Voorwaarden VKG Bouw Polis
Voorwaarden VKG Bouw Polis
Versie: 10.2021
Verzekeringsvoorwaarden VKG Bouw Polis
Datum: 01-10-2021
Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt -tenzij partijen uitdruk- kelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis danwel aanspraak waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale gang van zaken nog zou ontstaan.
Prioriteitenbepaling
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeen- komst van toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitstelling:
• Teksten op het polisblad prevaleren boven andere bepalingen.
• Clausules prevaleren boven de bijzondere voorwaar- den.
• Bijzondere voorwaarden prevaleren boven de alge- mene voorwaarden.
In deze verzekeringsvoorwaarden geldt bij schade dat Rubriek 1 – Constructie All Risks/Montage voor Rubriek 2 – Aansprakelijkheid gaat en Rubriek 2A – Algemene aansprakelijkheid gaat voor Rubriek 2B - Beroepsaansprakelijkheid.
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zul- len nimmer ten nadele van de verzekerde worden uitge- legd.
Inhoudsopgave
Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden 17
1 Begripsomschrijvingen | 4 | ||
2 Duur en einde van de verzekering | 4 | Rubriek 2: Aansprakelijkheid | 17 |
3 Premiebetaling | 5 | 36 Aanvullende begripsomschrijvingen | 17 |
4 Schadepenningen en premierestituties | 5 | 37 Extra vergoedingen | 18 |
5 Freedom of Services en buitenlandse | 5 | 38 Aanvullende uitsluitingen | 18 |
assurantiebelasting | 5 | ||
6 Naverrekening/premievaststelling | 5 | Rubriek 2A: Algemene aansprakelijkheid | 20 |
7 Verplichtingen van verzekerden | 6 | 39 Aanvullende begripsomschrijvingen | 20 |
8 Eigen risico | 7 | 40 Omschrijving van de dekking | 20 |
9 Schaderegeling | 7 | 41 Aanvullende dekkingen | 21 |
10 Polisrechten | 8 | 42 Aanvullende uitsluitingen | 24 |
11 Algemene uitsluitingen | 8 | 43 Samenloop | 25 |
12 Toepasselijk recht | 10 | ||
13 Geschillen | 10 | Rubriek 2B: Beroepsaansprakelijkheid | 26 |
14 Onafhankelijke klachtenbehandeling | 10 | 44 Aanvullende begripsomschrijvingen | 26 |
15 Mededelingen | 10 | 45 Omschrijving van de dekking | 26 |
16 Privacybescherming | 10 | 46 Aanvullende dekkingen | 26 |
47 Aanvullende uitsluitingen | 27 | ||
Bijzondere voorwaarden | 10 | 48 Samenloop | 28 |
Rubriek 1: Constructie All Risks/Montage | 10 | ||
17 Aanvullende begripsomschrijvingen | 10 | ||
18 Omschrijving van de verzekerde werken | 11 | ||
19 Dekkingstermijn voor het werk | 12 | ||
20 Premier risque bepaling | 12 | ||
21 Eigen risico | 12 | ||
22 Voorkomen van schade | 13 | ||
23 Aanvullende uitsluitingen | 13 | ||
24 Primaire dekking en samenloop | 13 | ||
Rubriek 1A: Het werk | 14 | ||
25 Omschrijving van de dekking | 14 | ||
26 Schadevergoeding | 14 | ||
27 Aanvullende dekkingen | 14 | ||
28 Aanvullende uitsluitingen | 16 | ||
Rubriek 1B: Aannemersmaterieel en eigendommen bouwdirectie/personeel | 16 | ||
29 Omschrijving van de dekking | 16 | ||
30 Schadevergoeding | 16 | ||
31 Aanvullende uitsluitingen | 17 | ||
Rubriek 1C: Eigendommen van opdrachtgever en gebruikers | 17 | ||
32 Omschrijving van de dekking | 17 | ||
33 Primaire dekking | 17 | ||
34 Schadevergoeding | 17 | ||
35 Aanvullende uitsluitingen | 17 | ||
Algemene en bijzondere voorwaarden Algemene voorwaarden
1 Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.
1.2 Verzekerden
Degenen die als zodanig in de bijzondere voor- waarden zijn vermeld.
1.3 Verzekeraar
De partij die het verzekerde risico draagt tot het verzekerd bedrag.
1.4 Derden
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde.
1.5 Makelaar
Xxx Xxxxxx Assurantiemakelaars B.V. in haar hoedanigheid als makelaar en/of Serviceprovider.
1.6 Leverancier
In-Staet B.V. in haar hoedanigheid als productont- wikkelaar alsmede beheerder en leverancier van de VKG Bouw Polis.
1.7 Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die door of vanwege ver- zekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waar- voor - indien gevallen - een verzekerde aansprake- lijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatre- gelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.
1.8 Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen met één en dezelfde oorzaak.
1.9 Aanspraak
Een tegen verzekerde ingestelde vordering tot ver- goeding van schade, voortvloeiend uit een hande- len of nalaten. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden als één aanspraak beschouwd als deze met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of uit een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voort- vloeien en worden geacht bij verzekeraar te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld.
1.10 Omstandigheid
Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze
feiten zouden kunnen leiden tot een aanspraak en waarvan in redelijkheid kan worden medegedeeld uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan worden verwacht.
1.11 Oplevering
Onder oplevering wordt verstaan de dag waarop een voltooid werk wordt overgedragen aan de
opdrachtgever c.q. bouwdirectie.
1.12 Het werk
1.12.1 De te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed;
1.12.2 Alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek;
1.12.3 Alle voor het werk bestemde materialen, bouwstof- fen, constructies, onderdelen enz., ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd;
1.12.4 Steigerwerk, hekwerk, rijplaten, bekistingen, damwanden, dekzeilen, reclameborden en andere tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen, in eigendom en/of gehuurd, of waarvoor verzekerden anderszins aansprakelijk zijn of waarvoor verzeker- den een verzekeringsverplichting op zich hebben genomen, al dan niet volgens bestek en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten, doch exclusief werktuigen enz.;
1.12.5 Alle ten behoeve van het werk te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte tekeningen, ontwer- pen, modellen en dergelijke voorwerpen.
1.13 Bouwcombinatie
Onder een bouwcombinatie wordt verstaan een samenwerkingsverband waarin verschillende par- tijen deelnemen met als doel het uitvoeren van één of meer werken.
2 Duur en einde van de verzekering
2.1 De verzekering begint op de ingangsdatum en eindigt op de contractvervaldatum om 00.00 uur. De verzekering wordt echter stilzwijgend verlengd met de op het polisblad aangegeven termijn, tenzij een van de partijen tenminste 2 maanden voor de aanvang van die termijn de verzekering schriftelijk aan de andere partij heeft opgezegd.
Een gedane opzegging is slechts van kracht, indien zij tot de contractvervaldatum van de verzeke- ring wordt gehandhaafd en zal, indien zij voor die datum wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben plaatsgehad.
2.2 Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
2.2.1 voor het bedrijf of beroep, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, op het moment dat het bedrijf wordt opgeheven of het beroep wordt beëindigd. Verzekeraar zal de verzekering met pro rata premierestitutie annuleren.
2.2.2 bij niet in kennis stellen van verzekeraar van een aanvraag van faillissement, dan wel surseance van betaling, zonder inachtneming van enige opzegter- mijn, conform artikel 7.2.
2.2.3 binnen 2 maanden nadat verzekeraar bekend is met het aanvragen van het faillissement dan wel surseance van betaling van de verzekeringnemer, met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
De verzekering loopt gedurende de opzegtermijn onverminderd door ten behoeve van alle verzeker- den op de afzonderlijke werken onder deze verze- keringsovereenkomst.
Tijdens deze periode vindt overleg plaats met de verzekeringnemer en eventueel andere bij de ver- zekerde werken betrokken partijen over voortzet- ting van de verzekering voor de resterende verze- kerde termijnen op die afzonderlijke werken. Indien binnen de opzegtermijn geen overeenstemming wordt bereikt over voortzetting van ieder afzon-
derlijk verzekerd werk onder deze verzekerings- overeenkomst, zal de verzekering per werk worden beëindigd op de opzegdatum en zal de onverdien- de premie voor dat werk worden gerestitueerd.
2.2.4 ingeval de verzekeringnemer en/of de tot uitke- ring gerechtigde of een derde met goedvinden van de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde met het opzet hem te misleiden enige verplichting als bedoeld in artikel 7 niet nakomt. De verzekeraar heeft dan het recht de verzekering tussentijds met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
Deze tussentijdse opzegging zal niet met onmid- dellijke ingang gelden voor de overige verzekerden, voor wie in dat geval de bepalingen van artikel
resteert na verrekening van deze schadepenningen en premiesrestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van deze verzekering. Deze verrekening vindt van rechtswege plaats.
5 Freedom of Services en buitenlandse assurantiebelasting
5.1 Risico’s gelegen in landen in de Europese Economi-
sche Ruimte (EER) worden, indien van toepassing, behandeld vanuit Nederland op basis van Freedom of Service. Het volgende is hierbij van toepassing:
5.1.1 er wordt geen lokale polis afgegeven;
5.1.2 er wordt dekking geboden op basis van deze verze- kering, echter;
2.3
2.2.3 overeenkomstig van toepassing zijn.
Geïnformeerde verlenging en contracttermijn De verzekering is tot stand gekomen op de co- assurantiebeurs of anderszins door middel van onderhandelingen met de op het polisblad genoemde verzekeraar(s). De gedragscode
“geïnformeerde verlenging en contracttermijn” van het Verbond van Verzekeraars is derhalve niet van toepassing.
5.1.2.1 Indien krachtens enig voorschrift of wet er een lokale verplichting is om ter zake de aansprakelijkheid jegens werknemers hiervoor lokaal verzekeringen te sluiten, dan geeft deze verzekering slechts dekking voor het meerdere boven hetgeen aldus lokaal verzekerd is of dient te zijn;
5.1.2.2 Indien de betreffende aansprakelijkheid gebruikelijk niet onder een polis van
3 Premiebetaling
3.1 Verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de be- taling van de verschuldigde premie, kosten en as- surantiebelasting (hierna te noemen: premie) aan de makelaar binnen 30 dagen na ingangsdatum of verlengingsdatum van de verzekering.
3.2 Indien de door verzekeringnemer verschuldigde premie niet is voldaan binnen genoemde termijn van 30 dagen, heeft de makelaar namens verzeke- raar het recht de verzekering te beëindigen door een schriftelijke opzegging aan de verzekeringne- mer. In geval de verzekering wordt beëindigd dient verzekeringnemer de premie te voldoen voor de periode dat de verzekeraar dekking heeft ver- leend, op pro rata basis. Echter, indien voor de beëindigingdatum een schade onder de verze-
5.1.3
5.1.4
5.1.5
aansprakelijkheid verzekerd pleegt te worden, dan wel verzekering krachtens enige voorschrift of wet verplicht is, biedt onderhavige verzekering geen dekking voor dergelijke aansprakelijkheid (voorbeelden hiervan zijn recours de voisins, employers liability, workers compensation, arzneimittelgesetz, strahlenhaftplichtgesetz, etc.); de verzekeraar zal de in het buitenland verschul- digde assurantiebelasting afdragen aan de betref- fende belastingdienst;
de in het buitenland verschuldigde assurantiebe- lasting wordt door verzekeringnemer betaald aan de verzekeraar, indien een verzoek daartoe door de verzekeraar is gedaan;
schades zullen verrekend worden op deze verzeke ring.
kering wordt gemeld, zal verzekeringnemer de volledige premie dienen te voldoen.
3.3 De makelaar zal na verloop van de genoemde termijn van 30 dagen, namens de verzekeraar, ver- zekeringnemer een schriftelijke opzegging sturen met een definitieve termijn van 14 dagen.
Indien de verschuldigde premie volledig is ontvan- gen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken, zal de opzegging automatisch door de makelaar namens verzekeraar worden ingetrokken. Indien de verschuldigde premie niet is ontvangen wordt de verzekering automatisch beëindigd na afloop van de termijn van 14 dagen.
3.4 Indien enige bepaling van dit artikel door de daartoe bevoegde rechtsprekende instantie wordt vernietigd of als nietig wordt beschouwd, zal deze vernietiging of nietigheid de overige bepalingen van dit artikel onverlet laten.
4 Schadepenningen en premierestituties
4.1 De makelaar zal de schadepenningen en premie- restituties aan de rechthebbende(n) afdragen.
4.2 Ter zake van deze afdracht is de makelaar tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat
6 Naverrekening/premievaststelling
6.1 Indien de premie is gebaseerd op veranderlijke ge- gevens is verzekeringnemer verplicht om, binnen 6 maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar, aan de makelaar de gegevens van het afgelopen jaar te verschaffen teneinde de voorschotpremie voor het lopende jaar definitief vast te kunnen stel- len.
6.2 Indien verzekeringnemer de gevraagde gegevens niet of niet binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn verstrekt, verkrijgt de makelaar namens verzekeraar een vordering op de verzekeringnemer gelijk aan 30% boven de verschuldigde voorschot- premie van het lopende jaar. De definitieve premie is dan gelijk aan 130% van de betaalde voorschot- premie.
6.3 Naar gelang de definitieve premie hoger of lager is dan de betaalde voorschotpremie, zal het meer- dere alsnog aan verzekeringnemer in rekening worden gebracht respectievelijk zal het mindere alsnog aan verzekeringnemer worden gerestitu- eerd, uiteraard met inachtneming van een eventu- eel van toepassing zijnde minimumpremie. Indien
het verschil tussen voorschot- en definitieve premie kleiner is dan € 100,- zal geen verrekening plaats- vinden.
7 Verplichtingen van verzekerden
7.1 Verplichtingen bij schade
7.1.1 Een verzekerde is verplicht, onverminderd de verplichting zoals in het Burgerlijk Wetboek al opgelegd, bij of na het ontstaan van een schade maatregelen te nemen ter verdere voorkoming of beperking van de schade, inclusief de maatregelen die eventueel door verzekeraar of de door verzeke- raar benoemde deskundigen worden voorgeschre- ven.
7.1.2 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, alsmede in geval van personenschade, is hij verplicht die gebeurtenis, aanspraak of omstan- digheid zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, via de makelaar aan verzekeraar te melden, echter uiterlijk binnen 6 maanden.
7.1.3 Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden, zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken betreffende strafvervolging te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om de aansprakelijk- heid en hun uitkeringsplicht te beoordelen.
7.1.4 Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen aan verzekeraar of de door hen be-
noemde deskundige(n) en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen benadelen.
7.1.5 Verzekerde is verplicht volledige medewerking te verlenen, zowel voor als na de vergoeding van een schade en/of verlies ten aanzien van de uitoefening door verzekeraar van zijn rechten tegenover der- den uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek en toe te staan dat verzekeraar, indien hij dit wenst derden aanspreekt met gebruikmaking van de naam van verzekerde.
7.1.6 Verzekerde dient zich te onthouden van het erken- nen van aansprakelijkheid, het treden in schikkin- gen of het doen van betalingen zonder toestem- ming van verzekeraar in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek.
7.1.7 Verzekerde zal het regelen van schade en/of verlies, het voeren van een burgerrechtelijk geding en, indien verzekeraar dit wenselijk acht, het leiden van de verdediging in geval van een strafproces, alsmede het nemen van alle beslissingen welke hieruit voortvloeien of hiermede in verband staan, aan verzekeraar over te laten.
7.1.8 Verzekerde zal alle vlijt en naarstigheid in het werk stellen ter beperking van de schade en/of verlies en alle aanwijzingen van verzekeraar of de door hen benoemde deskundige(n) opvolgen.
7.1.9 Verzekerde zal verzekeraar of benoemde deskundige(n) toegang verschaffen tot het bouw- terrein, het werk of enig onderdeel daarvan.
