ALGEMENE VOORWAARDEN VIRIDIS GROENPROJECTEN SOEST VERSIE 1.0 D.D. 20 april 2010
ALGEMENE VOORWAARDEN VIRIDIS GROENPROJECTEN SOEST
VERSIE 1.0 D.D. 20 april 2010
KvK-inschrijfnummer: 321.275.89
Viridis Groenprojecten Xx. Xxxxxxxxxx 00
0000 XX Xxxxx
Algemene leveringsvoorwaarden Viridis Groenprojecten
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Viridis Groenprojecten Dr. Rupertlaan 86 te 0000 XX Xxxxx, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 321.27.589.
b. Hoveniers- / groenvoorzieningwerkzaamheden:
1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten.
2. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden, uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
3. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
c. Opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Viridis Groenprojecten opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en / of het leveren van goederen, als onder b. omschreven.
d. Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Viridis Groenprojecten zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW bij niet particuliere opdrachtgever.
e. Vrij- of regiewerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder b. welke niet zoals sub d. omschreven, tussen opdrachtgever en Viridis Groenprojecten zijn overeengekomen.
f. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd dan één uur voor één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniers / groenvoorzieningbedrijf verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en / of op alle overeenkomsten ten uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door Viridis Groenprojecten gedaan aan of aangegaan met derden, voor zover althans Viridis Groenprojecten jegens hun wederpartij bekend hebben gemaakt deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen zien en daarop hun levering van toepassing te achten.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. bekend gemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en Viridis Groenprojecten te zijn geaccepteerd.
Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.
2. De aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is - of wordt gebracht - zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
3. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven zal de aanbieding compleet met ontwerpen afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van deze beslissing aan hem worden retour gezonden.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen, dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten.
Artikel 4 Overeenkomsten
Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en / of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en eventuele aanvullingen en / of wijzigingen worden voor Viridis Groenprojecten slechts voor hem bindend na een schriftelijke bevestiging.
Artikel 5 Leveranties
1. Alle leveranties welke door Viridis Groenprojecten geschieden, worden - voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoedingen voor vervoer, verwerken en / of aanbrengen.
2. Viridis Groenprojecten staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Viridis Groenprojecten zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en / of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door Viridis Groenprojecten verwerkte planten of ontkieming van door haar geleverde zaden wordt door Viridis Groenprojecten, mits de verzorging aan hun is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en / of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en / of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Xxxxxxx afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.
Artikel 6 Wijzigingen van aangenomen werk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.
Artikel 7 Transportrisico's
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Viridis Groenprojecten, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht
a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.
Indien naar het oordeel van Viridis Groenprojecten de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Viridis Groenprojecten het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Viridis Groenprojecten het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar haar oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde planten noodzakelijk is.
b. Overmacht.
1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de Viridis Groenprojecten overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
2. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Viridis Groenprojecten de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en / of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Overmacht aan de zijde van Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx .
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Viridis Groenprojecten tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Viridis Groenprojecten onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
Artikel 9 Afspraken door personeel
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Viridis Groenprojecten binden deze laatste niet, tenzij Viridis Groenprojecten deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 10 Oplevering
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Viridis Groenprojecten daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Viridis Groenprojecten is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Viridis Groenprojecten, hun personeel of haar eventuele onderaannemers.
2. Viridis Groenprojecten vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Viridis Groenprojecten, hun personeel of eventuele onderaannemers.
3. Viridis Groenprojecten is voor de in lid 1 en 2 bedoelde schade aansprakelijk tot een bedrag van maximaal €. 100.000,- (honderd duizend euro) per gebeurtenis. Indien de opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan €1.000.000,- worden gesteld. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Viridis Groenprojecten beperkt tot de hoogte van het overeengekomen te verzekeren bedrag. Viridis Groenprojecten sluit ter dekking van de hierboven bedoelde aansprakelijkheid een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen voor het bedrag van vijfhonderd duizend euro per gebeurtenis dan wel voor het eventueel hoger bedrag dat in het contract is vastgelegd. In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde opzichtclausule te zijn uitgesloten. Desgevraagd geeft Viridis Groenprojecten aan de opdrachtgever inzage van de gesloten verzekeringspolis met de relevante betalingsbewijzen.
4. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Viridis Groenprojecten niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is op getreden.
5. De eventuele aansprakelijkheid van Viridis Groenprojecten voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.
6. De opdrachtgever vrijwaart Viridis Groenprojecten voor aanspraken van derden jegens Viridis Groenprojecten indien Viridis Groenprojecten schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt, welke, indien deze informatie wel bij Viridis Groenprojecten bekent ware geweest tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
7. Indien Viridis Groenprojecten de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt dan is de opdrachtgever verplicht om deze aan te spreken teneinde de schade door de leverancier vergoed te krijgen.
