Aanvullende Algemene Leveringsvoorwaarden en Algemene Garantiebepaling
Aanvullende Algemene Leveringsvoorwaarden en Algemene Garantiebepaling
(Versie 1-3-2022) * is toegevoegd/herzien t.o.v vorige versie
Definities:
GTE: Afkorting voor Green Teams Europe B.V. (KvKnr: 81678827)
Opdrachtgever: Degene waarmee GTE de koopovereenkomst sluit
Het werk: De uit te voeren werkzaamheden door Green Teams Europe
A. Algemene Leveringsvoorwaarden
1. Algemeen
1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Opdrachtgever en GTE. 1.2.Bovenliggend aan deze voorwaarden gelden onverkort de van toepassing
zijnde voorwaarden uit de overeenkomst tussen Hoofdaannemer en aannemer. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing tussen aannemer en onderaannemer (back to back). Indien deze voorwaarden niet zijn ontvangen, rust op de opdrachtgever de verplichting om deze voorwaarden bij de onderaannemer op te vragen. Deze zal zich in geen geval kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de leveringsvoorwaarden van GTE en de inkoopvoorwaarden van hoofdaannemer prevaleren de voorwaarden van de GTE.
1.3.Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht.
1.4.Bij geschillen tussen GTE en Opdrachtgever over de toepasselijke voorwaarden, prevaleert hetgeen vermeld is in deze voorwaarden.
2. Het werk
2.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Opdrachtgever en GTE. 2.2.Voor levering van materialen gelden, binnen het werk, de Algemene
leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven UNETO VNI - 2007. Bij strijdigheid tussen de aanvullende Algemene Leveringsvoorwaarden en Algemene Garantiebepaling en de Algemene leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven UNETO VNI - 2007 prevaleren de aanvullende algemene leveringsvoorwaarden.
2.3.GTE mag de Overeenkomst of een deel daarvan door derden laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van GTE.
2.4.GTE bepaalt hoe, door wie en met welke hulpmiddelen de Diensten worden geleverd. GTE houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de Opdrachtgever.
2.5.Als de diensten worden geleverd op de locatie van de Opdrachtgever, dan zal GTE de huisregels van de Opdrachtgever respecteren.
0.0.Xx volgende zaken zijn nimmer inbegrepen in offertes van GTE (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld):
■ In het geval de distributienetbeheerder dit wenst voor de aansluiting van de PV-installatie: het evt. graven van sleuven, evt. verleggen van grondkabels, een evt. buitenschakelaar en evt. Werkzaamheden voor het verzwaren/aanpassen van het aansluitpunt/meterkast ten behoeve van de PV-installatie.
■ Hak- en breekwerk door muren, opstallen, daken, etc. voor het leggen van kabels van de PV-installatie dan wel vanaf de omvormers/laagspanningsverdeler naar de vrije groep in de
aansluit-cabine van de Opdrachtgever.
■ Aansluiting van de PV-installatie op de bestaande bliksem installatie.
■ Het aanleggen van databekabeling en een dubbele WCD voor de monitoring. Deze dient geplaatst te worden op maximaal 2 meter vanaf de omvormers.
■ Het aanleveren en plaatsen van tijdelijke loopplaten t.b.v. bescherming van het werkterrein / dak.
■ Het aanleveren van uitgebreide hijsplannen voor verticaal transport.
3. Financiering van opdrachten
3.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Opdrachtgever en GTE. XXX accepteert alleen opdrachten indien de financiering van het gehele project is zeker gesteld. Wanneer na verlenen opdracht blijkt dat de financiering toch niet in orde is, en het project niet kan doorgaan, dan zijn de tot dat moment gemaakte kosten door GTE geheel voor rekening van de opdrachtgever. In dit geval wordt de eerste betaalde factuur (bij ondertekening van de opdracht), echter minus de reeds door GTE gemaakte kosten, teruggestort aan de Opdrachtgever.
3.2.Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Opdrachtgever en GTE.
In het geval er sprake is van achterstallige betalingen van één of meerdere facturen door de opdrachtgever die betrekking hebben op de betreffende opdracht of een andere opdracht waar de opdrachtgever gemoeid is tot betaling dan staat het GTE vrij om de werkzaamheden per direct stil te leggen.
4. Conditie van gebouwen
4.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Opdrachtgever en GTE. Alvorens een opdracht uit te voeren verlangt GTE een rapport van de constructeur van de Opdrachtgever, waarin staat dat het betreffende object/gebouw van de Opdrachtgever de gewichtsbelasting toename door de zonnepanelen installatie kan dragen. Uitsluitend wanneer uit het rapport van de constructeur volgt dat de gewichtsbelasting toename van de
PV-installatie en de (tijdelijke) gewichtsbelasting toename als gevolg van de werkzaamheden, kan dragen, zal GTE overgaan tot uitvoeren van de opdracht. GTE aanvaardt xxxxxx verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het dragend vermogen van het betreffende object/gebouw.
4.2.Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Opdrachtgever en GTE. Alvorens een opdracht uit te voeren verlangt GTE een rapport van de dakspecialist van de Opdrachtgever, waarin staat dat het werkterrein/ dak van het betreffende object/gebouw de werkbelasting die gemoeid gaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan dragen. XXX aanvaardt xxxxxx verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de staat van het werkterrein/ dak van het betreffende object/gebouw. Het is de plicht van de Opdrachtgever deze gegevens en andere relevante gegevens te verstrekken.
5. Levertijd
behoudt GTE het recht voor om de volledige en de extra leveringskosten (transport, opslag, etc.) aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2.GTE doet er alles aan om binnen de tussen GTE en de Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen levertijd te leveren. Als een levertijd niet wordt gehaald, dan mag de Opdrachtgever de Overeenkomst niet direct ontbinden. Dit kan pas als de Opdrachtgever GTE schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog binnen een redelijke tijd te leveren.
5.3.Als de levertijd niet wordt gehaald, dan heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5.4.Als de levertijd niet wordt gehaald dan mag de Opdrachtgever niet zelf (een deel van) de Overeenkomst (laten) uitvoeren op kosten van GTE.
5.5.Indien een zonnepaneel binnen de met de Opdrachtgever overeengekomen levertijd alleen leverbaar is in een lagere of hogere vermogensklasse, behoudt GTE het recht voor om de systeem prijs in dezelfde vermogensverhouding aan te passen, waarbij de prijs per Wattpiek hetzelfde blijft.
