ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BEHOREND TOT DE MULLERAFBOUWGROEP (“MAG”)

Deel 1:

Algemene inkoopvoorwaarden voor levering van zaken, onderaanneming van werken en inhuur van diensten.

§ A: Algemene bepalingen ten aanzien van iedere inkoop-relatie.

§ B: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op inkoop van Producten.

§ C: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op onderaanneming van werken.

§ D: Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A van toepassing zijn op inhuur van diensten, daaronder begrepen de inlening van (uitzend)krachten.

Deel 2:

Algemene verkoopvoorwaarden voor het aanvaarden van opdrachten.

DEEL 1 - ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

§ A. Algemene bepalingen ten aanzien van iedere inkoop-relatie

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden (“Algemene Inkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

(a) MAG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Muller Afbouwgroep B.V., gevestigd te Eindhoven, danwel (één of meerdere van) de overige tot haar in concernverband staande vennootschappen, zijnde: SRA Systeem Realisatie Afbouw B.V., Xxxxxx Complete Afbouw B.V., SRI Systeem Realisatie Interieur B.V., Van der Krieken Afbouw Groep B.V., Van der Krieken Engineering B.V., Element Binnenafbouw B.V., Xx Xxxx Complete Afbouw B.V. en Helmond Hout B.V., alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, een en ander zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

(b) Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon van wie MAG Producten of Diensten afneemt of aan wie MAG anderszins enige opdracht verstrekt, hieronder begrepen de onderaanneming van werken (in opdracht van MAG), de levering van Producten (aan MAG) en/of de inhuur van Diensten (door MAG), waaronder begrepen het inlenen van personeel (door MAG);

(c) Gebrek: iedere afwijking van de door Contractant (aan MAG) te leveren Producten of te verrichten diensten, waaronder begrepen de inlening van personeel door MAG (hierna: “Diensten”) van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;

(c) Offerte-aanvraag: ieder verzoek van MAG aan Contractant tot het doen van een aanbieding, ongeacht de vorm waarin dat verzoek geschiedt;

(d) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen (één of meerdere tot de) MAG(-groep behorende vennootschap(pen)) en Contractant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst, hieronder ook begrepen iedere opdracht door MAG aan de Contractant verstrekt tot het verrichten van een Prestatie, waaronder begrepen het sluiten van een onder- aannemingsovereenkomst (“OAK”) en de overeenkomst strekkende tot de inlening van personeel/uitzendkrachten middels een inleenovereenkomst;

(e) Prestatie: de door de Contractant te leveren Producten of diensten (“Diensten”) dan wel te verrichten werken of werkzaamheden;

(f) Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst aan MAG (af)geleverde of (af) te leveren zaken, ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de (af)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat;

(f) Specificatie: de omschrijving, productsheet, of tekening van aan MAG te leveren zaken of diensten, die wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen, gebruikelijk is.

1.1.2 De bepalingen in § A van deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben betrekking op alle Offerte- aanvragen en alle Overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.1.1 onder (d), waarbij MAG, althans één of meerdere van de tot de MAG-groep behorende bedrijven aan de Contractant een opdracht verstrekt/verstrekken, danwel van de Contractant diensten en/of zaken betrekt. In het geval een beding in een bepaalde afdeling tegenstrijdig is met een beding in een andere afdeling, prevaleert het beding in de afdeling die specifiek betrekking heeft op de betreffende Offerte aanvraag, Order of Overeenkomst.

1.1.3 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle Offerte-aanvragen en alle Overeenkomsten uitsluitend deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Deze Algemene Inkoopvoor- waarden prevaleren boven de eventuele algemene (verkoop)voorwaarden van de Contractant. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Contractant wordt door MAG uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.1.4 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of het anderszins onafdwingbaar zijn van een beding in deze Algemene Inkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

1.1.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of in deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.2 Totstandkoming Overeenkomst

1.2.1 Uitsluitend een door MAG getekende Overeenkomst of door MAG verzonden opdrachtbevestiging heeft de contractuele gebondenheid van MAG tot gevolg. De Contractant die een aanvang maakt met de uitvoering van een Overeenkomst voordat hij een door MAG getekende Overeenkomst of opdrachtbevestiging heeft ontvangen, doet dit voor eigen rekening en risico.

1.2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Contractant zijn voor MAG vrijblijvend en kosteloos. Offertes van Contractant zijn (prijs)vast en bindend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij de Offerte een langere geldigheidsduur vermeldt.

