ALGEMENE LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZVS EEMNES BV
ALGEMENE LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZVS EEMNES BV
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank, onder nummer 222/2001)
Artikel 1: Definities
A. Algemene Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden:
Algemene voorwaarden voor het verrichten van leveringen en het uitvoeren van werkzaam- heden en het verrichten van die activiteiten, die daartoe bevordelijk geacht kunnen worden, van Aannemingsmaatschappij ZVS Eemnes BV (hierna te noemen "ZVS"), zijnde een te Eemnes gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
B. Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ZVS een overeenkomst als in rubriek C van dit artikel gedefinieerd, sluit of heeft gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan.
C. Overeenkomst:
Een tussen ZVS en een opdrachtgever gesloten overeenkomst tot aanneming van werk/ werken, een overeenkomst tot het verrichten van diensten of het geven van adviezen of enige andere overeenkomst, waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
D Opdracht:
De ingevolge een overeenkomst door ZVS te verrichten prestatie c.q. te realiseren resultaat.
E. Offerte:
Een aanbieding van ZVS gericht op het sluiten van een overeenkomst als in rubriek C van dit artikel gedefinieerd.
Artikel 2: Toepasselijke voorwaarden
2.1 Op elke opdracht die ZVS ontvangt c.q. accepteert, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. hetgeen is gesteld in een aangegane overeenkomst c.q. een door ZVS aanvaarde opdracht;
b. onderhavige Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden;
c. overige van toepassing verklaarde voorwaarden.
De geldende UAV en de voorwaarden genoemd onder a) prevaleren boven de voorwaarden genoemd onder b). De voorwaarden genoemd onder b) prevaleren boven de voorwaarden genoemd onder c). Onderhavige Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerten van ZVS voor het verrichten van werk.
2.2 Voorwaarden in de ruimste zin des woords van opdrachtgever gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden. Afwijkingen ten opzichte van de inhoud van de voorwaarden als voorzien in artikel 2.1, zijn tussen opdracht- gever en ZVS slechts van kracht in zoverre deze afwijkingen in onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3: Wetten en voorschriften
3.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan c.q. de offerte van ZVS.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich in de lid 1 van dit artikel bedoelde voorschriften, voorwaarden en bepalingen na te leven en in acht te nemen.
Artikel 4: Offerten
4.1 De offerten van ZVS zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van maximaal 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in de offerte van ZVS is bepaald.
4.2 De offferten van ZVS zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden als voorzien in de op het moment van uitvoering van de opdracht geldende Bouw- en UTA-CAO.
4.3 Offerten van ZVS zijn gebaseerd op de prijzen van kostencomponenten, waaronder te ver- staan zijn de lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en hulpstoffen, brandstoffen, belas- tingen, heffingen en dergelijke. Indien na de datum van de offerte maar voor het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan dan is ZVS gerechtigd de in de offerte genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
4.4 Alle offerten van ZVS zijn gebaseerd op de gegevens die opdrachtgever verstrekt, heeft verstrekt dan wel heeft doen/doet verstrekken. Indien bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien van statische, dynamische of andere belastingen dan dienen deze eisen schriftelijk door opdrachtgever te worden medegedeeld. Indien de door of namens opdrachtgever ver- strekte maten of tekeningen of andere door opdrachtgever verstrekte gegevens op enig moment incompleet of onjuist blijken te zijn dan komen alle daaruit komende schaden/ kosten, hoe ook genaamd, voor rekening van opdrachtgever.
4.5 De offerten van ZVS zijn gebaseerd op een goede bereikbaarheid van het werk, zodat geen voorzieningen te dien aanzien nodig zijn. Indien er naar het oordeel van ZVS toch extra voorzieningen ten aanzien van de bereikbaarheid van het werk en wel zodanig, dat het werk met het daartoe geëigende materieel kan worden uitgevoerd, nodig zijn, komen deze voor rekening van opdrachtgever.
4.6 In catalogi, folders, tekeningen, e.d. xxx XXX c.q. door ZVS ter beschikking gesteld vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen c.q. zijn vermeld dan wel toegevoegd in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door ZVS ondertekende opdrachtbevestiging.
Artikel 5: De overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door ZVS ondertekende overeen- komst/ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever heeft bereikt, tenzij opdrachtgever al op andere wijze kennis heeft genomen van de opdrachtaanvaarding door XXX, in welk geval de overeenkomst op het laatstgenoemde moment tot stand komt. Indien door welke oorzaak dan ook reeds in overleg met de opdrachtgever met de werkzaam- heden aanvang is genomen, zijn de bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Een overeenkomst komt eveneens tot stand, indien de schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever niet of niet tijdig heeft bereikt, op het moment waarop de schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever had kunnen bereiken, terwijl het niet of niet tijdige bereiken een oorzaak heeft, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is of behoort te zijn.
