ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
VDC Aannemingen bvba
Artikel 1 – Voorwerp
Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de door VDC Aannemingen bvba (hierna genoemd ‘VDC Aannemingen’) bestelde leveringen en diensten.
Leveringen zijn het een of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van VDC Aannemingen en de eventuele installatie of montage van deze zaken. Diensten zijn de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van VDC Aannemingen te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen die geen betrekking hebben op leveringen of onderaannemingen (werken).
Door de aanvaarding resp. uitvoering van de bestelling erkent de opdrachtnemer de algemene inkoopvoorwaarden van VDC Aannemingen en de andere toepasselijke documenten te kennen en te aanvaarden, met uitsluiting van de eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtnemer zelf. De algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtnemer zijn in geen geval toepasselijk.
Wijzigingen, aanvullingen of preciseringen van enig contractueel document primeren op de initiële versie van dit contract. Latere wijzigingen, aanvullingen of preciseringen primeren op eerdere wijzigingen en verduidelijkingen.
Ingeval van tegenstrijdigheid in eenzelfde contractdocument, zullen vervolgens de bepalingen die de beste kwaliteit voorzien, voorrang hebben op de andere bepalingen. Indien op basis van de kwaliteit volgens deze regel geen prioriteit kan worden bepaald, zal de opdrachtnemer aan VDC Aannemingen verzoeken om de tegenstrijdigheid te verduidelijken. Deze beslissing is bindend ten aanzien van de opdrachtnemer.
De aan de bestelling voorafgaande briefwisseling of uitwisseling van documenten binden de partijen niet, en is niet dienend ter interpretatie van deze overeenkomst.
Onze bestellingen zijn alleen geldig wanneer zij schriftelijk gebeuren en door de bevoegde gemachtigde van ons bedrijf ondertekend zijn. Xxxxxxxxxx en telefonische bestellingen verbinden ons alleen wanneer zij schriftelijk worden bevestigd. De aanvaarding van de bestelling impliceert dat de leverancier volledig, uitsluitend en zonder voorbehoud onderhavige aankoopvoorwaarden aanvaardt, en annuleert daardoor alle andersluidende of afwijkende voorwaarden vermeld in de o ertes of bevestigingen van bestellingen door onze leveranciers.
Er kan alleen rekening worden gehouden met de algemene verkoopsvoorwaarden van onze leveranciers, die in tegenspraak zouden zijn met onze algemene aankoopvoorwaarden, als daaromtrent voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord werd gesloten.
Het uitbrengen van een offerte aan VDC Aannemingen BVBA brengt voor VDC Aannemingen BVBA nimmer enige financiële verplichting mee jegens de offrerende of jegens een derde partij. Alle bij een offerte gevoegde stukken, en in het kader daarvan door de aanbieder verrichte werkzaamheden, zijn voor VDC Aannemingen BVBA geheel kostenloos behoudens indien daarvoor uitdrukkelijk vooraf schriftelijk enige vergoeding is overeengekomen.
Artikel 2 – Aanvaarding bestelling
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de bestelling van leveringen en diensten zoals vermeld op de bestelbon van VDC Aannemingen. De opdrachtnemer aanvaardt de bestelling behoudens schriftelijk bezwaar dat binnen de 24 uur aan VDC Aannemingen wordt overgemaakt.
De opdrachtnemer dient uitsluitend de door VDC Aannemingen BVBA - dus niet door derden - gegeven orders en aanwijzingen te volgen; dit ontheft echter de opdrachtnemer niet van de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid welke onder alle omstandigheden volledig bij de opdrachtnemer blijft berusten.
De opdrachtnemer dient zich te onthouden van het doen van prijsopgave of aanbieding rechtstreeks aan de opdrachtgever van VDC Aannemingen BVBA danwel aan andere bij het project betrokkenen voor uitbreiding of wijziging van het werk.
De opdrachtnemer vrijwaart VDC Aannemingen BVBA voor aansprakelijkheid van VDC Aannemingen BVBA jegens de principaal en/of derden wegens het niet-naleven door de opdrachtnemer van enige verplichting ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VDC Aannemingen BVBA is uitbesteding en/of onderaanbesteding dan wel levering door derden niet toegestaan. Een zelfstandige geldt als onderaannemer.