7.1.10 Xxxxxxx van (een vermoeden van) een strafbaar feit dat verband houdt met de schade en/of verlies zal verzekerde, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na constatering aangifte doen bij de politie en/of (een) andere daarvoor in aanmerking komende instantie(s).
7.1.11 Indien verzekerde een onvolledige of onware opgave doet of een door de wet of onder artikel
7.1.1 tot en met artikel 7.1.10 gestelde verplichting niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt, maar alleen indien hij daardoor aantoonbaar in zijn belang is geschaad.
7.2 Verplichtingen bij faillissement of surseance van betaling
7.2.1 De verzekeringnemer is, zodra deze bekend is met het aanvragen van zijn faillissement dan wel surseance van betaling, verplicht de verzekeraar hiervan ten spoedigste, doch in ieder geval binnen 1 maand, in kennis te stellen.
7.2.2 Indien de verzekeringnemer dit verzuimt, eindigt de verzekering automatisch zonder dat opzegging door verzekeraar heeft plaatsgevonden 2 maan-
den na het aanvragen van zijn faillissement dan wel surseance van betaling.
7.3 Verplichtingen bij wijziging van het risico
De verzekeringnemer is verplicht verzekeraar binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden, in kennis te stellen van een wijziging
van de aard van de verzekerde werken, activiteiten en/of objecten, indien die wijziging een wezenlijke verzwaring van het risico inhoudt.
Onder een wezenlijke risico verzwaring in de zin van dit artikel zal worden verstaan een zoda- nige wijziging dat, gezien hetgeen verzekeraar (had) mogen verwachten op grond van de ver- strekte informatie bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst, het risico dermate afwijkt dat verzekeraar, als hij kennis zou heb- ben gedragen van deze wijziging ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder dezelfde voor- waarden zouden hebben geaccepteerd. Verzeke- raar heeft in dergelijke situaties het recht premie
en/of voorwaarden aan te passen. De verzekering blijft echter onverminderd van kracht. Indien deze wijziging een zodanige verzwaring van het risico met zich meebrengt dat verzekeraar niet, dan wel tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden, deze verzekering wenst voort te zetten zal verzekeraar zulks binnen 30 dagen na ontvangst van de in arti- kel 7.3.1 bedoelde kennisgeving aan verzekering- nemer meedelen, met dien verstande dat:
7.3.1 Indien de premie en/of voorwaarden worden gewij- zigd verzekeringnemer gedurende 30 dagen na kennisgeving daarvan het recht heeft deze wijzi- ging te weigeren.
7.3.2 Indien verzekeraar aan verzekeringnemer mede- deelt de nieuwe activiteiten niet onder de verze- kering te willen dekken, heeft verzekeringnemer gedurende 30 dagen na kennisgeving daarvan het recht de verzekering te beëindigen. De verzekering vervalt dan met ingang van de dag dat verzeke- raar de kennisgeving daarvan heeft ontvangen.
7.3.3 Indien verzuimd is aan verzekeraar mededeling te doen als bedoeld in artikel 7.3.1 is verzekeraar slechts gehouden die schade te vergoeden, welke
ook ten laste van verzekeraar zou zijn gekomen als de activiteiten van verzekerde binnen de in deze verzekeringsvoorwaarden omschreven hoedanig- heid niet waren gewijzigd.
8 Eigen risico
In geval van schade onder meerdere Rubrieken als gevolg van één gebeurtenis dan wel aanspraak, zullen de eigen risico’s van Rubriek 1, Rubriek 2A en Rubriek 2B cumuleren.
9 Schaderegeling
9.1 Schaderegeling
Schaderegeling geschiedt met verzekeringnemer, die geacht zal worden door alle andere verzeker- den op deze verzekering onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anders- zins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.
9.2 Schaderegeling Terrorisme
9.2.1 Verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings- maatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT). Dekking wordt geboden conform het clausuleblad NHT-dekking. Het clausuleblad “Terrorismedek- king bij de Nederlandse Herverzekeringsmaat- schappij voor Terrorismeschaden N.V.” (hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraar aangesloten is bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Op verzoek verstrekt de makelaar een exemplaar van dit clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website www.terro- xxxxxxxxxxxxxx.xx worden geraadpleegd.
Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dek- king. In geval van discussie over deze samenvatting gaat het clausuleblad ‘’Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” voor.
9.2.2 Omvang van de NHT-dekking
Indien en voor zover, met inachtneming van onder- staande begripsomschrijvingen, en binnen de gren- zen van de geldende verzekeringsvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurte- nis die (direct of indirect) verband houden met ter- rorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met “terrorismerisico”), geldt voor de in Nederland gelegen risico’s (vastgesteld op basis van artikel
1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht) die zijn onderge- bracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT) het gestelde in de artikelen 8.2.3 en 8.2.4.
9.2.3 Begripsomschrijvingen:
9.2.3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aan- slag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
9.2.3.2 Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de gezond- heid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel an- derszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologi- sche doelen te verwezenlijken.
9.2.3.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwil- lige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.
9.2.4 Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorisme- schade
9.2.4.1 Beperkte schadevergoeding
De uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.
9.2.5 Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud hiervan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per verzekeringnemer per verze- kerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven verzekeringen. Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen
die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.
Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige verze- kerde objecten van een verzekeringnemer, als- mede de daarbuiten gelegen door hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres Is gelegen.
9.3 Schadevaststelling
9.3.1 In geval van een schade onder deze verzeke- ring zal de makelaar, namens en in overleg met verzekeraar, een deskundige benoemen. De des- kundige zal onderzoek verrichten en rapporteren
met betrekking tot de oorzaak en de omstandighe- den van de gebeurtenis, dan wel aanspraak, en de omvang van de kosten. De kosten van de deskun- dige komen ten laste van de verzekeraar.
9.3.2 Indien de verzekeraar en verzekeringnemer of hun gemachtigde niet tot overeenstemming kunnen komen over de aanwijzing van de deskundige, zal de vaststelling van de schade geschieden door twee deskundigen van wie één te benoemen door verzekeringnemer c.q. gemachtigde en één door
de verzekeraar.
9.3.3 Alvorens hun werkzaamheden te beginnen zul- len beide deskundigen tezamen, voor het geval van verschil in taxaties, een derde deskundige benoemen, die in dat geval als arbiter, na beide
deskundigen gehoord of schriftelijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen van de beide taxaties, het schadebedrag bindend heeft vast te stellen.
9.3.4 De verzekeraar en verzekeringnemer of hun ge- machtigde dragen ieder de kosten van de eigen deskundige; de kosten van de arbiter worden door beide partijen en ieder voor de helft gedragen.
9.3.5 Bij nalatigheid, hetzij van één van de partijen om een deskundige te benoemen, hetzij van één van de deskundigen om aan de benoeming van een arbiter mee te werken, alsmede indien geen over- eenstemming over de keuze van de arbiter wordt verkregen, zal een benoeming, op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam of Rot- terdam, voor beide partijen bindend zijn. De partij, die dit verzoek doet, zal daarvan onverwijld bij aangetekend schrijven aan de wederpartij kennis- geven.
9.3.6 Het schadebedrag, op deze wijze tussen deskun- digen vastgesteld, zal voor beide partijen bindend zijn, tenzij door één van de partijen wordt aange- toond, dat bij de vaststelling van het schadebedrag gebruik is gemaakt van onjuiste gegevens of tenzij door één van de partijen een rekenfout in de scha- deberekening wordt aangetoond.
9.3.7 Door het verlenen van medewerking aan het bovenstaande wordt de verzekeraar niet geacht aansprakelijkheid te erkennen.
9.3.8 Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 en volgende Burgerlijk Wetboek, kan uitslui- tend tot stand komen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar.
9.4 Schadevergoeding aan verzekerden
9.4.1 Zo spoedig mogelijk nadat de schade zal zijn vast- gesteld zal de verzekeraar de omvang van de scha- devergoeding vaststellen. Uitkering van de scha- depenningen zal, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, geschieden aan de verzekerde die
de schade lijdt door uitbetaling aan verzekering- nemer. De verzekeringnemer zal de uitgekeerde schadepenningen doorbetalen aan de verzekerde die de schade lijdt.
9.4.2 Verzekeraar is gekweten ten opzichte van de ver- zekerde die de schade lijdt door uitbetaling van de schadepenningen aan verzekeringnemer.
9.5 Schadevergoeding aan derden
9.5.1 Ten aanzien van schade aan derden heeft de verzekeraar het recht hen rechtstreeks schadeloos te stellen met hen minnelijke schikkingen te treffen, procedures aan te spannen of verweer te voeren daarin en hebben het recht te berusten in rechter- lijke of arbitrale uitspraken e.d.. Verzekeraar zal in geval van minnelijke schikkingen eventuele beslis- singen terzake voorleggen aan verzekerde ter consultatie.
9.5.2 Aanspraken van benadeelde derden tot vergoe- ding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaal- de in artikel 7:954 BW.
9.6 Schadevergoeding Rubriek 1 - Constructie All Risks/Montage
9.6.1 Ten aanzien van Rubriek 1 - Constructie All Risks/ Montage geldt het volgende:
9.6.1.1 Met betrekking tot alle onder deze verzekering verzekerde werken zal de vergoeding van xxxxxx
– indien zulks in het betreffende bestek en/of aanvullingen en/of wijzigingen is bepaald - worden uitgekeerd aan de opdrachtgever, indien daarvan een schriftelijk verzoek door de verzekeringnemer aan de makelaar is uitgegaan.
9.6.1.2 Wanneer de schadevergoeding inclusief BTW moet worden uitgekeerd, dient deze specifiek te worden meeverzekerd. Hiervoor zal een aanvul- lende premie worden vastgesteld of geldt hetgeen bepaald in artikel 27.3.
9.6.1.3 Verzekerden zullen niet het recht hebben enig ver- zekerd object, al dan niet beschadigd, vernietigd of verloren, aan verzekeraar te abandonneren.
9.7 Schadevergoeding Rubriek 2 - Aansprakelijkheid
9.7.1 Ten aanzien van Rubriek 2 - Aansprakelijkheid geldt het volgende:
9.7.1.1 Indien het bedrag van de tegen verzekerde ge- richte aanspraak hoger is dan het onder deze verzekering verzekerde bedrag, zullen de hierbo- ven genoemde beslissingen genomen worden in overleg tussen verzekeringnemer en verzekeraar.
9.7.1.2 Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inacht- neming van andere uitkeringen hoger dan het ver- zekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar de keuze van verzekerde, naar evenredigheid verminderd.
10 Polisrechten
10.1 Alle verzekerden, met uitzondering van de verze- keringnemer, kunnen uitsluitend rechten aan deze verzekering ontlenen:
10.1.1 als dit noodzakelijk is vanwege contractuele ver- plichtingen van de aannemer, overeengekomen vóór het moment dat zich schade en/of verlies openbaart; of
10.1.2 na schriftelijke toestemming van de verzekeringne- mer vóór of na het moment dat zich een schade en/ of verlies openbaart.
11 Algemene uitsluitingen
11.1 Opzet
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 Burgerlijk Wetboek zijn aanspraken tot vergoeding van schade, welke te wijten is aan opzet van verze- kerde, of geschiedt met diens uitdrukkelijk goed- vinden, niet gedekt. Bij rechtspersonen zal slechts opzet van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW of een analoge buitenlandse wet bij de toepassing van deze uitsluiting worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon; bij vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen alleen het opzet van een beherend vennoot.
11.2 Molest
11.2.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewa- pend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer of muiterij zoals deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst, die door
het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s- Gravenhage is gedeponeerd onder nr. 136/1981 of eventuele vervanging daarvan.
11.2.2 Tevens zijn uitgesloten de risico’s van: Confisca- tie, opvordering, requisitie, vernietiging of verlies van of schade toegebracht aan eigendommen in opdracht van regering, de jure of de facto, of van enig ander overheidsorgaan van het land waarin de verzekerde objecten zich bevinden.
11.2.3 Gedekt is evenwel materiële schade aan of verlies van de verzekerde objecten, welke direct of indirect is veroorzaakt door onontdekte projectielen en/of landmijnen en/of bommen en/of andere explosie- ven, onverschillig of de verzekerde objecten met die projectielen enz. in aanraking zijn geweest. Deze medeverzekering is van kracht voor de verzekerde Rubrieken 1 en 2B. Deze dekking voor materiële schade aan of verlies door onontdekte projectielen zal echter automatisch worden beëindigd ingeval het land waarin de verzekerde objecten zijn gele- gen, in een feitelijk oorlogstoestand wordt betrok- ken.
11.3 Atoomkernreactie
11.3.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voort- vloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
11.3.2 Wel gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medi- sche, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stof- fen.
11.3.3 Onder „kerninstallatie” wordt verstaan een kern- installatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1972-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt de voorgaande alinea geen toepassing.
11.4 Bekende omstandigheden
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit omstandigheden die op de op het polisblad vermelde ingangsdatum bekend waren bij verzekerde.
11.5 Insolventie en faillissement
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van of in verband met insolventie van verzekerde. Van insolventie is sprake wanneer:
11.5.1 verzekerde in staat van faillissement is verklaard;
11.5.2 aan verzekerde (voorlopig) surséance van betaling is verleend.
11.6 Terrorisme
11.6.1 De verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
11.6.1.1 terrorisme, kwaadwillige besmetting of preven- tieve maatregelen,
11.6.1.2 handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preven- tieve maatregelen.
11.6.2 Deze uitsluiting geldt indien en voor zover:
11.6.2.1 er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico’s, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht, en/of
11.6.2.2 de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme- schaden NV.
11.6.3 Begripsomschrijvingen:
11.6.3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen
- begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezond-
heid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/ of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
11.6.3.2 Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht ge- noemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorza- ken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins is dat het (doen) verspreiden
- al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologi- sche doelen te verwezenlijken.
11.6.3.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwil- lige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
11.7 Sanctie en handelsembargo
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloos- stelling uit te keren.
11.8 Besmettelijke ziekte
Niet gedekt is schade, verlies, kosten of aansprakelijkheid van verzekerde veroorzaakt door een menselijke besmettelijke ziekte die als:
a. epidemie is uitgeroepen door een regering, bevoegde lokale autoriteit of elk ander orgaan met dezelfde autoriteit; of
x. xxxxxxxx is afgekondigd of als pandemie is gekarakteriseerd door de Wereldgezondheids- organisatie (WHO).
11.9 Cyber
11.9.1 Niet gedekt zijn kosten in verband met het herkrijgen, beschermen, behouden, controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie daarvoor verantwoordelijk is;
11.9.2 In geval van een onder deze verzekering gedekte schade, of de aansprakelijkheid daarvoor, aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische gegevens bevinden, wordt uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervangingskosten van deze media of elektronische apparatuur, eventueel met inbegrip van de kosten voor het kopiëren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten echter nimmer de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creëren, verzamelen, assembleren, behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de media of apparatuur niet wordt gerepareerd of vervangen, dan bestaat de waarderingsgrondslag voor de schadevergoeding uit de kosten van lege media of apparatuur zonder rekening te houden met de elektronische gegevens die daarop aanwezig waren. Deze verzekering vergoedt derhalve geen bedragen die betrekking hebben op de waarde van dergelijke elektronische gegevens voor een verzekerde of een andere partij, ook niet als dergelijke elektronische gegevens niet opnieuw kunnen worden gemaakt, verzameld, bewerkt of opnieuw samengesteld.
12 Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13 Geschillen
13.1 Alle geschillen betreffende deze verzekeringsover- eenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij verzeker- de en verzekeraar overeenkomen het geschil door arbitrage of anderszins te beslechten.
