ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van euro HÜBNER benelux b.v. te Venlo
ARTIKEL 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door euro HÜBNER benelux b.v., hierna te noemen: de opdrachtnemer, gedane offertes en op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken, de aanneming van werk, alsmede op betalingen aan de opdrachtnemer. Afwijkende bedingen binden de opdrachtnemer slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
2. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - schriftelijk is overeengekomen.
ARTIKEL 2: Offertes
1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht dat aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Indien door de opdrachtnemer geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer de opdrachtnemer binnen acht dagen, nadat de opdrachtnemer de order heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigd dan wel de uitvoering daarvan heeft aangevangen.
3. Door de opdrachtnemer aan de wederpartij bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
4. Alle rechten van door of via de opdrachtnemer tot stand gekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, beschrijvingen (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema's en dergelijke berusten bij de opdrachtnemer.
5. Door de opdrachtnemer verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema's, ontwerpen en overige door of via de opdrachtnemer tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtnemer en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld zonder toestemming van de opdrachtnemer.
6. Indien de wederpartij uitdrukkelijk daarom verzoekt, kan de offerte vergezeld gaan van berekeningen, tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, calculaties, modellen etc. een en ander in de ruimste zin. In dat geval zullen de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vergoeding van genoemde kosten betekent geen overname van rechten als hiervoor bedoeld in lid 4 van dit artikel.
7. Bescheiden als bedoeld in lid 4 van dit artikel moeten op eerste verzoek van de opdrachtnemer kompleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien de opdracht niet door de wederpartij aan de opdrachtnemer wordt verstrekt, moeten zij terstond aan de opdrachtnemer worden teruggegeven.
ARTIKEL 3: Prijzen
1. Door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van voornoemde prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn af magazijn of fabriek en exclusief de vrachtkosten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Indien is overeengekomen dat de prijzen vrachtvrij afleveringsadres en inclusief vrachtkosten zijn, worden voor leveringen ter waarde van een door de opdrachtnemer telkens nader vast te stellen factuurbedrag exclusief omzetbelasting door de opdrachtnemer vrachtkosten alsmede een kostentoeslag volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarieven doorberekend.
4. Tenzij zaken worden geleverd in fabrieksverpakking, die door de leverancier(s) van opdrachtnemer dan wel andere derden niet aan de opdrachtnemer in rekening gebracht is, worden verpakkingskosten door de opdrachtnemer aan de wederpartij doorberekend.
5. De wederpartij is verplicht de retouremballage binnen een maand na de datum van de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur in onbeschadigde en goede staat voor zijn rekening en risico aan opdrachtnemer terug te zenden.
6. De in lid 4 bedoelde kosten worden de wederpartij volledig gecrediteerd na goede ontvangst door de opdrachtnemer van de conform het in lid 5 bepaalde teruggezonden verpakking, doch alleen indien en voorzover er sprake is van retouremballage.
7. De kosten van overheidswege voorgeschreven terugname en vernietiging van verpakking worden door de opdrachtnemer aan de wederpartij doorberekend.
ARTIKEL 4: Betaling
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betaling- en andere verplichtingen. De opdrachtnemer is tevens te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen kontante betaling of onder rembours te leveren.
2. De wederpartij is verplicht de koopprijs of aanneemsom binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van de opdrachtnemer of op een harer giro- of bankrekeningen te voldoen. Over factuurbedragen kan 2% kredietbeperkingstoeslag worden berekend, welke bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan worden afgetrokken.
3. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken en het de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten laat betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
4. Indien in gedeelten wordt geleverd is de opdrachtnemer niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
5. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer geleden en te lijden schade.
6. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3,5%, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
7. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief zoals vastgelegd in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.
ARTIKEL 5: Levertijd
1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan de opdrachtnemer te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaald e in lid 1 van dit artikel.
3. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan de opdrachtnemer te harer keuze hetzij leveren op een door de opdrachtnemer te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op schadevergoeding.
ARTIKEL 6: Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
1. Indien de opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Indien de duur van de verhindering meer beloopt dan 3 maanden, is ook de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen.
2. Indien de opdrachtnemer door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplich tingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van de opdrachtnemer komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.
3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat de opdrachtnemer door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.
ARTIKEL 7: Risico-overgang
De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn van de opdrachtnemer of - bij levering of aanvoer uit magazijnen van derden - van deze derden hebben verlaten. Daarenboven geschiedt ook in- en uitlading van de zaken voor risico van de wederpartij.
