Algemene Aannemings-,Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Woltman Watersport Giethoorn
Algemene Aannemings-,Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Woltman Watersport Giethoorn
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de leverancier: Woltman Watersport, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 XX Xxxxxxxxx
b. de afnemer: de koper/opdrachtgever (natuurlijk persoon) die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf (consument);
c. de geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie gevestigd te
’s-Gravenhage.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Woltman Watersport gesloten overeenkomsten van koop en verkoop (tweede hands koop en verkoop uitgezonderd), alle overeenkomsten van aanneming van werk, op elke door Woltman Watersport gedane aanbod en, meer in het bijzonder, op iedere overeenkomst van koop, verkoop en bouw van nieuwe pleziervaartuigen en casco’s, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken en inventaris. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van ver, -af –en inbouw reparatie of onderhoud van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In het geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse taal.
Artikel 3 – Het Aanbod
1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken daarvan gedurende tien dagen na ontvangst, tenzij anders vermeld en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de afnemer. Indien de afnemer het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt het.
2. Elk aanbod vermeldt prijzen, maten, gewicht en levertijd en eventueel motorvermogen en snelheid. Het aan- bod gaat vergezeld van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of bestekken, voor zover deze voor de offerte dienstig zijn en voor zover deze niet door de aanvrager worden verstrekt.
3. Voor in- en verbouwen die rechtstreeks met de koop verband houden, wordt een afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de duur van het in- en verbouwen door Woltman Watersport opgegeven.
4. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken en berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod van een in- of verbouwing of van een reparatie worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurs wet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover voor noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.
5. Behoudens in het geval van noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden zoals in vorig lid is aangegeven, is het de afnemer niet toegestaan het bescheiden openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of zonder schriftelijke toestemming van Xxxxxxx Watersport aan derden ter inzage te geven.
Artikel 4 – De Overeenkomst
1. Koopovereenkomst en overeenkomsten van aanneming van werk waarvan koopsom, respectievelijk de aan- neemsom een bedrag van Є 2.269,-. (exclusief omzetbelasting) te boven gaat en alle overeenkomsten die in aansluiting daarop worden aangegaan, worden door Woltman Watersport schriftelijk vastgelegd.
2. Eventueel later gemaakt afspraken en/of wijzigingen alsmede toezeggingen door personeel of onder- geschikten van Woltman Watersport zijn bindend onder de voorwaarde dar zij schriftelijk zijn bevestigd. Xxxxxxx een schriftelijk opdracht of een bevestiging van een overeenkomst of van een nadere afspraak ont- breekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of van een nadere afspraak gebonden, indien één van hen met andere dan de vorenbedoelde schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel nadere afspraak werd besloten, respectievelijk gemaakt.
3. Onverminderd het bepaald in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden heeft Woltman Watersport het recht de extra kosten in rekening te brengen en voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de werk- zaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan Woltman Watersport toe te rekenen.
4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die Woltman Watersport redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien, moet Woltman Watersport zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de afnemer overleggen over het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. Woltman Watersport heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verbandhoudende kosten.
5. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, moet daarvan door Woltman Watersport melding worden gemaakt.
6. De afnemer met in redelijke mate gelegenheid hebben tot controle tijdens de normale werkuren. De afnemer is bevoegd één of meer derden te belasten met deze controle of met het uitoefenen van toezicht, waarvan de naam op verzoek van Xxxxxxx Watersport schriftelijk aan hem moet(en) worden verstrekt.
Artikel 5 – De Garantie
1. Woltman Watersport staat er voor in dat een pleziervaartuig of casco, inclusief de overeengekomen uit- rustingsstukken inventaris, levert, dat beantwoordt aan de overeenkomst. Woltman Watersport staat er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. Woltman Watersport staat er voor in dat de door of namens hem verrichtte werkzaamheden en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Met inachtneming van het vorenstaande garandeert Woltman Watersport gedurende een termijn van twaalf maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren of ontstaan na levering. Voor onderhoud werk- zaamheden en reparaties aan motoren, navigatie -apparatuur en/of aan elektronische apparatuur geldt een garantie termijn van drie aaneengesloten maanden na daadwerkelijke ingebruikneming daarvan, maar niet langer dan zes maanden na datum van verkoop dan wel na datum waarop de werkzaamheden werden verricht. Voormelde termijnen van drie en zes maanden worden verlengd met de periode waarin het vaartuig niet wordt gebruikt wegens winterstalling. Op onderdelen die door derden zijn geleverd en door Woltman Watersport zijn verwerkt gelde de garantievoorwaarden van deze derden voor zover de desbetreffende garantiebewijzen aan de afnemer te hand zijn verstrekt. Ingeval sprake is van onderhoud - en/of reparatiewerkzaamheden wordt op de eventueel daaronder begrepen schilder en coating- werkzaamheden geen garantie gegeven.
