Algemene Voorwaarden TURNKEY Concept
Algemene Voorwaarden TURNKEY Concept
1 Definities
Aanvullende Diensten & Werkzaamheden: diensten en werkzaamheden die PADEL MATE aanbiedt, maar waarvan de kosten niet zijn inbegrepen bij afname van het TURNKEY Concept.
Afgenomen Banen: de padelbanen die onderwerp zijn van de Overeenkomst en nader zijn gespecificeerd in de aanbieding, offerte of Overeenkomst.
Afnemer: de partij aan wie PADEL MATE een aanbieding en/of offerte heeft uitgebracht, een overeenkomst aangaat of een overeenkomst mee is aangegaan met betrekking tot de afname van het TURNKEY Concept.
Acceptatieformulier: een door PADEL MATE aan te leveren formulier dat de Afnemer ondertekend op het moment dat de Afgenomen Banen op de Locatie zijn geleverd en gemonteerd met de (rechts)gevolgen zoals overeengekomen in de TURNKEY Voorwaarden.
Diensten: zowel de Inbegrepen als de Aanvullende Diensten en Werkzaamheden die PADEL MATE in opdracht van Xxxxxxx voor haar verricht of laat verrichten.
Inbegrepen Diensten & Werkzaamheden: diensten en werkzaamheden die door of namens PADEL MATE worden uitgevoerd waarvoor geen extra vergoeding is verschuldigd bij afname van het TURNKEY Concept.
Koopsom: de koopsom waartegen Afnemer de Afgenomen Banen van PADEL MATE koopt kopen zoals vastgelegd in de aanbie- ding, Offerte of Overeenkomst, vermeerderd met de eventuele in de Offerte of Overeenkomst opgenomen installatiekosten en de kosten voor de Voorbereidingswerkzaamheden.
Locatie: de locatie waar de Afgenomen Banen worden geplaatst, zoals nader gespecificeerd in de offerte of in de Overeenkomst.
Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten of te sluiten Overeenkomst met betrekking tot het TURNKEY Concept.
PADEL MATE: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2102 LS) Heemstede aan de Cruquisweg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82690154.
Partij: PADEL MATE of Afnemer.
Partijen: PADEL MATE en Afnemer gezamenlijk.
TURNKEY Concept: het door PADEL MATE aangeboden concept waarbij PADEL MATE aan Afnemer de Afgenomen Banen ver- koopt en levert zodat de Afgenomen Banen direct door Afnemer in gebruik genomen kunnen worden en waarvan de voorwaar- den nader zijn bepaald in de Overeenkomst en TURNKEY Voorwaarden.
TURNKEY Voorwaarden: de onderhavige aanvullende voorwaarden.
Voorbereidingswerkzaamheden: de werkzaamheden die noodzakelijk zijn het gebruiksklaar maken van de Locatie en de on- dergrond voor de installatie en exploitatie van de Afgenomen Banen.
2 Kern van het TURNKEY Concept
2.1 Indien is gekozen voor het TURNKEY Concept wordt de Afnemer ontzorgd bij de aanschaf van de Afgenomen Banen. Na oplevering en betaling van de Afgenomen Banen wordt Xxxxxxx eigenaar van de Afgenomen Banen en zal zij deze voor eigen rekening en risico exploiteren en onderhouden.
2.2 Voor het onderhoud na oplevering van de Afgenomen Banen, dan wel voor de afname van andere Aanvullende Diensten & Werk- zaamheden, levering of verhuur van materialen, kleding en merchandise, coaching en/of baanmanagement kan eventueel een se- parate overeenkomst met PADEL MATE worden gesloten.
2.3 Deze TURNKEY Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten met betrekking tot het TURNKEY Concept. Indien overeengekomen voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten, is de Overeenkomst het hoogste in rang.
3 Aanbiedingen, offertes en mededelingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van PADEL MATE zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes kunnen voor acceptatie daarvan te allen tijde worden herroepen, ook indien er een geldigheidsduur of andere termijn of datum in de aanbieding of offerte staat benoemd.
3.3 Alle door PADEL MATE gedane mededelingen, verklaringen, toezeggingen en dergelijke hebben alleen rechtskracht indien zij schrif- telijk zijn bevestigd.