13.2 Ingeval van arbitrage, zullen partijen in onderling overleg een onpartijdig persoon benoemen, wiens beslissing - genomen na kennisneming van alle ter zake doende feiten - voor beide partijen bindend zal zijn. Indien één van de partijen dit wenselijk acht of indien partijen niet tot overeenstemming komen over de benoeming van een onpartijdig persoon, zal het geschil worden voorgelegd aan een arbitragecommissie van drie onpartijdige personen. Beide partijen zullen in zodanig geval ieder een lid van deze commissie aanwijzen, terwijl de twee aldus aangewezenen in onderling overleg het derde lid zullen benoemen. De beslissing van deze commissie zal voor beide partijen bindend zijn. Indien één van de partijen in gebreke blijft om
een lid der commissie te benoemen of indien de door de twee partijen benoemde leden niet tot overeenstemming kunnen komen over de
benoeming van het derde lid, dan zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam. Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen te dragen, tenzij zij bij akte van benoeming aan de commissie opdragen de verdeling van die kosten tussen partijen vast te stellen. De arbiters zullen hun uitspraak doen op basis van redelijkheid en billijkheid.
14 Onafhankelijke klachtenbehandeling Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Xxxxxxx 00000 0000 XX Xxx Xxxx xxx.xxxxx.xx
15 Mededelingen
15.1 Verzekeraar en verzekerden kunnen alle voor el- kaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de makelaar doen.
15.2 Alle mededelingen door de makelaar aan verze- kerden kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatste aan hem bekendgemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekerden.
16 Privacybescherming
16.1 De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te over- leggen persoonsgegevens kunnen worden opgeno- men in een gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.
16.2 Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze ge- dragscode worden rechten en plichten van de cliënt en de financiële instelling bij de verwerking van persoonsgegevens weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx)
Bijzondere voorwaarden
Rubriek 1: Constructie All Risks/Montage
17 Aanvullende begripsomschrijvingen
17.1 Verzekerden
17.1.1 verzekeringnemer;
17.1.2 de houdstermaatschappij van verzekeringnemer (indien deze een werkmaatschappij is);
17.1.3 de opdrachtgever en/of eigenaar;
17.1.4 bouwdirectie;
17.1.5 hoofdaannemers, onderaannemers en/of installa- teurs;
17.1.6 ontwerpers, architecten, constructeurs en/of advi- seurs e.d.;
17.1.7 toekomstige eigenaren en/of gebruikers van de verzekerde objecten;
17.1.8 leveranciers:
- alleen voor de op het bouwterrein verrichte werk- zaamheden; en/of
- die leverancier die met één of meer overige verze- kerden is gelieerd.
Er is enkel dekking voor leveranciers, indien en voor zover verzekeringnemer dit vóór het moment dat zich een materiële schade en/of verlies openbaart contractueel is overeengekomen. De dekking zal de leverancier niet van zijn garantieverplichtingen ontslaan.
17.2 Aannemersmaterieel
Onder aannemersmaterieel wordt verstaan alle bij de bouw te gebruiken, in gebruik zijnde of gebruik- te machines, draagbare stroomverdelers, werktui- gen, gereedschappen, almede keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, alsmede de inven- taris hiervan.
17.3 Bedrijfsschade
Geldelijk nadeel bestaande uit het verlies van net- towinst en de doorgaande vaste lasten waar geen inkomsten meer tegenover staan, als gevolg van stagnatie in het bedrijf door materiële beschadi- ging en/of verlies.
17.4 Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlam- men gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Dergelijke evenementen kunnen wel leiden tot een materiele schade in de zin van deze polis.
17.5 Bouwomzet
Het totaal van de door de verzekeringnemer in het betreffende verzekeringsjaar gefactureerde be- dragen met betrekking tot de verzekerde werken.
17.6 Eigendommen bouwdirectie/personeel Onder eigendommen bouwdirectie/personeel
wordt verstaan de op het werk aanwezige eigen- dommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van de verzekerden.
17.7 Eigendommen van opdrachtgevers en gebruikers Onder eigendommen van opdrachtgevers en ge- bruikers worden verstaan:
- roerende en onroerende zaken welke eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij aan- sprakelijk is;
- andere roerende en onroerende zaken welke (onder)deel vormen van het werk;
- roerende en onroerende zaken die de opdracht- gever ter bewaring of ter bewerking zijn toever- trouwd, dan wel in huur, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst in gebruik heeft.
Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan de huurder of (toekomstig) gebruiker.
17.8 Materiële schade
Een objectieve, blijvende aantasting van de vorm en/of structuur van een zaak die naar verkeersop- vatting de stoffelijke gaafheid van de zaak ken- merkt.
17.9 Testen en/of proefbedrijf
Het opstarten en/of laten functioneren en/of
stilzetten van machines en installaties of delen hiervan onder omstandigheden die de werking in de definitieve toestand benaderen, bereiken of overschrijden.
17.10 Verlies
Het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl herkrijging van die zaak niet te verwachten is of de feitelijke directe kosten van
de herkrijging gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde van de zaak.
18 Omschrijving van de verzekerde werken
18.1 Verzekerde werken
18.1.1 In aanvulling op artikel 1.12 geldt dat deze door- lopende verzekering geldt per werk, alsof per werk een afzonderlijke verzekering is gesloten.
18.1.2 Deze verzekering dekt automatisch - zonder enige opgave of kennisgeving - alle door de verzekering- nemer uit te voeren werken, mits:
18.1.2.1 de uitvoering van een werk begint op of na de ingangsdatum en voor de einddatum van de con- tractstermijn als vermeld op het polisblad;
18.1.2.2 de bouw-/montagetermijn, die ligt tussen het begin van de uitvoering van een werk en de oplevering ervan, niet langer is dan 24 maanden;
18.1.2.3 de geschatte eindwaarde van een werk het maxi- mum als vermeld op het polisblad, niet te boven gaat;
18.1.2.4 het werk niet hoger is dan 40 meter boven maaiveld;
18.1.2.5 deze geen betrekking hebben op gas- en stoom- turbines en/of offshore projecten.
18.2 Melding niet (automatisch) verzekerde werken Werken die niet aan de in artikel 18.1.2 gestelde voorwaarden voldoen en waarvoor verzekeringne- mer toch dekking wenst, dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden door middel van het inzenden van het bestek, aannemingsover- eenkomst en/of tekeningen aan de verzekeraar
te worden gemeld. De verzekeraar zal binnen 14 dagen meedelen of en zo ja op welke voorwaarden het aangemelde werk kan worden meeverzekerd.
18.2.1 Indien verzekeringnemer niet heeft voldaan aan de meldingsplicht zoals bepaald in artikel 18.2, maar verzekeringnemer wel dekking wenst voor de werken die niet voldoen aan de in artikel 18.1.2 gestelde voorwaarden, zal de dekking van onderhavige verzekering van kracht blijven tot
het op het polisblad van deze verzekering genoemde verzekerde bedrag. Bij schade zal echter een extra eigen risico van € 5.000,00 per gebeurtenis van toepassing zijn.
18.3 Afmelding elders verzekerde werken
Werken waarvoor een ander dan verzekeringne- mer de verzekeringsplicht op zich heeft genomen dienen voor aanvang van de werkzaamheden door verzekeringnemer schriftelijk bij de verzekeraar te worden afgemeld. In dit geval blijft de dekking van Rubriek 1B Aannemersmaterieel en Eigendommen bouwdirectie/personeel alsmede artikel 1.12.4 volledig van kracht. De bouwomzet van de afgemelde werken dient bij naverrekening opgegeven te worden, waarna de hiervoor verschuldigde premie (bij naverrekening) in rekening wordt gebracht.
18.4 Medeverzekering werken van xxxxxx
Indien medeverzekering van werken van derden (lees nevenaannemers) wordt gewenst, dient daar- van vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan. Een en ander tegen nader overeen te komen premie en/of voorwaarden. De premie voor deze werken zal separaat vooraf worden afgere- kend.
18.5 Medeverzekering van de door opdrachtgever be- schikbaar gestelde materialen.
Indien medeverzekering wordt gewenst van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde ma- terialen, dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan. Een en ander tegen nader overeen te komen premie en/of voorwaarden. De premie voor de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen zal separaat vooraf worden afgerekend.
18.6 Medeverzekering bouwcombinaties
Indien medeverzekering wordt gewenst van werken welke in een bouwcombinatie wordt uitgevoerd, dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan. Een en ander tegen nader overeen te komen premie en/of voorwaarden. De premie voor de bouwcombinaties zal separaat vooraf worden afgerekend.
19 Dekkingstermijn voor het werk
19.1 Voor ieder werk is deze verzekering van kracht vanaf aanvang van de bouw-/montagetermijn tot het einde van de verzekerde onderhoudstermijn, of indien er geen onderhoudstermijn is meeverzekerd, tot het einde van de bouw-/montagetermijn.
19.2 Aanvang en einde van dekking tijdens de bouw-/ montagetermijn
19.2.1 De bouw-/montagetermijn, en daarmee het risico voor verzekeraar, vangt aan op het moment dat het personeel van verzekerde op het bouwterrein arriveert voor het verrichten van de onder deze verzekering verzekerde werkzaamheden, met dien verstande dat de dekking voor de onder deze ver- zekering verzekerde transporten ingaat zodra het transport aanvang neemt, ook indien het tijdstip van aanvang van het transport is gelegen voor aanvang van de onder deze verzekering te verrich- ten verzekerde werkzaamheden.
19.2.2 De bouw-/montagetermijn eindigt bij oplevering van het werk, volgens de bepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst, doch uiterlijk 24 maanden na aanvang van het risico.
19.2.3 Indien een werk in gedeelten wordt opgeleverd en/ of gereed is, blijft de dekking van de opgeleverde en/of gereed zijnde delen volledig van kracht tot de datum waarop het laatste deel wordt opgele- verd en/of gereed is, waarna in aansluiting daarop voor het gehele werk de onderhoudstermijn van 12 maanden ingaat, ongeacht hetgeen hierover in het bestek is bepaald.
19.2.4 Indien zulks in het bestek is bepaald blijft deze ver- zekering doorlopen tot 60 dagen na oplevering. De eventuele onderhoudstermijn schuift in dat geval overeenkomstig op.
19.2.5 Indien een gedeelte van een werk reeds voor de aanvang van de onderhoudstermijn in gebruik wordt genomen, blijft de dekking volledig van
kracht.
19.3 Aanvang en einde van dekking tijdens de onder- houdstermijn
19.3.1. De onderhoudstermijn vangt aan direct na het einde van de bouw-/montagetermijn volgens arti- kel 19.2.
19.3.2 De onderhoudstermijn eindigt na verloop van 12 maanden, ongeacht hetgeen hierover in het bestek en/of aannemingsovereenkomst is bepaald.
19.3.3 Indien voor een werk een onderhoudstermijn is overeengekomen, is gedurende de onderhoudster- mijn uitsluitend schade gedekt welke:
19.3.3.1 veroorzaakt wordt door de verzekerden tijdens de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van onder- houdsverplichtingen in het bestek;
19.3.3.2 zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
19.3.4 Echter is overeengekomen dat niettegenstaande enige oplevering, de verzekering volledig van kracht blijft voor het werk en de activiteiten die nog gedurende de onderhoudstermijn moeten worden uitgevoerd.
19.4 Onderhanden zijnde werken bij beëindiging
Op nadrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer, gedaan voor de einddatum van deze verzekering, bij opzegging volgens artikelen 2.1 en 2.2.3, blijft deze verzekering voor reeds aangevangen verze- kerde werken volledig van kracht voor die werken waarvan de werkzaamheden zijn aangevangen voor de einddatum van de verzekering en welke op genoemde einddatum niet zijn opgeleverd of waarvan de onderhoudstermijn nog niet is geëin- digd. De hierop van toepassing zijnde premie en
voorwaarden zullen gelijk zijn aan de door verzeke- raar voor het volgend jaar voorgestelde premie en voorwaarden.
19.4.1 De verzekeringnemer is verplicht zich hierbij – op straffe van verlies van dekking – binnen 30 dagen na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, opgave te doen van de nog onderhanden zijnde werken, met per werk vermelding van:
19.4.1.1 een omschrijving van het werk met de locatie;
19.4.1.2 de nog te verwerken bedragen;
19.4.1.3 de vermoedelijke opleverdatum; en
19.4.1.4 de bouw-/montagetermijn.
20 Premier risque bepaling
Alle verzekerde bedragen worden in geval van schade aan en/of verlies of vernietiging maxi- maal vergoed tot het op het polisblad genoemde premier risque bedrag, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde interesten. Indien een eigen risico van toepassing is wordt het schade- bedrag dat boven het toepasselijk eigen risico resteert vergoed tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag.
21 Eigen risico
21.1 De verzekering geschiedt als excedent van het eigen risico genoemd op het polisblad.
21.2 Het eigen risico geldt per werk en per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, dan wel per aan- spraak of reeks van aanspraken voortvloeiend uit één en dezelfde oorzaak.
21.3 De eigen risico bedragen per verzekerde Rubrieken 1A, 1B of 1C zijn niet cumulatief, doch wanneer een vergoeding van materiële schade, verlies of vernie- tiging wordt toegekend op basis van meer dan één Rubriek, geldt het hoogste van toepassing zijnde eigen risico.
21.4 Indien twee of meer werken of delen daarvan zich op dezelfde locatie bevinden en materiële schade, verlies of vernietiging oplopen door een gebeurte- nis of reeks van gebeurtenissen voortkomend uit een en dezelfde oorzaak, is slechts eenmaal het eigen risico van toepassing.
21.5 Indien zich bij meer dan drie werken materiële schade, verlies of vernietiging voordoet door een en dezelfde gebeurtenis veroorzaakt door storm, overstroming, aardverschuiving, aardbeving, zee- beving of vulkaanuitbarsting geldt een maximum van drie eigen risico’s. In het kader van de toepas- sing van het onderhavige artikel 21.5 geldt het volgende:
21.5.1 Onder “dezelfde gebeurtenis” wordt verstaan een storm, overstroming, aardverschuiving, aardbe- ving, zeebeving of vulkaanuitbarsting waarvan de duur beperkt is tot 72 opeenvolgende uren. Mate- riële schade, verlies en/of vernietiging die buiten deze periode plaatsvindt wordt niet gerekend tot “dezelfde gebeurtenis”. De verzekeringnemer kan de datum en tijd waarop die periode aanvangt zelf vaststellen, mits geen twee perioden elkaar over- lappen en geen periode eerder aanvangt dan de datum en de tijd van het eerste afzonderlijke verlies voor de verzekeringnemer.
21.5.2 Onder “storm” wordt verstaan wind met een kracht van ten minste 8 op de schaal van Beaufort (wind- snelheid van ten minste 17,2 meter per seconde), te bepalen door het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) voor het gebied (c.q. de gebieden) waarbinnen de schade, het verlies en/of de vernietiging heeft plaatsgevonden.
22 Voorkomen van schade
De verzekerden zullen voor eigen rekening de naar aard en omvang van de werkzaamheden gebruike- lijke voorzorgsmaatregelen nemen en de maatre- gelen nemen die volgens wettelijke bepalingen en/ of voorschriften van overheidswege zijn voorge- schreven, alsook de voorschriften na te leven die de verzekeraar bij het aangaan van deze verzekering uitdrukkelijk heeft verlangd ten aanzien van de uitvoering van de vooraf gezamenlijk te bepalen werkzaamheden. Indien de verzekeringnemer en/ of verzekerden deze maatregelen niet nemen, kan verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die zij daardoor lijden, maar alleen indien de verzekeraar daardoor aantoonbaar in zijn belang is geschaad. Recht op volledige schadever- goeding blijft echter bestaan indien verzekering nemer en/of verzekerden bewijzen dat door het niet nemen van deze maatregelen de schade niet is ontstaan of verergerd.