8. Indien Viridis Groenprojecten reparaties (ten aanzien van Garantie) aan tuinverlichting uitvoert vindt dat alleen plaats als het product bij Viridis Groenprojecten wordt afgeleverd, mochten er toch reparaties ter plaatse verricht moeten worden aanvaard Viridis Groenprojecten geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schades aan omliggende elementen en/of materialen.
Artikel 12 Betalingen
1. Viridis Groenprojecten hanteert de volgende betaaltermijnen: 30 procent bij opdracht, 40 bij aanvang werkzaamheden, 30 procent bij oplevering eventueel aangevuld of verminderd met meer- dan wel minderwerk. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien Viridis Groenprojecten een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag, of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan Viridis Groenprojecten een rente verschuldigd zijn ter hoogte het wettelijke rentepercentage.
3. Aan personen in dienst van Viridis Groenprojecten, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
Artikel 13 Kosten in geval van niet of niet tijdige betaling
Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet tijdige betaling zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 14 Uitvoering van werkzaamheden en contractsbeëindiging
1. Bij het overlijden van de eigenaar van Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming, voor de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt Viridis Groenprojecten op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij- of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De vordering tot betaling van al het geen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatele stelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.
Artikel 15 Klachten en wanprestaties
1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van goederen. dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van goederen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van goederen schriftelijk te zijn ontvangen.
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
3. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.
Artikel 16 Prijswijzigingen
1. Bij uitvoering van eenmalige werkzaamheden respectievelijk gedurende het eerste contractjaar zullen er geen prijsverhogingen kunnen plaatsvinden. Indien na het eerste contractjaar wijziging plaatsvindt in het loonkostenniveau als gevolg van Cao-wijzigingen, alsmede wijzigingen in de sociale lasten, die voor de branche gelden, dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege, verder als gevolg van wijzigingen in het kostenniveau van brandstofkosten, zullen wijzigingen plaatsvinden vanaf het moment dat de verhoging ontstaat. Ten aanzien van het kostenniveau voor brandstoffen geldt de wijziging die blijkt uit de wijzigingen in de (voorlopige) standaardprijzen voor gasolie opgesteld door de Commissie tot het verzamelen of opmaken van standaardprijzen en -lonen.
2. Viridis Groenprojecten zal hiertoe schriftelijk, met een gespecificeerde, opgave verstrekken met betrekking tot de componenten welke de wijziging veroorzaken.
3. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten / besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.
Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Viridis Groenprojecten, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.
Artikel 18 Dienstverband personeel, instructies en toezicht
1. Personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever blijft in dienst van Xxxxxxx Groenprojecten.
2. Gedurende de periode dat personeel werkzaam is bij opdrachtgever is opdrachtgever gehouden tot het geven van instructie en het houden van toezicht, met dien verstande dat opdrachtgever zich ten opzichte van het personeel van Viridis Groenprojecten op dezelfde zorgvuldige wijze zal gedragen als waartoe ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
3. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viridis Groenprojecten niet toegestaan personeel in te zetten voor een andere functie dan wel andere werkzaamheden te laten uitvoeren dan bij het aangaan van de opdracht werd overeengekomen.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel elders te werk te stellen, dan wel uit te lenen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Viridis Groenprojecten.
4. Opdrachtgever en Viridis Groenprojecten komen expliciet overeen geen personeel van elkaar in dienst te nemen dan wel direct of indirect een arbeidovereenkomst aan te bieden zonder daarvoor vooraf overeenstemming te hebben bereikt met de andere partij.
Artikel 19 Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop / verkoop, zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter. Iedere partij heeft echter het recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor het hoveniers- en groenvoorzienersbedrijf, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor bij de Raad van Arbitrage slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is opgestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage wordt voorgelegd wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten. Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage worden voorgelegd zijn onderworpen aan het reglement geschillen en arbitrage procedure groenvoorzieningen. Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.
Artikel 20 Verkrijgbaarheid
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden bij de eerste offerte aan de opdrachtgever ter hand gesteld. Deze voorwaarden zullen op verzoek (opnieuw) gratis worden toegezonden en zijn eveneens te downloaden via de website van Viridis Groenprojecten,
(xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Artikel 21 Toepassingsverklaring
Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden komen alle voorgaande exemplaren te vervallen. Laatste versie dateert van 20 april 2010.