontstaan van schade die aanleiding kan geven tot tussenkomst van de Verzekeraar. Elk incident wordt beschouwd als een afzonderlijke schade.
1.12 Waarborg
Maximum tussenkomst door de Verzekeraar voor het verzekerde goed in uitvoering van deze overeenkomst.
1.13 Vrijstelling
Het bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde.
Artikel 2 - Voorwerp van de verzekering
Deze overeenkomst heeft tot doel:
2.1 De waarborg schade
Ingeval de verantwoordelijke interveniënt in gebreke blijft, de verzekerde vrijwaren tegen de geldelijke gevolgen van elke materiële schade als gevolg van een gebrek in het bouwwerk waardoor het gebouw geheel of gedeeltelijk kan tenietgaan tijdens de tienjarige aansprakelijkheidsperiode zoals voorzien in artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek en tijdens de uitvoering van de werken voor de gedekte materiële schades.
Volgende materiële schades worden gedekt:
2.1.1 deze die betrekking heeft op de stabiliteit van de funderingen, metselwerken, balken en kolommen, dragende vloeren en daktimmerwerken.
2.1.2 waterinsijpelingen door het dak, door de wanden van de bewoonbare ruimten en van de kelders met een minimale hoogte van 1,70 m.
2.1.3 lekken in het ondergronds rioolnet.
2.1.4 verzakken van de binnenbevloering.
2.2 De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid
De waarborg wordt uitgebreid tot de materiële schade ingevolge artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (burenhinder zonder fout) en artikel 1386 (materiële schade veroorzaakt door de instorting van het gebouw, uitsluitend ten gevolge van een gebrek in de constructie) en dit uitsluitend voor de werken welke het voorwerp uitmaken van dit contract voor zover de naburige gebouwen op datum van ondertekening en gelegen op minder dan 25,00 m van het gebouw, werden aangegeven.
2.3 De waarborg voorschieten van fondsen
De nodige fondsen voorschieten om de werken verder te kunnen zetten of beschermende maatregelen te nemen in geval onvermogende interveniënten en aansprakelijk voor de verzekerde materiële schade (zie art. 2.1), hun financiële tussenkomst weigeren.
Artikel 3 - Het verzekeringsvoorstel en het afsluiten van de overeenkomst
Deze polis dient onderschreven te worden vooraleer de eerste aannemingsovereenkomst afgesloten wordt.
Het verzekeringsvoorstel verplicht noch de kandidaat Verzekeringsnemer noch de Maatschappij tot het afsluiten van de overeenkomst. Indien de Maatschappij, binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzekeringsvoorstel, dat ondertekend werd door de personen wiens identiteit wordt bepaald in de artikelen 01, 0.2 en 0.3 van de bijzondere voorwaarden, aan de kandidaat Verzekeringsnemer, hetzij geen aanbod tot verzekeren heeft gedaan, hetzij niet laat weten dat zij de verzekering afhankelijk heeft gemaakt van een vraag om bijkomend onderzoek, hetzij niet laat weten dat zij weigert te verzekeren, is zij verplicht de overeenkomst te sluiten op straf van schadevergoeding en interesten.
De waarborg vangt aan op de dag waarop de rekening van de Maatschappij is gecrediteerd met de premiebetaling, ten laatste binnen de 30 dagen nadat de Maatschappij het ondertekende verzekeringsvoorstel heeft ontvangen.
Artikel 4 - Looptijd van de waarborg
4.1 Termijn van de dekking.
Behalve andersluidende overeenkomst wordt de waarborgperiode tijdens de werken tot 24 maanden na de datum van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst beperkt.
De termijn van dekking loopt automatisch verder gedurende tien jaren na de voorlopige oplevering maar eindigt ten laatste twaalf jaar na de datum van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst.
4.2 Anterioriteit - Posterioriteit
Behalve andersluidende overeenkomst, wordt geen enkele opgelopen en veruitwendigde schade zowel vóór als na de dekkingstermijn door deze polis gewaarborgd.
Artikel 5 - Nietigheid van de overeenkomst en opzegging
5.1 Nietigheid van het contract
De overeenkomst is nietig en de geïnde premie wordt terugbetaald (onder inhouding van 25% voor kosten) in de volgende gevallen:
5.1.1 Onderschrijvingsdatum
Wanneer de polis onderschreven wordt na de startdatum van de werken, behoudens voorafgaand akkoord van de Verzekeraar.