Artikel 3 – Prijs
De prijs is deze die vermeld staat op de bestelbon van VDC Aannemingen. Deze prijs is niet voor herziening vatbaar.
De prijs omvat alle kosten, inclusief eventuele leveringskosten en verpakkingskosten, doch exclusief BTW, tenzij anders aangeduid op de bestelbon.
Artikel 4 – Leveringstermijnen - Uitvoeringstermijnen
De opdrachtnemer verbindt er zich toe de leveringstermijnen resp. uitvoeringstermijnen stipt na te leven. Het naleven van deze termijnen is voor VDC Aannemingen een essentiële voorwaarde voor het plaatsen van de bestelling bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer erkent dat hij volledig is geïnformeerd over het belang van de termijnen en dat hij zich ervan verzekerd heeft de termijnen te kunnen naleven.
De leveringstermijnen voor goederen resp. uitvoeringstermijnen voor diensten worden in een overeenkomst of op de bestelbon van VDC Aannemingen vermeld.
De opdrachtnemer is niet gerechtigd op enige verlenging van de termijnen.
Xxxxxxx van vertraging die te wijten is aan de opdrachtnemer, garandeert de opdrachtnemer VDC Aannemingen de terugbetaling van alle boetes en vergoedingen die wegens deze vertraging van VDC Aannemingen zouden worden gevorderd.
Artikel 5 – Uitvoering van de bestelling
De opdrachtnemer waarborgt dat al zijn verplichtingen worden uitgevoerd overeenkomstig:
o Deze algemene aankoopvoorwaarden;
o Alle bepalingen van de bestelbon en eventuele overeenkomst;
o De regels van de kunst;
o Typebestek 250 van de wegenbouw
o De van kracht zijnde normen en reglementen, wetten, decreten en andere officiële bepalingen in België.
Op de opdrachtnemer rust een resultaatsverbintenis voor de afhandeling van de bestelling.
De opdrachtnemer zal steeds de richtlijnen van VDC Aannemingen naleven. Het naleven van deze richtlijnen zal de opdrachtnemer evenwel niet ontslaan van zijn verantwoordelijkheid, behalve indien de richtlijn in een uitdrukkelijke en schriftelijke exoneratie ten voordele van de opdrachtnemer voorziet, of indien en in de mate de opdrachtnemer een uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud heeft geformuleerd m.b.t. een concrete richtlijn.
De richtlijnen van VDC Aannemingen verminderen geenszins de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer zal, met het oog op de uitvoering van de bestelling, gehouden zijn alle nuttige en/of noodzakelijke administratiefrechtelijke vergunningen, toelatingen, attesten, licenties of enige andere bijkomende documenten tijdig te bekomen, alsmede de wettelijke vereiste meldingen en afgiften tijdig en nauwgezet te verrichten.
Als het respecteren van de uitvoeringstermijn de opdrachtnemer ertoe noopt om buiten de gewone arbeidsuren (op weekends, feestdagen of verlofperiodes) te werken, moet de opdrachtnemer hiervoor zelf de nodige maatregelen treffen en de kosten hiervoor dragen.
De goederen resp. diensten worden geleverd op de plaats zoals vermeld in de overeenkomst of op de bestelbon.
De partijen gaan de verbintenis aan elkaar onmiddellijk in te lichten omtrent iedere moeilijkheid die zich tijdens de uitvoering van de werken voordoet en die van aard is om een stipte uitvoering en de goede en evenredige samenhang ervan te verstoren.
De hoofdaannemer en de onderaannemer gaan in het bijzonder de verbintenis aan om elkaar alle inlichtingen van technische en administratieve aard die in hun bezit zijn of waarvan zij in kennis worden gesteld en waarvan de uitvoering van de werken van de hoofdopdracht en de onderaanneming afhangt, door te spelen.
De onderaannemer verbindt er zich toe, naarmate de werken vorderen, de door zijn personeel veroorzaakte verontreinigingen en achtergelaten afval zorgvuldig te doen verwijderen. De werf dient steeds netjes, ordelijk en veilig te worden verlaten.
Tenzij anders overeengekomen is het de onderaannemer verboden werktuigen of materieel dat aan de hoofdaannemer toebehoort, te gebruiken. Het omgekeerde is eveneens het geval.