ARTIKEL 8: Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de ui t deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en de opdrachtnemer met deze erkenning en derhalve met het verval van de ontbinding van rechtswege akkoord gaat.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer geleden schade.
3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is de opdrachtnemer gerechtigd ofwel voor verdere werkzaamheden, levering en montage vooruitbetaling te eisen ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelli ng is vereist en het door de opdrachtnemer geleverde, voor zover nog niet betaalde, terug te vorderen dan wel betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer geleden schade.
ARTIKEL 9: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwi jkend beding als bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van zaken eveneens voor hetgeen de wederpartij aan de opdrachtnemer verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke de opdrachtnemer zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel uit hoofde van tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2. Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens de opdrachtnemer, in eerste plaats toegerekend op de door de opdrachtnemer aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege de opdrachtnemer aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in voorgaande zin, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk anders bepaalt.
3. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij, is de opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten dan wel levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer door deze vertraging c.q. vertraagde (af-)levering geleden schade.
4. Opdrachtnemer is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van haar opdracht onder zich heeft, mag opschorten, totdat haar opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.
ARTIKEL 10: Doorverkoop en natrekking
1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.
2. Evenmin is de wederpartij bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog niet volledig betaald zijn, op een zodanige wijze te plaatsen dat deze hun juridische zelfstandigheid verliezen.
ARTIKEL 11: Boetebeding en controle
1. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 10 verbeurt ten gunste van de opdrachtnemer een boete voor iedere handeling die onder één van de a ldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 25.000,00 per handeling.
2. De opdrachtnemer is bevoegd door een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 10 bepaalde.
ARTIKEL 12: Annulering door de wederpartij
1. Indien de wederpartij de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.
ARTIKEL 13: Garantie
1. Opdrachtnemer verleent ten aanzien van geleverde zaken of onderdelen daarvan geen enkele garantie, anders dan de garantie welke opdrachtnemer ter zake van de betreffende zaak en/of het betreffende onderdeel door de leverancier van die zaak of dat onderdeel wordt verleend.
Behoudens het in de voorgaande alinea bepaalde, staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde werk in dier voege:
- dat opdrachtnemer in de afzonderlijke overeenkomst van opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden garanties kan afgeven, welke in dat geval met uitsluiting van andere aansprakelijkheden tussen partijen gelden.
- dat opdrachtnemer eventuele gebreken in het door haar geleverde werk, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de opleve ring aan het licht zijn getreden, zal herstellen, indien en voor zover de gebreken het direct gevolg zijn van door opdrachtnemer geleverde materialen; indien herstel van bedoelde gebreken redelijkerwijs niet mogelijk is, zal opdrachtnemer voor een vervangende oplossing kiezen; de kosten van eventuele vervangende onderdelen komen voor rekening van opdrachtnemer. De in verband met eventueel herstel dan wel eventuele vervanging te maken reis- en transportkosten en honoraria komen evenwel voor rekening van de wederpartij.
2. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen die door of vanwege de wederpartij zijn voorgeschreven of aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijkgesteld ongeschiktheid voor gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. Opdrachtnemer is op grond van zijn garantieverplichting niet aansprakelijk indien de zaak niet naar behoren functioneert tengevolge van een gebrek in een door de wederpartij voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze dan wel van een fout in een door de wederpartij ter beschikking gesteld advies.
3. Bijkomende kosten voor werkzaamheden in algemene zin niet onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallend als onder lid 1 vernoemd, zijn uitgesloten van garantie in de breedste zins des woords.
4. De garantie van opdrachtnemer vervalt indien een gebrek in de zaak of een onderdeel daarvan het gevolg is van onjuist of onoordeelkundig gebruik, onderhoud of ander verzuim aan de zijde van de wederpartij of indien door anderen dan opdrachtnemer zonder diens toestemming of opdracht werkzaamheden aan de zaak zijn verricht dan wel in de zaak veranderingen zijn aangebracht. Onder onjuist of onoordeelkundig gebruik wordt in ieder geval mede verstaan gebruik zonder inachtneming van bij het geleverde behorende gebruiksaanwijzingen, technische documentatie, gebruiksprotocollen, gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie van opdrachtnemer worden gedekt, zullen aan de wederpartij tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.
5. Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de wederpartij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen de vertraging in de oplevering van het werk.