4. Onverminderd de overige rechten die hem op grond van de wet toekomen heeft de afnemer recht op koste- loos herstel van gebreken en op vervanging van gebrekkige onderdelen op het terrein van Woltman Watersport binnen redelijke tijd. De afnemer kan op kosten van Woltman Watersport een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daar het prijsniveau van Woltman Watersport in aanmerking genomen. De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de afnemer door Woltman Watersport aangewezen. Herstel bij een derde is alleen mogelijk:
* indien Woltman Watersport niet of tijdig in staat is het gebrek op zijn eigen terrein te herstellen of
* indien sprake is va een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van transport van het vaartuig naar terrein van Woltman Watersport en de kosten van herstel op het terrein of
* indien in verband met de omstandigheden van de afnemer niet kan worden verlangd dat hij het herstel op het terrein van Woltman Watersport laat uitvoeren.
5. Woltman Watersport staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd. Evenmin staat Woltman Watersport in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken, waarvan de toepassing of aanwending door de afnemer is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd.
6. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen zijn bij uitvoering van de overeenkomst de
volgende afwijkingen mogelijk:
± 1% lengte over de stevens
± 1% breedte over alles
± 1% holte
± 5% diepgang
± 2% stahoogte onder de balken
± 1% maximale hoogte boven wateroppervlak
± 10% gewicht;
± 5% motorvermogen en
±10% snelheid (bij standaarduitrusting)
7. Woltman Watersport in voor (uiterlijke) onvolkomenheden die voorkomen uit de aard en de hoedanig van gebruikte materialen, doch die geen afbreuk doen aan deugdelijkheid van het vaartuig.
8. Woltman Watersport staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan onzorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van door de afnemer, of door derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Evenmin staat Woltman Watersport in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van voren bedoelde gebreken.
9. Op noodreparaties wordt geen garantie gegeven.
Artikel 6 – De Levertijd
1. Onderlevertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum, waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf of depot in Nederland.
2. Woltman Watersport is verplicht de afnemer onder vermelding van de redenen schriftelijk in kennis stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de over schrijding zal zijn.
3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatig- heid van de afnemer om, ondanks tijdige aanmaning, een aan Woltman Watersport verschuldigd bedrag te voldoen na dit opeisbaar is geworden of van de nalatigheid van de afnemer om een andere verplichting na te komen. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregelen te verwachten gevolg zijn van deze nalatigheid voor rekening van de afnemer.
4. Woltman Watersport is pas in verzuim indien de levertijd met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die Woltman Watersport zijn toe te rekenen.
Artikel 7 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheden door Woltman Watersport niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voordiens rekening moet komen.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die Woltman Watersport hadden kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat Woltman Watersport werkzaamheden opschort, is de afnemer voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.
4. Na de ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft Woltman Watersport recht op ver- goeding van de door hem gemaakte kosten van bouw, in- of verbouw of reparatie, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmacht situatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de afnemer door de verrichte werkzaamheden gebaat is.
5. Woltman Watersport kan zich niet beroepen op overmacht, indien de overmacht situatie zich voordoet nadat door zijn toedoen dan wel door omstandigheden voor zijn rekening komend de overeengekomen levertijd met 15% is overschreden.
Artikel 8 – Levering
1. De levering vindt plaats af bedrijf in Nederland. Indien een afleveringsproefvaart plaatsvindt, geschiedt de levering echter op de plaats die voor de afleveringsproefvaart is overeengekomen.
2. Woltman Watersport zal de afnemer vóór aflevering van het vaartuig of van andere te leveren zaken de gelegenheid bieden het vaartuig of bedoelde andere zaken (laten) inspecteren. In geval van reparaties, verbouw-, afbouw- onderhoudswerkzaamheden zal Woltman Watersport de afnemer vóór oplevering de gelegenheid bieden de uitgevoerde werkzaamheden te (laten) inspecteren. Indien een (afleverings-) proefvaart is overeengekomen, zal Woltman Watersport de afnemer vóór dan wel oplevering de gelegenheid bieden voor die (afleverings-) proefvaart.