5.1.2 Het niet bestaan van het risico
Wanneer definitief verzaakt wordt aan de uitvoering van de werken en wanneer de werkzaamheden niet aangevat zijn.
5.2 Opzegging
De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen na het optreden van een schadegeval. De geïnde premie wordt dan aan de ondertekenaar terugbetaald in verhouding tot de resterende dekkingstermijn.
Artikel 6 – Premies
De premie met betrekking tot deze polis wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden, zonder indexatie. Hetzelfde geldt voor de taksen en kosten.
Zij wordt berekend op het aangegeven volume en in geval van verbouwing ook op de waarde der werken en op het aantal naburige gebouwen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de Verzekerde of van de Verzekeringsnemer
7.1 Verplichting van goede uitvoering van de overeenkomst.
7.1.1 Verzwaring van het risico
De verzekerde is verplicht de Verzekeraar onmiddellijk in te lichten over elke grondige en duurzame wijziging van het risico ten overstaan van wat in de bijzondere voorwaarden opgenomen werd zoals wijziging van het aangegeven volume of aangegeven waarde, wijziging van bestemming, mutatie, veranderingen, enz.
7.1.2 Ontwerp en controle op de werken
De werken gebeuren in het kader van een Architectuurcontract met volledige opdracht over het geheel van de realisatie, hetzij voor de ruwbouw, hetzij voor de afwerking.
7.1.3 Plaatsbeschrijving
Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de bestaande gebouwen van de verzekeringsnemer en zijn buren wordt opgemaakt voorafgaan aan de werken en na de voorlopige oplevering.
7.1.4 Stabiliteitsstudie
Een bodemstudie wordt opgemaakt en een stabiliteitsingenieur wordt ingeschakeld indien nodig, en verplicht bij onderschoeiingswerken en graafwerken langsheen bestaande muren.
7.1.5 Alle maatregelen nemen om de stabiliteit te waarborgen tijdens de werken (stutten van muren in afwachting van het dakwerk, het voorlopig afsluiten van dagopeningen, enz.)
7.1.6 Aannemer
De werken gunnen aan een erkende aannemer (toegelaten tot de beroepsuitoefening) voor de geplande werken en een polis BA uitbating van de aannemer eisen met een minimum waarborg van 250.000,00 euro.
7.1.7 Borgsom
De borgstelling van de aannemer eisen tot 5% van het bedrag van de werken, of 5% inhouden op elke factuur.
7.1.8 Preventie
Handelen als goede huisvader en alle noodzakelijke maatregelen nemen om schade te voorkomen in het bijzonder:
• optredende schade onmiddellijk per aangetekend schrijven melden aan de interveniënten, indien deze niet werd geacteerd in een werfverslag dat door hen werd ondertekend;
• het akkoord van de interveniënt om de schade binnen een overeengekomen termijn te herstellen acteren in een P.V. dat ondertekend wordt door de partijen;
• de werken in goede staat onderhouden.
Het volledig uitvoeringsdossier gedurende twaalf jaren bewaren, namelijk:
• een exemplaar van het bijzonder lastenboek, de plannen, de door de interveniënten ondertekende overeenkomsten en hun bijlagen;
• de gegevens van de interveniënten en van hun onderaannemers;
• de processen-verbaal van de werfverslagen en van de opleveringen;
• het post interventiedossier (PID) opgelegd bij wet m.b.t. de tussenkomst van de veiligheidscoördinator.
7.2 Verplichtingen na een schadegeval
7.2.1 Schadegeval waardoor de waarborg van de Verzekeraar kan ingeroepen worden.
De verzekerde of de verzekeringsnemer dient de Verzekeraar binnen de achtenveertig uren, zo niet binnen de kortste termijn, te verwittigen van elk voorval dat aanleiding kan geven tot schadevergoeding, of wanneer hij meent dat er voldoende reden bestaat opdat de verantwoordelijkheid van een interveniënt in het gedrang zou komen.