4 Taken en verantwoordelijkheden PADEL MATE
4.1 De Afgenomen Banen worden door PADEL MATE op de Locatie geleverd en geïnstalleerd op of omstreeks de in de Offerte of Over- eenkomst opgenomen afleveringsdatum.
4.2 De Diensten zullen door PADEL MATE worden geleverd conform de Offerte en/of Overeenkomst.
4.3 Geplande (af)leveringsdata zijn niet meer dan een indicatie en dus geen fatale termijnen in de zin van 6:83 sub b BW. De Diensten zijn tenzij de Overeenkomst of de redelijkheid zich daartegen verzet slechts te kwalificeren als een inspanningsverbintenis van PADEL MATE jegens Afnemer.
4.4 Het TURNKEY Concept biedt Xxxxxxx daarnaast toegang tot een breed netwerk aan professionals in de padelsport zoals leveranciers van materialen, kleding, en merchandise deskundigen, coaches en trainers. Ook kan PADEL MATE behulpzaam zijn bij het organise- ren van een recreatief padelsport evenement, dan wel Afnemer hier geheel in ontzorgen. De afname van deze Aanvullende Diensten Werkzaamheden zullen leiden tot (variabele) aanvullende kosten.
5 Taken en verantwoordelijkheden Afnemer
5.1 Afnemer staat er voor in dat zij bevoegd en gerechtigd is om op de Locatie de Afgenomen Banen te doen installeren en te exploite- ren. De benodigde beschikking over alle vergunningen, bestemmingen, permissies, accreditaties e.d. komen voor rekening en risico van de Afnemer.
5.2 Afnemer zal op verzoek en conform de instructies van PADEL MATE haar alle medewerking verlenen, en zo nodig tijd, ruimte en
mankracht beschikbaar stellen, aan de uitvoering van de Overeenkomst door PADEL MATE.
5.3 Afnemer is gehouden om tijdig alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering van de Afgenomen Banen en om de Locatie toegankelijk en gebruiksklaar te maken. Afnemer zal voor of bij het sluiten van de Overeenkomst samen met PADEL MATE de Locatie en de ondergrond daarvan inspecteren. PADEL MATE zal Xxxxxxx informeren welke voorbereidingsmaatregelen nood- zakelijk zijn, welke partij(en) hiervoor kan c.q. kunnen worden ingeschakeld en welke kosten hiermee gepaard gaan. Deze Voorbe- reidingswerkzaamheden komen voor rekening en risico van de Afnemer.
5.4 Afnemer dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van elektriciteit op de Locatie. De kosten daarvan zijn geen van de Concepten inbegrepen. De lampen die noodzakelijk zijn om de Afgenomen Banen te verlichten worden aangesloten op de reguliere aansluitin- gen die op de Locatie aanwezig dienen te zijn.
5.5 Uiterlijk twee dagen vóór de afronding van de installatie van de Afgenomen Banen wordt de Afnemer uitgenodigd om op de dag van afronding de Afgenomen Banen in ontvangst te nemen.
5.6 Bij de oplevering controleren partijen gezamenlijk de Afgenomen Banen op zichtbare gebreken conform het Acceptatieformulier. Keurt de Afnemer de Afgenomen Banen niet goed, dan dient de Afnemer de reden direct schriftelijk kenbaar te maken op het Acceptatieformulier.
5.7 Kleine gebreken, die ingebruikname niet in de weg staan, kunnen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn.
5.8 Na ondertekening van het Acceptatieformulier kan Xxxxxxx zich er niet op beroepen dat de Afgenomen Banen ten tijde van de oplevering ten aanzien van zichtbare gebreken niet aan de Overeenkomst beantwoordden.
6 Prijzen en betalingen
6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 De betalingscondities voor de Koopprijs van de Afgenomen Banen zijn, indien niet anders is overeengekomen, standaard als volgt:
50% bij ondertekening Overeenkomst;
40% bij verzending van de materialen aan Afnemer;
10% bij ondertekening van het Acceptatieformulier bij oplevering.
6.3 De Koopprijs, facturen voor Aanvullende Diensten en Werkzaamheden, en andere door PADEL MATE aan Xxxxxxx verzonden fac- turen moeten stipt per vervaldatum worden betaald.