De onderaannemer zal op de bouwplaats voldoende en enkel en alleen bekwaam en ervaren personeel of arbeidskrachten tewerkstellen, rekening houdend met de mogelijkheden van de bouwplaats, ten einde in verhouding tot de omvang van het in onderaanneming genomen werk, de uitvoering ervan te verwezenlijken binnen de daartoe gestelde termijn. Hij zal ervoor zorgen dat hij de daartoe noodzakelijke materialen steeds in voorraad heeft.
Zonder op enige wijze het gezag van de onderaannemer te ondermijnen, behoudt de hoofdaannemer zich het recht voor instructies te geven aan de werknemers die de onderaannemer op de bouwplaats tewerkstelt, als volgt en in de volgende aangelegenheden:
• De algemene organisatie van de bouwplaats, zoals bepaald in een bouwplaatsreglement of in andere gelijkwaardige documenten;
• De dringende en voorlopige maatregelen die noodzakelijk zijn om schade te voorkomen en/of om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen;
• De correcte en precieze uitvoering van de werken telkens de hoofdaannemer vaststelt dat de onderaannemer zijn verplichting niet is nagekomen.
Artikel 6 – Veiligheid
De opdrachtnemer is, voor wat de leveringen en diensten betreft, volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn medewerkers.
De onderaannemer moet zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele werven naleven en vooral degene die voortvloeien uit de wet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werven alsmede uit de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).
De hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om, in het kader van de verplichtingen die hem opgelegd zijn door de wetgeving inzake welzijn op het werk, aan de werknemers die de onderaannemer op de bouwplaats tewerkstelt instructies te geven bestemd om hun veiligheid en hun gezondheid of die van de andere op de bouwplaats tewerkgestelde werknemers te waarborgen.
De partijen zullen hun actieve en daadwerkelijke medewerking verlenen aan alle gemeenschappelijke beschermings- en veiligheidsmaatregelen op het geheel van de bouwplaats en zullen erover waken dat deze strikt door hun personeel worden nageleefd.
Artikel 7 – Personeel van de opdrachtnemer
De opdrachtnemer verbindt er zich toe uitsluitend geschikt en bekwaam personeel in te zetten en zulks in voldoende aantal om een perfecte en tijdige uitvoering van de bestelling te verzekeren.
VDC Aannemingen kan op ieder ogenblik, en zonder enige motivering te moeten geven, personeel weigeren dat zijn inzien onvoldoende bekwaam is, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding aan de opdrachtnemer of tot een termijnverlenging. In voorkomend geval zal de opdrachtnemer onverwijld overgaan tot vervanging door voldoende bekwaam personeel.
De onderaannemer is ertoe gehouden om ten opzichte van zijn personeel alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake algemene arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en sociale zekerheid, na te leven en te doen naleven door zijn eventuele onderaannemers en door eenieder die personeel te zijner beschikking stelt.
7-1 Algemene arbeidsvoorwaarden van het tewerkgestelde personeel
De onderaannemer ziet inzonderheid toe op de naleving van zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop zij recht hebben. Hij doet die verplichting ook naleven door zijn onderaannemers of door de derden waarop hij een beroep doet.
Wanneer de onderaanneming wordt uitgevoerd in het kader van een overheidsopdracht waarop het KB van 14 januari 2013 van toepassing is, wordt de onderaannemer gewezen op de naleving van de bepalingen van artikel 78 , onder meer het ter beschikking houden van de aanbestedende overheid van een dagelijks bijgewerkte lijst van het personeel dat hij op de bouwplaats tewerkstelt.
7-2 Sociale en fiscale schulden
De onderaannemer verklaart dat er op het ogenblik dat deze raamovereenkomst wordt aangegaan in de voor het publiek toegankelijke databank van de RSZ en de fiscus geen vermelding staat dat er inhoudingsplicht is wegens sociale en/of fiscale schulden die hij heeft.
7.3 Tewerkstelling van illegaal verblijvende niet-Europese onderdanen
De onderaannemer mag in geen geval illegaal verblijvende onderdanen uit derde landen in de zin van de wet van 11 februari 2013 tewerkstellen en verbindt zich door deze overeenkomst formeel tot het naleven van dit verbod.