23 Aanvullende uitsluitingen
23.1 Opzet
In aanvulling op artikel 11.1 is verder overeenge-
komen dat indien één of meer van de verzekerden schade lijden doordat het werk waarvoor die par- tijen verantwoordelijk zijn beschadigd of vernietigd respectievelijk verloren gaat of dat er schade aan verzekerde objecten wordt toegebracht als om- schreven in Rubriek 1B en 1C door opzet van één
of meer van de verzekerden, verzekeraar daarmee niet van zijn verplichting tot vergoeding van de schade ontheven zal zijn. In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW heeft verzekeraar alleen in dat geval wel het recht de schade op de aansprakelijke partijen te verhalen.
24 Primaire dekking en samenloop
24.1 Primaire dekking
24.1.1 Deze verzekering verleent een primaire dekking, tenzij op het polisblad of in de verzekeringsvoor- waarden uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
24.1.2 In geval van schade zal de verzekeraar deze vergoeden, ongeacht of deze schade geheel of gedeeltelijk ook verhaalbaar zou zijn onder enige andere verzekering. Verzekeraar doet afstand van alle rechten van verhaal op een dergelijke andere verzekering.
24.1.3 De regeling conform artikel 24.1.1 geldt niet in de volgende gevallen:
24.1.3.1 Ten aanzien van Rubriek 1C - Eigendommen van opdrachtgevers en gebruikers;
24.1.3.2 Ten aanzien van de transportverzekering als genoemd in artikel 27.4.
24.1.3.3 In deze gevallen geldt artikel 24.2.
24.2 Samenloop
24.2.1 Voor zover nodig in afwijking van artikel 7:961 BW zijn schaden die onder enige andere bestaande verzekering gedekt zijn, indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten.
Verzekeraar zal in zodanig geval slechts aanspra- kelijk zijn, indien en voor zover de schade niet onder zulk een andere verzekering wordt vergoed.
24.2.2 Ingeval een schade niet wordt vergoed onder een andere bestaande verzekering of verzekeringen, omdat in die andere verzekering is bepaald dat de onderhavige verzekering dient voor te gaan, zal verzekeraar zich hieraan onderwerpen en de
schade binnen het raam van de onderhavige verze- kering vergoeden.
24.2.3 Ingeval van schade gedekt onder de verzekerings- voorwaarden van deze verzekering, welke schade ook verhaalbaar is onder een eventuele andere verzekering, zal verzekeraar van deze verzeke- ring - indien dit uitdrukkelijk door de verzekerde wordt verzocht - aan de verzekerde voorschieten als renteloze lening een som gelijk aan het bedrag dat verzekeraar zou hebben moeten betalen indien deze andere verzekering niet zou hebben bestaan.
Het terugbetalen van deze lening zal afhangen van en slechts geschieden tot een bedrag dat eventueel verhaald wordt op verzekeraar(s) van deze andere verzekering. De verzekerde zal alle mogelijke stap- pen nemen om verzekeraar(s) van deze andere verzekering hun aansprakelijkheid te laten aan- vaarden.
Rubriek 1A: Het werk
25 Omschrijving van de dekking
25.1 Deze verzekering is van kracht gedurende het verblijf, in aanbouw en/of gereed alsmede tijdens de bouw, oprichting, installatie en/of in alle andere omstandigheden, incluis reparatie,
renovatie, verbouwing op of nabij het bouwterrein, onverschillig waar binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Inclusief transport binnen de Europese Economische Ruimte (EER), opslag en/of behandeling op of buiten de bouwterreinen, met uitsluiting van verblijf op terreinen van leveranciers, echter uitsluitend voor zover dit risico niet op een polis elders is verzekerd. Voor deze elders lopende polis is artikel 24.1 niet van toepassing. Schade en/of verlies in verband met zeetransport is gedekt indien uitgevoerd middels roll-on/roll-off schepen en/of ferryvervoer. Voorts inclusief beproevingen, testen enz. onverschillig hoe vaak en hoe lang deze worden gehouden, maar met betrekking tot proefbedrijven is de periode gelimiteerd tot de periode genoemd in het betreffende bestek.
25.2 Deze verzekering dekt met renunciatie aan arti- kel 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met de voorwaarden van deze verzekering in strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht, alle materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van de verzekerde objecten, onverschillig hoe ook ontstaan, zulks tot het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per werk per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak.
25.3. Indien en voor zover niet reeds onder deze verzeke- ring is gedekt, dekt deze verzekering:
25.3.1 Rook/roetschade en schade veroorzaakt door het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen bij het bestrijden van brand in of aan het werk.
25.3.2 Materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van de verzekerde objecten door het zich daarop bevinden van vreemde stoffen.
25.3.3 Kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het in onbeschadigde staat achterblij- ven van de onder artikel 1.12.4 genoemde hulp- werken in het werk, mits één van de verzekerden dit besluit op advies van een onafhankelijke riskcon- troller of van overheidswege hiertoe gedwongen en/of verplicht wordt. Het door verzekeraar uit te keren bedrag hiervoor is maximaal € 150.000,- per verzekeringsjaar.
26 Schadevergoeding
26.1 De verzekeraar vergoed in geval van een gedekte schade:
26.1.1 de reparatie – en/of vervangingskosten op basis van herstel in nieuwe staat;
26.1.2 indien de reparatie en/of vervanging niet plaats- vindt, zal de schadevergoeding geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als maximum de reparatie en/of vervangingskosten op basis van herstel in nieuwe staat.
26.2 Voor zover niet in de reparatie en/of vervangings- kosten begrepen, dekt deze verzekering tevens de
opslagen voor algemene kosten op basis van de percentages als opgenomen in de oorspronkelijke begroting van het werk, echter met een minimum van 7%.
27 Aanvullende dekkingen
27.1 Kosten
27.1.1 In geval van een onder artikel 25 gedekte schade zijn voor zover niet reeds begrepen in de repara- tiekosten of andere wijze van schadevergoeding, medeverzekerd:
27.1.1.1 De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen resp. van weer aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover deze kosten noodzakelijker- wijze gemaakt moeten worden in verband met een verzekerd gevaar;
27.1.1.2 De objectief vastgestelde honoraria van architec- ten, inspecteurs en technisch adviseurs, alsmede de kosten van toezicht die redelijkerwijs gemaakt moeten worden; voor het vervangen, weder op- bouwen respectievelijk in de vroegere toestand terugbrengen van het werk;
27.1.1.3 De kosten van de in verband met vorengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te ma- ken tekeningen en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;
27.1.1.4 De kosten van wegruimen van materialen en/
of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/ of verwijderen van enig deel van de beschadigde verzekerde objecten;
27.1.1.5 Expresbestelling en overwerklonen in verband met de reparatie of vervanging;
27.1.1.6 De redelijke kosten die noodzakelijk gemaakt worden bij het lokaliseren en/of traceren van de schade, het verlies of de vernietiging, daaronder begrepen de redelijke kosten van het slopen en/of afbreken en/of ontmantelen en/of verwijderen en/ of herinstalleren en/of wederopbouwen en/of hermonteren van andere verzekerde objecten,
als gedefinieerd in artikel 1.12.1 tot en met 1.12.5, noodzakelijk gemaakt bij het lokaliseren en/of traceren van de schade, het verlies of de vernietiging;
27.1.1.7 De herstel/vervangingskosten om te voldoen aan formele overheidsnormen, die zijn gewijzigd na verlening van de formele bouwvergunning, indien en voor zover de autoriteit die deze overheidsnor- men heeft gewijzigd niet zelf opdrachtgever is van het verzekerde werk.
27.1.1.8 Voor de dekking van de artikelen 27.1.1.1 tot en met 27.1.1.7 genoemde onderdelen tezamen geldt:
27.1.1.8.1 Een maximum van 25% van de aanneemsom van het betreffende werk, tot ten hoogste
€ 2.500.000,- per werk, per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak, en
27.1.1.8.2 Een minimum van € 1.000.000,-, echter indien de aanneemsom lager is dan € 1.000.000,- geldt een bedrag gelijk aan de aanneemsom van het betreffende werk per werk, per gebeurtenis,
of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit
dezelfde oorzaak.
27.1.1.8.3 De in dit artikel overeengekomen dekking geldt als een afzonderlijke verzekering, waarop de overige bepalingen van deze verzekering volledig van kracht zijn, voor zover zij niet in strijd zijn met hetgeen in artikel 27.1.1 is overeengekomen.
27.2 Onverkochte woningen en/of appartementen Indien medeverzekering van onverkochte wonin- gen en/of appartementen wordt gewenst dan dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te wor- den gedaan. Er wordt na aanmelding onder Ru- briek 1A dekking geboden voor materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van onverkochte, leegstaande doch reeds opgeleverde woningen en/ of appartementen op basis van de Nederlandse Beurs Brandpolis inclusief stormschade. De dek- king geldt voor een termijn van 6 maanden na op- levering. Verzekerde heeft de verplichting redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade.
27.3 BTW
Ingeval de verzekeringnemer verplicht is B.T.W. te berekenen inzake een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis en hij deze kosten niet kan terugvorderen, zal verzekeraar ook de B.T.W. vergoeden. De verzekeringnemer dient hiervan
vooraf melding te maken. Indien deze melding niet is gedaan, zal de schadevergoeding onder deze verzekering worden verminderd met de premie die betaald had moeten worden over het B.T.W.-be- drag van de volledige aanneemsom van het werk. Dit artikel leidt nimmer tot een verhoging van de verzekerde som onder Rubriek 1A Het Werk.
27.4 Schade na aankomst bouwterrein
Alle schade aan en/of verlies van de verzekerde ob- jecten, zich openbarend na aankomst op het werk, zal worden beschouwd als schade die onder deze verzekering is gedekt (mits overigens vallend onder de dekkingsomschrijving), tenzij verzekeraar kan bewijzen dat de schade en/of het verlies plaats- vond tijdens een elders verzekerd transport naar het werk, in welk geval verzekeraar de schade als renteloze lening zal voorschieten en zal trachten te verhalen op verzekeraar(s) van de elders lopende verzekering. Voor deze elders lopende verzekering is artikel 24.1 niet van toepassing.
27.5 Zoekkosten
Ingeval verzekeringnemer redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een uit het werk voortvloei- ende of daarmee verband houdende schade aan het verzekerde werk is ontstaan, dekt deze verze- kering tevens de redelijke kosten en uitgaven van het lokaliseren/opsporen van een dergelijke schade en/of verlies, ook als er geen sprake blijkt te zijn van een onder deze verzekering gedekte schade.
Deze dekking wordt verleend onder voorwaarde dat verzekeraar vooraf toestemming heeft verleend voor het lokaliseren/opsporen van een dergelijke schade en/of verlies of als de kosten worden gemaakt op advies van een door verzekeraar ingeschakelde deskundige. Deze dekking is gelimiteerd tot € 25.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voorkomend uit één en dezelfde oorzaak en
€ 50.000,- in totaal voor alle schade, verlies of vernietiging op enig werk. Deze dekking leidt nimmer tot een verhoging van het verzekerde bedrag van Rubriek 1A. De vergoeding van de kosten en uitgaven vindt tegelijk plaats met de schadevergoeding zelf.
27.6 Splitsing verzekerd bedrag Rubriek 1A
27.6.1 De verzekeringnemer heeft het recht een splitsing van het verzekerd bedrag Rubriek 1A Het Werk toe te passen, zonder nadere aanmelding onder het onderhavige verzekeringscontract, indien het werk voldoet aan de volgende criteria:
27.6.1.1 de geschatte eindwaarde van het werk het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag te boven gaat, doch niet hoger is dan tweemaal dit bedrag en
27.6.1.2 de blokken van gebouwen fysiek van elkaar gescheiden zijn met een onderlinge afstand van tenminste 15 meter.
27.6.2 Indien de verzekeringnemer een splitsing van het verzekerd bedrag Rubriek 1A Het Werk toepast, is het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag, respectievelijk de maximale bouwperiode van 24 maanden, van toepassing op
ieder gesplitst deel van het werk waarbij ieder deel als een separaat werk is te beschouwen.
27.6.3 Werken die niet voldoen aan de bovenstaande criteria en waarvan de geschatte eindwaarde het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verze- kerde bedrag overschrijdt, zijn eveneens automa- tisch gedekt, echter tot het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag per werk per gebeurtenis.
27.6.4 Ondanks de automatische dekking tot het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag, blijft de verplichting bestaan om deze werken aan te melden onder het onderhavige ver- zekeringscontract waarna premie en voorwaarden worden vastgesteld.
27.7 Maatvoering
27.7.1 Verzekeraar dekt de aantoonbare en noodzake- lijke kosten van vervanging en/of reparatie en/of herstel van de verzekerde objecten als gevolg van een door verzekeringnemer gemaakte fout in het uitzetten, positioneren of met elkaar in lijn brengen van de permanente werken of enig deel daarvan die in strijd zijn met het definitief ontwerp en/of be- stek. Deze dekking is van toepassing op werken die op of na de ingangsdatum van deze verzekering zijn aangevangen.
27.7.2 Alle schades die toe te schrijven zijn aan dezelfde handeling, fout, omissie of vergissing of reeks van handelingen, fouten, omissies of vergissingen die volgen op of die toe te rekenen zijn aan één en dezelfde oorzaak of bron of die voortvloeien uit dezelfde omstandigheden worden als één schade beschouwd.
27.7.3 Verzekerd zijn alle schades die zich openbaren en schriftelijk zijn aangemeld tijdens de looptijd van deze verzekering.
27.7.4 Deze verzekering vergoedt aan de verzekeringne- mer boven het eigen risico tot een maximum van:
27.7.4.1 € 250.000,- per schade per werk, en
27.7.4.2 € 500.000,- in totaal voor alle schades voor alle werken in enig verzekeringsjaar.
27.7.5 Van deze verzekering zijn uitgesloten:
27.7.5.1 gevolgschade van welke aard dan ook en hoe ook omschreven, daaronder begrepen boetes, dwang- sommen, winstdervingen, kosten en uitgaven ver- band houdend met een volledige of gedeeltelijke stilstand van het werk, evenals een vertraging in de uitvoering van en onderhandelingen betreffende contracten en verlies van contracten;
27.7.5.2 gebreken voortvloeiend uit of veroorzaakt door bewuste en opzettelijke afwijking van de overeen- gekomen methode en procedures van uitvoering van het werk;
27.7.5.3 gebreken en/of tekortkomingen in materialen en/ of ontwerp.
28 Aanvullende uitsluitingen
28.1 Gedeeltelijke stilstand
Uitgesloten van de dekking is gedeeltelijke stil- stand van het werk, tenzij deze stilstand recht- streeks veroorzaakt is door een onder deze ver- zekering gedekte materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van enig verzekerd object of onderdeel hiervan.
28.2 Verdwijning of vermissing
Uitgesloten van de dekking is verlies van enig ver- zekerd object of onderdeel hiervan door verdwij- ning of vermissing, welke eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
28.3 Verbeteringen en/of veranderingen
Uitgesloten van de dekking zijn kosten en/of uit- gaven in verband met verbeteringen en/of veran- deringen in het ontwerp, gebruik en/of toepas- sing van verbeterde materialen, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.;
28.3.1 Niettegenstaande artikel 28.3 is overeengekomen dat met betrekking tot schade en/of verlies of vernietiging, welke binnen het raam van de verze- keringsvoorwaarden is gedekt onder Rubriek 1A
- Het Werk van de verzekering, verzekeraar aan de verzekerde zal vergoeden, de kosten en uitgaven in verband met verbeteringen en/of aanpassingen van het ontwerp, het gebruik en/of de toepassing van verbeterde materialen, aanpassing van de werkwijze, constructie en dergelijke, uitsluitend en alleen indien deze kosten geen deel uitmaken van enige vorm van compensatie van of door enig an- dere partij. Deze dekking is uitsluitend van kracht onder de voorwaarde(n) dat de verzekeringnemer kan aantonen dat:
28.3.1.1 Alle onderzoeken, maatregelen en voorzorgs- maatregelen door verzekerde zijn uitgevoerd en/ of genomen die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs zouden moeten worden uitgevoerd en/of genomen om er zeker van te zijn dat de/het gekozen ontwerp, materialen, werkwijze, con- structie en dergelijke, overeenkomstig de relevante voorschriften en/of procedures zijn en/of overeen- komstig de in de bouw en aanverwante sectoren geldende normen van goed vakmanschap zijn.
