ALGEMENE VOORWAARDEN AANNEMING VAN WERK (OVK)

ALGEMENE VOORWAARDEN AANNEMING VAN WERK (OVK)

M.E.G.A. Sport Equipment 20210422 Artikel 1. Definities

1. Aannemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.E.G.A. Sport Equipment (KvK 73575402), gevestigd te Naaldwijk en kantoorhoudende te (2671BW) Naaldwijk aan het adres Xxxxxxxxxxx 00.

2. Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij van Xxxxxxxx.

3. Overeenkomst: de tussen Aannemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

4. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever (eventueel na een aanvraag door Opdrachtgever) een offerte van Aannemer uitdrukkelijk (schriftelijk of per e-mail) of stilzwijgend heeft aanvaard. De Overeenkomst komt stilzwijgend tot stand conform de offerte, indien Opdrachtgever niet binnen 12 (twaalf) uur na kenbare aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst zijn bezwaren aan Aannemer heeft kenbaar gemaakt.

2. Wijzigingen van/aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aannemer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Als bepalingen in een offerte, opdrachtbevestiging of ondertekende overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in de Voorwaarden, zijn eerstgenoemde bepalingen leidend.

4. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Xxxxxxxx kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Xxxxxxxx.

6. Afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever worden te allen tijde uitgesloten en gelden uitsluitend bij uitzondering voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Xxxxxxxx zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en) waarop de uitzondering ziet.

7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3. Verplichtingen Aannemer

1. Aannemer levert, indien in de offerte geen specifieke normen of voorschriften (zoals een bestek) zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Aannemer redelijkerwijs mocht veronderstellen.

2. Aannemer biedt Opdrachtgever geen garanties inzake de kwaliteit of eigenschappen van het werk, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Op dergelijke garanties kan Opdrachtgever alleen een beroep doen indien hij zelf aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Aannemer heeft voldaan.

3. Voor Xxxxxxxx geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Aannemer. Een overeengekomen termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitv...

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen exclusief BTW, transport en emballage.

2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever.

3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Xxxxxxxx bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

4. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Aannemer dienen te worden gedaan op een door

Aannemer aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder verrekening, in euro’s en uiterlijk dertig

(30) dagen na factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van

art. 6:83 sub a BW.

5. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt Opdrachtgever van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:

a. Opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande factuur/facturen;

b. Opdrachtgever wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen en met een minimum van € 250,-;

c. Indien Aannemer Opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt Opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die Aannemer daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.

6. Aannemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de

Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere tekortkoming van deze Overeenkomst zijdens Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

7. Opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht om Xxxxxxxx, op eerste verzoek, schriftelijk aan te tonen dat zulks het geval is.

8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies, grondstoffen, producenten en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.

9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Xxxxxxxx zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

a. gas, water, elektriciteit en internet;

b. verwarming;

c. afsluitbare droge opslagruimte;

d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

10. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van Xxxxxxxx, Opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11. Onverminderd het bepaalde in voorgaande lid van dit artikel, is Opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient Xxxxxxxx op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden t...

12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht de volgende werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit te voeren:

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;

b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. verticaal en horizontaal transport.

Artikel 5. Meer- en minderwerk

1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Xxxxxxxx te voldoen, zonder opschorting of verrekening (ook niet met minderwerk).

3. Wijzigingen in het werk resulteren alleen in minderwerk als/voor zover:

a. Aannemer schriftelijk heeft ingestemd met het niet uitvoeren van het minderwerk;

b. Het minderwerk daadwerkelijk een besparing van kosten voor Aannemer tot gevolg heeft en Aannemer dat schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

4. Minderwerk wordt berekend op basis van de bedragen die door Xxxxxxxx zijn begroot en zal alleen besparingen van materialen en externe kosten omvatten, in geen geval besparingen van interne kosten van Aannemer (zoals personeelskosten).

Artikel 6. Oplevering van het werk

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

a. als Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. als Opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen. Indien Opdrachtgever een gedeelte van het werk in gebruik neemt, wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als Aannemer Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen drie (3) dagen na de dag van de kennisgeving schriftelijk heeft aangegeven dat het werk is afgekeurd;

d. als Opdrachtgever het werk niet goedkeurt vanwege kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig (30) dagen kunnen worden hersteld of geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

2. Na oplevering is Xxxxxxxx niet aansprakelijk voor gebreken aan het werk.

3. Indien Opdrachtgever het werk binnen de in lid 1 onder c genoemde termijn afkeurt, dient Opdrachtgever dit schriftelijk aan Xxxxxxxx mee te delen onder opgave van redenen en dient hij Aannemer in de gelegenheid te stellen het werk binnen een redelijke termijn op te leveren. Dit zal de klachttermijn van Opdrachtgever vaststellen (zoals bedoeld in artikel 6:89 BW).

4. Opdrachtgever vrijwaart Xxxxxxxx tegen aanspraken van derden voor schade aan onderdelen van het werk die niet zijn opgeleverd, veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van het werk die al zijn opgeleverd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle leveringen van roerende zaken geschieden onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door Xxxxxxxx geleverde zaken blijven eigendom van Xxxxxxxx totdat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit alle met partijen gesloten overeenkomsten betreffende de verkoop van roerende zaken (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) heeft voldaan. Zolang Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen, verplicht Opdrachtgever zich jegens Aannemer om de geleverde zaken met zorg te behandelen, verzekerd te houden en niet te verpanden, te bewerken, over te dragen of aan derden af te staan. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, wordt de gehele koopsom die met de Overeenkomst is gemoeid onmiddellijk opeisbaar.