Hij ziet erop toe dat hij hetzelfde verbod oplegt aan al zijn eventuele onderaannemers en hetzelfde zal gelden voor alle niveaus van onderaanneming.
7-4 Beroep op onderaannemers of derden door de onderaannemer
Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de hoofdaannemer mag de onderaannemer de opdracht niet volledig of gedeeltelijk in onderaanneming geven of hiervoor een beroep doen op uitzendkrachten. De hoofdaannemer mag dit akkoord echter enkel weigeren om gerechtvaardigde redenen. De onderaannemer stelt dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst aan zijn eventuele onderaannemer, en diens onderaannemer, enz.
De onderaannemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij in geen geval een beroep mag doen op een onderaannemer of derde voor wie op het ogenblik dat de overeenkomst wordt aangegaan in de databank van de RSZ en de fiscus een vermelding staat dat hij sociale en/of fiscale schulden heeft en/of niet voldoet aan zijn verplichtingen om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop zij recht hebben.
7-5 Specifieke bepalingen voor buitenlandse onderaannemers
Naast de bepalingen in de andere paragrafen van dit artikel die ook op hem van toepassing zijn, is deze paragraaf van toepassing op de onderaannemer die in het buitenland is gevestigd en tijdelijk werken in België uitvoert.
De onderaannemer verklaart op de hoogte te zijn van alle verplichtingen die hem door de Europese en Belgische reglementering worden opgelegd voor de uitvoering van werken in België. Zo verbindt de onderaannemer zich ertoe al zijn verplichtingen na te leven, en meer bepaald:
• Een LIMOSA-aangifte te doen voor zichzelf en voor al zijn werknemers, in het bezit te zijn van de ontvangstbewijzen L-1 voor zichzelf en voor alle in België tewerkgestelde werknemers en ze te kunnen voorleggen;
• In het bezit te zijn van de detacheringsformulieren afgeleverd door de bevoegde socialezekerheidsinstelling in het herkomstland, voor hemzelf en voor alle in België tewerkgestelde werknemers;
• Alle formaliteiten voor de verblijfsdocumenten te vervullen, voor hemzelf en voor alle in België tewerkgestelde werknemers;
• Voor de werknemers de arbeidsvoorwaarden toe te passen die hem als minimale bepalingen door de Belgische wetgeving worden opgelegd. Die bepalingen hebben onder meer betrekking op het minimumloon dat in de Belgische bouwsector van toepassing is, de arbeidsduur, het recht op jaarlijkse vakantie, het beroep op uitzendarbeid, de terbeschikkingstelling van werknemers en het welzijn en de veiligheid van de werknemers op het werk.
7-6 Aanwezigheidsregistratie
Indien de bij deze overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk1 zorgt de onderaannemer ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ.
Zoals bepaald door bovenvermelde wet wijst de hoofdaannemer de onderaannemer op de bepalingen van artikel 16, § 1, 3° en § 2, 4° en § 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens2.
Elke onderaannemer die na ontvangst van het akkoord van de hoofdaannemer de uitvoering van een deel van of van het volledige in onderaanneming gegeven werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de maatregelen die in de vorige alinea's vermeld staan worden nageleefd door deze onderaannemer.
Dat geldt voor alle niveaus van onderaanneming.
De onderaannemer verbindt er zich toe een registratiewijze toe te passen die voldoet aan de waarborgen vastgesteld bij de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden en deze ter beschikking te stellen van de onderaannemers waarop hij op zijn beurt een beroep doet. Dezelfde verplichting geldt op gelijkaardige wijze ook voor elke onderaannemer, ongeacht op welk niveau van onderaanneming hij zich bevindt.
Artikel 8 – Overmacht
Onder overmacht wordt uitsluitend verstaan beletselen veroorzaakt door oorlog, opstand, noodtoestand en sabotage. Bij overmacht, zoals vermeld in onderhavig artikel, zal de opdrachtnemer VDC Aannemingen van het optreden van de overmacht dadelijk schriftelijk in kennis stellen, en de overmachtssituatie nauwkeurig omschrijven. Hij zal tevens de voorziene periode van de overmacht aangeven.