28.3.1.2 De verbeteringen en/of aanpassingen noodzake- lijk waren voor de vervanging en/of reparatie en/ of restauratie van de schade en/of het verlies en/of de vernietiging ter voorkoming van een herhaling van die schade en/of dat verlies en/of die vernieti- ging.
28.3.1.3 Het/de gekozen originele ontwerp, materialen, procedures, werkwijze, constructie en dergelijke op het moment van de keuze niet in een experi- mentele fase en/of proefstadium verkeerden of waarvoor op dat moment geen standaards of criteria bestonden.
28.3.2 Verzekeraar zal nimmer meer vergoeden dan
€ 25.000,- per werk per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak. Deze kosten en uitgaven zullen worden vergoed op het tijdstip waarop de schade zelf
wordt vergoed, met inhouding van het van toepas- sing zijnde eigen risico.
28.4 Bedrijfsschade
Uitgesloten van de dekking zijn bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook omschre- ven, alsmede vertraging in de uitvoering van en onderhandeling over contracten en verlies van contracten.
28.5 Aannemersmaterieel en Eigendommen bouwdirec- tie/personeel
Uitgesloten van de dekking is de bij de bouw te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte ma- chines, werktuigen en gereedschappen, alsmede keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens zomede de inventaris hiervan, eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van de verzekerden, alsmede geld en geldswaardige pa- pieren.
Rubriek 1B: Aannemersmaterieel en eigen- dommen bouwdirectie/personeel
29 Omschrijving van de dekking
29.1 Deze verzekering dekt alle materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van aannemersmate- rieel en eigendommen bouwdirectie/personeel. De artikelen 25.1, 25.2, 27.1.1.4, 28.1, 28.2, 28.3 en
28.4 zijn op deze Rubriek analoog van toepassing. Het verzekerd bedrag genoemd op het polisblad geldt als premier risque per locatie per gebeurte- nis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak.
29.2 Voorwaarde is dat het aannemersmaterieel eigen- dom is van of gehuurd door de verzekeringnemer en/of opdrachtgever, onderaannemer, bouwdirec- tie, architect en adviseur of waarvoor de hiervoor genoemde verzekerden anderszins aansprakelijk zijn of waarvoor de hiervoor genoemde verzeker- den een verzekeringsverplichting op zich hebben genomen.
29.3 Voorwaarde voor de eigendommen bouwdirectie/ personeel is dat de verzekerden hiervoor krachtens het bestek of anderszins aansprakelijk zijn.
30 Schadevergoeding
30.1 Verzekeraar zal de schade op basis van de dag- waarde afwikkelen. Indien echter de verzekerde in staat is de originele aanschafnota(‘s) te overleg- gen, zal de schadevergoeding worden gebaseerd op:
30.1.1 objecten tot 1 jaar oud, minimaal 75% van de oor- spronkelijke aanschafwaarde;
30.1.2 objecten tussen de 1 en2 jaar oud, minimaal 60% van de oorspronkelijke aanschafwaarde;
30.1.3 objecten tussen de 2 en 3 jaar oud, minimaal 35% van de oorspronkelijke aanschafwaarde;
30.1.4 objecten ouder dan 3 jaar, geen minimum.
30.2 Ingeval van huur vergoed verzekeraar de kosten die de verzekerde jegens de verhuurder wettelijk of contractueel verschuldigd is.
31 Aanvullende uitsluitingen
31.1 Verdwijnen of vermissing
Uitgesloten van de dekking is verlies van enig ver- zekerd object of onderdeel hiervan door verdwij- ning of vermissing, welke eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
31.2 Varend en drijven materieel
Uitgesloten van de dekking is varend en drijvend materieel.
31.3 Mechanisch voortbewogen transportmiddelen, werktuigen, voer – of rijtuigen
Uitgesloten van de dekking zijn mechanisch voort- bewogen transportmiddelen, werktuigen, voer- of rijtuigen. Gedekt zijn echter, onder voorbehoud van de voorwaarde van artikel 24.2, machines en/of werktuigen die mechanisch worden voortbewogen met behulp van lichte elektrische motoren. Deze motoren mogen de 24 volt, bestaande uit vier 6 Volt 200Ah accu’s, en een topsnelheid van 4 km/u niet overschrijden.
31.4 Geld of geldswaardige papieren
Uitgesloten van de dekking zijn geld of geldswaar- dige papieren.
Rubriek 1C: Eigendommen van opdrachtge- ver en gebruikers
32 Omschrijving van de dekking
32.1 Deze verzekering dekt:
32.1.1 Materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van eigendommen van opdrachtgever en gebrui- kers.
32.1.2 Materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van eigendommen van opdrachtgever en gebrui- kers veroorzaakt door het zich daarop bevinden
33.1.1 primaire dekking bieden aan elke partij die aan deze verplichting rechten kan ontlenen, en
33.1.2 in geval van schade zal de verzekeraar deze vergoeden, ongeacht of deze schade geheel of gedeeltelijk ook verhaalbaar zou zijn onder enige andere verzekering. Verzekeraar doet afstand van alle rechten van verhaal op een dergelijke andere verzekering.
34 Schadevergoeding
34.1 De verzekeraar vergoed in geval van een gedekte schade:
34.1.1 de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor nor- male slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast.
Niet vergoed worden de extra kosten voor het ge- bruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
34.1.2 indien reparatie niet mogelijk is of de reparatie- kosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrok- ken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden.
35 Aanvullende uitsluitingen
35.1 Schade noodzakelijkerwijze toegebracht Uitgesloten van de dekking is schade die nood- zakelijkerwijze moet worden toegebracht ten behoeve van het werk, resp. onafwendbaar uit de werkzaamheden moest voortvloeien;
35.2 Werktuigen, machinerieën, gereedschappen en verdere uitrusting
Uitgesloten van de dekking is schade die toege- bracht is aan (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde werktuigen, machinerieën, gereedschappen en verdere uitrusting.
Bijzondere voorwaarden Rubriek 2: Aansprakelijkheid
36 Aanvullende begripsomschrijvingen
36.1 Verzekerden
32.2
32.3
van vreemde stoffen.
Voor artikel 32.1.1 en 32.1.2 geldt dat de materiële schade, verlies of vernietiging het gevolg moet zijn van, dan wel verband moet houden met de uitvoe- ring van werken als in Rubriek 1A omschreven.
De dekking geschiedt tot het op het polisblad ge- noemde verzekerde bedrag als premier risque per werk per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak.
36.1.1 De verzekeringnemer
36.1.2 Alle in Nederland bestaande of op te richten rechtspersonen en/of vennootschappen, maat- schappen dan wel soortgelijke lichamen naar Nederlands recht vanaf het moment dat verzeke- ringnemer (in)direct de zeggenschap heeft.
36.1.3 De vennoten, commissarissen en bestuurders van de verzekerden als genoemd in de artikelen 36.1.1 en 36.1.2, handelend als zodanig.
33 Primaire dekking
33.1 Artikel 24.1 van de verzekeringsvoorwaarden zal niet van toepassing zijn indien de verzekeringne- mer voor het ontstaan van de schade, het verlies of de vernietiging een schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de opdrachtgever, waar door de verzekeringnemer de verplichting heeft primaire dekking te verzorgen. In deze gevallen zal verzeke- raar:
36.1.4 De personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen op- gericht in het kader van de arbeidsverhoudingen tussen de verzekerden als genoemd in de artikelen
36.1.1 en 36.1.2 en hun ondergeschikten alsmede de bestuursleden daarvan, handelend als zodanig.
36.1.5 De ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers, fa- milieleden en huisgenoten van de verzekerden als genoemd in de artikelen 36.1.1 tot en met 36.1.4,
alsmede andere niet zelfstandig een bedrijf uitoe- fenende personen voor zover zij werkzaamheden verrichten binnen het raam van de verzekerde hoedanigheid.
36.2 Handelen of nalaten
Een gedraging van verzekerde waaruit een aan- spraak voortvloeit. Met een gedraging van verze- kerde wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde toebeho- rende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde komt.
36.3 Milieuaantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gas- vormige stof, voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een ver- ontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
37 Extra vergoedingen
37.1 Verzekeraar vergoed zo nodig boven het verzekerd bedrag per aanspraak dan wel aanspraak respec- tievelijk per verzekeringsjaar de hierna genoemde kosten:
37.1.1 De bereddingskosten.
37.1.2 De kosten van verweer, waaronder wordt verstaan alle door of met toestemming van verzekeraar gemaakte kosten van verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde aanspraken of om een strafvervolging. Alsmede de proceskosten tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden veroordeeld.
37.1.3 De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
37.1.4 Zekerheidsstelling.
Indien in geval van schade, waarvoor verzekerde aansprakelijk is gesteld - en deze verzekering dekking biedt - op last van de bevoegde overheid respectievelijk rechter een cautie moet worden gesteld of beslag wordt gelegd op zaken van verzekerde wegens aanspraken van derden, zal verzekeraar die cautie, dan wel een voorwaarde- lijke financiële zekerheid ter opheffing of vermin- deren van de beslaglegging, stellen en de daaraan verbonden kosten ervan voor hun rekening nemen tot een bedrag van maximaal € 500.000,- per gebeurtenis dan wel aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.
37.1.5 Het eigen risico is niet van toepassing op deze extra vergoedingen. Deze extra vergoedingen tezamen zijn gemaximeerd tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor de betreffende gebeurtenis dan wel aanspraak.
38 Aanvullende uitsluitingen
38.1 Motorrijtuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzi- gingen. Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
38.1.1 Aanhangwagens/opleggers
Schade veroorzaakt met of door aanhangwa- gens/opleggers, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen. Tevens geldt de uitslui- ting niet voor schade toegebracht ten gevolge van het verkeerd koppelen van aanhangwagens aan motorrijtuigen welke niet aan verzekerde toebe- horen of veroorzaakt door of toegebracht met
een gekoppelde aanhanger/oplegger ter zake waarvan de verzekeraar van het motorrijtuig een verhaalsrecht heeft.
38.1.2 Laden/Lossen
Schade veroorzaakt met of door lading of andere zaken bij het laden of lossen van een motorrijtuig of aanhangwagen.
38.1.3 Lading
Schade veroorzaakt met of door lading of andere zaken die zich bevinden op, vervoerd worden met, vallen van of gevallen zijn van een motorrijtuig of aanhangwagen.
38.1.4 Motorrijtuig in gebruik bij ondergeschikten
De aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever voor schade veroorzaakt met of door een motor- rijtuig, waarvan de verzekerde geen verzekerings- plichtige eigenaar, bezitter, houder of huurkoper is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was.
38.1.5 De in 38.1.1 tot en met 38.1.4 omschreven dekking geldt evenwel nimmer ter zake van de aansprake- lijkheid voor schade waarvoor verzekeringsplicht bestaat krachtens de Wet Aansprakelijkheidsver- zekering Motorrijtuigen (WAM) of een analoge buitenlandse wet.
38.1.6 Werkmaterieel
Schade veroorzaakt met of door werkmaterieel of met of door werkmaterieel gemonteerd op of aan motorrijtuigen indien:
a. de verzekerden genoemd in artikel 36.1 geen verzekeringsplichtige eigenaar of houder zijn, of;
b. indien de betrokken motorrijtuigverzekeraar staande houdt dat zijn polis geen dekking be- hoeft te bieden.
In deze gevallen zal verzekeraar dekking bieden op basis van een renteloze lening, echter onder overdracht van de vordering van de verzekerden genoemd in artikel 36.1 op de betreffende mo- torrijtuigverzekeraar. Het terugbetalen van deze renteloze lening zal afhangen van en slechts ge- schieden tot het bedrag dat verhaald wordt op de betreffende motorrijtuigverzekeraar.
38.1.7 Indien en voor zover het verzekeren van aanspra- kelijkheid ter plaatse en ten tijde van de schade veroorzaking krachtens enige wet echter verplicht is, geeft deze verzekering slechts dekking voor het meerdere boven hetgeen aldus verzekerd dient te zijn, dan wel verzekerd is, indien dit de omvang van de verplichte verzekering overschrijdt.
38.1.8 Ook indien één of meer verzekeraars op deze ver- zekering zijn of worden toegelaten als verzekeraar overeenkomstig artikel 2, lid 3 van de Wet Aan- sprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), dekken zij de aansprakelijkheid zoals in deze verze- kering omschreven niet in die hoedanigheid. Door het aangaan van deze verzekering heeft verze- kerde derhalve niet voldaan aan enige verplichting
tot verzekering voortvloeiende uit genoemde wet.
38.2 Vaartuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, als bedoeld in artikel 8 van de Nederland- se Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2006, veroorzaakt door aanvaring en/of wat de wet daarmee gelijkstelt, veroorzaakt door of toege- bracht met een vaartuig waarvan verzekerde eige- naar of gebruiker is. Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
38.2.1 Personenschade toegebracht met of door een vaartuig.
38.2.2 Schade toegebracht met pontons, bakken, roei- boten en andere vaartuigen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voorstuwing van niet meer dan 3 KW, mits de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m³.
38.2.3 Schade ten gevolge van aanvaring en/of hetgeen de wet daarmee gelijkstelt, indien de verzekeraar van het betreffende vaartuig dekking ontzegt omdat deze verzekeraar meent dat er van aanva- ring geen sprake is. Verzekeraar zal, tot maximaal
€ 500.000,- per gebeurtenis dan wel aanspraak als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag, dekking bieden op basis van een renteloze lening. Dit onder voorbehoud van
overdracht van de vordering van de aansprakelijke verzekerde op de verzekeraar van het vaartuig.
Terugbetaling van de lening zal afhankelijk zijn van en slechts geschieden tot het bedrag dat verhaald wordt op de verzekeraar van het vaartuig. Aan dit artikel kan door verzekerde geen rechten worden ontleend zonder uitdrukkelijke toestemming van de verzekeringnemer. Dit moet blijken uit een verkla- ring van de verzekeringnemer die na een schade aan verzekeraar is afgelegd.
38.3 Luchtvaartuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade door of voortvloeiende uit het eigendom dan wel het gebruik van of het laten gebruiken van een luchtvaartuig alsmede schade door personen en voorwerpen die daaruit of daarvan mochten vallen.
38.3.1 Onbemande Luchtvaartuigen/Drones 38.3.1.1De in artikel 38.4 genoemde uitsluiting is niet van
toepassing voor door derden geleden schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit de eigendom van of het gebruik van onbemande luchtvaartuigen/drones indien en voor zover:
a. de maximale startmassa niet groter is dan (het equivalent van) 25 kilogram;
b. de voorgeschreven vergunningen voor het gebruik van de onbemande luchtvaartuigen/ drones aanwezig zijn op het moment van het handelen of nalaten;
c. de onbemande luchtvaartuigen/drones niet worden gebruikt in een gebied waar het gebruik van onbemande luchtvaartuigen/drones verboden is door de (lokale) autoriteiten;
38.4.1.2Niet verzekerd is echter de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade door of met onbemande luchtvaartuigen/drones indien en voor zover:
a. verzekerde zich door diefstal, verduistering
of geweldpleging de macht over het onbemande
luchtvaartuig/de drone heeft verschaft;
b. verzekerde het onbemande luchtvaartuig/
de drone heeft gebruikt tijdens de voorbereiding tot of door deelneming aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsvluchten en/ of wedstrijden;
c. het onbemande luchtvaartuig/de drone in beslag is genomen door of wordt gebruikt krachtens besluit van de daartoe bevoegde Nederlandse of buitenlandse overheid;
d. het onbemande luchtvaartuig/de drone is ingezet voor een waagstuk, waarbij het leven bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van de verzekerde zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden;
e. het onbemande luchtvaartuig/de drone is ingezet bij het opzettelijk plegen van of deelnemen aan eenmisdrijf of poging daartoe;
f. de verzekerde niet bevoegd was of door of namens verzekerde gemachtigd was het onbemande luchtvaartuig/de drone te besturen of te bedienen;
g. de verzekerde onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of
bedwelmende, opwekkende of kalmerende middelen verkeerde, dat hij/zij niet in staat kon worden geacht het onbemande luchtvaartuig/ de drone naar behoren te besturen. Van onder invloed van alcohol is sprake als het bloedalcoholgehalte ten tijde van de schade 0,5 o/oo of hoger was of het adem- alcoholgehalte 220 microgram of hoger was.