1.2.3 Contractant kan geen van haar rechten en plichten overdragen aan een derde, tenzij MAG hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Wordt toestemming verleend, dan draagt Contractant er zorg voor dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op de derde-partij. De overdraagbaarheid van vorderingen op MAG, waaronder vorderingen die betrekking hebben op het in de aanneemsom begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale premies, en waarvoor Contractant (bijvoorbeeld) ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, en de overige bevoegdheid deze vorderingen te bezwaren en/of te vervreemden is - ook in goederenrechtelijke zin - uitgesloten als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

1.3 Facturatie / Betaling

1.3.1 Facturen dienen duidelijk alle door MAG en Contractant overeengekomen gegevens te bevatten, waaronder in ieder geval:

(a) de datum van overhandiging dan wel verzending;

(b) een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd;

(d) de naam en adres van Xxxxxxxxxxx;

(e) het nummer van de Overeenkomst;

(f) omschrijving van de werkzaamheden en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;

(g) het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;

(h) een opgave of de verleggingsregeling m.b.t. de omzetbelasting van toepassing is en zo ja, het bedrag van de omzetbelasting;

(i) vermelding btw-identificatienummer van Contractant;

(j) vermelding btw-identificatienummer van MAG als de btw-afdracht naar de opdrachtgever van MAG is verlegd;

(k) vermelding van factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld in eenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen.

Facturen dienen voorts te voldoen aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt. De facturering vindt plaats aan de hand van de door de projectleider goedgekeurde en ondertekende urenstaten en/of formulier “urenregistratie”. Facturen die niet voldoen aan de hiervoor genoemde vereisten zullen door MAG niet worden betaald en onder opgave van redenen aan Contractant worden geretourneerd.

1.3.2 Tenzij anders overeengekomen en tenzij door MAG over de kwaliteit, kwantiteit of prijs van de geleverde Prestatie wordt geklaagd, vindt betaling plaats binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de factuur die voldoet aan de in artikel 1.3.1 gestelde eisen, althans, voor zover dat later is, na het moment waarop de door Contractant uit te voeren Prestatie volledig is uitgevoerd en door MAG is aanvaard. Xxxxxxxx houdt in geen enkel opzicht in dat MAG de Prestatie heeft aanvaard en/of afstand doet van het recht om op de wijze van uitvoering van de Overeenkomst terug te komen. Betaling ontslaat de Contractant niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid waartoe zij volgens de Overeenkomst of daarbuiten gehouden is.

1.3.3 Tenzij anders overeengekomen, worden door MAG geen vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen gedaan. In geval van vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen dient de Contractant op eerste verzoek van MAG ten behoeve van MAG een bankgarantie af te geven, dan wel is Contractant verplicht op andere wijze zekerheid te stellen voor de vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen.

1.3.4 MAG is gerechtigd aan Contractant verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die MAG te vorderen heeft van de Contractant en/of van andere tot het MAG-concern behorende vennootschappen (groepsmaatschappijen), uit welke hoofde dan ook. Om diezelfde reden zal MAG de aan Contractant verschuldigde betalingen bevrijdend kunnen betalen aan één of meer andere groepsmaatschappijen, waarbij die groepsmaatschappij(en) het aldus ontvangene in mindering zullen brengen op hun vordering(en) op de Contractant.

1.3.5 MAG behoudt zich het recht voor betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer blijkt dat de Contractant op enigerlei wijze niet voldoet aan of dreigt te kort te schieten in het voldoen van haar contractuele en/of wettelijke verplichtingen, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.

1.4 Tekortkoming / Ontbinding / Schadevergoeding

1.4.1 Indien Contractant de Overeenkomst niet behoorlijk uitvoert of een termijn bij de uitvoering van de Prestatie wordt overschreden of wanneer in redelijkheid niet kan worden aangenomen dat Contractant de Overeenkomst tijdig en behoorlijk zal uitvoeren, heeft MAG, onverminderd haar overige rechten, het recht om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met een enkele kennisgeving aan Contractant geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of Contractant te verplichten de schade die MAG lijdt te vergoeden. Door de overschrijding van uitvoerings-

/leveringstermijnen, die voor (delen van) de Prestatie zijn vastgesteld, zal de Contractant in verzuim zijn zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. MAG kan in dat geval de Overeenkomst eenzijdig beëindigen via een schriftelijke kennisgeving.