Artikel 9 – Aansprakelijkheden en verzekeringen
Aansprakelijkheid tijdens uitvoering van de diensten en leveringen
De opdrachtnemer is volledig en onbeperkt verantwoordelijk voor de volledig conforme uitvoering van de hem toevertrouwde diensten en leveringen. Ter zake rust op hem een resultaatsverbintenis.
De opdrachtnemer is in het kader van zijn aansprakelijkheid zowel aansprakelijk voor directe schade als voor gevolgschade en zowel voor materiële schade als voor immateriële schade, waaronder bijvoorbeeld reputatieschade van VDC Aannemingen of de opdrachtgever.
Zonder afbreuk te doen aan deze exclusieve aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de uitvoering van de hem toevertrouwde werken, is de opdrachtnemer ertoe gehouden om VDC Aannemingen te informeren indien er zich onregelmatigheden voordoen bij de uitvoering van de bestelling of als er zich problemen stellen.
1 Bouwplaats waarvan het totaalbedrag van de werken gelijk is aan of meer bedraagt dan € 500.000.
2 Art. 16, § 1 Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, moet de verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België:
...
3° de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vaststellen in de overeenkomst;
4° met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker is gebonden door dezelfde verplichtingen als deze die waartoe de verantwoordelijke in toepassing van paragraaf 3 is gehouden;
…
§ 3. Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.
Aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor zichtbare gebreken, tot bij de aanvaarding van de levering resp. diensten door VDC Aannemingen.
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken
De opdrachtnemer staat in voor lichte verborgen gebreken die na de aanvaarding aan het licht komen. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken gedurende een termijn van 2 jaar vanaf de aanvaarding.
Xxxxxxxxxx aansprakelijkheid
De opdrachtnemer neemt persoonlijk de delictuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit zijn eigen daden of die van zijn personeel voor zijn rekening en vrijwaart VDC Aannemingen voor elk verhaal van derden of hun verzekeringsmaatschappijen in dit kader.
Bewaking, burgerlijke aansprakelijkheid en BA-verzekering, andere verzekeringen
Bewaking
Iedere partij staat in voor de bewaking van haar eigen werken en van die delen van de bouwplaats die zij in beslag neemt. Zij onthouden zich van iedere daad die de bewaking van één of andere partij in het gedrang zou kunnen brengen.
Burgerlijke aansprakelijkheid en BA-verzekering
De partijen nemen persoonlijk de quasi-delictuele aansprakelijkheid en desgevallend de aansprakelijkheid op grond van artikel 544 BW3 die voortvloeit uit eigen daden of daden van hun personeel voor hun rekening. Zij vrijwaren zich onderling tegen elk verhaal dat wordt uitgeoefend door derden of hun verzekeringsmaatschappijen.
Elke partij verklaart hierbij een verzekeringspolis te hebben onderschreven tot dekking van haar burgerlijke aansprakelijkheid en haar aansprakelijkheid op grond van artikel 544 BW met een voldoende verzekerde dekking voor alle lichamelijke, stoffelijke of immateriële schade.
Andere verzekeringen
Behoudens ieder bijzonder of tegenstrijdig beding zullen partijen vóór de aanvang van de werken alle nodige en nuttige verzekeringen nemen ten einde de risico's te dekken die worden gelopen door hun personeel, materieel en materialen die hun eigendom zijn en ook tot dekking van de risico's voor het materieel en de materialen die hun al dan niet kosteloos ter beschikking worden gesteld en die zij geacht worden te hebben aanvaard door het feit zelf dat zij er zich van bedienen of ze aanwenden.
Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen
De onderaannemer is verplicht de hoofdaannemer, en dit wat betreft de door hem uitgevoerde werken, te vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken die tegen deze laatste worden gericht in toepassing van artikelen 1792 en 2270 van het BW.
De onderaannemer alleen is aansprakelijk voor zijn werken, materialen en inrichtingen. Hij is verplicht de hoofdaannemer te vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen die door de opdrachtgever worden gericht aan de hoofdaannemer en dit tot aan de enige of, naargelang het geval, de definitieve oplevering van de in onderaanneming gegeven werken.
De onderaannemer is aansprakelijk voor aan hem te wijten verborgen gebreken en die de in onderaanneming gegeven werken aantasten.