6. In alle gevallen waarin opdrachtnemer een beroep op het hierboven vermelde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep doen op het daarin bepaalde, als was dat door de betrokken werknemers bedongen.
7. De wederpartij is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en haar schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van opdrachtnemer mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan opdrachtnemer door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
8. Op de in dit artikel omschreven garantie kan door de wederpartij uitsluitend een beroep worden gedaan, mits het gebrek voor het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk, goed omschreven ter kennis van de opdrachtnemer is gebracht.
ARTIKEL 14: Reclames
1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door opdrachtnemer gedane of niet gedane werkzaamheden of leveringen of op opdrachtnemers facturen, moeten bij opdrachtnemer schriftelijk, goed omschreven en gemotiveerd, worden ingediend, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om opdrachtnemer in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.
2. Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken - tenzij deze beschadigd ontvangen zijn - in ongeschonden staat in de originele verpakking aan opdrachtnemer worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.
3. Xxxxxx zaken niet teruggezonden en door opdrachtnemer akkoord bevonden zijn, of de klacht door opdrachtnemer is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van de wederpartij in stand.
ARTIKEL 15: Aansprakelijkheid
1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 en daargelaten gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer zelf of diens leidinggevende voor zover die handelt in de uitoefening van zijn werk voor opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van of naar aanleiding van de overeengekomen levering, opdracht of de uitvoering daarvan, tenzij en voor zover opdrachtnemers aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.
2. Onverminderd het in artikel 13 bepaalde, vervalt iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer door verloop van één jaar na de dag waarop de wederpartij het aan een schadevergoedingsvordering ten grondslag gelegd handelen of nalaten van opdrachtnemer bij opdrachtnemer heeft gemeld.
3. In alle gevalle waarin opdrachtnemer een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen opdrachtnemers eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.
ARTIKEL 16: Aanneming van werk
Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor aanneming van werk in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien en voor zover in de navolgende bepalingen wordt afgeweken van hetgeen is bepaald in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van het werk hetgeen is neergelegd in de navolgende bepalingen met uitsluiting van hetgeen is bepaald in de overige bepalingen.
1. Bij veranderingen in de opdracht zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk, inclusief het daaraan verbonden ontwerp- en/of tekenwerk. De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht om te voldoen aan - niet voorziene - gewijzigde algemene veiligheidsvoorschriften en/of de voorschriften van energieleverende bedrijven zullen worden verrekend.
Opdrachtnemer heeft het recht de kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, aan de wederpartij in rekening te brengen:
- wanneer de werkzaamheden door afwijkende omstandigheden ten opzichte van die ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden;
- wanneer overheidsvoorschriften met betrekking tot de opdracht of werkzaamheden welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer niet bekend konden zijn, van kracht worden.
Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft opdrachtnemer, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering terzake van gemaakte kosten en gederfde winst.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de voor de leverantie overeengekomen prijs als volgt plaatsvinden:
- 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het totstandkomen van de overeenkomst;
- 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 30% van de in de overeenkomst opgenomen tijdsduur van het werk;
- 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 60% van voornoemde tijdsduur;
- 10% van de aannemingssom bij oplevering van het werk.
De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is gevolgd.
3. De levertijd zal worden aangepast indien meer- en/of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Tenzij voor deze aanvullende opdracht(en) schriftelijk anders is overeengekomen, zal de levertijd overeenkomstig worden verlengd en/of een afzonderlijke opleverdatum overeengekomen worden.
4. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien dit geheel bedrijfsvaardig aan de wederpartij ter beschikking is gesteld en aanvaard is. Hiertoe deelt opdrachtnemer schriftelijk aan wederpartij mee dat het werk voltooid is. Het werk wordt geacht te zijn aanvaard indien en zodra de wederpartij zonder opneming te laten plaatshebben, aan opdrachtnemer heeft bericht het werk voltooid te achten, of dat wederpartij niet binnen 14 dagen na bovengenoemde mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wel indien en zodra de wederpartij het werk in gebruik neemt.
5. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering ter plaatse van het werk z ijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van opdrachtnemer.
ARTIKEL 17: Geschillen
1. Op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Roermond onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen tenzij de wederpartij binnen één maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde rechter.
ARTIKEL 18: Depot
Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 06.11.2006, en zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Roermond onder aktenummer: 32/2006. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere voorwaarden. EHBF0041/11032013