6. Prijs opbouw materialen.
6.1.Levering van alle materialen is exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld. 6.2.GTE mag de materialen in meerdere gedeelten leveren.
0.0.Xx te leveren Materialen kunnen afwijken van eventuele getoonde of geleverde proefmonsters of voorbeelden.
6.4.GTE levert zonnesystemen nooit met kabelgoot deksels. Indien deze gewenstzijn kunnen er meerkosten ontstaan.
7. Overmacht.
0.0.Xx deze Overeenkomst wordt onder Overmacht verstaan elke oorzaak buiten de invloedssfeer van Partijen die de betreffende Partij redelijkerwijs niet in staat is te voorkomen of te verhelpen en waardoor de Partij niet in staat is de Overeenkomst correct na te komen. Onder overmacht vallen: natuurrampen, (hevige) weersinvloeden, overstromingen, stormen, oorlogen, burgeroorlog, aardbevingen, epidemieën, terroristische aanslagen, sabotage. Beperkingen als gevolg van een gerechtelijke uitspraak, of als gevolg van overheidshandelen of nalaten gelden slechts als overmacht indien de zich voordoende omstandigheid voor de niet presterende Partij onvoorzienbaar was en van dien aard dat zij redelijkerwijs niet geacht mocht worden het niet-presteren te hebben kunnen vermijden. Het niet nakomen door derden waarvan een Partij afhankelijk is voor de nakoming van haar verplichtingen geldt niet als overmacht.
7.2.Indien een van de Partijen geheel of gedeeltelijk niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan voldoen vanwege Overmacht, wordt die Partij slechts gevrijwaard van zijn verplichtingen in zoverre en voor zo lang deze worden verhinderd door de Overmacht.
8. Prijs en Betaling
0.0.Xx de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De opdrachtgever vergoedt de door de GTE in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
8.2.Alle prijzen zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders vermeld door GTE, exclusief btw en andere heffingen en belastingen die de overheid oplegt.
8.3.Een door GTE in een Offerte gegeven totaalprijs geldt alleen als de Opdrachtgever alles wat in de Offerte aangeboden wordt afneemt. Als de Opdrachtgever slechts een gedeelte van wat in de Offerte staat wil afnemen, dan kan GTE hiervoor een andere prijs vragen.
8.4.Bij opvolgende bestellingen kunnen andere prijzen gelden.
8.5.Bij excessieve stijging (+5%) van grondstoffen/materialen behoud GTE zich het recht de prijs aan te passen. Uiteraard treed GTE hierbij in overleg.
8.6. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met zaterdag, waarbij toegang wordt gegeven aan het bouwwerf van 5:00 uur tot 20:00 uur. Indien er slechts 5 dagen per week gewerkt mag worden, worden de genoemde prijzen met 20% verhoogd. Tenzij anders is vermeld.
8.7.Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de technisch aannemer veroorzaakt door de opdrachtgever worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
8.8.Indien er sprake is van een overeenkomst die uitsluitend arbeid betreft zal tot een aantal van 0,2% van de te monteren/demonteren zonnepanelen zullen geen vervangingskosten worden overgenomen door GTE.
8.9.Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit GTE niet toe te rekenen, dan brengt GTE een saldo; alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico, in rekening bij de Opdrachtgever.
0.00.Xx geval van de volgende situaties is nader overleg nodig tussen opdrachtgever en GTE en kan er sprake zijn van meerkosten:
● Wijzigingen op het dak door derden die van invloed zijn op het legplan.
● Indien het legplan gewijzigd wordt en er minder dan 2 meter veilige afstand tot de dakrand overblijft.
● Wijzigingen van installatiedatum binnen twee weken van de afgesproken datum.
8.11.Betreffende artikel 8.9., GTE zal namens het team in 2022 een standaard wachttarief in rekening brengen bij de Opdrachtgever, deze bedraagt €350,- (Driehonderdvijftig Euro) per dag per monteur met een maximum van werkdagen 10 dagen.
8.12.Indien meerwerk schriftelijk is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en GTE. Hanteert in 2022 een standaard tarief voor Meerwerk: €50,- (vijftig Euro) per uur per monteur en €75,- (vijf-en-zeventig Euro) per uur per sitemanager of projectmanager.
0.00.Xx tarieven voor monteurs en diensten worden jaarlijks herzien, waarbij als basis de CBS-index voor de bouwnijverheid (gemiddelde loonstijging voor bouw- en installatiebedrijven) wordt gehanteerd;
5.1.Indien een levering op afspraak van werkzaamheden en/ of materialen niet heeft 8.14.Indien er sprake is van een overeenkomst die uitsluitend arbeid betreft en er
kunnen plaatsvinden door toedoen en/of nalatigheid van de Opdrachtgever, dan geen betalingstermijn staat beschreven in overeenkomst, zijn de volgende
betalingstermijnen van toepassing;
● Indien de som van opdracht kleiner is dan €10.000 (tien-duizend Euro); 1ste termijn is 10% (tien) bij opdrachtbevestiging, 2e termijn is 80% (tachtig) bij voltooiing van werk, 3e termijn is 10% (tien) bij oplossen van gebreken in punchlijst.
● Indien de som van opdracht groter is dan €10.000 (tien-duizend Euro) en kleiner is dan €35.000 (vijf-en-dertig-duizend Euro); 1ste termijn is 10% (tien) bij opdrachtbevestiging, 2e termijn is 40% (veertig) bij 50% (vijftig) voltooiing van werk, 3e termijn is 40% (veertig) bij voltooiing van het werk, 4e termijn is 10% (tien) bij oplossen van gebreken in punchlijst.
● Indien de som van opdracht groter is dan €35.000 (vijf-en-dertig-duizend Euro); 1ste termijn is 10% (tien) bij opdrachtbevestiging, 2e termijn is 20% (twintig) bij installatie van onderconstructie, 3e termijn is 20% (twintig) bij afronding DC bekabeling van zonnepanelen naar omvormers, 4e termijn is 20% (twintig) bij afronding installatie van zonnepanelen. 5e termijn is 10% (tien) bij ophanging omvormers. 6e termijn is 10% (tien) bij voltooiing van het werk. 7e termijn is 10% (tien) bij oplossen van gebreken in punchlijst.
● Indien GTE materialen levert geldt voor de som van de waarde van de geleverde materialen het volgende betalingstermijn; 100% op de dag van levering op locatie.