38.4 USA/Canada
Niet gedekt zijn aanspraken voortvloeiende uit door, of onder verantwoordelijkheid van, verzeker- de aan respectievelijk voor cliënten in de USA en/ of Canada geleverde en/of gefactureerde zaken en/of diensten en/of verrichte en/of gefactureerde werkzaamheden en/of licenties, als die aanspra- ken tegen verzekerde zijn ingesteld op basis van het recht van de USA en/of Canada, dan wel zijn gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door enig rechtsprekende instantie in de USA en/of Canada. Deze uitsluiting is niet van toepassing op zaken-/ dienstreizen, voor zover geen werkzaamheden voor of in opdracht van cliënten in de USA en/of Canada worden verricht.
38.5 Asbest
38.5.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schaden veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.
38.5.2 In afwijking van bovengenoemde uitsluiting is wel gedekt de aansprakelijkheid van de verzekerden als genoemd in artikel 36.1.1 tot en met 36.1.3 van de verzekeringsvoorwaarden voor de aanspraken tot vergoeding van:
38.5.2.1 letsel of aantasting van de gezondheid (al dan niet de dood ten gevolge hebbend) van (ex)onderge- schikten en diens (ex)huisgenoten als gevolg van asbest en/of asbesthoudende zaken, voor zover dit letsel is veroorzaakt door werkzaamheden die
de (ex)ondergeschikten hebben verricht voor de verzekerden als genoemd in artikel 38.5.2.
38.5.2.2 kosten van opruimen, afvoeren en vernietigen van asbest of asbesthoudende zaken en de met asbest verontreinigde zaken door verontreiniging als gevolg van het plotseling en onvoorzien vrijkomen van asbest of asbesthoudende zaken (hierna te noemen: emissie) tijdens de uitvoering van werk- zaamheden. Onder verontreiniging wordt in dit verband uitsluitend verstaan de aanwezigheid van asbest in een zodanige concentratie dat toepas- selijke overheidsnormen die gelden op het moment van de emissie worden overschreden. Meerdere emissies als gevolg van een en dezelfde oorzaak worden als één emissie beschouwd.
38.5.3 Deze dekking geschiedt tot een maximum bedrag van € 250.000,- per persoon respectievelijk per emissie als onderdeel van de op het polisblad ver- melde verzekerde bedragen.
38.5.4 Van de dekking als hierboven omschreven zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding van kosten ten gevolge van handelen en nalaten dat bewust in strijd is met het Asbestbesluit van de Arbeidsom- standighedenwet. Het Asbestverwijderingsbesluit alsmede overige wettelijke regelingen die specifiek van toepassing zijn op het verwijderen van asbest en asbesthoudende zaken, indien zulks is geschied met goedvinden van een bestuurder in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerden die door
een lid van de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften.
38.5.5 Voorts zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding van schaden die het gevolg zijn van een handelen of nalaten voor de oorspronkelijke ingangsdatum van onderhavige verzekering.
Indien sprake is van een - voor de vaststelling van aansprakelijkheid van verzekerde relevante reeks van - handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien is voor de toepasselijkheid van de dekking bepalend de datum van aanvang van de reeks.
38.5.6 Tevens zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding van kosten (artikel 38.5.2.1.) die voor het eerst tegen verzekeraar zijn ingesteld of bij verzekeraar zijn aangemeld na de einddatum van de verzeke- ring.
38.5.7 Het bepaalde in artikel 38.5.6 is niet van toepas- sing voor aanspraken die voortvloeien uit omstan- digheden die voor de einddatum van de verze- kering schriftelijk zijn aangemeld bij verzekeraar. Onder omstandigheid wordt in de zin van dit artikel verstaan:
- een medische diagnose van een arts waaruit blijkt dat sprake is van symptomen van letsel of aantas- ting van de gezondheid (al dan niet de dood ten gevolge hebbend) als gevolg van het werken met asbest en/of asbesthoudende zaken;
- de emissie die heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd, als gevolg van een handelen of nalaten tijdens de looptijd, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze leidt tot kosten.
Rubriek 2A: Algemene aansprakelijkheid
39 Aanvullende begripsomschrijvingen
39.1 Verzekerden
39.1.1 In aanvulling op artikel 36.1 zijn als overige verze- kerden in de zin van deze verzekering, na nadruk- kelijke toestemming van verzekeringnemer, mede begrepen opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, nevenaannemers, architecten, projectmanagementbureaus, bouwdirecties, ove- rige adviseurs en anderszins bij het bouwproject betrokken partijen in die hoedanigheid.
39.1.2 De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd.
39.2 Schade
39.2.1 Personenschade:
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
39.2.2 Zaakschade:
39.2.2.1Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
39.2.2.2Als zaakschade wordt tevens beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen.
39.2.3 Vermogensschade:
Schade anders dan personenschade en/of zaakschade.
39.3 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan:
Een plotseling van buitenaf en ongewild op het li- chaam van een ondergeschikte inwerkend geweld.
39.4 Productaansprakelijkheid
39.4.1 Onder productaansprakelijkheid wordt verstaan de aansprakelijkheid voor schade als in artikel
39.2.1 en 39.2.2 omschreven welke verband houdt met zaken die door verzekerde of onder zijn verantwoordelijkheid zijn geleverd, dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd. Met dien verstande dat:
39.4.1.1 met betrekking tot de geleverde of opgeleverde producten zelf (waaronder inbegrepen alle kosten in verband met vervanging daarvan) wordt geen vergoeding onder deze verzekering verleend;
39.4.1.2 evenmin schade wordt vergoed door het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de be- treffende zaken;
39.4.1.3 de aansprakelijkheid van verzekeraar is beperkt tot een maximum per verzekeringsjaar zoals op het polisblad vermeld.
40 Omschrijving van de dekking
40.1 Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid (waaronder tevens wordt verstaan productaansprakelijkheid) van verzekerde voor door derden geleden schade als in artikel 36.2.1 en 36.2.2 omschreven in verband met handelen of nalaten, plaats gevonden vóór of tijdens de looptijd van de verzekering, in de verzekerde hoedanigheid waar ook ter wereld. Dit met inachtneming van de op het polisblad van toepassing verklaarde
verzekeringsvoorwaarden. Daarbij dient de aanspraak tegen verzekerde voor de eerste
maal tijdens de looptijd van de verzekering te zijn ingesteld en dient deze schriftelijk/digitaal bij verzekeraars gemeld te worden. De aanspraak respectievelijk omstandigheid was bij het aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer of de aansprakelijkgestelde verzekerde niet bekend.
Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s) en de van kracht zijnde voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico’s is bepalend het vroegste van de navolgende momenten:
- het moment waarop de aanspraak tijdens de looptijd van deze verzekering voor de eerste keer tegen verzekerde wordt ingesteld;
- het moment waarop een omstandigheid zoals omschreven tijdens de looptijd van deze verzekering bij verzekeraars is gemeld.
40.2 Voorrisico (inloop)
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn meeverzekerd aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tot 5 jaar vóór de ingangsdatum van deze verzekering.
40.3 Namelding
40.3.1 Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door of voor een verzekeraar geaccepteerd aandeel of bij beëindiging van deze verzekering geldt dat omstandigheden die vóór de oversluiting/ beëindiging bij verzekerden bekend zijn alsmede aanspraken die vóór de oversluiting/beëindiging tegen verzekerden zijn ingesteld, maar nog niet bij verzekeraars zijn gemeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1, worden
geacht bij verzekeraars te zijn gemeld op het moment direct voorafgaand aan de oversluiting/ beëindiging, mits de melding bij verzekeraars binnen 3 maanden na de oversluiting/beëindiging heeft plaatsgevonden.
40.3.2 Indien verzekeraars overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1 van hun recht gebruik maken deze verzekering te beëindigen, heeft verzekeringnemer het recht om vóór de beëindigingdatum de termijn van aanmelden tot één jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór
de beëindigingdatum. Verzekeraars hebben het recht voor deze verlenging een aanvullende premie en/of aanpassing van de voorwaarden te bedingen.
40.3.3 Indien deze verzekering eindigt wegens opheffing van het bedrijf of beroep, als bedoeld in artikel 2.2.1, heeft verzekeringnemer het recht om vóór de beëindigingdatum de termijn van aanmelden tot vijf jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingdatum. Verzekeraars hebben het recht voor deze verlenging een aanvullende premie en/of aanpassing van de voorwaarden te bedingen.
40.3.4 Voor aanspraken aangemeld binnen de in de artikelen 40.3.2 en 40.3.3 genoemde termijnen van één respectievelijk vijf jaar, geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor
de beëindigingdatum.
40.3.5 Aanspraken die gemeld worden in de verlengde nameldingstermijnen, vallen onder de dekking van deze verzekering indien zij voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
40.3.6 Indien er sprake is van een reeks van handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van artikel 40.3.2 en 40.3.3 bepalend de datum van aanvang van deze reeks.
40.4 Verzekerd bedrag
Verzekeraar vergoed voor alle verzekerden teza- men per aanspraak respectievelijk per verzeke- ringsjaar boven het eigen risico ten hoogste de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen.
41 Aanvullende dekkingen
41.1 Bezoekers
41.1.1 Als bezoekers aan het bedrijf of een bouwplaats van een verzekerde tijdens en in verband met het bezoek letsel oplopen, zal verzekeraar een vordering tegen verzekerde betreffende dat let- sel - indien en voor zover verzekerde daartoe de wens kenbaar maakt - ook vergoeden, indien er
bij verzekerde geen schuld aanwezig is of indien er schulduitsluitende, schuldverminderende of schuld- beperkende omstandigheden of gronden zijn en verzekerde wenst zich daarop niet te beroepen.
41.1.2 In dit artikel worden onder “bezoekers” verstaan deelnemers aan, door of ten behoeve van verze- kerden verzorgde en/of georganiseerde ontvang- sten zoals excursies, open dagen, bezichtigingen, bedrijfsbezoeken en dergelijke, alsmede afnemers van verzekerden en degenen, die namens die afnemers handelen of in verband met transacties tussen verzekerden en hun afnemers optreden.
41.1.3 De schaderegeling en de omvang van de schade- vergoeding wordt, ongeacht de plaats waar het letsel is ontstaan, bepaald door Nederlands recht.
41.1.4 Aan deze regeling kunnen geen rechten ont- leend worden, indien verzekerde, de getroffen
bezoeker(s) en/of rechtverkrijgenden en/of rechts- opvolgers van de getroffen bezoeker(s) nalaten
of weigeren om op verzoek van verzekeraar hun rechten tegen eventueel aansprakelijke derden aan verzekeraar over te dragen.
41.2 Tentoonstellingen
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade in de zin van deze verzekering, die voor een verzekerde voortvloeit uit voorwaarden, waarop hij deelneemt aan tentoonstellingen, beur- zen en dergelijke, waaronder begrepen aansprake- lijkheid voor schade aan door verzekerde gehuurde of, al dan niet tegen betaling, aan verzekerde ter beschikking gestelde ruimten en/of gebouwen. Dit in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 38.1.
41.3 Evacuatiekosten
41.3.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verze- kerde voor de hieronder omschreven kosten die als gevolg van een gebrek noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. In aanvulling op c.q. in afwijking van artikel 36.2 wordt onder schade tevens ver- staan de als gevolg van een gebrek noodzakelijk te
maken aanvullende kosten voor:
a. evacuatie van bewoners en/of gebruikers van vastgoed, alsmede de daarin aanwezige roe- rende zaken;
b. het ter beschikking stellen van vervangende woonruimte voor bewoners van vastgoed, als- mede opslagruimte voor de roerende zaken;
c. noodvoorzieningen gedurende de periode dat het vastgoed vanwege het gebrek niet gebruikt kan worden;
d. uitwijk naar vervangende bedrijfsruimte voor zakelijke gebruikers van vastgoed.
41.3.2 Uitleg definities:
41.3.2.1 vastgoed: onder vastgoed wordt verstaan elk bouwwerk, dat geheel of gedeeltelijk door verze- kerde is of wordt gerealiseerd;
41.3.2.2 gebrek: onder gebrek wordt in de zin van dit artikel verstaan het niet kunnen bewonen en/of gebruiken en/of betreden van vastgoed vanwege de veilig- heid van personen, op beslissing van de overheid en/of op advies van de door verzekeraar ingescha- kelde deskundige.
41.3.3 Verzekerd bedrag:
De in dit artikel omschreven kosten zijn verzekerd tot een maximum bedrag van € 500.000,- per verzekeringsjaar, als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag en zal in geen geval cumuleren met het verzekerde bedrag in artikel 41.8.4 betreffende Riskcontrol.
41.3.4 Eigen risico
Het eigen risico is € 5.000,- per gebeurtenis.
41.3.5 Aanvullende uitsluitingen:
In aanvulling op artikel 11 en artikel 38 geldt met betrekking tot deze aanvullende dekking het vol- gende:
a. niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verze- kerde voor gebreken die zich openbaren en ge- meld worden vóór oplevering van vastgoed, c.q. voor overdracht van vastgoed aan contractspar- tijen.
b. niet verzekerd is de aansprakelijkheid van ver- zekerde voor schade die het gevolg is van het bewust afwijken van wettelijke of bestuurlijke voorschriften.
41.4 Schade aan eigen werken
Wanneer één van de verzekerden een werk uit- voert, is schade aan dat werk onder deze Rubriek uitgesloten.
Wanneer twee of meer van de verzekerden geza- menlijk één en hetzelfde werk uitvoeren, is schade aan dat werk eveneens onder deze Rubriek uitge- sloten behoudens in het geval waar de aanspra- kelijkheid van de aangesproken verzekerde voor schade aan het deel van het werk dat niet het zijne is, geen verband houdt met de activiteiten ter zake van zijn deel van het werk.
41.5 Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek
In aanvulling op artikel 36.2 wordt onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van een verzekerde geleden schade in verband met een ongeval en waarvoor een verzekerde op grond van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek en/of 6:248 Burgerlijk Wetboek als werkgever een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.
41.5.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 38.2 biedt deze verzekering tevens dekking voor aansprake- lijkheid van een verzekerde voor de in artikel 41.5 genoemde schade indien veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen.
41.5.2 Artikel 38.1 van de verzekeringsvoorwaarden is ter zake van schade aan zaken van de ondergeschikte (bonusterugval e.d. daaronder mede begrepen) niet van toepassing.
41.5.3 Op de schadevergoeding voortvloeiend uit artikel
41.5 is geen eigen risico van toepassing.
41.6 Biodiversiteit
41.6.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor zaakschade, waaronder in het kader van dit artikel mede is begrepen schade aan de biodiver- siteit bestaande uit de kosten van primair herstel, complementair herstel en compenserend herstel. Dit als gevolg van – dan wel de onmiddellijke dreiging van - een plotselinge en onzekere milieu- aantasting die niet het gevolg is van een langzaam inwerkend proces. Deze dekking is van toepassing indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
41.6.1.1de aansprakelijkheid is gebaseerd op Europese milieuwetgeving welke een afgeleide is van de Europese Milieurichtlijn 2004/35/EG en wordt ingesteld door een daartoe bevoegd orgaan bin- nen de Europese Unie welke gerechtigd is om een sanering van verontreinigde locaties van derden te vorderen;
41.6.1.2 de milieuaantasting is afkomstig van een eigen locatie van verzekerde, dan wel is ontstaan op een locatie van derden waar verzekerde, in opdracht van die derde, werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd.