3. De afnemer moet binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving door Xxxxxxx Watersport tot het maken van de inspectie en/of de (afleverings-) proefvaart gebruik maken van de geboden gelegenheid. Indien de afnemer binnen deze termijn van tien werkdagen geen gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid, wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd. De afnemer kan zich er dan niet meer op beroepen, dat het vaartuig of de zaak gebreken vertoont die hij redelijkerwijs tijden de inspectie en/of de (afleverings-) proefvaart had kunnen ontdekken.
4. Indien de levering heeft plaats gevonden of geacht wordt, te hebben plaatsgevonden op grond van art. lid 2 of 3, gaat het risico voor het geleverde over op de afnemer.
5. Indien de afnemer na levering in gebreke blijft met de afnemer van het vaartuig of andere zaken,worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
6. Indien de afnemer bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft verzocht, worden de vervangen onder- delen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangende onderdelen eigendom van Woltman Watersport, zonder dat de afnemer op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.
7. Indien de afnemer bij koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak is overeengekomen, dat hij een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt, wordt laatstgenoemde vaartuig of zaak pas eigendom van Woltman Watersport, nadat de feitelijk levering daarvan is heeft plaatsgevonden. Indien de afnemer het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken in afwachting van de levering van het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak, komt schade of verlies door welke oorzaak dan ook voor rekening en risico van de afnemer. Alle kosten van onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de afnemer.
8. Indien de afnemer te kort schiet in zijn verplichtingen en het object van de overeenkomst te boek is gesteld, is de afnemer verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze te boek stelling.
Artikel 9 – Reclame
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de afnemer.
Artikel 10 – De Koopprijs en Aanneemsom
1. Alle koopprijzen en aanneemsommen gelden netto contant ter plaatse voor de levering overeengekomen.
2. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of de aanneemsom, doorberekend indien zij na meer dan drie maanden na het
afsluiten van de overeenkomst optreedt en er niet nog niet is geleverd dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Woltman Watersport zal echter niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn geweest. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt mede begrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta
waartegen het toegeleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs of aanneemsom ten grondslag is gelegd. Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in dit lid en in de leden 3 en 4 van dit artikel de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, heeft de afnemer het recht de koopovereenkomst te ontbinden, dan wel van de overeenkomst af te zien.
3. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij cao of bindende loonregeling die door Woltman Watersport wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor sociale verzekeringen, wordt doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de tot stand komen van de overeenkomst.
4. Tenzij anders gemeld zijn in de koopprijs of aanneemsom steeds begrepen de xxxxxxx verschuldigde omzet belasting, invoerrechten en andere heffingen die gelden ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst. Wijzigingen van deze heffingen worden in de koopprijs of aanneemsom door berekend. Indien de verschuldigheid van een heffing kan worden voorkomen door naleven van bepaalde voorschriften, zijn partijen hiertoe jegens elkaar gehouden.
5. Doorberekening van verhoging of verlaging van prijzen die van invloed is op de koopprijs of op de aanneem som en die is toe te rekenen aan verzuim of vertraging door toedoen van wederpartij zal altijd kunnen worden verlang.
6. De leden 2,3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing indien sprake is van een vaste koopprijs of vaste aanneemsom.
Artikel 11 – De Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats bij levering. Alle betalingen geschieden contant te kantore van Woltman Watersport, dan wel door overmaking op een door Woltman Watersport aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Ingeval sprake is van aanneming van wek en vooruitbetaling van de aanneemsom wordt verlangd, wordt deze voldaan in de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vast gesteld. Ingeval sprake is van koop kan de afnemer niet worden verplicht meer dan 50% vooruit te betalen.
3. Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet op de overeenkomst vervaldag betaalt, dan wel – wanneer geen vervaldag is overeengekomen – niet binnen tien werkdagen na terzake door Xxxxxxx Watersport in gebreke te zijn gesteld het verschuldigde bedrag voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Woltman Watersport gerechtigd de wettelijke rente van 35 op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden.