7.2.2 In geval van schade dient de verzekerde of de verzekeringsnemer:
• alle onmiddellijke en noodzakelijke maatregelen te nemen om de teloorgegane, beschadigde of bedreigde goederen te recupereren of te vrijwaren;
• zich te onthouden, zonder noodzaak, om aan de beschadigde goederen wijzigingen aan te brengen die nadelig kunnen zijn om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen;
• indien de Maatschappij dit vereist, haar alle goederen die verondersteld worden beschadigd te zijn ter beschikking te stellen of er toegang toe verlenen;
• aan de Maatschappij alle inlichtingen en alle bijstand te verlenen om haar toe te laten elke klacht te regelen of te betwisten of desnoods een procedure in te leiden;
• alle documenten betreffende elke betwisting of vervolging tegen hem ingesteld, onmiddellijk na ontvangst over te maken aan de Maatschappij;
• zich te onthouden van elke erkenning van verantwoordelijkheid, van elke overeenkomst, van elke betaling of belofte van betaling. De erkenning van een waar gebeurd feit of het ten laste nemen van eerste hulp door de verzekerde kunnen niet leiden tot de weigering van waarborg door de Verzekeraar.
7.2.3 In geval van faillissement van de aannemer tijdens de werken, moeten de verzekerde of de verzekeringsnemer:
• aangifte doen aan de Maatschappij;
• meedelen aan de Curator dat ze schuldeiser zijn in het faillissement;
• mits het akkoord van de Curator, aan de Architect of een andere Expert vragen om een tegensprekelijke staat van bevinding op te stellen met bijhorende afrekening en overzicht van de bijkomende kosten veroorzaakt door de faling van de aannemer;
• aan de Architect vragen een nieuw aanbestedingsdossier samen te stellen op basis van de tegensprekelijke staat van bevinding;
• deze dossierstukken overmaken aan de maatschappij ter evaluatie.
7.3 Sancties
7.3.1 Indien de Verzekeringsnemer de ernstige en duurzame verzwaring van het risico niet meldt, of de Verzekeraar geen nieuwe voorwaarden kan voorstellen, kan de Verzekeraar de polis opzeggen binnen de maand nadat hij op de hoogte is van de risicoverzwaring.
7.3.2 Als gevolg van het niet opvolgen van een verplichting voorzien in artikel 7.1 en op voorwaarde dat de tekortkoming in causaal verband staat met het optreden van het schadegeval of de gevolgen ervan, kan de Verzekerde het recht op de verzekering verliezen, geheel of gedeeltelijk in functie van de intentie van de Verzekeringsnemer volgens art. 81 op de verzekeringswet.
7.3.2 Indien de Verzekerde een van de verplichtingen van artikel 7.2 niet vervult en er ontstaat daardoor een nadeel voor de
Verzekeraar, heeft deze laatste het recht om zijn prestaties te verminderen in verhouding tot het nadeel dat hij geleden heeft.
Artikel 8 - Uitsluitingen
Worden uit de waarborg gesloten:
8.1 Schade veroorzaakt door of als gevolg van:
8.1.1 werken uitgevoerd zonder architect, veiligheidscoördinator of door een niet tot het beroep toegelaten aannemer;
8.1.2 het niet opvolgen van wettelijke of administratieve bepalingen die nadeel kunnen berokkenen aan de omwonenden zoals:
▪ de regels inzake lichten en zichten;
▪ de regels inzake gemene muren en afpalingen, rooilijnen en zones van « non aedificandi »;
▪ De stedenbouwkundige plannen en voorschriften;
▪ Het uitvoeren van werken zonder te beschikken over de wettelijke vereiste bouwvergunning of buiten de bepalingen ervan;
▪ Het uitvoeren van werken aan gemene muren zonder een voorafgaande tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen;
8.1.3 handelingen en werken uitgevoerd na de voorlopige oplevering evenals de schade die daardoor ontstaat;
8.1.4 slijtage, moeheid, beschadiging of geleidelijke teloorgang, gebrek aan onderhoud of aan gebruik van het gebouw;
8.1.5 de totale of gedeeltelijke verwaarlozing van de werken;
8.1.6 de interveniënten, die werken uitvoeren zonder geschreven overeenkomst met de bouwheer;