41.6.2 Indien door verzekerde is gehandeld conform een door de Minister van Landbouw Xxxxxx en Voed- selkwaliteit goedgekeurde gedragscode, zoals de Gedragscode voor de Bouw- en Ontwikkelings- sector, zal het van toepassing zijnde eigen risico worden gehalveerd.
41.6.3 De in dit artikel omschreven schade is verzekerd tot een maximumbedrag van € 500.000,- per aan- spraak, als onderdeel van het verzekerd bedrag, met een maximum van € 1.000.000,- per verzeke- ringsjaar.
41.6.4 Het eigen risico zoals vermeld op het polisblad is van toepassing, met een minimum van € 1.500,- per aanspraak.
41.6.5 Uitgesloten van dekking is echter:
41.6.5.1 schade en kosten veroorzaakt door genetische
modificatie;
41.6.5.2 schade en kosten veroorzaakt door of verband houdend met gebrekkig of achterstallig onder- houd;
41.6.5.3 schade en kosten veroorzaakt door of samenhan- gen met de ondergrondse opslag van stoffen in tanks.
41.6.6 Niet verzekerd zijn schade en kosten als gevolg van een milieuaantasting ontstaan voor 01-01-2010, zijnde de datum van eerste dekking.
41.6.7 Namelding
Indien de verzekering wordt beëindigd blijft de dekking uitsluitend van kracht voor milieuaantas- ting die ontstaat binnen een periode van 1 jaar na dat einde. Deze dekking geldt uitsluitend indien de
milieuaantasting heeft plaatsgevonden binnen de geldigheidsduur van de verzekering en de reden van beëindiging anders is dan het niet betalen van de premie of het beëindigen van de verzekering na afwijzing van een schade waarbij sprake is geweest van opzet van een verzekerde.
41.6.8 Begripsomschrijvingen
41.6.8.1 Biodiversiteit:
De verscheidenheid aan plant- en diersoorten.
41.6.8.2 Primair herstel:
De herstelmaatregelen waardoor aangetaste natuurlijke rijkdommen, ecosysteemfuncties of biodiversiteit tot de referentietoestand worden teruggebracht.
41.6.8.3 Referentietoestand:
De toestand waarin de natuurlijke rijkdommen, ecosysteemfuncties en de biodiversiteit zich ten tijde van de schade zouden hebben bevonden indien zich geen milieuschade had voorgedaan, gereconstrueerd aan de hand van de best beschik- bare informatie.
41.6.8.4 Complementair herstel:
De herstelmaatregelen met betrekking tot natuur- lijke rijkdommen en/of ecosystemen ter compensa- tie van het feit dat primair herstel niet tot volledig herstel van de aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties leidt.
41.6.8.5 Compenserend herstel:
De maatregelen ter compensatie van tussentijdse verliezen van natuurlijke rijkdommen en/of ecosys- teemfuncties die zich voordoen tussen het tijdstip waarop de schade ontstaat en het tijdstip waarop het primair herstel zijn volledige uitwerking heeft bereikt.
41.6.8.6 Onmiddellijke dreiging:
Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat een milieuaantasting zal plaatsvinden dan wel een reeds voorgevallen milieuaantasting zich uit zal breiden.
41.6.8.7 Eigen locatie:
Locaties welke bij verzekerde in gebruik zijn ter uitoefening van zijn bedrijf.
41.7 Afwijking leveringsvoorwaarden
Verzekeraar is ermee bekend, dat verzekerden normaliter bij het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden verkoop- of leveringsvoorwaar- den hanteren. Verzekeraar zal het dan ook niet als een bekorting van zijn rechten beschouwen indien verzekerden voor of na een schade van hun
verkoop- of leveringsvoorwaarden zijn afgeweken, respectievelijk hebben verklaard de voorwaarden niet onverkort te zullen toepassen. Bij afwijken van de bedoelde voorwaarden na een schade zal tweemaal het op het polisblad van toepassing verklaarde eigen risico op de schade in mindering worden gebracht.
41.8 Riskcontrol
41.8.1 Indien ter voorkoming van schade een risicoana- lyse wordt uitgevoerd door een door verzekeraar goedgekeurde onafhankelijke riskcontroller bij de in lid 2 genoemde werkzaamheden, verklaard verzekeraar zich - ook na schade - bij voorbaat akkoord met alle door de riskcontroller geaccor- deerde werkwijze(n).
41.8.2 De in artikel 41.8.1 bedoelde werkzaamheden zijn
werkzaamheden nabij belendingen waarbij:
41.8.2.1 grond- en grondwatersaneringen plaatsvinden;
41.8.2.2 werken plaatsvinden waarbij bron- of diepwelbemaling wordt toegepast;
41.8.2.3 werken waarbij damwanden worden aangebracht of (al dan niet trillingsarm of vrij) worden ingetrild of getrokken;
41.8.2.4 al dan niet in de grond gevormde heipalen worden ingebracht.
41.8.3 Indien alle aanbevelingen van de riskcontroller worden opgevolgd geldt:
41.8.3.1 bij zaakschade aan belendingen wordt het op het polisblad genoemde eigen risico gehalveerd;
41.8.3.2 na schade, dat de riskcontroller op kosten van ver- zekeraar zijn advieswerkzaamheden voortzet, mits de adviezen schriftelijk worden vastgelegd;
41.8.3.3 de kosten van aanvullend grondmechanisch onderzoek ook worden vergoed door verzekeraar alsmede de meerkosten van aanvullende preven- tieve werkzaamheden welke door de riskcontrol- ler in zijn aanvankelijke risicoanalyse niet waren voorzien.
41.8.4 De in artikelen 41.8.3.2 en 41.8.3.3 omschreven kosten zijn verzekerd tot een maximum bedrag van
€ 500.000,- per verzekeringsjaar. Dit bedrag geldt als onderdeel van het verzekerde bedrag en zal niet cumuleren met het verzekerde bedrag in arti- kel 41.3.3 betreffende evacuatiekosten.
41.9 Bouwcombinaties
41.9.1 Indien een verzekerde als deelnemer in een bouw- combinatie op grond van de wet of anderszins gehouden is voor een percentage mee te betalen aan een door de bouwcombinatie of een door één of meer deelnemers veroorzaakte schade, zal deze betalingsplicht, met inachtneming van de overige bepalingen van deze verzekering, mede zijn ge- dekt.
41.9.2 Indien uit hoofde van een bouwcombinatiecontract andere deelnemers gehouden zijn een percen- tage mee te betalen aan een door verzekerde veroorzaakte schade, is deze verzekerde verplicht zijn rechten uit het bouwcombinatiecontract ten opzichte van die deelnemers geldend te maken
en zodanig mee te werken dat de aan het bouw- combinatiecontract te ontlenen rechten worden aangewend ten behoeve van de verzekeraar.
41.9.3 Indien een verzekerde deelneemt aan de uitvoe- ring van het door de bouwcombinatie uit te voeren werk, blijft de verzekering voor die verzekerde als- mede de verzekerden als bedoeld in artikel 39.1.1 van kracht. Premie is verschuldigd over het aandeel van de verzekerde in de totale aanneemsom die door de combinatie is bedongen, tenzij verzekerde een keuze maakt uit de navolgende mogelijkheden:
41.9.3.1 verzekerde kan zijn aandeel in het werk buiten deze verzekering houden, indien daarvan vooraf wordt kennisgegeven. In dat geval wordt door deze verzekering slechts dekking geboden voor het verschil in voorwaarden en eigen risico’s met de door of namens de bouwcombinatie elders geslo- ten verzekeringen. Voor het aandeel van de
verzekerden als genoemd in artikel 36.1.1 en 36.1.2 begrepen in de totale door de combinatie bedongen aanneemsom, zal dan nader premie overeengekomen worden;
41.9.3.2 verzekerde kan het gehele door de bouwcombina- tie uit te voeren werk onder de dekking van deze verzekering brengen, indien daarvan vooraf kennis wordt gegeven onder opgave van de navolgende gegevens:
- naam van de bouwcombinatie;
- namen van de deelnemers;
- korte omschrijving van het werk;
In dat geval wordt de totale door de bouwcom- binatie bedongen aanneemsom in aanmerking genomen bij de berekening van de verschuldigde premie.
42 Aanvullende uitsluitingen
42.1 Opzicht
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot:
42.1.1 Werkzaamheden bij derden:
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van derden ontstaan tijdens de werkzaamheden bij die derden, voor zover het zaken betreft die geen onderwerp zijn van de uit te voeren overeenkomst en/of waaraan op het moment van de schadeveroorzaking geen werkzaamheden werden verricht.
42.1.1.1Alle direct of indirect voortvloeiende vermogensschade die voortkomt uit een schade aan het (onder)deel van een zaak dat op het moment van schadeveroorzaking wél daadwerkelijk in bewerking was, is expliciet gedekt. Deze dekking is beperkt tot maximaal € 500.000,- per aanspraak.
42.1.2 Zaakschade aan zaken van ondergeschikten. De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van ondergeschikten waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is.
42.1.3 Schade aan zaken:
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken, die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover:
42.1.3.1Ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed.
42.1.3.2De schade als verzekerd gevaar of gebeurtenis is omschreven in de recentste versie van de Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren (NBUG), waarbij het niet relevant is of de schadelijdende tegenpartij dit risico al dan niet verzekerd heeft.
42.1.4 Xxxxxx aan zelfrijdende voertuigen/werkmaterieel De aansprakelijkheid voor zaakschade voor aan derden toebehorende zelfrijdende voertuigen/ werkmaterieel, al dan niet gehuurd, indien deze voertuigen/werkmaterieel door of ten behoeve van verzekerde gebruikt worden voor:
42.1.4.1Laden of lossen op of in de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van verzekerde of daar waar
verzekerde werkzaamheden verricht.
42.1.4.2Incidenteel uitvoeren van hijswerkzaamheden op de locaties waar verzekerde werkzaamheden verricht. Deze incidentele dekking is beperkt tot maximaal € 500.000,- per aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.
42.1.5 Schade aan derden toebehorende vaartuigen. De aansprakelijkheid voor schade aan derden toebehorende vaartuigen, al dan niet gehuurd of
gecharterd, zolang deze ter lading, lossing of voor de uitvoering van laad- of loswerkzaamheden aanwezig zijn bij of op de terreinen van een verzekerde, dan wel op een locatie waar verzekerde werkzaamheden verricht.
42.1.6 Schade door een gemonteerd of geplaatst xxxxxxxxx.Xx aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gemonteerd of geplaatst onderdeel aan of in de zaak die verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft teruggeleverd nadat hij het betreffende onderdeel daaraan heeft gemonteerd of daarin heeft geplaatst, met
uitzondering van de schade aan het onderdeel zelf.
42.1.7 Passagiers:
Passagiers van motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen worden niet geacht het voer- en/of (lucht)vaartuig waarvan zij gebruik maken onder opzicht te hebben.
42.1.8 Vermogensschade kabels en/of leidingen:
De aansprakelijkheid voor vermogensschade, welke direct of indirect voortvloeit uit een krachtens artikel 42.1 niet gedekte materiële schade aan ondergrondse kabels en/of leidingen, is expliciet verzekerd. Deze dekking is beperkt tot maximaal € 500.000,00 per aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag. Benadrukt wordt dat de materiële beschadiging van de kabels en/of leidingen zelf uitgesloten blijft.
42.1.9 Schade aan gebouwen, terreinen en/of kaden Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 is
de genoemde uitsluiting in artikelen 42.1 en 42.1.1. niet van toepassing op schade aan tijdelijk in gebruik zijnde of in verband met de uitvoering van werkzaamheden onder zich hebbende gebouwen, terreinen en/of kaden.
42.1.9.1De in artikel 42.1.9 genoemde dekkingsuitbreiding is echter niet van toepassing indien aanspraken tot vergoeding ingesteld worden voor schade aan deze gebouwen, terreinen en/of kaden;
- als gevolg van brand en/of ontploffing, met uitzondering van aanspraken van brandverzekeraar(s) op grond van de
brandregresregeling, zoals vastgelegd in de Bedrijfsregeling Brandregres 2014;
- welke noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het normale gebruik daarvan;
- in verband met verontreiniging en/of aantasting van de bodem, lucht of water, zelfs als deze verontreiniging en/of aantasting het gevolg is van een plotselinge en onzekere gebeurtenis;
- die verzekerde op het ogenblik van toebrengen van schade daadwerkelijk in bewerking heeft.
42.1.10 Ten aanzien van de verzekerden genoemd in artikel
39.1.1 geldt dat schade aan het (bouw) werk van
andere (mee)verzekerden is uitgesloten.
42.2 (Op)geleverde zaak/verrichte dienst
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van:
42.2.1 Zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op) geleverd.
42.2.2 De kosten van terugroepen, verbeteren, vervangen of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op) geleverde zaken, tenzij deze kosten zijn aan te merken als bereddingskosten.
42.2.3 De kosten van het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde verrichtte werkzaamheden.
42.2.4 De uitsluitingen als omschreven in de artikelen
42.2.1 tot en met 42.2.3 gelden ook voor de schade voortvloeiende uit het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde
zaken of verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt.
42.2.5 Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op) geleverd zaakschade toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op) geleverd, dan gelden de in de artikelen 42.2.1 tot en met 42.2.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken.
42.2.6 Wordt door werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd zaakschade toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op) geleverd, dan gelden de in de artikelen 42.2.1 tot en met 42.2.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken.
42.2.7 De uitsluitingen als genoemd in de artikelen 42.2.1 tot en met 42.2.3 gelden echter wel als de (op)geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde overeenkomst.
42.3 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit een boete-, schadever- goedings-, garantie-, vrijwarings-, of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij - en dan voor zover - verzekerde ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest.
42.3.1 De in artikel 42.3 genoemde uitsluiting is niet van toepassing op vrijwarings- en soortgelijke bedin- gen tot vergoeding van schade gegrond op voor- waarden waarop:
- werkzaamheden worden aangenomen en uitge- voerd;
- materialen, materieel, gebouwen en/of terreinen door verzekerde worden gehuurd of aan verze- kerde (al dan niet tegen betaling) ter beschikking worden gesteld;
- personeel door verzekerde wordt gehuurd of aan verzekerde - al dan niet tegen betaling - ter beschikking wordt gesteld;
- zaken aan een verzekerde zijn geleverd of (al dan niet tegen betaling) ter beschikking zijn gesteld;
- aan verzekerde assistentie en/of diensten worden
verleend, werkzaamheden voor verzekerde wor- den verricht en dergelijke;
- verzekerde vergunningen en/of concessies verleend zijn of worden tot het op bepaalde wijzen en/of bepaalde plaatsen verrichten van werkzaamheden, verlenen van assistentie en/of diensten e.d.;
- door een verzekerde wordt deelgenomen aan tentoonstellingen en/of beurzen.
42.4 Molest
42.4.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schaden veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, bin- nenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op
2 november 1981 ter griffie van de rechtbank in ‘s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981 of eventuele vervanging daarvan.
42.4.2 Aanspraken tot vergoeding van schade door het in aanraking komen met, respectievelijk tot ontplof- fing komen van oorlogstuig, zullen niet worden beschouwd als schade door of in verband met een vorengenoemde omstandigheid.
43 Samenloop
43.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 961 BW geldt het volgende:
Indien blijkt dat een door deze verzekering ge- dekte aanspraak eveneens onder (een) andere verzekering(en) is gedekt, met uitzondering van hetgeen verzekerd is onder Rubriek 2B, geldt de onderhavige verzekering als excedent van die andere verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden.
