Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden Roos Speciale Technieken B.V.
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes of overeenkomsten van Roos Speciale Technieken B.V. hierna te noemen Xxxx, een en ander met betrekking tot zowel alle vormen van dienstverlening, aanneming van werk, advisering als verkoop- en verhuurovereenkomsten.
1.2 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling dient de bepaling die qua strekking het meest beant- woord aan een nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
Artikel 2 - Totstandkoming Overeenkomsten
2.1 De door Xxxx uitgebrachte offerte blijft geldig tot 3 maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht, tenzij anders in de offerte vermeld.
2.2 Al dan niet kenbare vergissingen in offertes ontheffen Xxxx van haar nakomingverplichting en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende, ook na het totstandkomen van de overeenkomst.
2.3 Offertes die bestaan uit meerdere onderdelen gelden als onverbrekelijk geheel en kunnen dus niet op onderdelen worden geaccepteerd.
2.4 De wederpartij wordt geacht de offerte te hebben geaccepteerd indien Xxxx een aanvang maakt met de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende prestatie(s).
2.5 Alle offertes van Xxxx alsmede alle acceptaties van Xxxx die leiden tot één of meerdere overeenkomsten zijn voorwaarde- lijk, in die zin dat ze eerst onvoorwaardelijk worden indien:
a. de opdrachtgever kredietwaardig is en;
b. de overeenkomst is onder te brengen bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of en een daarmee vergelijkbare onderneming.
Artikel 3 - Opdracht tot ontwerp
3.1 Aan Roos komen de intellectuele eigendomsrechten van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekenin- gen toe die hij conform de opdracht heeft vervaardigd. De schriftelijke bescheiden waarin deze rechten zijn belichaamd, blijven eigendom van Xxxx. Wordt aan Xxxx geen vervolgopdracht (zijnde in de regel de aannemingsovereenkomst) ver- leend, dan dienen deze bescheiden op eerste verzoek van Xxxx binnen veertien dagen aan hem te worden geretourneerd. Het is de opdrachtgever, op straffe van een boete van 10% van de geoffreerde prijs/aanneemsom, verboden om (a) in- breuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten, (b) niet tijdig aan voormeld verzoek te voldoen alsmede (c) de be- scheiden aan derden ter hand te stellen of te kopiëren/vermenigvuldigen. Het recht op inning van de boete laat onverlet het recht van Xxxx tot nakoming en tot schadevergoeding.
3.2 Wordt een vervolgopdracht niet verstrekt, dan is de opdrachtgever de vergoeding van de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte en het maken van de tekeningen, technische omschrijving, ontwerpen en berekeningen, aan Xxxx verschuldigd.
Artikel 4 - Prijzen / aanneemsom
4.1 De door Xxxx xxxxxxxxxxx prijzen zijn exclusief BTW alsmede enige heffing of belasting van overheidswege.
4.2 Roos is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich, na het uitbrengen van de offerte gewijzigde omstandigheden voordoen, waaronder (doch niet bij uitsluiting) stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, invoering van nieuwe of verhoging van bestaande overheidsheffingen, grondstoffen, energie etc. Xxxx zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de prijsver- hoging in kennis stellen doch daartoe bestaat geen rechtens afdwingbare verplichting.
4.3 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke als opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens, dienen slechts ter informatie zonder dat de te leve- ren producten en/of werkzaamheden daaraan behoeven te beantwoorden. Ze zijn slechts bindend voor Roos indien en in zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen van overeengekomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens worden door de opdrachtgever aanvaardt.
4.4 Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Xxxx berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
4.5 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Roos redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
4.6 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
4.7 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kos- ten.
4.8 Indien op verzoek van de opdrachtgever de normale werktijden (zie artikel 8) moeten worden overschreden, is Xxxx gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen.
Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Xxxx tijdig kan beschikken:
• over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Xxxx;
• over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
• over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
• over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
• over de benodigde elektriciteit, gas en water; gebruik van deze goederen komt voor rekening van de opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Xxxx behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
5.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Xxxx beschikt over de gegevens over ondergrondse obstakels en nutsleidingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Schade en gevolgschade aan nutsleidingen welke niet gemeld zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever,
5.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen behoudens in geval van kostenverhogende omstandigheden die leiden tot een verhoging van minstens 30 % van de totale prijs/aanneemsom doch in dat geval is de opdrachtgever verplicht Xxxx een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van het reeds verrichte arbeid te voldoen en alle door Roos gemaakte kosten. Opzegging is ook mogelijk in het geval uitvoering absoluut onmogelijk wordt doch onder dezelfde voorwaarden.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6.2 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
6.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werkkomende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
6.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
6.5 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van de opdrachtgever vervalt niet in het geval Xxxx haar waarschuwingsverplichting heeft geschonden of anderszins in haar deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.