8.1.7 het ontbreken van een bodemstudie (draagkracht en watertafel), behalve bij verbouwingen die de lastendaling niet wijzigen;
8.1.8 een schadeverwekkend feit of een schade die gekend is op de datum van de voorlopige oplevering;
8.1.9 de niet aan de Verzekeraar aangegeven werken;
8.2 de schade aan naburige gebouwen van het verzekerd goed, in het geval ze niet aangegeven werden in de bijzondere voorwaarden;
8.3 de schade aan bestaande gebouwen waarvoor geen voorafgaande plaatsbeschrijving werd opgesteld;
8.4 immateriële schade en exploitatieverliezen;
8.5 de verwachtte meerwaarde van verbeteringswerken en in het algemeen de bedragen welke de Verzekerde heeft betaald of zou moeten betalen om het beoogde resultaat te verwezenlijken, zelfs zonder fout van de interveniënten;
8.6 het afgeschreven gedeelte van het gebouw, genoemd de vetusteit. Conventioneel bedraagt de afschrijving 1/30ste per verlopen jaar, vanaf de datum van sluiten van het contract;
8.7 de gevolgen van vrijwillige of opzettelijke feiten te wijten aan de Verzekerde of aan de schadelijder;
8.8 schade direct of indirect veroorzaakt door een wijziging van de atoomkern, de radioactiviteit of de productie van radioactieve ionisaties en van giftige stoffen, explosieve - of andere gevaarlijke producten;
8.9 schade aan bemeubelde goederen en aan de inrichting (schilderwerk, behang, enz, …);
8.10 schade ten gevolge van natuurrampen;
8.11 schade veroorzaakt door oorlogen, gelijkaardige feiten of burgeroorlog, politieke en burgerlijke onlusten, muiterij, rellen en opstand;
8.12 schade veroorzaakt door Terrorisme zoals gedefinieerd in de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen de schade veroorzaakt door het terrorisme. Volgens deze wet, zal het betrokken Comité beslissen of een incident zou beantwoorden aan de definitie van terrorisme;
8.13 datgene wat is gewaarborgd door een wettelijk verplichte verzekering of is opgenomen in de waarborgen van de volgende verzekeringen:
• brand, ontploffing, implosie, enz.
• burgerlijke aansprakelijkheid van de architect en het studiebureau (ingenieurs),
• burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating van de aannemer,
• burgerlijke aansprakelijkheid gezin.
8.14 De werken en de gevolgen ervan, uitgevoerd door een niet voorafgaand door de Verzekeraar van visum voorziene aannemer, zijn uitgesloten van dekking in geval van faling of onvermogen van de aannemer.
Evenmin is hiervoor dekking in geval de oprichtingsdatum van een Rechtspersoon valt in het jaar van de werken of in het jaar eraan voorafgaand.
8.15 De ontbrekende borgsommen of inhoudingen.
Artikel 9 - Begunstigde van de vergoeding
9.1 Aan de Verzekerde : de vergoeding voor de materiële kosten bij faillisementsaangifte van de interveniënt tijdens de werken;
9.2 Aan de schadelijder : de vergoeding voor de schade ingevolge de artikelen 544 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De uitzonderingen die tegenstelbaar zijn aan de Verzekeringsnemer zijn het eveneens aan de Verzekerde;
9.3 Voorschot van fondsen
De Verzekeraar stort de bedragen om de schade aan de verzekerde goederen te herstellen, na schriftelijk akkoord omtrent de oorsprong en de oorzaak van de stoornis door de interveniënten die mogelijk verantwoordelijk zijn en ook omtrent het vastleggen van de bedragen voor de nodige herstellingen welke voorgesteld worden door de door de Verzekeraar gemandateerde deskundige.
Artikel 10 - Waarborgen - Vrijstellingen
10.1 De maximale tussenkomst van de Verzekeraar tijdens de duur van de polis, wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De schadeloosstelling wordt verminderd met de sommen die in beslag werden genomen of afgehouden van de interveniënten.
10.2 Het bedrag van de vrijstelling wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Artikel 11 – Subrogatie
Door de betaling treedt de Verzekeraar in de rechten en rechtsvorderingen van de Verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke Derden.