1.4.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, toepassing van de schuldsanerings- regeling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Contractant, indien Contractant aan haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt en/of beslag wordt gelegd op haar vermogens- bestanddelen, of (bij een natuurlijk persoon) bij zijn overlijden, of in geval van een juridische fusie van Contractant, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Contractant in andere handen komt, zullen de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij MAG binnen redelijke tijd nadat MAG bekend is geworden met het betreffende feit, meedeelt de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk in stand te willen laten. MAG is voorts gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele verplichtingen ten opzichte van Contractant uit andere overeenkomsten dan wel uit anderen hoofde op te schorten.

1.4.3 Alle vorderingen die MAG in het geval bedoeld in artikel 1.4.1 en 1.4.2 op Contractant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

1.4.4 Uit hoofde van een ontbinding c.q. het intreden van enige ontbindende voorwaarde, heeft MAG het recht alle door haar gedane betalingen als onverschuldigd van Contractant terug te vorderen. Voor zover het ten tijde van de ontbinding enig eventueel reeds door Contractant gepresteerde niet voor teruggave vatbaar is en overigens aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft Contractant recht op een vergoeding op basis van de in redelijkheid vast te stellen waarde die het gepresteerde voor MAG heeft, te verrekenen met hetgeen MAG terzake van de tekortkoming en/of de ontbinding van Contractant te vorderen heeft. Voor zover teruggave mogelijk is, heeft MAG het recht het gepresteerde, hetzij te behouden tegen een vergoeding als hiervoor bedoeld, hetzij aan Contractant te retourneren voor diens rekening en risico.

1.4.5 Een ontbinding in het geval bedoeld in artikel 1.4.1 en 1.4.2, zal niet tot gevolg hebben dat rechten van MAG als neergelegd in deze Algemene Inkoopvoorwaarden eindigen.

1.4.6 Onverminderd haar verdere rechten, is MAG gerechtigd aan Contractant in rekening te brengen alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, door MAG in redelijkheid gemaakt of te maken ter incasso van enige verschuldigd bedrag, dan wel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van Contractant.

1.4.7 Contractant vrijwaart MAG, haar personeel en door MAG ingeschakelde derden voor aanspraken van derden tot vergoeding van vorenbedoelde schade van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

1.5 Uitbesteding

1.5.1 Contractant is verplicht de Overeenkomst zelf uit te voeren, tenzij MAG uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd in uitbesteding, of aankoop bij derden, dan wel daartoe een schriftelijke opdracht heeft verstrekt.

1.5.2 Contractant is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst, als betrof het zijn eigen Prestatie.

1.5.3 Contractant vrijwaart MAG tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.

1.6 Intellectuele eigendomsrechten

1.6.1 MAG is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant, waaronder intellectuele eigendomsrechten op tekeningen, berekeningen en modellen. Indien en voor zover voor de vestiging en/of effectuering daarvan enige nadere (rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Contractant MAG daarvan op de hoogte stellen en aan MAG voor zijn rekening en risico steeds alle benodigde medewerking verlenen.

1.6.2 Contractant garandeert dat te verrichten Prestatie geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden en vrijwaart MAG en haar afnemers terzake van enige dergelijke inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.

1.6.3 Indien door een derde jegens MAG een actie wegens inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, zal Contractant, onverminderd de rechten van MAG, waaronder haar recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, op zijn kosten en voor zijn rekening en risico:

(a) alsnog het recht verwerven om het gebruik van (het desbetreffende deel van) de Prestatie (door MAG en/of een door MAG aan te wijzen derde) voort te zetten; of

(b) (het desbetreffende deel van) de Prestatie vervangen en/of aanpassen, zodanig dat geen inbreuk meer wordt gemaakt, waarbij sprake dient te zijn van een gelijkwaardige Prestatie.

1.7 Geheimhouding en privacy

1.7.1 Contractant zal alle gegevens en/of informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt, geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van MAG aan derden bekend maken, met uitzondering van derden die door haar bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld. Contractant zal met zulke derden eenzelfde geheimhoudingsbeding overeenkomen en staat ervoor in dat deze derden zich houden aan hun geheimhoudingsplicht.

1.7.2 De wijze waarop MAG omgaat met door Contractant verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring van MAG, die op eerste verzoek door MAG aan Contractant wordt verzonden.