● Indien meerwerk is overeengekomen hanteert GTE de bovenstaande betalingstermijnen.
8.15.*Indien er sprake is van een overeenkomst die de levering van een zonnesysteem betreft en er geen betalingstermijn staat beschreven in overeenkomst, zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing;
● 15% Van de totaalsom bij opdracht.
● 50% Van de totaalsom bij levering van de materialen.
● 25% Van de totaalsom bij afronding werkzaamheden.
● 10% Van de totaalsom bij oplevering/acceptatie.
8.16.Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 7 dagen na de datum van de betreffende factuur. tenzij anders is vermeld.
9. Goed Werkgeverschap
0.0.Xx Opdrachtgever en GTE dragen samen voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden GTE en alle onderaannemers van GTE, gedurende de realisatie van zonne-installaties. De volgende faciliteiten moeten aanwezig zijn;
● 230V Ac-aansluiting
● Schaftkeet of kantine
● Toiletvoorziening
● Machinerie om werk naar behoren te kunnen uitvoeren (v.b. Roterende Verreiker, heftruck, hoogwerker,kraan)
● Dakafzetting (betreffende dakgebonden PV-installaties)
● Daktoegang (betreffende dakgebonden PV-installaties)
● Voldoende hijslocaties rondom het object / gebouw. (maximale loopafstand met materiaal 100 (honderd) meter)
● Nooduitgang (indien niet aanwezig)
● Faciliteiten voor valbeveiliging (indien noodzakelijk)
9.2.Indien de Opdrachtgever geen zorg draagt voor de genoemde faciliteiten in artikel 9 lid 1, dan neemt GTE de verantwoording. GTE brengt GTE een saldo; alle directe en indirecte kosten, (tegen kostprijs) in rekening bij de Opdrachtgever.
0.0.Xx afstand en bereikbaarheid van de faciliteiten ten opzichte van de projectlocatie moeten redelijke wijs zijn. (maximaal 50 meter)
10. Eigendomsvoorbehoud
00.0.Xx Materialen blijven eigendom van GTE totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen op grond van de Overeenkomsten of voortvloeiend hieruit deugdelijk is nagekomen.
00.0.Xx de acceptatietest, zie artikel 11, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer en heeft het plicht het systeem te monitoren (indien geen O&M contract met GTE), te verzekeren en draagt het de schadebeperkingsplicht bij brand- en stormschades.
00.0.Xx Opdrachtgever zal geen pandrecht op Materialen die nog de eigendom van GTE zijn vestigen of hieraan meewerken De Opdrachtgever zal de Materialen ook niet op een andere manier bezwaren. Als GTE dat de Opdrachtgever vraagt zal de Opdrachtgever meewerken aan het vestigen van een recht van opstal ten aanzien van Materialen die eigendom van GTE zijn.
10.4.Als beslag wordt gelegd of een op de Materialen die nog eigendom van GTE zijn, dan meldt de Opdrachtgever dat zo snel mogelijk aan GTE. Dit doet de Opdrachtgever ook als op een andere manier een vordering wordt ingesteld die effect kan hebben op deze Materialen.
00.0.Xx Opdrachtgever moet als GTE hierom vraagt op eigen kosten een marktconforme verzekering afsluiten voor de Materialen die nog van GTE zijn tegen schade en diefstal. Als GTE hierom vraag stuurt de Opdrachtgever GTE een kopie van de polis.
10.6.Als de Opdrachtgever enige verplichting tegenover GTE niet nakomt mag GTE de Materialen die nog haar eigendom zijn die zich bij de Opdrachtgever bevinden terugnemen. De Opdrachtgever moet GTE hiertoe toegang geven tot de plaatsen waar de Materialen zich bevinden.
00.0.Xx Opdrachtgever die bedrijfsmatig de Materialen gebruikt mag de Materialen die nog van GTE zijn alleen gebruiken als dat past in de normale bedrijfsuitoefening.
11. *Oplevering en Acceptatie
00.0.Xx Opdrachtgever moet direct na de aflevering van Goederen en het verrichten van Diensten controleren of er tekortkomingen zijn.
00.0.Xx Opdrachtgever moet binnen veertien dagen na aflevering van Goederen of het verrichten van Diensten aan GTE melding maken van eventuele zichtbare tekortkomingen en binnen veertien dagen na ontdekking van eventuele niet-zichtbare tekortkomingen. Dit gebeurt schriftelijk. Doet de Opdrachtgever dat niet, dan mag GTE erop vertrouwen dat er geen tekortkomingen zijn.
11.3.Als Partijen af hebben gesproken dat een Acceptatietest wordt uitgevoerd, dan stelt de Opdrachtgever GTE in staat deze Acceptatietest uit te voeren en eventuele verbeteringen en aanpassingen te doen. GTE voert de Acceptatietest uit en stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid hierbij te zijn. Als de Acceptatietest niet is uitgevoerd binnen tien werkdagen na de afgesproken datum
zonder dat dit de schuld is van GTE, dan worden de geleverde Goederen en/of Diensten geacht te zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever.
11.4.Als uit de Acceptatietest blijkt dat de Goederen en/of Diensten voldoen aan wat er is overeengekomen, dan accepteert de Opdrachtgever de Goederen en/of Diensten. De Opdrachtgever zal dit op verzoek van GTE schriftelijk bevestigen.
11.5.Als uit de Acceptatietest blijkt dat het product en/of dienst niet voldoet aan wat er is overeengekomen, dan wordt dat op schrift gesteld door GTE. Hierbij wordt zo precies mogelijk aangegeven wat er mis is. GTE zal de Goederen en/of Diensten vervolgens op haar kosten aanpassen. Hierna volgt een nieuwe Acceptatietest.
11.6.Als het product en/of dienst in kleine mate afwijkt van wat er is afgesproken, dan accepteert de Opdrachtgever het product en/of dienst. Dit geldt alleen als de afwijkingen het functioneren van het product niet beïnvloeden. GTE herstelt de geringe afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn.
00.0.Xx Goederen en/of Diensten worden niet in gebruik genomen door de Opdrachtgever totdat de Acceptatietest is geaccepteerd. Doet de Opdrachtgever dit toch dan worden de Goederen en/of diensten geacht te zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.
12. *Storingen
12.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen opdrachtgever en GTE op het moment dat de opdrachtgever een O&M pakket afneemt bij GTE.