2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Xxxxxxxx niet nakomt, is Aannemer gerechtigd de zaken waarvoor eigendomsvoorbehoud geldt met onmiddellijke ingang terug te nemen. Voor zover nodig zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Xxxxxxxx onmiddellijk toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen waarvan Opdrachtgever eigenaar of beheerder is, zodat Aannemer zijn eigendom kan revindiceren.

3. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen in de eerste plaats en zoveel als mogelijk worden toegerekend aan vorderingen van Aannemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 8. Overmacht

1. Indien Aannemer zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet kan nakomen wegens een niet- toerekenbare tekortkoming, is er sprake van overmacht en is Opdrachtgever niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en worden de verplichtingen van Aannemer opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien enige overmachttoestand twee (2) maanden heeft geduurd, is Xxxxxxxx gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden.

3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding of schadevergoeding, zelfs niet indien Xxxxxxxx enig voordeel zou hebben als gevolg van de overmacht.

4. Naast de bepalingen van de wet en jurisprudentie op dit punt, omvat overmacht alle externe oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarover Aannemer geen controle kan uitoefenen, waardoor de verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden belemmerd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Aannemer kan worden verlangd, ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzien kon zijn. Dergelijke omstandigheden omvatten: stakingen, uitsluitingen, brand, machinebreuken, stagnatie of andere problemen bij productie door toeleveranciers van Aannemer en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige

overheidsvergunning.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte informatie, zoals voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit fouten in de door hem verstrekte informatie zoals hiervoor genoemd of uit gebreken in zaken, bouwmaterialen, materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

3. Opdrachtgever vrijwaart Xxxxxxxx tegen aanspraken van derden met betrekking tot schade zoals hiervoor genoemd.

4. De gevolgen van naleving (door Xxxxxxxx of derden) van wettelijke voorschriften of overheidsbesluiten komen voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van dergelijke naleving is toe te schrijven aan Opdrachtgever, Aannemer of een derde. Aannemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit dergelijke naleving en Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Xxxxxxxx mee te werken aan dergelijke naleving en Aannemer te vergoeden voor alle schade en kosten die voortvloeien uit dergelijke naleving.

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit door hem of namens hem door derden verrichte werkzaamheden of leveringen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid Aannemer

1. Aannemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die door Opdrachtgever of een derde is geleden in verband met de (uitvoering van) een Overeenkomst of een goed van dienst door Aannemer geleverd, inclusief gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade.

2. Iedere aansprakelijkheid voor schade die door Aannemer wordt geleden jegens Opdrachtgever, op welke grond dan ook, zal per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd) beperkt zijn tot het factuurbedrag dat door Opdrachtgever aan Aannemer is betaald voor de maand waarin de schade zich heeft voorgedaan en tot het bedrag waarvoor Xxxxxxxx is verzekerd en zijn verzekeringspolis daadwerkelijk uitkeert.

3. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel zal niet gelden indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xxxxxxxx of zijn leidinggevend personeel.

4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xxxxxxxx of zijn leidinggevend personeel, vrijwaart Opdrachtgever Xxxxxxxx tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect gerelateerd aan (het gebruik van) de zaken of het werk, en vergoedt Opdrachtgever Aannemer voor alle schade, inclusief (juridische) advieskosten, die Aannemer lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

5. Opdrachtgever kan de verplichtingen, zoals deze voortvloeien uit dit artikel, alleen inroepen

indien hij zelf aan al zijn verplichtingen jegens Aannemer heeft voldaan.

6. Elk recht van actie, op welke grond dan ook, van Opdrachtgever tegen Xxxxxxxx zal uiterlijk één jaar na oplevering van het werk vervallen.

Artikel 11. Opschorting, verrekening, ontbinding en beëindiging

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn (betalings)verplichtingen op te schorten of te verrekenen.

2. Opdrachtgever is – behalve als het een particulier betreft – niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen of te annuleren, tenzij Xxxxxxxx hier uitdrukkelijk mee instemt. Aannemer kan naar eigen goeddunken voorwaarden aan deze instemming verbinden.

3. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim in de volgende gevallen en Aannemer is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist:

a. indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt of een (voorlopige) surseance van betaling, failliet wordt verklaard, een (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever krachtens een wettelijke bepaling onder curatele of bewind wordt gesteld;

b. indien Opdrachtgever (een deel van) zijn bedrijf of ten minste zijn activiteiten overdraagt, liquideert of stillegt of beëindigt;

c. indien een conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op de klant;

d. indien Aannemer gegronde redenen heeft te vrezen dat Opdrachtgever enige van zijn verplichtingen niet zal nakomen, of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen al niet is nagekomen.

4. In geval van ontbinding door Xxxxxxxx op grond van het vorige lid, is Opdrachtgever van rechtswege een bedrag van 25% van de koopprijs (inclusief verzendkosten) en/of contractprijs aan Aannemer verschuldigd.

5. Het voorgaande laat de overige rechten van Aannemer onverlet.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alleen de rechtbank die bevoegd is voor de gemeente waar Opdrachtgever zijn statutaire zetel heeft, is bevoegd om geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst te beslechten, tenzij Aannemer kiest voor de rechtbank met territoriale bevoegdheid of voor arbitrage.

Artikel 13: Toestemming voor Gebruik van Beeldmateriaal

1. De opdrachtgever verleent M.E.G.A. Sport Equipment hierbij toestemming om video's en foto's te maken van de uitgevoerde werkzaamheden en projecten en/of geleverde producten.

2. Dit beeldmateriaal mag door M.E.G.A. Sport Equipment worden gebruikt voor marketingdoeleinden, waaronder maar niet beperkt tot social media, de website van M.E.G.A.

Sport Equipment en haar partners, promotiemateriaal, en andere marketingdoeleinden die niet specifiek zijn genoemd.

3. De opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding voor het gebruik van dit beeldmateriaal.