ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Installatiebedrijf P. Bruijn B.V.
1. DEFINITIES
1.1. P. Bruijn B.V.: Installatiebedrijf P. Bruijn B.V., gevestigd aan de Flemingstraat 37 (1704 SL) te Heerhugowaard, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2. Overeenkomst: iedere overeenkomst al dan niet aanneming van werk, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst die P. Bruijn B.V. met opdrachtgever sluit.
1.3. Opdrachtgever I: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie P. Bruijn B.V. een overeenkomst tot het aannemen van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie P. Bruijn B.V. onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.4. Opdrachtgever II: de consument als opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.5. Werk: alle werkzaamheden die onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door P. Bruijn B.V. geleverde materialen.
1.6. Producten: alle zaken die geleverd worden in het kader van de overeenkomst.
1.7. Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Zutphen zijn alle voorgaande Voorwaarden van
P. Bruijn B.V. vervallen.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen P. Bruijn B.V. en opdrachtgever. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van P. Bruijn B.V., voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Aanvullingen op afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door P. Bruijn B.V. schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
2.4. Indien P. Bruijn B.V. bij enige overeenkomst een afwijking van deze Voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen van deze Voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere Voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. P. Bruijn B.V. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3. AANBOD
3.1. Een aanbieding bindt P. Bruijn B.V. niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2. De door P. Bruijn B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
P. Bruijn B.V. is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3. Het in de offerte opgenomen aanbod vermeld op welke manier er betaald wordt, en of er met een vaste aanneemsom of regie gewerkt wordt. Tevens zal het beoogde tijdstip van aanvang van de werkzaamheden en de termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren worden vermeld.
3.4. Indien opdrachtgever een consument is, dan zal tevens een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die Voldoende begrijpelijk is voor de consument worden bijgesloten.
3.5. P. Bruijn B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is P. Bruijn B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij P. Bruijn B.V. anders aangeeft.
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.8. Wanneer het aanbod c.q. de offerte niet wordt geaccepteerd, is P. Bruijn B.V. gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek P. Bruijn B.V. de offerte heeft uitgebracht te verhalen, indien P. Bruijn B.V. dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
3.9. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van P. Bruijn B.V.. Indien een aanbod door de opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van P. Bruijn B.V. te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.
4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een door P. Bruijn B.V. gedane aanbieding, dan wel indien P. Bruijn B.V. uitvoering geeft aan een opdracht of order.
4.2. P. Bruijn B.V. zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.
4.3. P. Bruijn B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4. P. Bruijn B.V. zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
4.5. Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft P. Bruijn B.V. het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.
4.6. Indien er bij uitvoering van de overeenkomst tevens sprake is van een levering van producten zal P. Bruijn B.V. bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
4.7. Indien de in het vorige lid bedoelde bestelling hetzij door tijdelijke niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij P. Bruijn B.V. is geplaatst bericht. De opdrachtgever heeft in geen geval het recht om deze bestelling te annuleren, tenzij P. Bruijn B.V. niet binnen een redelijke termijn met een passend alternatief voor de bestelling te komen.
5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. P. Bruijn BV zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijzigingen van de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal P. Bruijn BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal P. Bruijn BV aan de opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.5 Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat P. Bruijn BV tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat P. Bruijn BV toegang heeft tot de plaats van de uitvoering van het werk.
6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan P. Bruijn BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan P. Bruijn BV worden verstrekt.
6.4 P. Bruijn BV heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
6.5 P. Bruijn BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat P. Bruijn BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de voor de werkzaamheden benodigde aansluitingen op het net van de desbetreffende nutsbedrijven en openbare transmissienetten. Deze aansluitkosten (P. Xxxxxx BV geeft hiervoor waar nodig aanwijzingen op zijn vakgebied) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat P. Bruijn BV tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige voor een in de offerte omschreven klus gangbare aansluitmogelijkheden.
6.8 De opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van P. Bruijn BV, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft P. Bruijn BV het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6.10 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van P. Bruijn BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.11 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht P. Bruijn BV over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.12 De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken die hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door opdrachtgever aangewezen leverancier.
6.13 De opdrachtgever vrijwaart P. Bruijn BV voor alle aanspraken van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zouden kunnen ontstaan, hieronder vallen onder meer aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
6.14 De opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen op werkzaamheden plaats hebben asbestvrij zijn. Tevens zal opdrachtgever vervuilde grond zelf afvoeren.
6.15 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raak zonder dit aan P. Bruijn BV kan worden toegerekend, is P. Bruijn BV gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever teniet is gegaan heeft P. Bruijn BV recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.
7. PRIJZEN/MEER- EN MINDERWERK
7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting voor bedrijven en inclusief omzetbelasting voor particulieren.
7.2 P. Bruijn BV zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.
7.3 Indien opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die P. Bruijn BV ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekend.
7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan P. Bruijn BV niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft P. Bruijn BV het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.5 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen P. Bruijn BV heeft in dat gevel indien er sprake is van een aanneemsom recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien geen aanneemsom is vastgesteld zal P. Bruijn BV een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat P. Bruijn BV de opdracht niet heeft kunnen afmaken.
7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is P. Bruijn BV gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de opdrachtgever een consument is, is deze doorberekening niet mogelijk indien
P. Bruijn BV met de uitvoering van het werk begonnen is.
7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de te allen tijde van het sluiten van de overeenkomst voor P. Bruijn BV geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van
P. Bruijn BV worden geheven c.q. door derden ten laste van P. Bruijn BV worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft P. Bruijn BV het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
8. BETALING
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Dit artikel geldt ook indien termijnbetaling is afgesproken.
8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van P. Bruijn BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
8.5 Indien P. Bruijn BV dat nodig acht, kan zij opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van factuurbedrag op voorhand te betalen.
9. INCASSOKOSTEN
9.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
9.2 Indien P. bruijn BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 P. Bruijn BV blijft volledig eigenaar van de niet verwerkte materialen en goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de opdrachtgever aan al wat hij krachtens overeenkomst aan P. bruin BV verschuldigd of zal worden, heeft voldaan.
10.2 Bij beslag, surseance van xxxxxxxx, schuldsanering, liquidatie of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van P. Bruijn BV. De opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de
producten direct wordt opgeheven.
11. OPLEVERING
11.1 P. Bruijn BV doet zijn uiterste best de overeengekomen levertijd na te komen. Deze termijn zal echter nimmer gelden als een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal P. Bruijn BV in overleg treden met de opdrachtgever.
11.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en na opneming is goedgekeurd door de opdrachtgever.
11.3 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het (vroegtijdig) in gebruik wordt genomen.
11.4 Indien de opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.5 Nadat het werk is opgeleverd is P. Bruijn BV, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk. De oplevering ontslaat P. Bruijn BV van alle aansprakelijkheid die de opdrachtnemer op dat tijdstip redelijkerwijs had moet ontdekken.
12. GARANTIE
12.1 P. Bruijn BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
12.2 Op de door P. Bruijn BV geleverde materialen en producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen. Op het geleverde werk wordt een garantie verstrekt van 4 jaar.
12.3 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal P. Bruijn BV gebreken die al bij de oplevering aanwezig waren en binnen 2 maanden na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door P. Bruijn BV, en P. Bruijn BV de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
12.4 De opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P. Bruijn BV wijzigingen in of reparaties aan de werken/producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken/producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de opdrachtgever jegens P. Bruijn BV in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
13.1 Met betrekking tot de door P. Bruijn Installatiebedrijf BV geleverde