43.2 Als in de andere verzekering(en) eenzelfde bepa- ling voorkomt als genoemd in het vorige lid of een bepaling met een soortgelijke strekking of als de schaderegeling onder die verzekering(en) proble- men oplevert, dan neemt verzekeraar de schade in behandeling.
Verzekeraar vergoed tot een bedrag gelijk aan de schadevergoeding die zou zijn betaald als de ande- re verzekering(en) niet zou(den) hebben bestaan. Verzekerde verplicht zich om zijn vordering op de verzekeraar(s) van de andere verzekering(en) aan verzekeraar te cederen. Het eigen risico dat krach- tens die andere verzekering(en) wordt gelopen blijft evenwel van de dekking uitgesloten.
43.3 De regeling zoals omschreven in artikel 43.1 en
43.2 geldt niet indien verzekerde hiervan tegen- over derden bij schriftelijke overeenkomst gesloten vóór het voorvallen van de schade afstand heeft gedaan.
Indien een dergelijke afstand door verzekerde is gedaan, zal deze verzekering primaire dekking verlenen. In dat geval zal verzekeraar een derge- lijke schade vergoeden, ongeacht of deze schade geheel of gedeeltelijk ook verhaalbaar zou zijn onder (een) andere verzekering(en) en doet verze- keraar hierbij afstand van alle rechten van verhaal op (een) dergelijke andere verzekering(en).
43.3.1 Deze primaire dekking geldt evenwel niet voor hetgeen verzekerd is onder Rubriek 2B.
Rubriek 2B: Beroepsaansprakelijkheid
44 Aanvullende begripsomschrijvingen
44.1 Aanspraak
44.1.1 In aanvulling op en/of in afwijking van artikel 1.9 geldt ten aanzien van een aanspraak het volgende:
44.1.1.1 een aanspraak is een door een derde tegen ver- zekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade, dan wel een door verzekerde tegen ver- zekeraar ingestelde vordering tot vergoeding van kosten zoals omschreven in artikel 45.2, als gevolg van een fout;
44.1.1.2 aanspraken voortvloeiende uit een reeks met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg van dezelfde fout zullen worden beschouwd als één aanspraak, ook indien de afzonderlijke aanspra- ken in verschillende jaren zijn ingediend, ongeacht het aantal schadelijdende personen en gerech- tigden dat aanspraak maakt of kan maken op schadevergoeding;
44.1.1.3 deze aanspraak wordt geacht te zijn ingesteld op het moment van de eerste vordering.
44.2 Schade
44.2.1 Zaakschade
44.2.1.1Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
44.2.1.2Als zaakschade wordt tevens beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen.
44.2.2 Vermogensschade
Schade anders dan zaakschade.
44.3 Ontwerp
Onder ontwerp worden verstaan de tekeningen, berekeningen, specificaties, enz. welke op schrift óf in een (elektronisch) document dienen te zijn vastgelegd ten behoeve van de realisatie van een werk/project in de burger-, utiliteits-, en civiele bouw; waaronder begrepen werken/projecten van infrastructurele aard.
44.4 Fout
Onder fout worden verstaan vergissingen, on- achtzaamheden, verzuimen, onjuiste adviezen en dergelijke, alsmede alle andere nalatigheden in het ontwerp, waaruit een aanspraak voortvloeit of kan voortvloeien. Fouten al dan niet door meer verze- kerden begaan, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien worden als één fout be- schouwd.
45.3
45.4
45.5
45.6
45.7
trekking heeft en/of de door verzekerde gemaakte of voor zijn rekening komende kosten, na overeen- stemming met verzekeraar, die betrekking hebben op verbetering, herstelling, het geheel of gedeelte- lijk opnieuw uitvoeren van de door of onder ver- antwoordelijkheid van de verzekerde uitgevoerde werkzaamheden die behoren tot de aanvaarde opdracht en/of de kosten van herstel van gebre- ken, voortvloeiend uit een fout.
Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraken tijdens geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste keer tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld.
Aanspraken die voortvloeien uit omstandighe- den die tijdens de looptijd van de verzekering bij verzekeraar zijn gemeld, zijn gedekt ongeacht het tijdstip waarop deze aanspraken tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld.
De bepalingen ter zake van schadeaanmelding zo- als omschreven in artikel 7.1 blijven onverminderd van kracht.
Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s) en de van kracht zijnde voorwaar- den, verzekerde bedragen en eigen risico’s is bepa- lend het vroegste van de navolgende momenten:
- het moment waarop de aanspraak tijdens de looptijd van de verzekering voor de eerste keer tegen verzekerde wordt ingesteld;
- het moment waarop een omstandigheid zoals omschreven tijdens de looptijd van de verzekering bij verzekeraar is gemeld.
Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door of voor een verzekeraar geaccepteerd aan- deel of bij beëindiging van deze verzekering geldt dat omstandigheden die vóór de oversluiting/ beëindiging bij verzekerden bekend zijn alsmede aanspraken die vóór de oversluiting/beëindiging tegen verzekerden zijn ingesteld, maar nog niet bij verzekeraar zijn gemeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1, worden geacht bij verze- keraar te zijn gemeld op het moment direct voor- afgaand aan de oversluiting/beëindiging, mits de melding bij verzekeraar binnen 3 maanden na de oversluiting/beëindiging heeft plaatsgevonden.
Verzekerd bedrag
Verzekeraar vergoed voor alle verzekerden teza- men per gebeurtenis respectievelijk per verzeke- ringsjaar boven het eigen risico ten hoogste de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen.
45 Omschrijving van de dekking
45.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekernemer voor zaakschade aan het werk waarop het ontwerp betrekking heeft en/of kosten van herstel van gebreken en/of vermogensschade, voortvloeiend uit een fout, zulks met inachtneming van de op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden.
45.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 45.1 dekt deze verzekering voor de oplevering van het werk/ project, indien en voor zover een aanspraak als ge- dekt onder artikel 45.1 is in gesteld of in een later stadium zou kunnen worden ingesteld, eveneens zaakschade aan zaken waarop het ontwerp be-
46 Aanvullende dekkingen
46.1 Riskcontrol
Dekkingsuitbreiding na onafhankelijke controle van het totaalontwerp van een werk/project
46.1.1 Indien verzekerden het ontwerp (waaronder mede wordt verstaan de samenhang van deelontwerpen) hebben laten beoordelen en goedkeuren door een daartoe gekwalificeerd onafhankelijk bureau geldt het volgende:
46.1.1.1 ingeval van beëindiging van de verzekering blijft de dekking, in afwijking van artikel 45.3 van de verzekeringsvoorwaarden, onverminderd van kracht voor aanspraken ter zake van fouten gemaakt voor de einddatum van de verzeke- ringsovereenkomst, mits de werken/projecten zijn
opgeleverd voor de einddatum van de verzeke- ringsovereenkomst en voor zover deze aanspraken uiterlijk 5 jaar na beëindiging tegen verzekerden zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. Deze uitloopperiode zal ten aanzien van het verzekerd bedrag worden beschouwd als een verlenging van het laatste contractjaar.
46.1.1.2 het op het polisblad genoemde eigen risico wordt gehalveerd.
46.1.1.3 de uitsluiting als verwoord in artikel 47.3 (honora- ria) wordt geacht te zijn doorgehaald.
46.1.1.4 de uitsluiting als verwoord in artikel 47.5 (kosten) wordt geacht te zijn doorgehaald echter uitslui- tend voor zover de kosten niet kunnen worden doorbelast aan derden, niet zijnde een verzekerde onder de polis. De opdrachtgever wordt inzake dit artikel als derde beschouwd.
46.1.1.4.1 Aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van het bepaalde in artikel 46.1.1.3 en artikel 46.1.1.4 zijn gedekt tot het verzekerd bedrag als vermeld op het polisblad.
46.1.1.4.2 De uitsluiting als verwoord in artikel 47.5 (kosten) van de verzekeringsvoorwaarden blijft onverminderd van kracht indien verzekeraar kan bewijzen dat de oorzaak van de schade ligt in een bewuste kostenbesparing door de aangesproken verzekerde, voor aanvang van de uitvoering van het betreffende project.
46.2 Dekkingsuitbreiding onverkochte (bouw)delen
46.2.1 Indien delen van het werk nog niet zijn verkocht, echter het werk wel is gerealiseerd met het doel om deze aan derden - niet zijnde verzekerden - te verkopen, dan zal verzekeraar deze situatie tevens
beschouwen “alsof er in een later stadium” een aan- spraak zou kunnen worden ingesteld.
46.2.2 Indien deze situatie zich voordoet dan zal de schade, zowel voor als na oplevering en/of gereed- komen, voor die onverkochte delen worden afge- wikkeld op basis van de regeling als in artikel 45.2 van de verzekeringsvoorwaarden omschreven.
46.3 Narisico
46.3.1 Indien verzekeringnemer de verzekering - anders dan in verband met faillissement - overeenkomstig artikel 2.2.2 heeft opgezegd, blijft de dekking in afwijking van artikel 45.3 van kracht voor aan- spraken ter zake van een handelen of nalaten van verzekerde vóór de einddatum van de verzeke- ringsovereenkomst, voor zover deze aanspraken uiterlijk 5 jaar na de beëindiging tegen verzekerde zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld.
46.3.2 Deze uitloopperiode zal ten aanzien van het verze- kerd bedrag worden beschouwd als een verlenging van het laatste contractjaar.
46.4 Bouwcombinaties
46.4.1 Wanneer een verzekerde optreedt als enige ontwerpende aannemer in een combinatie wordt eveneens gedekt de aansprakelijkheid van de bouwcombinatie.
46.4.2 Indien een verzekerde als deelnemer in een bouw- combinatie op grond van de wet of anderszins gehouden is voor een percentage mee te betalen aan een door de bouwcombinatie of een door één of meer deelnemers veroorzaakte schade, zal deze
betalingsplicht, met inachtneming van de overige bepalingen van deze verzekering, mede zijn ge- dekt. Deze dekking wordt tevens geboden wanneer een deelnemer uit de combinatie insolvabel blijkt te zijn.
46.4.3 Indien uit hoofde van een bouwcombinatiecontract andere deelnemers gehouden zijn een percen- tage mee te betalen aan een door verzekerde veroorzaakte schade, is deze verzekerde verplicht zijn rechten uit het bouwcombinatiecontract ten opzichte van die deelnemers geldend te maken
en zodanig mee te werken dat de aan het bouw- combinatiecontract te ontlenen rechten worden aangewend ten behoeve van de verzekeraar.
46.4.4 Indien er sprake is van een situatie als omschreven in art. 46.4.2 en verzekerde is gehouden bij te dra- gen voor een deel van de schade, wordt het eigen risico verlaagd naar rato van het aandeel van verzekerde in de aansprakelijkheid van de bouw- combinatie, met een minimum van € 50.000,- per aanspraak.
46.4.4.1 Indien verzekerde is gehouden - op basis van haar hoofdelijke aansprakelijkheid als deelnemer in de bouwcombinatie - voor een hoger deel bij te dra- gen vanwege insolvabiliteit van één of meerdere van de partners in de bouwcombinatie dan wordt het eigen risico verlaagd naar rato van dit hogere percentage.
46.4.4.2 Indien de bouwcombinatie is opgenomen als (mee) verzekerde wordt schade afgewikkeld op basis van het geldend eigen risico op het polisblad.
47 Aanvullende uitsluitingen
47.1 Milieuaantasting
Onder deze Rubriek is niet verzekerd de aanspra- kelijkheid voor schade van derden in verband met een milieuaantasting.
47.2 Beperking vermogensschade dekking
Onder vermogensschade wordt niet verstaan aan- spraken tot vergoeding van rentederving, “pure“ winstderving en imagoschade van verzekerden on- derling, tenzij de rentederving, “pure“ winstderving en imagoschade wordt geleden door een derde niet behorende tot de groep van verzekerden.
47.3 Honoraria
Niet gedekt is het honorarium, salaris, de verschot- ten en onkosten van een verzekerde of een sub- consultant, indien deze kosten ten gevolge van een door hem gemaakte fout moeten worden terugge- vorderd.
47.4 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet gedekt zijn aanspraken voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwa- rings-, of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij - en dan voor zover - verzekerde ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn ge- weest. Contractmodellen conform SWK, Woningborg of vergelijkbare garantietoezeggingen worden niet gezien als een garantiebeding.
47.5 Kosten
Niet gedekt zijn kosten die betrekking hebben op voorzieningen c.q. onderdelen van een werk, die
ten gevolge van een verzuim in een ontwerp of be- stek in een later stadium moeten worden ingepast
c.q. aangebracht. Deze verzekering vergoedt echter wel de extra kosten die uitsluitend het gevolg zijn van het achteraf inpassen c.q. aan- brengen van deze voorzieningen en/of onderdelen en die niet noodzakelijk zouden zijn geweest, indien het werk van aanvang af op de juiste wijze was uitgevoerd.
47.6 Intellectueel eigendom
47.6.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien de aanspraken voortvloeien uit op- zettelijke inbreuk van de aangesproken verzekerde op intellectuele eigendomsrechten.
Bij rechtspersonen zal slechts opzet van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW (of een ana- loge buitenlandse wet) bij toepassing van deze uitsluiting worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon; bij vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen alleen opzet van een beherend vennoot.
47.6.2 De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade in verband met of voortvloeiende uit:
- inbreuk op patenten, octrooien, licenties, au- teursrechten, merkrechten en andere rechten op industriële of intellectuele eigendom;
- smaad, laster, belediging of aantasting van eer of goede naam;
is voor zover niet elders op het polisblad of in de verzekeringsvoorwaarden uitgesloten, meeverze- kerd tot maximaal het op het polisblad verzekerde bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerde bedrag zoals ver- meld op het polisblad.
47.7 Overschrijding termijnen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van overschrijding van overeen- gekomen termijnen ter zake verrichting van dien- sten, voor zover deze tijdsoverschrijding het gevolg is van het onjuist inschatten respectievelijk plannen van de benodigde tijdsduur.
47.8 Overschrijding bouwkosten
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van overschrijding van bouwkos- ten en/of prijzen.
47.9 Gebrekkige uitvoering
Niet gedekt is schade veroorzaakt door gebrek- kige uitvoering, gebrekkig materiaal, gebrekkig handwerk of enig gebrekkig materiaal en gebrek- kige uitvoering of productietechniek gebruikt in de fabricage van enig object of schade als gevolg van gebrekkige uitvoering, gebrekkig materiaal of
object waardoor het object niet geschikt is voor het beoogde doel. Deze uitsluiting is niet van toepas- sing wanneer deze schade het gevolg is van een ontwerp- en/of adviesfout.
47.10 Bestuurders en commissarissen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade waarvoor bestuurders (in de zin van boek 2 BW of een analoge buitenlandse wet) en commis- sarissen van verzekerde in die hoedanigheid in hun privévermogen worden aangesproken.
48 Samenloop
48.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 961 BW geldt het volgende:
Indien blijkt dat een door deze verzekering ge- dekte aanspraak eveneens onder (een) andere verzekering(en) is gedekt, geldt de onderhavige verzekering als excedent van die andere verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden.
48.2 Als in de andere verzekering(en) eenzelfde bepa- ling voorkomt als genoemd in het vorige lid of een bepaling met een soortgelijke strekking of als de schaderegeling onder die verzekering(en) proble- men oplevert, dan neemt verzekeraar de schade in behandeling. Verzekeraar vergoed tot een bedrag gelijk aan de schadevergoeding die zou zijn be- taald als de andere verzekering(en) niet zou(den) hebben bestaan. Verzekerde verplicht zich om
zijn vordering op de verzekeraar(s) van de andere verzekering(en) aan verzekeraar te cederen.
Het eigen risico dat krachtens die andere verzekering(en) wordt gelopen blijft evenwel van de dekking uitgesloten.