4. Indien één der partijen worden genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de in gebreke zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand ver- bonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Є 115,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bewijst dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan. Eén en ander onverminderd het bepaald in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de afnemer dan wel doordat de afnemer zijn verplichtingen niet tijdig nakomt of Woltman Watersport niet tijdig in staat stelt de zijnerzijds vereiste werkzaamheden te verrichten, is Woltman Watersport gerechtigd betaling van de koopprijs dan wel van de aanneemsom te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn geworden.
6. Reclames over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur bij Woltman Watersport te worden ingediend.
Artikel 12 – Opschorting en Ontbinding
1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Artikel 13 – Zekerheidsrechten
1. Ingeval van verkoop door Woltman Watersport zal de eigendom van de verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment waarop de verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake van de trans- actie volledig aan Woltman Watersport zijn voldaan.
2. In alle gevallen van aanneming van werk, nieuwbouw daaronder begrepen, zijn het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, voorzover aanwezig op het terrein van Woltman Watersport of elders onder zijn berusting, het eigendom van de afnemer. Woltman Watersport heeft ten allen tijde pandrecht op voornoemde goederen, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de aannemingssom voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien de afnemer op de overeenkomst inbreuk maakt.
3. De eigendomsoverdracht van de in lid 2 van dit artikel genoemde goederen aan de afnemer wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop die goederen op het terrein arriveren of elders onder berusting van Woltman Watersport komen. De afnemer heeft het recht zich de goederen die aldus aan hem in eigendom toebehoren, door of vanwege Woltman Watersport te doen aanwijzen en deze goederen te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aanspraken en ter identificatie van zijn eigendom.
Een bevestiging vanwege Woltman Watersport aan de afnemer dat bedoelde goederen zijn aangekomen, houdt in dat Woltman Watersport deze goederen (desgewenst separaat) houdt voor de afnemer.
4. Het feit dat de afnemer vóór de levering van het voltooide vaartuig reeds eigenaar is van het vaartuig in aanbouw en van alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, zal in geen enkel opzicht iets toe- of afdoen aan de verplichtingen die Woltman Watersport volgens de aannemingsovereenkomst en deze voorwaarden heeft na te komen.
5. Onverminderd het pandrecht van Woltman Watersport heeft een ontbinding van de aannemingssom over- eenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsrecht van de afnemer vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.
6. Indien de afnemer tekort schiet in zijn (financiële) verplichtingen en het object van de overeenkomst te boek gesteld, is de afnemer verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.
7. Woltman Watersport is gerechtigd om het desbetreffende vaartuig en de volledig daarbij behorende uit- rusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden, totdat de afnemer het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit de retentierecht voortvloeiende kosten. Het retentierecht van Woltman Watersport vervalt, zodra de afnemer het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de in artikel16 genoemde geschillencommissie en deze commissie aan Woltman Watersport heeft gevestigd, dat het door de afnemer verschuldigde bedrag door laatst genoemde bij haar in depot is gestort.
8. In de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel heeft Woltman Watersport zonder gerechtelijke tussen komst het recht om het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren te verkopen en de opbrengst in mindering te brengen op zijn uitstaande vordering, indien de afnemer, na door Woltman Watersport bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn gemaand, zes maanden na datum van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan en de afnemer bovendien zich niet tot de in artikel 16 genoemde geschillencommissie heeft gewend en het door hem verschuldigde bedrag niet bij deze commissie in depot heeft gestort. Op Woltman Watersport rust de verplichting het eventuele verschil tussen verkoopopbrengst en het door de afnemer aan Woltman Watersport verschuldigde bedrag binnen acht dagen na ontvangst van de verkoopopbrengst, indien mogelijk aan de afnemer over te maken.
9. Deze verkoop kan Woltman Watersport pas effectueren, nadat hij na afloop van voornoemde periode van zes maanden de afnemer bij deurwaarderexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen.
Artikel 14 – De Verzekering bij Nieuw-, Ver-en Afbouw
1. Woltman Watersport is verplicht het vaartuig in aanbouw, alsmede de voor de nieuwbouw of verbouw bestemde materialen, uitrustingsstukken en verdere toebehoren zowel tijdens het verblijf op of het terrein als inspectie en de proefvaart tot aan de levering op zijn naam te verzekeren tegen alle risico’s die de
‘Nederlandse Beurscascopolis voor aanbouw 1947’of een gelijkwaardige polis pleegt te dekken.