12.2.Als een storing optreedt ten aanzien van Goederen of Diensten op grond van de Overeenkomst dient de storing door of namens de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan GTE.
12.3.Een storing wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen nadat zij bij GTE bekend is geworden, onderzocht, tenzij het binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is. De storing wordt vervolgens zo snel mogelijk door GTE opgeheven.
00.0.Xx Opdrachtgever moet GTE alle medewerking verlenen die voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is.
12.5.GTE draagt de kosten van het storingsonderzoek en de kosten voor het opheffen van de storing, tenzij de storing is ontstaan door een handelen of nalaten van de Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
13. *Duur en tussentijdse beëindiging
13.1.Als in de Overeenkomst niet anders is bepaald, dan is de duur van de Overeenkomst tot het moment waarop alle Goederen en/of Diensten zijn geleverd en wanneer deze volledig door de Opdrachtgever zijn betaald.
13.2.Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door GTE of door de Opdrachtgever worden beëindigd door opzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegging moet schriftelijk gedaan worden.
13.3.Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd. Dit is anders in de gevallen zoals hierna in dit artikel worden beschreven. Dit geldt ook voor een Overeenkomst tot het moment waarop alle Diensten en/of Goederen zijn geleverd en er is betaald.
13.4.Als één van de Partijen de afspraken volgens de Overeenkomst niet nakomt, dan mag de andere Partij de Overeenkomst ontbinden. Dit kan alleen nadat de Partij die de afspraken niet nakomt de gelegenheid is geboden om binnen een redelijke termijn alsnog de afspraken na te komen. Een dergelijke ingebrekestelling kan alleen schriftelijk.
13.5.GTE of de Opdrachtgever mag de Overeenkomst per direct schriftelijk ontbinden als:
■ Het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
■ Surseance van betaling aan de andere Partij wordt verleend;
■ De andere Partij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling doet;
■ De andere partij onder curatele of bewind wordt gesteld;
■ De andere Partij wordt geliquideerd of ontbonden;
■ Er beslag wordt gelegd op een groot deel van het vermogen of de goederen van de andere Partij;
■ De andere Partij stopt met haar bedrijfsactiviteiten of als de andere Partij zonder toestemming haar bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan iemand anders overdraagt; of
■ GTE de Opdrachtgever heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor het nakomen van de afspraken volgens de Overeenkomst en de Opdrachtgever dit niet of onvoldoende doet (dit geldt alleen voor GTE).
De andere Partij hoeft dan niet de gelegenheid te worden gesteld om alsnog na te komen ingeval van een ingebrekestelling. In plaats van de Overeenkomst direct te beëindigen mag er ook voor gekozen worden om de verplichtingen volgens de Overeenkomst op te schorten. Als een van de hierboven opgesomde zaken ten aanzien van GTE voorvalt, zijn bovendien alle vorderingen die GTE op de Opdrachtgever heeft direct opeisbaar.
13.6.Als GTE de Overeenkomst volgens het vorige lid ontbindt of op schort, dan hoeft GTE aan de Opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding te betalen. GTE kan wel schadevergoeding eisen als de Opdrachtgever de verplichtingen volgens de Overeenkomst niet nakomt.
13.7.Als een Partij de Overeenkomst ontbindt, dan zijn alle vorderingen die Partijen op elkaar hebben direct opeisbaar.
B. Algemene Garantiebepaling
14. Garanties
14.1.GTE garandeert dat de door haar geleverde Goederen en Diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
14.2.Deze garantie geldt – tenzij anders overeengekomen - voor een termijn van één jaar na levering van de Goederen of voltooiing van de Diensten.
00.0.Xx Opdrachtgever kan alleen aanspraak op garantie of schadevergoeding eisen als:
■ Sprake is van een niet-zichtbaar gebrek op het moment van de inspectie of de Acceptatietest zoals bedoeld in artikel 11 dat door de Opdrachtgever gemeld is binnen 14 dagen na dit moment; en
■ Het gebrek is ontstaan gedurende de eerste 6 maanden na levering van de Goederen of Diensten en door de Opdrachtgever gemeld binnen 14 dagen na ontdekking.
14.4.Buiten de garantie vallen tekortkomingen veroorzaakt door: het niet opvolgen of naleven van bedienings-, onderhouds- en andere voorschriften; een ander gebruik dan het normale gebruik; normale slijtage; montage/installatiewerkzaamheden of reparatie door de Opdrachtgever of een derde; het gebruik van door de Opdrachtgever voorgeschreven of verstrekte materialen of werkwijzen;
14.5.GTE geeft ten nimmer garanties op de condities van de gebouwen van de opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 4.
14.6.Op analyses, keuringen, inspectie-, advies-, opbrengstberekeningen- en soortgelijke Diensten wordt geen garantie verleend. Tenzij anders is vermeld.
14.7.Als de Opdrachtgever met succes een beroep op garantie doet, dan heeft GTE de volgende opties:
● Herstel van het gebrek;
● Vervanging van het product; of
● Het verstrekken van een korting op de oorspronkelijke prijs, in onderling overleg met de Opdrachtgever.
Na het uitvoeren van een van de voornoemde opties door GTE is zij haar garantieverplichting volledig nagekomen tegenover de Opdrachtgever en kan de Opdrachtgever ten aanzien hiervan niets meer van GTE vorderen.
15. Aansprakelijkheid
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard en derhalve wordt door GTE geen garantie gegeven voor:
15.1.Gebreken/schade, die is veroorzaakt door onoordeelkundig en/of onjuiste behandeling door derden of het nalaten van het voorgeschreven, dan wel overeengekomen periodiek onderhoud dat uitgevoerd dient te worden door of namens GTE.
15.2.Gebreken/schade, die het gevolg is van werkzaamheden door derden, die niet door of vanwege GTE aan de zonnestroom systemen zijn uitgevoerd, dan wel veroorzaakt zijn door bij die werkzaamheden, uitgevoerd door derden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen.
15.3.Gebreken/schade, die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf schoonmaakmiddelen, etc.
15.4.Gebreken/schade, die is ontstaan als gevolg van onjuiste/missende informatie waarbij de verantwoordelijkheid van aanlevering bij de opdrachtgever ligt.
15.5.Gebreken/schade, die is ontstaan als gevolg van overmacht, brand, vallende voorwerpen, baldadigheden, diefstal, molest, extreme weersomstandigheden zoals b.v. stormen dan wel plaatselijke windsnelheden van 10 Beaufort of meer, terroristische aanslagen, oorlog en/of nucleaire rampen, natuurrampen, (hevige) weersinvloeden, overstromingen, burgeroorlog, aardbevingen, epidemieën, sabotage.