1.8 Toepasselijk recht en geschillen

1.8.1 Op de rechtsverhouding tussen MAG en Contractant is, met inachtneming van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.8.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.8.3 De Rechtbank Oost-Brabant (locatie ’s-Hertogenbosch) is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

1.8.4 Het in artikel 1.8.3 bepaalde laat onverlet het recht van MAG het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

1.8.5 Titels van de bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden dienen slechts de leesbaarheid en hebben inhoudelijk geen enkele betekenis.

§ B. Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op de levering van Producten

1.9 Specificatie

1.9.1 Contractant is verplicht de Overeenkomst strikt volgens de Specificatie en overigens met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

1.9.2 MAG heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Specificatie, dan wel na uitvoering van de Overeenkomst extra levering van Producten te verlangen.

1.9.3 Contractant verklaart zich op voorhand bereid om, overigens onder dezelfde voorwaarden, de in artikel

1.9.2 bedoelde gewijzigde Overeenkomst uit te voeren en/of Producten te leveren.

1.9.4 Indien de prestaties die Contractant op grond van de wijzigingen moet verrichten worden verminderd, is er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt.

1.9.5 Indien als gevolg van de in artikel 1.9.4 bedoelde wijzigingen de Prestatie die Contractant op grond van de Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake van meerwerk waarvoor Contractant een vergoeding zal ontvangen. Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden die Contractant had kunnen voorzien toen hij de Overeenkomst aanvaardde. Indien Contractant meent recht te hebben op een vergoeding van meerwerk zal hij geen begin maken met het uitvoeren daarvan voordat hij een offerte heeft uitgebracht met betrekking tot de omvang van het door hem ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk, en de hieraan verbonden kosten voor MAG. Contractant zal geen begin maken met de uitvoering van meerwerk, alvorens hij schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht van MAG heeft ontvangen.

1.9.6 In redelijk overleg wordt in geval van meerwerk c.q. minderwerk de datum van aflevering van de Producten opnieuw vastgesteld.

1.9.7 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs en/of termijnen voor het meer- en/of minderwerk, wordt dat beschouwd als een geschil als bedoeld in artikel 1.8.3. In afwachting van de beslissing van zodanig geschil is Contractant, indien MAG dit wenst, voorlopig gehouden de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de door MAG gewijzigde Specificatie.

1.10 Levering / Risico / Verzekering

1.10.1 De overeengekomen termijn, of enige met inachtneming van artikel 1.11 vastgestelde nadere termijn, waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, is voor MAG van essentieel belang en staat vast. Contractant is in verzuim door de enkele overschrijding van met MAG overeengekomen tijdstippen waarop de Prestatie(s) moet(en) worden verricht. Een eventueel voor dit geval overeengekomen boete doet niet af aan de eventuele verplichting tot volledige schadevergoeding van Contractant. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaat MAG met meer of minder leveringen en/of deelleveringen niet akkoord.

1.10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, geschiedt levering van de door MAG bestelde Producten franco inclusief rechten (DDP als bedoeld in de Incoterms 2010) op het door MAG aangegeven tijdstip en aan het door MAG opgegeven afleveradres. Indien geen tijdstip en/of geen afleveradres is aangewezen in de Overeenkomst of opdrachtbevestiging, dient Contractant hierover contact op te nemen met MAG. Contractant is verplicht zorg te dragen voor deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede voor beveiliging en voor behoorlijk vervoer. Eventuele door MAG opgegeven markeringen dienen tevens voldoende duidelijk en zichtbaar op de verpakking te zijn aangebracht. Contractant dient de Producten te voorzien van een duidelijk zichtbare pakbon of vrachtbrief.

1.10.3 De levering geschiedt geheel voor risico van Contractant, ook indien deze bij de uitvoering van enige afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van MAG. In geval personeel van MAG behulpzaam is bij de lossing, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid en voor risico van de Contractant. Indien de te leveren Producten door of namens MAG worden afgehaald, dient Contractant hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

1.10.4 Leenemballage wordt voor rekening en risico van Contractant aan Contractant geretourneerd. Contractant is verplicht verpakkingen en/of afval kosteloos retour te nemen.

1.10.5 MAG is gerechtigd de te leveren Producten niet in ontvangst te nemen, indien aan de voorschriften en bepalingen, zoals vermeld in dit artikel niet is voldaan. Eventuele bescheiden, zoals certificaten, instructieboeken, productinformatiebladen en dergelijke behoren tot de levering en dienen daarmee gelijktijdig of eerder te worden geleverd.