6.4 Door diverse kostenverhogende factoren kunnen de Koopprijs en de prijzen voor Aanvullende Diensten en Werkzaamheden fluctu- eren. Afnemer zal, ook ten aanzien van reeds overeengekomen prijzen, prijsstijgingen tot en met 20% accepteren. PADEL MATE heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien (doorberekening van) de kostenverhogende omstandigheden met zich meebrengen dat de Koopprijs dan wel de prijzen voor Aanvullende Diensten en Werkzaamheden met meer dan 20% stijgen. PADEL MATE is in dat geval niet verplicht tot schadevergoeding of andere compensatie jegens Afnemer.
6.5 Bezwaren tegen de factuur dienen binnen acht dagen na de dag van ontvangst daarvan schriftelijk bij PADEL MATE te zijn ingediend. Na deze termijn vervalt Afnemers recht om bezwaar tegen de factuur te maken.
6.6 Met betrekking tot hetgeen Afnemer op enig moment uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, is Xxxxxxx niet bevoegd zich te beroepen op verrekening. Afnemer is evenmin bevoegd haar betalingen op te schorten en/of te verminderen met een beroep op eventuele ondeugdelijkheid van en/of gebreken aan de Afgenomen Banen.
6.7 Indien Afnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van de facturen, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de Overeen- komst verschuldigd bedrag, zal zij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan 1,50% per maand of de geldende wet- telijke rente indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
7 Wijzigingen en meerwerk
Iedere wijziging ten aanzien van de hoeveelheid en/of specificaties van de Afgenomen Banen veroorzaakt door, hetzij een bijzondere op- dracht van de wederpartij, hetzij een wijziging in het ontwerp, hetzij afwijking van geschatte hoeveelheden dan wel doordat aan PADEL MATE verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, hetzij anderszins, worden beschouwd als meerwerk. Wanneer daaruit meerkosten ontstaan, kan PADEL MATE deze aan Afnemer in rekening brengen. Berekeningen van het meerwerk zal plaats- vinden op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk is verricht.
8 Voorbereidingskosten en onkosten
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komen alle kosten die gepaard gaan met de voorbereiding, installatie, exploitatie en onderhoud van de Afgenomen Banen voor rekening en risico van Afnemer.
8.2 Afnemer zal alle redelijke on- en reiskosten van medewerkers van PADEL MATE, dan wel door haar ingeschakelde derden vergoeden. PADEL MATE streeft ernaar een schatting van deze kosten in de offerte of Overeenkomst op te nemen. Ook indien dit niet het geval is committeert Afnemer zich in ieder geval de redelijke kosten te vergoeden.
9 Gebruik en onderhoud
9.1 Afnemer staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op de Afgenomen Banen en verplicht zich jegens PADEL MATE de Afgenomen Banen te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel terzake geldende overheidsvoorschriften.
9.2 Indien de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden in verband met de Afgenomen Banen, het bezit of gebruik daarvan krachtens overheidsvoorschrift dient te worden verzekerd, dient Xxxxxxx daar voor eigen rekening zorg te dragen.
9.3 Wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan de Afgenomen Banen zijn altijd voor rekening en risico van Afnemer. PADEL MATE is niet aansprakelijk voor schade die mocht voortvloeien uit voornoemde veranderingen.
9.4 Afnemer zal de gebruikers van de Afgenomen Banen instructies verstrekken over de wijze waarop de Afgenomen Banen (niet) moe- ten worden gebruikt. PADEL MATE kan deze instructies aan Afnemer opleggen.
9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komt het onderhoud van de Afgenomen Banen voor rekening en risico van de Afnemer. PADEL MATE kan aan Xxxxxxx onderhoudsinstructies opleggen.
10 Garanties
10.1 PADEL MATE geeft alleen een garantie op de Producten indien en voor zover dat schriftelijk is vermeld in de Offerte, aanbieding of Overeenkomst. Gebreken dienen te allen tijde onverwijld na ontdekking schriftelijk aan PADEL MATE te worden gemeld.
10.2 Eventuele garanties zijn te allen tijde beperkt tot de fabrieksgarantie van de leverancier van het betreffende onderdeel. Op glas wordt geen garantie gegeven.