15.6.Gebreken/schade, die is ontstaan aan of door materialen die op uitdrukkelijk voorschrift van opdrachtgever door GTE zijn toegepast terwijl GTE het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
15.7.Gebreken/schade, die het gevolg is van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de PV-installatie.
15.8.Gebreken/schade, die het gevolg zijn van vormveranderingen in de nabije omgeving die invloed kunnen hebben op de wind- ,ballast- en of schaduwberekeningen van de PV-installatie.
15.9.Roestvorming als gevolg van achterblijvende bramen. 15.10.Door het gebruik van of uitval van computers, internet of andere
informatietechnologieën en communicatiemiddelen;
16. Melden van schade
Indien de Opdrachtgever, op het moment waarop het gebrek of de beschadiging ontstaat en/of wordt aangemeld, niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waarop deze garantieverklaring betrekking heeft, zal de Opdrachtgever op onderhavige door GTE afgegeven garantie geen beroep kunnen doen. Het (beweerdelijk) door GTE niet nakomen van haar garantieverplichtingen of welke andere verplichtingen dan ook geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten niet na te komen en/of op te schorten.
17. Duur montage garantie
00.0.Xx garantie, zoals bedoeld in artikel 14, geldt voor de duur van 1 jaar (365 dagen), en deze periode vangt aan op de datum van inbedrijfstelling van het PV-systeem, of bij acceptatie (Artikel 11).
17.2.Gebreken of schade welke na afloop van de garantietermijn wordt gemeld door de Opdrachtgever vallen altijd buiten de garantie, ongeacht het tijdstip waarop die gebreken, respectievelijk de schade is ontstaan.
17.3.Wanneer op grond van de onderhavige garantieverklaring herstel van gebreken plaatsvindt, leidt dat herstel in geen geval tot verlenging van de overeengekomen garantietermijn(en).
18. Medewerking bij schade
00.0.Xx Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen, die voor het opheffen van de (urgente)schade is vereist, zoals het ter plaatse ter beschikking stellen van energie, voor hijs-, hef- en transportwerktuigen,
steigers, glazenwasinstallatie, etc.
00.0.Xx de acceptatietest, zie artikel 11, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijk voor de schadebeperkingsplicht (bijv. bij brand- of stormschades). kosten kunnen nimmer verhaalt worden op GTE. Het staat de opdrachtgever vrij GTE in te schakelen.
19. Uitsluiting
De aansprakelijkheid met betrekking tot garanties op geleverde materialen en diensten van GTE ten opzichte van de Opdrachtgever gaat nimmer verder dan is bepaald in deze garantieverklaring. Iedere andere vordering van de Opdrachtgever op GTE tot vergoeding van indirecte en/of vervolg schade, zowel betreffende personen als Materialen, is derhalve altijd uitgesloten.
20. Opzet
In zijn algemeenheid geldt dat de aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing zijn, indien schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van GTE, of indien deze gedekt worden door een verzekering, echter altijd zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 en 15 (gehele artikel). Bovendien strekt de aansprakelijkheid zich nimmer verder uit dan de dekking van de betreffende verzekering.
21. Overmacht
21.1.GTE heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt verstaan, iedere niet aan GTE toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij GTE of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, natuurrampen, epidemieën, terroristische aanslagen, aardbevingen, weersomstandigheden waardoor werkzaamheden niet redelijkerwijs mogelijk zijn, fabrieks stoornissen, blokkades, uitsluitingen, verkeersstoornissen, stoornissen in de aanlevering van grondstoffen/halffabricaten/onderdelen, ziekte van personeel, niet (tijdig) voldoen aan hun verplichtingen van leveranciers van GTE.
21.2.Wanneer de overmacht langer voortduurt dan 30 aaneengesloten dagen, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. Partijen hebben dan geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
21.3.Bij overmacht overleggen partijen over het nemen van maatregelen en beperkingen van de schade.
21.4.Als GTE vóór de periode van overmacht al gedeeltelijk de Overeenkomst is nagekomen, dan mag GTE de Opdrachtgever daarvoor factureren. Dit geldt ook als GTE tijdens de periode van overmacht de Overeenkomst gedeeltelijk nog nakomt.
22. Intellectueel eigendom & andere eigendommen
00.0.Xx intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen en diensten, blijven berusten bij GTE en/of haar licentienemers. Geen van deze intellectuele en industriële eigendomsrechten zullen worden overgedragen aan de Opdrachtgever.
22.2.Als GTE beschrijvingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, software, een website, een databank of andere materialen of (elektronische) bestanden maakt, blijven deze van GTE. Dit is niet anders als de zaken in het bezit van de Opdrachtgever of van iemand anders zijn gekomen en ook niet als de Opdrachtgever daarvoor een vergoeding heeft betaald aan GTE.
22.3.Als GTE aan de Opdrachtgever beschrijvingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, software of andere materialen of (elektronische) bestanden geeft, dan mag de Opdrachtgever deze alleen zelf gebruiken. De Opdrachtgever mag deze zaken niet kopiëren, openbaar maken, wijzigen, aan anderen geven of ter kennis van een derde brengen.
22.4.Tenzij anders overeengekomen zijn alle rechten die voortvloeien uit het opwekken van duurzame energie, zoals, maar niet beperkt tot, Subsidies, Garanties van Oorsprong en Groen Certificaten, eigendom van GTE.
22.5.Op software, foto’s, documentatie en andere gegevens en materiaal die de Opdrachtgever aan GTE geeft, rusten geen intellectuele, industriële eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten van een derde. De Opdrachtgever staat daarvoor in en vrijwaart GTE voor eventuele aanspraken van derden hierover.
23. Geheimhouding
23.1.Alle informatie die de partijen van elkaar hebben is vertrouwelijk. Deze informatie zal niet aan een derde worden gegeven. Dit is anders als de informatie gegeven moet worden voor het uitvoeren van de Overeenkomst of door een wettelijke verplichting. Als informatie aan een derde moet worden afgegeven, dan wordt met deze derde afgesproken dat hij deze informatie geheim houdt. Indien vertrouwelijke informatie gedeeld moet worden wegens gewichtige redenen zal de wederpartij vooraf in kennis gesteld worden.