1.10.6 Voor schade aan de Producten van welke aard dan ook, al dan niet door of verbandhoudende met het transport door MAG geleden, is Contractant aansprakelijk.

1.10.7 Contractant heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid jegens MAG, haar afnemers en derden. Op verzoek is Contractant verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappij aan MAG ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen. De vereiste verzekering voor of met betrekking tot de aansprakelijkheid van Contractant en zijn personeel, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijk- heid, wettelijke (risico) aansprakelijkheid jegens MAG, haar afnemers en/of derden, kent een verzekerd bedrag van ten minste € 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis.

1.11 Uitstel van levering

1.11.1 MAG heeft het recht om door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Contractant de levering van bestelde Producten uit te stellen voor een periode van ten hoogste negentig (90) dagen.

1.11.2 Indien MAG gebruik maakt van het in artikel 1.11.1 bedoelde recht, zal Contractant voor zijn rekening en risico eventuele Producten op een geschikte plaats afgezonderd ten behoeve van MAG opslaan, verzekeren en passende maatregelen nemen teneinde kwaliteitsverlies tegen te gaan.

1.12 Prijs

1.12.1 De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn vaste prijzen en zijn inclusief alle kosten, hoe ook genaamd. Dit geldt ook in het geval van in de Overeenkomst niet-voorziene omstandigheden, in welke vorm dan ook, die leiden tot een wijziging van prijsbepalende factoren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn bij de prijzen van de te leveren Producten in elk geval inbegrepen de kosten van een deugdelijke verpakking en van aflevering op de overeengekomen plaats van levering. De prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro's en zijn exclusief btw.

1.13 Overgang van eigendom

1.13.1 MAG verkrijgt de eigendom van bestelde Producten op het moment dat deze aan haar zijn afgeleverd of zoveel eerder als (anderszins) juridische levering plaatsvindt. Contractant draagt het risico van beschadiging of verlies van bestelde Producten.

1.13.2 In afwijking van het in artikel 1.13.1 bepaalde verkrijgt MAG in het geval bedoeld in artikel 1.11.2 de eigendom van de bestelde Producten op het moment waarop deze voor haar worden opgeslagen.

1.13.3 Indien vooruitbetalingen c.q. termijnbetalingen zijn overeengekomen, dan wel MAG op andere gronden geheel of gedeeltelijk heeft betaald voor nog niet geleverde of nog niet gereedgekomen Producten, verkrijgt MAG krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van alle Producten, grondstoffen, halffabricaten en materialen die Contractant gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of daartoe bestemt. Contractant is gehouden de bedoelde Producten, grondstoffen, halffabricaten en materialen geheel vrij van lasten en rechten van derden te verwerven en ten behoeve van MAG afgezonderd te houden.

1.13.4 Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 1.13.1 blijft na een eigendomsovergang krachtens artikel

1.13.2 of 1.13.3 onverminderd van kracht.

1.13.5 Contractant heeft geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot bestelde Producten.

1.14 Keuring en herstel

1.14.1 MAG kan, maar is niet verplicht, de geleverde Producten na levering keuren.

1.14.2 Aanvaarding van Producten heeft geen andere betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van MAG de uiterlijke staat van de Producten in overeenstemming is met de Overeenkomst. In het bijzonder staat aanvaarding niet in de weg aan een later beroep door MAG op niet-naleving door Contractant van diens in artikel 1.16 genoemde garantieverplichting of enige andere verplichting jegens MAG.

1.14.3 Ingeval MAG de Producten afkeurt of indien naderhand blijkt dat zij niet voldoen aan de in de Overeenkomst of deze Algemene Inkoopvoorwaarden gestelde eisen, is Contractant, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, gehouden op eerste verzoek en naar keuze van MAG, binnen vijf (5) werkdagen:

(a) de betreffende geleverde Producten te herstellen;

(b) per omgaande voor kosteloze vervanging van de betreffende geleverde Producten zorg te dragen; of

een en ander onverminderd de overige rechten van MAG, zoals het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden respectievelijk te annuleren. Vanaf het moment dat MAG de afkeuring meldt aan Contractant, gaat het risico van het afgekeurde Product over op Contractant.