10.3 De garantie vervalt indien fouten in de Afgenomen Banen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondes- kundig gebruik, vandalisme, bewuste of onbewuste opzet, roekeloosheid of grove nalatigheid in het onderhoud, van de Afgenomen Banen. De garantie van PADEL MATE vervalt eveneens indien Afnemer of een derde zonder toestemming van PADEL MATE wijzigin- gen aan de Afgenomen Banen heeft aangebracht, werkzaamheden aan de Afgenomen Banen heeft verricht, dan wel het periodieke onderhoud en inspectie niet correct heeft uitgevoerd. PADEL MATE kan aan Afnemer specifieke onderhoudsinstructies opleggen die Afnemer moet opvolgen ter behoud van de garantiebepalingen.
10.4 In geval van betalingsnalatigheid van Afnemer is PADEL MATE onverminderd haar verdere rechten tegenover Afnemer, niet gehou- den aan enige garantieverplichting te voldoen zolang de toestand van betalingsnalatigheid aan de zijde van Xxxxxxx voortduurt, terwijl de situatie van betalingsnalatigheid geen schorsing van de hiervoor genoemde garantietermijnen tot gevolg heeft.
10.5 PADEL MATE zal zorgdragen voor kosteloos vervanging of herstel van onderdelen ten aanzien waarvan een garantie geldt. Indien PADEL MATE naar aanleiding van een klacht van een Afnemer kosteloos (herstel) werkzaamheden verricht aan een Product, zonder dat zij expliciet heeft erkend dat sprake is van toepasselijkheid van een garantie, worden deze werkzaamheden geacht uit coulance, dus zonder dat PADEL MATE daartoe gehouden is, te worden verricht. PADEL MATE is te allen tijde gerechtigd om die werkzaamhe- den ieder moment te staken. Aan herstelwerkzaamheden uit coulance kunnen door Xxxxxxx nimmer rechten worden ontleend. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van een garantie- of coulanceregeling zullen door PADEL MATE conform haar normale tarieven in rekening worden gebracht. Indien er geen gebruikelijke tarieven bekend zijn zullen de redelijke kosten worden vergoed.
10.6 Indien er aan de Afgenomen Banen een nieuw onderdeel door PADEL MATE wordt geïnstalleerd, dan gaat met betrekking tot dat onderdeel of de Afgenomen Banen geen nieuwe garantietermijn lopen, doch geldt met betrekking tot dat onderdeel een garantie- periode die eindigt op het moment dat de garantieperiode eindigt voor de initieel opgeleverde Afgenomen Banen.
11 Overmacht
11.1 In geval van verhindering aan de zijde van PADEL MATE tot uitvoering van Overeenkomst ten gevolge van overmacht, is PADEL MATE gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst door PADEL MATE is gepresteerd c.q. geleverd, wordt in een zodanig geval door PADEL MATE aan Afnemer in rekening gebracht, waarbij Xxxxxxx gehouden is deze factuur overeenkomstig het bepaalde in deze TURNKEY Voorwaarden te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
11.2 Van overmacht is sprake in geval elke van de wil van PADEL MATE onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, weersomstandighe- den, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handels- beperkingenoorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19 en mutaties daarvan, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte) en iedere andere storing in het bedrijf van PADEL MATE of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier van wie PADEL MATE zaken betrekt ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst met Xxxxxxx, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.
12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 PADEL MATE is buiten de garantiebepalingen in deze TURNKEY Voorwaarden niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de na- koming van de Overeenkomst of voor onrechtmatig handelen.
12.2 Mocht komen vast te staan, dat er op PADEL MATE enige aansprakelijkheid terzake de Afgenomen Banen of verleende Diensten mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van PADEL MATE in ieder geval beperkt tot:
het bedrag dat door door de verzekering van PADEL MATE vergoed zal worden, indien de verzekeraar van PADEL MATE om welke reden dan ook niet tot (volledige) uitkering overgaat dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van,
de aansprakelijkheid die de leverancier c.q. fabrikant van de Afgenomen Banen eventueel uit dien hoofde jegens PADEL MATE mocht hebben, indien dit niet het geval is, de aansprakelijkheid betrekking heeft op verleende Diensten dan wel op enige andere grond, is de aansprakelijkheid van PADEL MATE te allen tijde beperkt tot EUR 2.000,-
12.3 PADEL MATE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade als bedrijfsschade, reputatieschade, gederfde inkomsten etc.