Artikel 10 – Facturatie en betaling
De opdrachtnemer maakt enkel voor aanvaarde leveringen resp. diensten facturen op.
De opdrachtnemer maakt voor meervoudige diensten desgevallend maandelijkse facturen, per project.
Niet aanvaarde leveringen van goederen of diensten komen aldus niet in aanmerking voor facturatie. De factuur van de opdrachtnemer wordt slechts aanvaard indien de bestelbon van VDC Aannemingen aan de factuur van de opdrachtnemer werd gehecht. Indien de hoeveelheden niet vooraf te bepalen zijn, dan dient de opdrachtnemer vooraf een door VDC Aannemingen goedgekeurde vorderingsstaat aan te vragen en deze eveneens aan de factuur te hechten samen met de bestelbon. Indien vereist zal VDC Aannemingen aan de opdrachtnemer een prestatiebon van VDC Aannemingen ter beschikking stellen. De opdrachtnemer erkent deze desgevallend ontvangen te hebben. Indien VDC Aannemingen aan de opdrachtnemer een prestatiebon van VDC Aannemingen heeft ter beschikking gesteld, dan dient de opdrachtnemer deze prestatiebon in te vullen en eveneens aan de factuur te hechten samen met de bestelbon.
Verschilt het bedrag van de factuur van het goedgekeurd bedrag van de vorderingsstaat, dan is de factuur niet verschuldigd, en wordt zij teruggestuurd. Het terugzenden van de factuur wordt beschouwd als een algemeen protest.
De betalingstermijn van de factuur van de opdrachtnemer neemt slechts een aanvang op datum van ontvangst van de
3 De aansprakelijkheid op grond van artikel 544 BW rust in principe niet op de aannemer maar kan wel contractueel op de aannemer worden gelegd. Enkel in die gevallen is een verzekering aan te raden.
factuur waaraan de bestelbon en desgevallend de goedgekeurde vorderingsstaat of de prestatiebon gehecht is. De factuur van de opdrachtnemer is betaalbaar binnen op 90 kalenderdagen einde maand, voor zover ze door VDC Aannemingen zijn ontvangen voor de tiende van elke maand. Indien de factuur later wordt ontvangen dan de 10de van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties werden uitgevoerd of de leveringen hebben plaatsgevonden, zal de betrokken factuur worden betaald op 90 kalenderdagen te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de factuur wordt ontvangen.
Elke betaling dient te worden beschouwd als een voorschot op de volledige betaling; ze geldt nooit als een aanvaarding van de levering van goederen resp. diensten.
Op de ingediende facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of verwittiging afgehouden worden:
• Alle eventuele kosten en schadevergoedingen ten laste van de opdrachtnemer jegens VDC Aannemingen;
• Het is VDC Aannemingen toegestaan om vorderingen ten aanzien van de opdrachtnemer te compenseren met de te betalen facturen.
In geval van betwisting tussen VDC Aannemingen en de opdrachtnemer met betrekking tot een vorderingsstaat of factuur, heeft de opdrachtnemer in geen geval het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, noch deze geheel of gedeeltelijk te onderbreken of stop te zetten.
VDC Aannemingen BVBA zal slechts tot betaling overgaan zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft door de opdrachtnemer naar genoegen en aantoonbaar is geleverd/uitgevoerd (door de prestatiebon) en nadat de opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond dat de in het werk gestelde werknemers het hun toekomende is uitbetaald en aan de verplichtingen terzake van premies, RSZ bijdragen en belanstingen is voldaan.
Eventueel is door VDC Aannemingen BVBA verschuldigde rente gelijk aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringsrente die heeft plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met één procentpunt. Schadebeding wordt niet aanvaard.
Artikel 11 – Overlijden - faillissement - voortijdige beëindiging door VDC Aannemingen zonder opgave van redenen
In geval de opdrachtnemer overlijdt of failliet wordt verklaard zal onderhavige overeenkomst zonder enige voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden zijn ten laste van de opdrachtnemer.
Ingeval van faillissement erkennen partijen uitdrukkelijk dat de wederzijdse vorderingen zullen worden gecompenseerd. Onderhavige overeenkomst dient beschouwt te worden als een nettingsovereenkomst in de zin van de Wet Financiële Zekerheden.