1.14.4 Bijkomende kosten, zoals vervoerskosten, opslagkosten en reis- en verblijfkosten, zullen voor rekening van Contractant zijn. Na onderling overleg bepaalt MAG in redelijkheid op welke wijze en binnen welke termijn het verhelpen en/of herstellen van de Gebreken en/of tekortkomingen dient te geschieden. Naar redelijke keuze van MAG zullen de herstelwerkzaamheden hetzij op de plaats van aflevering, hetzij elders worden uitgevoerd.

1.14.5 Wanneer vervanging of herstel van Producten als bedoeld in artikel 1.14.4 naar het redelijke oordeel van MAG niet mogelijk is of Contractant niet binnen de door MAG gestelde termijn aan het in artikel

1.14.4 bedoelde verzoek voldoet, is Contractant gehouden de van MAG ontvangen bedragen aan MAG terug te betalen, zonder dat Contractant het recht heeft deze bedragen te verrekenen met hem toekomende of door hem gepretendeerde vorderingen jegens MAG. MAG is alsdan gerechtigd het nodige te doen of te laten doen en Contractant te belasten voor de daaraan verbonden kosten, daarbij inbegrepen de extra uitgaven die MAG redelijkerwijs maakt ter verkrijging van vervangende Producten.

1.15 Inspectie voor aflevering

1.15.1 MAG heeft te allen tijde het recht, doch niet de verplichting, bestelde Producten voor aflevering, tijdens bewerking, fabricage en/of opslag, te (doen) bezichtigen of beproeven. Contractant is gehouden toegang te verschaffen tot haar werk- en bergplaatsen gedurende de tijden dat er wordt gewerkt en kosteloos alle noodzakelijke inlichtingen en medewerking te verschaffen.

1.15.2 MAG zal Contractant tijdig op de hoogte stellen van door MAG uit te voeren tests. Contractant heeft het recht deze tests bij te wonen of door een door hem aan te wijzen deskundige te doen bijwonen.

1.15.3 Ongeacht of MAG al dan niet gebruik heeft gemaakt van haar rechten uit hoofde van het bepaalde in de twee voorgaande leden van dit artikel en ongeacht wat de uitkomst is van de aldaar bedoelde bezichtigingen en tests, blijft Contractant zelf ten volle verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst.

1.15.4 MAG zal binnen bekwame tijd na ontdekking van een Gebrek tijdens de in dit artikel bedoelde inspectie, van dat Xxxxxx melding maken, waarbij een termijn van zes (6) maanden te allen tijde als binnen bekwame tijd wordt aangemerkt.

1.15.5 Zaken en/of materialen van MAG die zich bevinden op het terrein van Contractant of enige onderaannemer van Contractant, worden door Contractant identificeerbaar gemaakt, bijvoorbeeld door het nemen van foto’s, door te merken et cetera. Deze zaken en/of materialen blijven eigendom van MAG.

1.16 Garantie

1.16.1 Contractant garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde Producten, alsmede dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt. Deze garantie omvat tenminste dat:

(a) de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Overeenkomst is gesloten;

(b) de Producten van goede kwaliteit zijn, en vrij van fouten wat betreft ontwerp, bewerking en fabricage, alsmede vrij zijn van Gebreken en de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten (onder meer als bedoeld in art. 6:186 BW);

(c) de Producten wat betreft hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en prestaties geheel in overeenstemming zijn met de Specificatie en met eventuele andere monsters en tekeningen en omschrijvingen van MAG;

(d) alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de Producten en de verpakkingen van de Producten stipt in acht zijn genomen;

(e) de Producten overigens voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid kunnen worden gesteld, waaronder begrepen dat de Producten voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificeringen.

1.16.2 Bestelde Producten worden in ieder geval, dus niet uitsluitend, als ondeugdelijk in de zin van artikel

1.16.1 aangemerkt, indien daaraan binnen zes (6) maanden na levering gebreken ontstaan.

1.16.3 Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van het recht op volledige vergoeding van kosten, schade en rente van MAG, in dat de Gebreken die binnen zes (6) maanden na levering zijn ontstaan op eerste verzoek van MAG door Contractant overeenkomstig artikel 1.14 onmiddellijk en volledig worden hersteld, zo nodig door vervanging van de Producten of onderdelen daarvan.