2. Woltman Watersport draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringspenningen over aan de afnemer ten bedrage van de som van de door deze gedane aanbetalingen. De verzekeraar is aan deze overdracht pas gebonden na aanvaarding of betekening, waarvoor Woltman Watersport moet zorg dragen. evens moet Woltman Watersport de afnemer waarschuwen indien verval van de verzekeringsovereenkomst dreigt.
De afnemer is te alle tijde gerechtigd zijn betalingen op te schorten zolang Woltman Watersport niet heeft aangetoond aan voornoemde verplichtingen te hebben voldaan.
3. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten die tussen partijen overeen te komen.
4. Het in het vorige lid bepaalde geld niet wanner het vaartuig ‘total loss’wordt verklaard. In dat geval zal de
overeenkomst ontbonden worden geacht.
5. De zaken dienen tenminste te zijn verzekerd tot het bestaande belang.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Woltman Watersport is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan Woltman Watersport, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de afnemer zijn opgedragen.
2. De afnemer is jegens Woltman Watersport aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekort koming van hem en de zijnen is veroorzaakt.
Artikel 16 – Geschillen: De Geschillencommissie en de Gewone Rechter
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege dan wel de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
2. Geschillen tussen de afnemer en Woltman Watersport over de totstandkoming of uitvoering van de overeen komst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de afnemer als door Woltman Watersport worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Postbus 90600, 2509 LP
’s-Gravenhage.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Woltman Watersport heeft voorgelegd.
4. De afnemer met het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan Woltman Watersport heeft voor gelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de afnemer en van Woltman Watersport en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de afnemer het geschil aan de geschillencommissie voorgelegd, is Woltman Watersport aan deze keuze gebonden en staat hem ten zake geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet betaling van een factuur en waarvan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
Ingeval de afnemer zijn factuur niet tijdig betaalt., is Woltman Watersport bevoegd een procedure te maken, mits Woltman Watersport vóór de aanvang van de procedure de afnemer een termijn van één maand na ontvangst van de aanmaning heeft gegeven om het geschil aan de geschillencommissie voor te leggen.
6. Indien Woltman Watersport een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de afnemer binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen in depot heeft gestort.
7. Indien de afnemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de afnemer het aan Woltman Watersport eventueel verschuldigde (restant-) bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort. De afnemer moet dit bedrag binnen een maand op een door de geschillencommissie aan te geven rekening te storten. Ingeval de afnemer bedoeld depot niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen, dat hij zich niet aan het oordeel van de geschillencommissie wil onderwerpen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak bij wege van bindend advies. Voor borgstelling geldt een maximum van Є14.000,00 (inclusief BTW) per bindend advies. Ingeval van faillissement, surséance van betaling of bedrijfsbeëindiging van Woltman Watersport geldt de borgstelling alleen als de afnemer het geschil bij de geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt vóórdat van een dergelijke situatie sprake is. Voornoemde borgstelling geldt niet in geval Woltman Watersport het bindend advies binnen twee maanden na de toezegging ervan ter toetsing naar de rechter voorlegt en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan. De geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan Є14.000,00 (inclusief BTW) is gemoeid.
9. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
10. Ingeval het geschil aan de geschillencommissie wordt voorgelegd, is artikel 11 lid 3 en 4 niet van toe- passing.
11. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar Reglement Geschillencommissie Watersport.
Artikel 17 – Afwijkingen van de Voorwaarden
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Artikel 18 – Wijzigingen van de Voorwaarden
Woltman Watersport zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd. Deze wijzigingen worden pas van kracht twee maanden nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd door de desbetreffende organisaties die de verplichting op zich nemen om de wijzigingen in hun periodieken openbaar te maken zodra deze zijn vastgesteld.
Artikel 19 – Stalling
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. Gasflessen en losse brandstoftank aan boord te laten;
2. De (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
3. Xxxx’x in het vaartuig op de laden zonder direct toezicht;
4. Het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht;
5. Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te laten verrichten;
6. Steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
7. Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
8. Te roken in de loodsen.
Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan Woltman Watersport tijdelijk vrijstelling geven. Echter brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te alle tijden verboden. Overtreding van dit artikel, geeft Woltman Watersport het recht om de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot het bedrijf te ontzeggen.
Artikel 20
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Woltman Watersport het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig-bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteiten te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.