De opdrachtnemer heeft in dat geval geen enkel recht op schadevergoeding vanwege VDC Aannemingen. Daartegenover staat dat VDC Aannemingen, ingeval van dergelijke verbreking, aanspraak heeft op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs, onder voorbehoud van bewijs van een grotere schade.
VDC Aannemingen heeft het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen zonder opgave van redenen, mits het nakomen van volgende regels:
• De opdrachtnemer heeft het recht op betaling van de waarde van de reeds conform de contractdocumenten geleverde diensten of goederen;
• De opdrachtnemer heeft het recht op een verbrekingsvergoeding van 10% van het nog niet uitgevoerde deel van de bestelling.
Artikel 12 – Contractuele wanprestatie
Wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft één of meerder bepalingen van het contract na te leven (waaronder onder andere begrepen de leverings- en uitvoeringstermijnen), heeft VDC Aannemingen het recht om naar eigen keuze :
• De opdrachtnemer in gebreke te stellen om binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de kennisgeving en voor eigen rekening de maatregelen te treffen die nodig zijn om de niet-naleving van de contractuele bepaling op afdoende en bevredigende wijze te verhelpen;
• Van rechtswege vanaf datum van de schriftelijke ingebrekestelling, de niet-nageleefde contractuele bepaling door een derde te laten uitvoeren, op kosten en risico van de opdrachtnemer.
• Van rechtswege vanaf de datum van de schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst of een deel ervan te ontbinden. Elke contractuele tekortkoming is voldoende zwaarwichtig om tot onmiddellijke ontbinding over te gaan. VDC Aannemingen heeft, in elk geval van contractuele wanprestatie, recht op een forfaitaire vergoeding van 10% van de prijs, onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding mits het bewijs van de geleden schade.
Artikel 13 – Partiële nietigheid
De gehele of partiële nietigheid van een of meer bedingen van onderhavige overeenkomst en/of de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde de ongeldige (delen van) bedingen te vervangen door andere, die de inhoud ervan zo veel mogelijk benaderen en zo goed mogelijk aansluiten bij de inhoud en geest van onderhavige overeenkomst.
Artikel 14 – Mededelingen
Alle schriftelijke mededelingen aan VDC Aannemingen zullen worden uitgevoerd door aangetekende brief, gewone brief met ontvangstbewijs of e-mail en dit op volgend adres:
VDC Aannemingen bvba, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx tel: 000 (0)0 000 00 00
e-mailadres: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx contactpersoon: Michaël De Clercq
Artikel 15 – Eigendom en risico overdracht geleverde goederen
De eigendom van de geleverde goederen gaat over op het ogenblik van de aanvaarding van de levering door VDC Aannemingen. Tot dan blijft het risico op het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen bij de opdrachtnemer.
Artikel 16 – Onderhoud
De opdrachtnemer is tot onderhoud van de geleverde goederen verplicht indien dit vermeld staat op de bestelbon of in de overeenkomst voor de daarin vermelde duur. Dit onderhoud is inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Artikel 17 – Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken
Indien VDC Aannemingen door een derde wordt aangesproken voor zaken die verband houden met de levering van goederen of diensten, zal de opdrachtnemer op eerste verzoek van VDC Aannemingen vrijwillig tussenkomen in dit geschil, en zulks ongeacht voor welke rechtbank of rechtsprekende instantie dit geschiedt.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle nodige informatie, stukken en assistentie te verlenen met het oog op een vlotte beslechting van dit geschil.
In geval er bij de uitvoering van deze overeenkomst, tussen de opdrachtnemer en VDC Aannemingen een geschil van technische aard rijst, verbinden de partijen er zich toe zich te goeder trouw te beraden over een oplossing ervan.
In voorkomend geval kunnen zij beslissen dit geschil voor te leggen aan een gemeenschappelijk aangeduid deskundige of college van deskundigen wiens oordeel voor partijen alsdan bindend zal zijn. De kosten van zulke expertise zullen bij gelijke delen worden voorgeschoten en uiteindelijk ten laste gelegd worden van partij(en) en in de proportie, door de deskundige vastgelegd.
Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
Iedere onenigheid met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering, interpretatie of beëindiging van onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar VDC Aannemingen haar zetel gevestigd heeft.