5.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de voorwaarden van de overeen- komst zal deze niet geheel nietig zijn, maar zullen de rechtsgeldige bepalingen van kracht blijven als een op zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten.
5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren, voorzien in artikel 4.3 een verhoging ondergaan dan is ZVS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, indien de prijsverhoging buiten de invloed van ZVS plaatsvindt. Indien deze verhoging plaatsvindt binnen de invloedssfeer van ZVS dan heeft ZVS deze bevoegdheid 3 maanden nadat de prijsverhoging zich heeft voorgedaan. Indien bedoelde prijsverhoging buiten de invloedssfeer van ZVS optreedt, heeft ZVS onderhavige bevoegdheid gedurende de periode welke de overeenkomst voortduurt.
5.4 Opdrachtgever verplicht zich de gegevens en bescheiden te verschaffen die ZVS nodig oordeelt voor een eventuele verwoording van wijzigingen als in dit artikel bedoeld.
5.5 De vast te stellen c.q. vastgestelde koers tussen de valuta jegens de Euro, als aangeduid in de overeenkomst, noch omzetting van de in de overeenkomst genoemde bedragen door vermelding van deze in Euro is, kan/kunnen reden zijn voor tussentijdse beëindiging of wijziging van de aangegane overeenkomst.
Artikel 6: Meerwerk
6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door opdrachtgever gewenste wijzigingen indien deze door ZVS kostenverhogend zijn.
6.2 ZVS zal het schriftelijk opgedragen meerwerk, zo zij voornemens is dit te aanvaarden, binnen 30 werkdagen schriftelijk bevestigen.
6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepas- sing als voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen.
6.4 Het feit dat ZVS niet bereid is meerwerk te verrichten kan er niet tot leiden, dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt ontbonden.
6.5 Opdrachtverlening en aanvaarding van meerwerk kan leiden tot verlenging van de levertijd/opleveringstermijn (artikel 7).
Artikel 7: Levertijd/Opleveringstermijn
7.1 Als aanvangsdatum van de levertijd/opleveringstermijn geldt de laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door ZVS van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn;
c. de dag waarop de voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;
d. de dag waarop ZVS kan beschikken over het terrein of het water waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
e. de dag waarop ZVS over de benodigde tekeningen en andere gegevens beschikt;
f. de dag van ontvangst door ZVS van hetgeen volgens de overeenkomst als vooruitbetaling dient te worden voldaan.
7.2 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeen- komst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ZVS benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan doordat niet aan één of meer van de in dit lid genoemde voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd en ople- veringstermijn naar redelijkheid verlengd.
7.3 Een eventueel op vertraging gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd en opleveringstermijn het gevolg is van overmacht, als omschreven in artikel 12 of van een situatie voorzien in lid 2 van dit artikel.
Artikel 8: Risico en eigendomsovergang van zaken
8.1 Het eigendom van de op of bij het werk aangevoerde zaken/materialen gaat eerst op op- drachtgever over zodra opdrachtgever aan al hetgeen terzake van de zaken aan XXX is verschuldigd, heeft voldaan.
8.2 Eventueel gelegde beslagen of andere conservatoire rechtsmaatregelen met betrekking tot in lid 1 van dit artikel genoemde zaken/materialen dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk en aangetekend aan ZVS te worden gemeld. Kosten en of verliezen ten gevolge van het niet melden en het beslag zelf daarvan komen ten laste van opdrachtgever.
Artikel 9: Uitvoering van de werkzaamheden/oplevering
9.1 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het werkterrein volledig vrij ter beschikking staat aan ZVS.
9.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat ZVS haar materialen en gereedschappen op of binnen een afstand van 100 meter van de verwerkingsplaats kan lossen, opstellen en gebruiken.
9.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door hem ter beschikking te stellen kranen, liften en overig hulpmaterieel voldoen aan de daarvoor geldende eisen.
9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het beschadigen en of zoekraken van materialen en gereeschappen (machines daaronder begrepen) toebehorend aan of in gebruik bij ZVS. Voor het opbergen van deze zaken dient hij een geschikte afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen.
9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed gekomen werken, veroor- zaakt door hemzelf en personen voor wie hij aansprakelijk is en of derden.
9.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat ZVS tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen hinder ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door opdrachtgever, diens personeel, personen waar hij verantwoordelijk voor is en of derden.