00.0.Xx informatie is niet (meer) vertrouwelijk als de informatie algemeen bekend is. Dit geldt ook voor informatie die een Partij al in bezit heeft voor het sluiten van de Overeenkomst.
23.3.Documenten of andere zaken met informatie die GTE of de Opdrachtgever van de andere Partij krijgt, blijven eigendom van die andere Partij.
23.4.Partijen gaan ook na het einde van de Overeenkomst vertrouwelijk met de vertrouwelijke informatie om.
24. Persoonsgegevens
24.1.Bij het gebruik van persoonsgegevens handelt GTE volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
24.2.GTE gebruikt deze gegevens slechts voor de volgende doelen:
● Het uitvoeren van de Overeenkomst;
● Statistische analyse;
● Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
● Het goed doen laten functioneren van installaties;
● Het aan- of afmelden van installaties instanties ten behoeve veiligheid en verrekenbaarheid.
● Voor marketingdoeleinden zal GTE alleen volledig geanonimiseerde gegevens gebruiken.
25. Geschillen
25.1.Bij een geschil proberen de Partijen hier in goed overleg uit te komen.
Hierbij wordt eerst bemiddeling ingeschakeld.
25.2.Als bemiddeling niet leidt tot een oplossing, wordt een geschil voorgelegd aan een bevoegde rechter te Almelo.
25.3.Bij een geschil mogen de betrokken partijen zich te nimmer publiekelijk negatief uitlaten over de weder partij.
25.4.Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 25.3 en ook na schriftelijke sommatie nalatig blijft zijn in genoemde artikelen neergelegde verplichtingen na te komen dan wel zich van de daarin verboden handelingen te onthouden, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €5000,00 per overtreding alsmede een direct opeisbare boete van € 1000,00 per dag of gedeelte daarvan dat de nalatigheid voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om, indien de door hem geleden schade meer dan het totale boetebedrag mocht belopen, schadevergoeding te vorderen.
26. Slotbepalingen
26.1.Op alle Offertes en Overeenkomsten en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
26.2.Als een bepaling ongeldig wordt verklaard door de rechter, dan overleggen de partijen over een vervangende bepaling. De vervangende bepaling zal zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als de bepaling die niet geldig is verklaard.
26.3.Een ongeldige bepaling leidt niet tot het ongeldig zijn van de andere bepalingen.
26.4.Als de Overeenkomst iets niet heeft geregeld wat wel had moeten worden geregeld, dan bepalen de partijen daarover gezamenlijk in alle redelijkheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking van de Overeenkomst gevolgd.
26.5.GTE mag deze voorwaarden altijd wijzigen. Bij een wijziging stelt GTE de Opdrachtgever daarvan op de hoogte. GTE doet dat via e-mail. Een wijziging geldt vanaf 30 dagen na de bekendmaking. Wijzigingen in het voordeel van de Opdrachtgever gelden direct.
C. Algemene aanvullende voorwaarden betreffende O&M pakket
De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud en Monitoring” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een overeenkomst is vastgelegd, dat GTE gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.
Definities:
Onderhoudswerkzaamheden:
Alle activiteiten, met inbegrip van de levering van Materialen, die GTE moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
Storing:
een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.
27. Duur van de overeenkomst
00.0.Xx overeenkomst worden aangegaan voor een periode van 5 jaar. 27.2.Gedurende de bovengenoemde in artikel 27.1 genoemde periode is
tussentijdse opzegging, behoudens in de gevallen genoemd in artikel, 13 niet toegestaan.
00.0.Xx het verstrijken van de in artikel 27.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst jaarlijks automatisch met een jaar verlengd.
00.0.Xx het verstrijken van de initiële periode van 5 jaar of bij het verstrijken van een jaarlijkse verlenging kunnen de jaarlijks verlengde overeenkomsten middels een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tussentijds worden beëindigd.
28. Uitvoer van de overeenkomst
28.1.GTE mag de Overeenkomst of een deel daarvan door derden laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van GTE.
28.2.GTE bepaalt hoe, door wie en met welke hulpmiddelen de overeenkomst worden geleverd. GTE houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de Opdrachtgever.
28.3.GTE behoudt het recht voor een ander type zonnepaneel en omvormers te leveren (afwijkende grootte, vorm, kleur en/of vermogen) indien op het moment van aanspraak op de garantie, de gereclameerde zonnepanelen niet meer geproduceerd worden, in de mate dat minimaal hetzelfde vermogen gehandhaafd blijft. De verwijderde zonnepanelen en omvormers worden eigendom van GTE.
29. Monitoren van het PV Systeem
29.1.Het PV systeem wordt voorzien van monitoring apparatuur waarmee het op afstand mogelijk is het PV systeem uit te lezen. Deze uitlezing kan zowel automatisch en 24 uur per dag en 7 dagen per week, alsook op vraag gebeuren. De monitoring apparatuur wordt zo geprogrammeerd dat de uitlezing continu gebeurt en dat wanneer de opbrengst van het systeem achterblijft, een foutmelding afgaat. Deze foutmelding wordt verzonden naar GTE.
00.0.Xx op de locatie waar het PV Systeem is geplaatst geleverde hard- en software ten behoeve van de monitoring en communicatie met het PV Systeem voor de continue monitoring maken deel uit van door GTE geleverde en gemonteerde PV systeem.
29.3.Opdrachtgever heeft tevens toegang tot het automatische opvolgingsysteem via door GTE geleverde software.
30. Interventietijden en inspectiewerkzaamheden
00.0.Xx geval van een storingsmelding van het PV (monitoringssysteem (ERRORMELDING) zal GTE binnen de 24 uur van op afstand inbellen in het systeem en nagaan of het systeem van op afstand bijgestuurd kan worden. Indien dit het geval is, worden de nodige aanpassingen uitgevoerd en wordt de continue monitoring verder gezet.
30.2.Indien een interventie ter plaatse noodzakelijk blijkt, zal binnen de 5 werkdagen na de melding van de storing zoals hierboven vermeld, een specialistische onderhoudsmonteur ter plekke aanwezig zijn en, indien nodig, gestart zijn met herstelwerkzaamheden.
30.3.GTE zal het systeem of het betreffende deelsysteem inspecteren.
Deze inspectie van het PV systeem bestaat uit een visuele inspectie, metingen en de in artikel 31 bedoelde rapportage.