Artikel 7 - Verplichtingen van Xxxx
7.1 Roos is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Xxxx dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
7.2 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Xxxx met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 8 - Uitvoeringsduur
8.1 De tussen partijen aangegane overeenkomst is gebaseerd op een uitvoering onder normale (arbeids-) omstandigheden en gedurende normale werkuren. Onder werkdag wordt verstaan: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid danwel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag. Een werkdag geldt als onwerkbaar wanneer daarop door niet voor rekening van Xxxx komende omstandigheden gedurende tenminste twee uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. Alsdan heeft Xxxx recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze verlenging geldt ook indien sprake is van voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheid of een wijziging van de overeenkomst.
8.2 De overeengekomen oplevertermijn geldt niet als een fatale termijn, doch is een termijn waarbinnen Roos ernaar streeft het werk te kunnen opleveren.
Artikel 9 - Meer en minder werk
9.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
- ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
- xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx van de bedragen van de stelposten;
- ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden/geschatte hoeveelheden.
9.2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Xxxx recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
9.3 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Artikel 10 - Oplevering
10.1 De opdrachtgever is verplicht om, na het gereed komen van het werk, het werk op te nemen/te keuren. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na het gereedkomen van het werk.
10.2 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
10.3 Kleine gebreken die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
Artikel 11 - Onderhoud
11.1 De onderhoudstermijn op een door Xxxx opgeleverd werk beloopt dertig dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig de vorige bepaling is opgenomen c.q. geacht wordt te zijn opgenomen.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid van Roos
12.1 Roos is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij opneming redelijkerwijs had moeten ontdekken doch destijds niet heeft gemeld.
12.2 Tijdens de onderhoudstermijn is Roos aansprakelijk voor het herstel van gebreken die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Roos en die alsdan voor het eerst kunnen worden ontdekt. Op gebreken die vallen onder de gebreken genoemd onder lid 1 van deze bepaling, is deze bepaling niet van toepassing.
12.3 Voor schade aan derden is Xxxx slechts aansprakelijk indien en voor zover Roos daarvoor verzekerd is en de verzekering daarvoor ook dekking verleend.
12.4 Roos is voorts slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming, veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
12.5 Roos is niet aansprakelijk voor andere schades dan hiervoor vermeld.
Artikel 13 - Verval van rechten
13.1 Iedere rechtsvordering jegens Roos vervalt na verloop van drie jaren, te rekenen vanaf de periode waarop het werk is opgenomen/goedgekeurd danwel geacht wordt te zijn opgenomen/gekeurd.
Artikel 14 - Overmacht
14.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Xxxx welke van dien aard zijn dat naleven van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van hem kan worden gevergd, geven Xxxx het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
14.2 Roos is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten c.q. aan te vangen noch tot vergoeding van enige schade welke voor de opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien één en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht is onder andere sprake in geval Xxxx niet aan haar verplichtingen kan voldoen wegens weersinvloeden, oorlog, oproer, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting in- uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecte aan machinerieën, storingen in de levering van energie, transportstoring, of storing in de aflevering van grondstoffen of hulpmiddelen dit alles zowel in het bedrijf van Roos als bij derden.
14.3 In geval van overmacht heeft Xxxx het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten hieruit voortvloeiend zullen tussen partijen worden verrekend terwijl de opdrachtgever verplicht is Xxxx een vergoeding te geven voor reeds verrichtte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vast stond dat de opdracht niet op de aanvankelijke overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd.
Artikel 15 - Betaling
15.1 Betaling dient plaats te vinden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Xxxx is gerechtigd om deelfacturen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
15.2 Indien de opdrachtgever met betaling in gebreke blijft, is hij zonder een nadere ingebrekestelling rente verschuldigd gelijk aan de rente ex artikel 6: 119a BW, te vermeerderen met twee punten. Voorts is Roos gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 250,--. De opdrachtgever is verplicht de buitengerechtelijke kosten integraal aan Roos te vergoeden.
15.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling is Xxxx gerechtigd om haar prestaties op te schorten.
15.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige door hem aan Xxxx verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke Xxxx mogelijkerwijs aan de opdrachtgever verschuldigd is.
Artikel 16 - Ontbinding
16.1 Onverminderd het elders in de overeenkomst bepaalde zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvragen of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verlies, Xxxx het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst. Door ontbinding worden de vorderingen over en weer onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Roos geleden schade onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Artikel 17 - Geschillen
17.1 Alle geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor het totstandkomen van de overeenkomst luiden.
17.2 Uitzondering op voormelde regel betreft de geschillen, bestaande uit inning van facturen, ter hoogte van maximaal € 20.000,--. Deze kunnen aan de civiele rechter van de plaats van vestiging van Roos worden voorgelegd.
Artikel 18 - Rechtskeuze
18.1 Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.