9.7 Onder oplevering wordt verstaan de goedkeuring door opdrachtgever van het werk. Indien opdrachtgever na opneming van het werk niet binnen 8 dagen ZVS schriftelijk in kennis heeft gesteld van de al dan niet goedkeuring van het werk, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd na verloop van 8 dagen.
Artikel 10: Extra kosten
Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht:
a. Kosten van vergeefse reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van opdrachtgver komt;
b. Kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn;
c. Transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en materialen;
d. Kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht als voorzien in artikel 12 als ook kosten van vergelijkbare aard, waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden kunnen voordoen, die ZVS niet kunnen worden toegerekend en die de kosten/prijs van het werk verhogen.
Artikel 11: Betalingen
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het overeengekomen bedrag als voorzien in de overeenkomst, met name vermeerderd met eventuele extra kosten, vermeerderd met de ingevolge artikel 4.3 en 5.3 en 10 berekende kostenverhogingen, worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te geschieden.
11.2 Indien ZVS voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever heeft ZVS het recht naar haar keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het haar toekomende als ontbonden te beschouwen, hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten en wordt de som van hetgeen reeds is geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door opdrachtgever binnen een door ZVS te stellen termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de leverantie/aanneemsom, inclusief eventueel meerwerk, voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is en zal worden.
11.3 Bij overschrijding door opdrachtgever van de betalingstermijn heeft ZVS het recht verdere leveringen c.q. voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft, op te schorten. Opdrachtgever is aan XXX rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden ter hoogte van 1% boven de wettelijke rente per maand, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is en een vaste toeslag van ε 25,00 per ingebrekestelling.
Alle kosten, zowel gerechtelijke - als buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invorde- ring van achterstallige betaling, komen voor rekening van opdrachtgever met een minimum van ε 115,00 exclusief BTW.
11.4 Zowel in de situatie van artikel 11.2 als van artikel 11.3 heeft ZVS recht op schade- vergoeding voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. de overeenkomst.
Artikel 12: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil of toedoen van ZVS, die van dien aard is dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ZVS kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
Gebrek aan grondstoffen, storingen in het productieproces die niet door schuld of onacht- zaamheid aan de kant van ZVS zijn ontstaan, werkstaking, werkliedenuitsluiting, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of staat van oorlog, belemmerde of gesloten scheep- vaart, abnormale weersomstandigheden, toerekenbare tekortkoming c.q. beroep op overmacht van of door derden, die door ZVS bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ZVS of van haar leveranciers/onderaannemers, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
Artikel 13: Garantie en Reclamering
13.1 Vanaf de datum van opneming, als omschreven in artikel 9.7 verleent ZVS met inachtneming van de beperkingen als in deze voorwaarden geformuleerd, aan opdrachtgever een garantie van drie jaar voor de door ZVS uitgevoerde werkzaamheden, met dien verstande dat uitsluitend gebreken, welke bij normaal en oordeelkundig gebruik aan de dag treden en welke aan ZVS kunnen worden toegeschreven, als zijnde ondeugdelijk door ZVS verrichte werkzaamheden dan wel gebruik door ZVS van ondeugdelijke materialen, door ZVS kosteloos zullen worden hersteld.
Aanspraken op garantie gelden niet:
a. indien aan het uitgevoerde werk en/of de leveranties andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
b. indien zonder schriftelijke toestemming van XXX door derden reparaties of werkzaamheden aan het werk zijn verricht;
c. indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en of onderhouden;
d. indien de door opdrachtgever geclaimde bedragen de garanties die ZVS van haar leveranties heeft ontvangen, een en ander met betrekking tot de levering van zaken die ZVS van derden heeft betrokken met betrekking tot de leverantie(s)/tot het werk, te boven gaan. De hoogten van de garanties van ZVS zullen het bedrag van de garanties die ZVS worden verleend door leveranciers en of derden niet te boven gaan;
x. xxxxxxx xxx xxxxxx in het ontwerp van de constructie indien het ontwerp door derden is gemaakt.
f. indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen.
13.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ZVS gesloten overeenkomst voortvloeit en van invloed is op de garantie, is ZVS niet tot enige garantie hoe ook genaamd gehouden.
13.3 Terzake van de door ZVS uitgevoerde herstelwerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
13.4 Het beweerdelijk niet nakomen door ZVS van garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige overige met ZVS gesloten overeenkomst.
Artikel 14: Klachten
14.1 Klachten moeten schriftelijk en met een duidelijke en inhoudelijke omschrijving worden ingediend.
14.2 Klachten moeten terstond, doch uiterlijk 3 maanden na de oplevering, als in artikel 9.7 omschreven, schriftelijk bij ZVS worden ingediend.