30.4.Tijdens het interventie bezoek wordt (indien noodzakelijk, aanwezig, bereikbaar en van toepassing) de goede werking gecontroleerd van:
● Alle beveiligingen, omvormer, elektrische verbindingen, overspanningafleiders en kWh‑meting;
● Afleesunit met zijn verbindingen;
● ADC‑ en AC metingen, inclusief onderlinge vergelijkingen van de diverse strings;
● Uitlezing van alle data;
● Mechanische constructie en de zonnepanelen;
● Vervuiling zonnepanelen
30.5.Indien GTE een storing vaststelt, zonder dat die door de monitoring apparatuur werd vastgesteld, gelden uiteraard dezelfde hierboven genoemde rapportage- en interventie verplichtingen voor GTE.
31. Rapportages
31.1.GTE voorziet de Opdrachtgever van de navolgende rapportages:
● Interventie Rapportage
● Jaarlijkse servicerapportage
00.0.Xx ieder interventie bezoek wordt een interventierapport opgesteld. De interventie rapportage(s) omvat(ten) de navolgende elementen:
● Datum en tijd van het interventie bezoek
● Naam monteur
● Storing omschrijving
● Verrichte werkzaamheden
● Verbruikte materialen
● Advisering (onder meer ten aanzien van preventieve maatregelen) 31.3.Naar aanleiding van het onderhoud wordt jaarlijks een service
rapportage opgesteld. De jaarlijkse servicerapportage omvat de
navolgende elementen:
● Het uitgevoerde onderhoud
● Bevindingen tijdens het onderhoud
● Eventuele uitgevoerde correctieve acties
● Advies/aanbevelingen naar aanleiding van onderhoud
● Advies/aanbevelingen naar aanleiding van interventie bezoeken
● Opbrengsten PV-installatie
32. Service aan het PV Systeem
32.1.GTE verbindt zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst tot een jaarlijks servicebezoek op locatie. Tijdens dit bezoek worden de volgende servicewerkzaamheden uitgevoerd:
32.2.Visuele controle op: Paneelbreuk, Paneelvervuiling en Verschuivingen.
32.3.Visuele controle op en herstel van: Mechanische constructie, Loszittende bevestigingsmaterialen, Incidentele kabelbreuk, Loshangende bekabeling, Klemzittende bekabeling en Loszittende elektrische aansluitingen.
32.4.Systeem service:
● Reinigen omvormers uitwendig
● Reinigen omvormers inwendig (koelsectie)
● Reinigen van ventilatoren omvormers
● Uitlezen van de omvormers
● Inwendig reinigen schakelkast
● Reinigen filters en ventilatoren schakelkasten
● Uitvoeren van schakeltesten
● Uitvoeren van stringmetingen
32.5.Alle overige werkzaamheden waaronder mede begrepen, niet limitatief het reinigen van panelen, werkuren en materialen inzake reparaties en/of vervangingen en/ of verzoeken van de opdrachtgever anders dan de bovengenoemde servicewerkzaamheden vallen buiten de in artikel 36.2 genoemde tarief en zullen separaat in rekening worden gebracht conform de tarieven zoals genoemd in artikel 36.
00.0.Xx in het kader van het verrichte onderhoud geleverde materialen en (reserve)onderdelen die binnen de garantiebepalingen van het PV systeem vallen, worden kosteloos door GTE geleverd voor zover GTE verhaal heeft op de betreffende leverancier van voornoemde materialen en (reserve)onderdelen.
00.0.Xx in het kader van het verrichte onderhoud geleverde materialen en (reserve)onderdelen die buiten de garantiebepalingen van het PV systeem vallen worden separaat bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
32.8.Opdrachtgever verplicht zich in geval van vervanging van onderdelen buiten de garantieperiode deze werkzaamheden gedurende de looptijd van deze overeenkomst in overleg met en door GTE te laten uitvoeren.
32.9.GTE is in de onderstaande gevallen voortduurt niet gehouden tot het verrichten van zijn Monitoring -en Serviceverplichtingen:
● Niet of niet volledig functionerende dataverbinding met het PV Systeem, zowel uitgaand als op afroep benaderbaar veroorzaakt door welke reden een dan ook waaronder begrepen niet limitatief wijzigingen de firewall en andere instellingen waardoor geen communicatie met het PV Systeem mogelijk is en er (deels) geen monitoring kan plaatsvinden
● In geval van een stroomstoring of andere oorzaken van uitschakeling op het interne elektriciteitsnet van opdrachtgever voor zover de oorzaak van de stroomstoring niet aan GTE en het door haar geleverde en gemonteerde PV Systeem te wijten is.
● In geval van een stroomstoring op het elektriciteitsdistributienet voor zover de oorzaak van de stroomstoring niet aan GTE en het door haar geleverde en gemonteerde PV Systeem te wijten is
● In het geval van onregelmatigheden, buiten toedoen van GTE, op het distributienet, in welke vorm dan ook, o.a. variatie in de spanning, frequentie, netimpedantie, welke leiden tot uitschakeling van de omvormers.
● Indien er beschadigingen, van welke aard, oorzaak en persoon dan ook, aan het PV systeem plaatsvinden buiten GTE om.
● Indien GTE niet in de mogelijkheid gesteld wordt om alle noodzakelijke onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan het PV systeem, aansluitingen, benodigde schakel- en meetsystemen uit te voeren.
33. Keuringen aan het PV-Systeem
00.0.Xx door verzekeraars en/of anderen verplicht periodiek uit te voeren keuringen, waaronder mede begrepen, niet limitatief, NEN 3140, NEN 1010, SCIOS Scope 10/12-NTA 8220 zijn niet opgenomen in het tarief genoemd in artikel 9.1. GTE zal de keuze, aanstelling en uitvoering van de externe keuringsinstantie coördineren.
Opdrachtgever zal deze keuring voor eigen rekening en risico in opdracht geven aan een externe keuringsinstantie.
33.2.Aanpassingen/correcties aan het PV Systeem die voortvloeien uit nieuwe wet en regelgeving zijn nooit ten laste van GTE.