12.4 Afnemer vrijwaart PADEL MATE tegen alle aanspraken van derden terzake eventuele door de Afgenomen Banen of verrichte Dien- sten veroorzaakte schade.
12.5 De bepalingen in dit artikel gelden niet indien en voor zover de schade van Xxxxxxx direct is veroorzaak door opzet of bewuste roekeloosheid van PADEL MATE en haar bedrijfsleiding.
13 Eigendom en beperkte rechten
13.1 De Afgenomen Banen blijven eigendom van PADEL MATE totdat Xxxxxxx al hetgeen door hem is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst is voldaan.
13.2 Partijen gaan ervan uit dat de Afgenomen Banen roerend zijn. Afnemer staat ervoor in dat dit op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerend zaak wordt verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid ver- liest.
13.3 Het is Afnemer niet toegestaan de Afgenomen Banen te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
13.4 Indien een derde zolang het eigendomsvoorbehoud geldt enig recht ten aanzien van de Afgenomen Banen wil uitoefenen, zal Afne- mer PADEL MATE hiervan onmiddellijk mededeling doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht
van PADEL MATE in kennis stellen.
13.5 De Afgenomen Banen mogen zolang het eigendomsvoorbehoud geldt uitsluitend door PADEL MATE van de plaats van aflevering worden verwijderd.
13.6 PADEL MATE heeft zolang het eigendomsvoorbehoud geldt het recht de Afgenomen Banen te allen tijde te (doen) inspecteren. Afnemer verplicht zich aan voormelde inspectie en inzage haar medewerking te verlenen.
14 Risico en verzekering
14.1 Het risico van de Afgenomen Banen gaat over op Afnemer op het moment van ondertekening van het Acceptatieformulier.
14.2 Na ondertekening van het Acceptatieformulier dient Xxxxxxx zelf voor de benodigde verzekeringen te zorgdragen. Voor behoud van de garanties zal in ieder geval zorgdragen voor dekking onder haar algemene bedrijfsverzekering alsmede de Afgenomen Banen laten verzekeren tegen vandalisme.
15 Informatie
15.1 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van PADEL MATE door PADEL MATE gevraagde informatie, daaronder mede begrepen financiële informatie die op Afnemer betrekking heeft, te verstrekken die PADEL MATE noodzakelijk acht. Voorts verplicht Afnemer zich aan PADEL MATE alle informatie van welke aard dan ook te verstrekken die voor PADEL MATE relevant kan zijn.
16 Opzegging & ontbinding
16.1 De Overeenkomst kan niet worden geannuleerd dan wel worden opgezegd.
16.2 De levering van Aanvullende Diensten en Werkzaamheden kunnen door PADEL MATE wel tussentijds worden beëindigd, zonder dat hierbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk is.
16.3 Indien Afnemer een op haar rustende verplichting jegens PADEL MATE niet nakomt, of indien
a. blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Xxxxxxx feiten of omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan de Overeenkomst door PADEL MATE niet of op andere condities zou zijn aangegaan, of
b. Afnemer wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert, of
c. surséance van betaling of faillissement van Xxxxxxx is aangevraagd of ten aanzien van Afnemer een (wettelijke) schuldsa- neringsregeling van toepassing wordt verklaard, dan wel zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit buitenlandse of internationale rechtsstelsels, of
d. Afnemer zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, danwel ingeval van ernstige twijfel van PADEL MATE over de continuïteit van het bedrijf van Xxxxxxx, of
e. er (naar het oordeel van PADEL MATE) een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over een Afnemer, dan wel indien het voornemen bestaat voor zo een ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Afnemer aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor zo een over- dracht, of
f. zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is dat zulks zich kan voordoen, die aanlei- ding geeft tot gegronde vrees dat de Afnemer tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard dan ook tegenover PADEL MATE,
g. is PADEL MATE gerechtigd te Overeenkomst direct en zonder nadere ingebrekestelling (geheel, partieel of temporeel) te ontbinden.