14.3 Betreft de klacht een verborgen gebrek dan dient de klacht binnen 5 jaar nadat de gebreken aan opdrachtgever zijn gebleken of redelijkerwijs hadden kunnen blijken aan ZVS schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt.
14.4 Klachten die een gevolg zijn van zettingen van de ondergrond worden door ZVS niet in behandeling genomen.
14.5 De gegrondbevinding van een klacht kan tot niets anders leiden dan herstel of tot vermindering van de aanneemsom.
14.6 Bij verbetering zullen geringe hoogteverschillen in het verhardingsoppervlak, als ook voorzien in artikel 14.4, aanvaardbaar zijn.
14.7 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
Inzake de eventuele aansprakelijkheid van ZVS geldt het navolgende:
a. De aansprakelijkheid van ZVS uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 13 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichting en zal nimmer het netto factuurbedrag van het geleverde c.q. het uitgevoerde werk te boven gaan;
b. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten;
c. ZVS is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die zijn c.q. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens,
- overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn;
d. Het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van ZVS.
Artikel 16: Schadeloosstelling
Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van ZVS voor alle kosten, schaden of interes- sen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen opdrachtgever worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door ZVS.
Artikel 17: Tekortkoming in de nakoming
17.1 ZVS behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte op te schorten, indien:
a. het faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever is/wordt aangevraagd;
b. indien opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij schriftelijk aannemelijk maakt, dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt;
c. opdrachtgever zijn aan ZVS verstrekte opdracht intrekt;
d. binnen het bedrijf van ZVS stakingen plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken van acties in de bedrijfstak, waarin ZVS werkzaam is;
e. indien zich aan de zijde van ZVS één van de vormen van overmacht, vermeld in artikel 12, voordoet.
17.2 Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling dienaangaand van ZVS aan opdrachtgever.
17.3 ZVS behoudt zich het recht voor om, indien opdrachtgever met betrekking tot situaties als voorzien in artikel 17, lid 1a tot en met 1c, niet c.q. niet geheel c.q. niet conform hetgeen is overeengekomen nakomt, de overeenkomst te ontbinden, indien nakoming nog niet is voltooid, een en ander na verloop van de termijn genoemd in een schriftelijk aan opdrachtgever betekende ingebrekestelling. Indien het voor ZVS echter aannemelijk is dat opdrachtgever tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, kan ZVS de overeenkomst ook zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst ontbinden.
Ingeval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en eventueel met verrekening van hetgeen ZVS toekomt als schade- vergoeding wegens tekortkoming in de nakoming en onder bijtelling van alle kosten als meerwerk, bouwplaatskosten, algemene kosten, overhead, winst en risico.
17.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is ieder van partijen gerechtigd deze overeekomst - geheel of gedeeltelijk - zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een eventueel recht op schadevergoeding, indien de wederpartij zijn verplichtingen als voorzien in deze algemene voorwaarden niet nakomt na verloop van de termijn genoemd in de aan die partij schriftelijk betekende ingebrekestelling en nakoming binnen deze termijn achterwege is gebleven.
17.5 Indien een opschorting als voorzien in artikel 17.1 terzake van de omstandigheden voorzien in artikel 17.1d en 17.1e maximaal 3 maanden heeft voortgeduurd dan heeft ZVS het recht opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke vermelding van de hier voorziene redenen te verzoeken de overeenkomst als voorzien in deze Algemene Voorwaarden, te ontbinden. Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen, een en ander binnen 7 kalenderdagen na datum van het aldus gedane schriftelijke verzoek.
17.6 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen en deze niet-nakoming is opdrachtgever te verwijten en indien het voor ZVS aannemelijk is dat nakoming door opdrachtgever blijvend onmogelijk is dan kan ZVS direct zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, aanspraak maken op vergoeding van de geleden en te lijden schade. Is het voor ZVS aannemelijk dat nakoming niet blijvend onmogelijk zal zijn, dan ontstaat het recht op schadevergoeding voor ZVS na verloop van de termijn genoemd in de schriftelijk aan opdrachtgever betekende xxxx- xxxxxxxxxxxxx, tenzij opdrachtgever alsnog volledig heeft nagekomen, inclusief geleden scha- de, rentes, eventueel meerwerk, e.d..
Artikel 18: Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen ZVS en opdrachtgever zijn deze Algemene Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden van toepassing en voor het overige de bepalingen van Nederlands recht.
Artikel 19: Geschillen
Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden van de overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze 3 maanden vóór het tot stand komen de overeenkomst luidden.