34. Uitsluiting van garantie
De product- en werkingsgarantie van het PV systeem alsmede de hierbij geleverde onderdelen en componenten vervalt indien:
00.0.Xx gebreken/schaden het gevolg zijn van verkeerd gebruik/misbruik door de Opdrachtgever of door derden, brand, vallende voorwerpen, explosies, terrorisme, nucleaire rampen, rampen, vernieling, molest of
beschadiging door extreme weersomstandigheden als blikseminslag, hagel, windhozen en aardbevingen en andere gevallen van overmacht;
34.2.Het serienummer of naamplaat om welke reden dan ook, andere dan deze te wijten aan GTE, niet meer voor identificatiedoeleinden gebruikt kan worden;
00.0.Xx gebreken/schaden het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege GTE aan het PV systeem zijn uitgevoerd dan wel veroorzaakt zijn door bij die werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen;
00.0.Xx gebreken/schaden zijn ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen etc. andere dan deze die door GTE worden gebruikt bij het uitoefenen van hun werkzaamheden ;
00.0.Xx gebreken/schaden zijn ontstaan aan of door materialen die op uitdrukkelijk voorschrift van Opdrachtgever door GTE zijn toegepast terwijl GTE het gebruik van deze materialen heeft ontraden;
00.0.Xx gebreken/schaden het gevolg zijn van vormveranderingen/ verzakkingen in de bouwkundige ondergrond onder de door GTE aangebrachte constructies.
00.0.Xx gebreken/schade, die het gevolg zijn van vormveranderingen in de nabije omgeving die invloed kunnen hebben op de wind- ,ballast- en schaduwberekeningen van de PV-installatie. Het rust de opdrachtgever de verplichting om deze vormverandering tijdig schriftelijk door te geven aan GTE.
34.8.Elke aanspraak op de product- of werkingsgarantie vervalt indien deze aanspraak wordt gedaan meer dan 1 jaar na het optreden van de reden tot deze aanspraak.
35. Availability garantie
35.1.GTE garandeert gedurende de looptijd van het contract een availability garantie van 98% na oplevering van het project. Met een minimale instraling van 50 W/m². (“prognose gebeurtenissen - PG”)
35.2.GTE is niet verantwoordelijk voor gemiste productie als gevolg van (“uitgesloten gebeurtenissen - UG”):
■ Stroomstoring in het interne elektriciteitsnet van de opdrachtgever
■ Stroomstoring en/of onregelmatigheden in het elektriciteitsdistributienet die geleid hebben tot het afschakelen van omvormers, waaronder niet limitatief spanningsval,
■ Veranderingen op of rond de locatie waar het PV systeem is geplaatst en die van invloed zijn op de werking van het zonnestroomsysteem
■ In de omgeving geplaatste gebouwen en/of beplantingen welke veroorzaken dat er zonnepanelen geheel of gedeeltelijk in de schaduw komen te liggen
■ Het niet toelaten van GTE en/of haar onderaannemers tot de PV installatie om alle noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit te voeren.
■ Weigering van of vertraging door de opdrachtgever tot het verstrekken van een opdracht om noodzakelijke onderhouds- of herstelwerkzaamheden uit te voeren voor zover deze niet binnen deze overeenkomst vallen.
■ Gebreken/schaden die het gevolg zijn van verkeerd gebruik/misbruik door de Opdrachtgever of door derden, brand, vallende voorwerpen, explosies, terrorisme, nucleaire rampen, rampen, vernieling, molest of beschadiging door extreme weersomstandigheden als blikseminslag, hagel, windhozen en aardbevingen en andere gevallen van overmacht;
00.0.Xx garantie zoals onder 35.1 is vermeld wordt verminderd met de gemiste productie van de uitgesloten gebeurtenissen (35.2). De gemiste productie bedraagt PG -UG
00.0.Xx het geval de werkelijke productie volgens de bruto productiemeters na afloop van de eerste 2 jaar kleiner is dan (PGjaar1+ PGjaar2) -UG zal:
Optie A GTE aan opdrachtgever een vergoeding betalen ter grootte van: Gemiste productie x basisbedrag volgens SDE+ beschikking Optie B GTE voor eigen rekening, extra zonnepanelen plaatsen om het PV systeem zodanig aan te passen dat de productiegarantie behaald kan worden.
36. Tarieven en kosten
36.1.Het geldende tarief dat is overeengekomen in de overeenkomst is leidend. Dit is altijd een bedrag per geïnstalleerde kWp. Dit tarief wordt vanaf de ingebruikname van het systeem door GTE aan de Opdrachtgever in januari voorafgaand aan de periode van elk jaar in rekening worden gebracht. Indien in voorkomende gevallen een periode geen volledig jaar betreft wordt het tarief naar rato in rekening gebracht.
36.2.Voor alle overige werkzaamheden dewelke niet binnen het kader van service en garantieverplichtingen van GTE door haar worden uitgevoerd, worden onderstaande uur tarieven en kosten in rekening gebracht: (tarieven worden jaarlijks geïndexeerd)
■ Voorrijkosten per interventie: € 200,-
■ Uurtarief gedurende kantooruren (ma-vrij) 8-17u € 75,-
■ Uurtarief gedurende buiten kantooruren € 85,-
■ Uurtarief gedurende weekend & feestdagen € 95,-
37. Aansprakelijkheid
00.0.Xx aansprakelijkheid van GTE is beperkt tot de vergoeding van de directe schade, die begrepen wordt als het rechtstreeks geleden verlies van de Opdrachtgever veroorzaakt bij de uitvoering van de Opdracht, met uitsluiting van alle andere schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte en immateriële schade, gederfde omzet en winst, van welke aard ook en is beperkt tot maximaal de uit hoofde van deze overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de schade aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen.
37.2.GTE is niet aansprakelijk voor het dragend vermogen van de Site, de door het Stabiliteitsbureau verstrekte informatie en /of eventuele verzakkingen van de Site. De Opdrachtgever doet voor zoveel als nodig afstand van het recht om GTE hiervoor in enige mate aansprakelijk te stellen en zal GTE vrijwaren voor ieder aanspraak van derden hieromtrent.
00.0.Xx Opdrachtgever verbindt zich ertoe om GTE op haar eerste verzoek volledig te vrijwaren voor alle schade (zowel directe als
indirecte) die zij zou lijden als gevolg van onvoldoende dragend vermogen van de Site en/of onvolledige of onjuiste informatie die door het Studiebureau werd verstrekt.
38. Overdracht van de overeenkomst
38.1.Elke Partij kan de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten slechts overdragen met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere Partij.
00.0.Xx geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten door de Opdrachtgever, blijft de Opdrachtgever samen met de overnemer hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk gehouden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
00.0.Xx rechtverkrijgenden van de Opdrachtgever zijn ten aanzien van GTE hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk gehouden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.