Artikel 12 - Samenloop van verzekeringen
Of er al dan niet melding gemaakt wordt in de bijzondere voorwaarden van het bestaan van andere verzekeringen die betrekking hebben op dezelfde goederen, risico's en/of verantwoordelijkheden, worden de lasten van de schade in elk geval verdeeld onder de Verzekeraars volgens de wet op de verzekeringen.
Artikel 13 – Belangenconflicten en schadeafhandeling
Bij een schadegeval gewaarborgd volgens de artikelen 2.1 en 2.2 neemt de Verzekeraar de erelonen en kosten van experten, advocaten en raadgevers ten laste. De Verzekeraar neemt de leiding van het burgerlijk geding, hetzij in eigen naam, hetzij in naam van de Verzekerde.
Voor zover de belangen van de Verzekeraar en de Verzekerde samenvallen, treedt de Maatschappij in de plaats van de Verzekerde binnen de grenzen van de waarborg. Enkel de
Maatschappij beslist over beroep, arbitrage, dading. Geen enkele overeenkomst of erkenning van aansprakelijkheid die buiten haar om gebeurt, kan haar tegengesteld worden. De Verzekeraar organiseert een telefonische bijstand voor de Verzekerden om hen met raad bij te staan omtrent de werken aan het verzekerde goed. De Verzekeraar neemt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen de reddingskosten, de interesten, en de gerechtskosten ten laste binnen de beschreven waarborgen.
Artikel 14 - Klachten
In geval van een klacht kan de Verzekerde of de Verzekeringnemer vooreerst terecht bij de verzekeraar en dossierbeheerder, evenals bij de verzekeringstussenpersoon. Indien ontevreden over het ontvangen antwoord, kunnen Verzekerde of Verzekeringnemer zich rechtstreeks wenden tot de Klachtendienst te Brussel. Deze onafhankelijke dienst zal de klacht onderzoeken en binnen een redelijke termijn een antwoord bezorgen.
Wordt niet meteen een oplossing bij een van de vorige vermelde contacten gevonden, dan kan het geschil eveneens worden voorgelegd aan de Ombudsman van de Verzekeringen, xx Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx (xxxx@xxxxxxxxx.xx – website xxx.xxxxxxxxx.xx – tel x0000000000).
Alle geschillen over deze polis kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.
Artikel 15 – Toepasselijke wet en woonplaatskeuze
Deze polis valt onder het Belgische recht.
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen, te weten dit van de Maatschappij in haar maatschappelijke zetel in België en dat van de Verzekeringsnemer of de Verzekerde op het adres dat opgenomen is in de bijzondere voorwaarden.
Elke notificatie wordt geldig gedaan op deze plaatsen, zelfs ten aanzien van erfgenamen of rechthebbenden van de Verzekeringsnemer of de Verzekerde tot zolang geen adreswijziging aan de Maatschappij werd betekend.
In geval van pluraliteit van Verzekeringsnemers of Verzekerden is ieder bericht dat door de Maatschappij aan een van hen wordt gestuurd ook geldig voor de anderen, behalve bij opzegging.
Artikel 16 – Bescherming van de privacy
De Verzekeringsnemer geeft aan de Maatschappij en de verzekeringstussenpersoon, als verantwoordelijken voor de verwerking ervan, toestemming om alle persoonsgegevens te gebruiken voor zover dit wettelijk verplicht of toegelaten is, of voor zover dit noodzakelijk of aangewezen is voor het beheer en de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten, de evaluatie van de cliëntenrelatie, de risicobeoordeling, het voorkomen van misbruiken en de fraudebestrijding.
De Maatschappij kan contracten voor de levering van diensten afsluiten met derden die in het kader van hun opdrachten bepaalde persoonsgegevens beheren. De Maatschappij treft de nodige maatregelen opdat die derden het vertrouwelijk karakter van deze gegevens zouden vrijwaren en om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
De Verzekeringsnemer geeft de Maatschappij en de verzekeringstussenpersoon de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken met het oog op het verstrekken per telefoon, post, e-mail, fax, enz... van marketing, promotionele en andere informatie over producten en diensten. Hij kan zich hiertegen verzetten door een mail te verzenden aan xxxxxxx@xx-xx.xx of door contact op te nemen met zijn verzekeringstussenpersoon.
Hij heeft het recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens. Hij kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart. Bovendien kan hij het openbaar register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.