16.4 Ingeval van ontbinding zal PADEL MATE de Afgenomen Banen onmiddellijk tot zich kunnen nemen op grond van haar eigendoms- voorbehoud. Dit laat het recht van PADEL MATE om schadevergoeding en/of compensatie te vorderen onverlet.
16.5 Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, dient Xxxxxxx terstond bij het einde van de Overeen- komst voor eigen rekening en risico mee te werken aan het terugnemen van de Afgenomen Banen dan wel de daarmee verband houdende materialen door PADEL MATE of een door haar ingeschakelde derde.
16.6 Met betrekking tot eventuele vordering(en) die Afnemer uit hoofde van voortijdige ontbinding van deze overeenkomst of anderszins jegens PADEL MATE geldend zou kunnen maken, komen PADEL MATE en Afnemer overeen dat PADEL MATE bevoegd is om deze vordering(en) te verrekenen met al hetgeen PADEL MATE (al dan niet opeisbaar) blijkens haar administratie uit welken hoofde dan ook van Afnemer te vorderen heeft of mocht hebben, alsmede dat Xxxxxxx (bij voorbaat) deze vordering(en) verpandt aan PADEL MATE tot zekerheid van al hetgeen PADEL MATE van Xxxxxxx uit welken hoofde dan ook blijkens zijn administratie nu of in de toekomst te vorderen hebben. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart PADEL MATE dat het voormelde pandrecht aan hem is medegedeeld.
17 Zekerheid
17.1 Afnemer is verplicht desgevraagd voldoende (aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen jegens PADEL MATE, zowel voortvloeiend uit de bestaande Overeenkomst alsmede uit nieuwe overeenkomsten van welke aard dan ook.
18 Overdracht en contractsoverneming
18.1 PADEL MATE heeft het recht haar volledige rechtsverhouding met Xxxxxxx uit hoofde van de Overeenkomst, en/of de eigendom van de Afgenomen Banen, over te dragen aan een derde, (verder te noemen: Derde), alsmede de vorderingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst en/of de Afgenomen Banen aan een Derde over te dragen of te verpanden en in het kader van die over- dracht(en) of verpanding en/of in vervolg daarop, informatie over de Overeenkomst en/of Afnemer te verstrekken aan die Derde.
18.2 Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Xxxxxxx bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot deze overdracht c.q. con- tractsovername alsmede genoemde cessie en/of verpanding en het verstrekken van voormelde informatie aan die Derde. Van de overdracht, contractsovername, cessie en/of verpanding kan door PADEL MATE mede namens Xxxxx of door Xxxxx mede namens PADEL MATE kennis worden gegeven c.q. mededeling worden gedaan.
18.3 Voor zover aan Afnemer van de bovenbedoelde overdracht en contractsovername kennis zal zijn gegeven, zal Xxxxxxx de
Afgenomen Banen houden voor Derde als eigenaar, en zal Derde in plaats van PADEL MATE partij bij de Overeenkomst zijn. Indien geen kennisgeving plaatsvindt treedt PADEL MATE op als houder voor Derde.
19 Hoofdelijke aansprakelijkheid
19.1 Voor de verplichtingen van een Afnemer zijn diens rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk.
19.2 Indien PADEL MATE de Overeenkomst sluit met meerdere (rechts)personen, en/of meerdere (rechts)personen voor de Overeen- komst zijn verbonden, is ieder van deze (rechts)personen jegens PADEL MATE hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen PADEL MATE uit hoofde van de Overeenkomst op enig moment te vorderen heeft.
20 Kosten
20.1 Alle kosten door PADEL MATE gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder begrepen zonder daartoe te zijn beperkt kosten voor verwijdering, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van Xxxxxxx. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tien procent (10%) van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen, met een minimumbedrag van EUR 250,-. Voor zover PADEL MATE kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten hoger zijn dan genoemde 10% komen de gemaakte buiten- gerechtelijke invorderingskosten volledig voor rekening van Xxxxxxx.
21 Privacy
21.1 Verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geschiedt conform het privacy statement van PADEL MATE. Het privacy-statement is te vinden op xxx.xxxxxxxxx.xx.
22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op de alle aanbiedingen en offerte, en op de Aanvullende Voorwaarden, de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbinte- nissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 Geschillen die tussen PADEL MATE en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, over de totstandkoming daarvan, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.