1.16.4 Contractant garandeert de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen van de Producten, gedurende vijf jaar nadat zij in gebruik zijn genomen of zeven jaar na aflevering, voor zover in de Overeenkomst geen afwijkende garantieperiode is overeengekomen.

1.16.5 Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is MAG gerechtigd om de Producten ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die Producten gedane betaling(en) te verlangen of te eisen dat de Producten worden vervangen of kosteloos worden hersteld

1.16.6 Na herstel van Xxxxxxxx of vervanging van Producten vangt een nieuwe garantieperiode, als omschreven in de overige leden van dit artikel, aan en garandeert Contractant ter zake van de vervangen of herstelde Producten de deugdelijkheid als omschreven in artikel 1.16.1. Onder de nieuwe garantie vallen ook die delen van de Producten waarop vervangen of gerepareerde delen hun invloed kunnen uitoefenen.

§ C. Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op de onderaanneming van werken

1.17 Aanbiedingen / Vertegenwoordiging / Prijs

1.17.1 Contractant wordt geacht bij het ondertekenen van de (project)overeenkomst van onderaanneming (“OAK”) volledig bekend te zijn met de aard van de werkzaamheden, alsmede de geldende voorwaarden waaronder de werkzaamheden (“het werk”) moeten worden uitgevoerd en met de bouwplaats, inclusief de daar geldende voorschriften en regels van de opdrachtgever van MAG. De OAK wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het werk in kwestie aan MAG wordt opgedragen en dat MAG gerechtigd is Contractant in te schakelen. MAG is bevoegd om afstand te doen van deze opschortende voorwaarde, in welk geval de OAK terstond tot stand komt. Artikel 6:23 BW is niet van toepassing. Of de opschortende voorwaarde al dan niet is vervuld, staat ter vrije beoordeling van MAG.

1.17.2 De in de OAK genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, vaste prijzen en zijn inclusief alle kosten, hoe ook genaamd. Dit geldt ook in het geval van in de Overeenkomst niet-voorziene omstandigheden, in welke vorm dan ook, die leiden tot een wijziging van prijsbepalende factoren. De prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro's en zijn exclusief btw.

1.17.3 Contractant zal de OAK of enige vordering of opbrengst daaruit niet overdragen en geen onder- delen van het werk in onderaanneming geven, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van MAG. Indien Contractant, na daartoe verkregen toestemming met inachtneming van het in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde, het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer, dient zij daarvan een schriftelijk contract op te stellen en ervoor zorg te dragen dat de voorwaarden als geformuleerd in de OAK en deze Algemene Inkoopvoorwaarden daarvan deel uitmaken met dien verstande dat de (alsdan) opdrachtgevende Contractant daarin de rechtspositie inneemt van hoofdaannemer en de opdrachtnemende onderaannemer die van Contractant.

1.17.4 Voorafgaand aan het werk zal elke partij een vertegenwoordiger benoemen die gemachtigd is om voor en namens de partij die hij vertegenwoordigt te handelen in alle zaken die betrekking hebben op het werk. Contractant mag zijn vertegenwoordiger niet eerder vervangen, dan nadat MAG daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

1.17.5 Voor zover MAG dat verlangt, zal Contractant bij het verkrijgen van de opdracht een bankgarantie stellen ten gunste van MAG als zekerheid voor het door Contractant op de juiste wijze nakomen van zijn contractuele verplichtingen, waaronder begrepen zijn garantieverplichtingen.

1.18 Rangregeling; ‘Back to Back’-contract

1.18.1 Op de OAK, zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:

(a) alle op de hoofdaannemingsovereenkomst – tussen MAG en haar opdrachtgever – betrekking hebbende (technische en administratieve) bepalingen van de technische omschrijving en/of het bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen;

(b) deze Algemene Inkoopvoorwaarden;

(c) al het overige waardoor MAG uit hoofde van de hoofdaannemingsovereenkomst tegenover haar opdrachtgever gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met de in de OAK aan Contractant opgedragen werkzaamheden.

1.18.2 Indien meerdere voorwaarden, bepalingen en bedingen in de relatie tussen MAG en Contractant van toepassing zijn, is de rangorde als volgt:

(a) de OAK;

(b) het (hoofd)bestek (of technische omschrijving, voor zover van een formeel (hoofd)bestek geen sprake is) en tekeningen en de daarin opgenomen ( administratieve) bepalingen, echter met uitzondering van de UAV en/of UAVTI;

(d) deze Algemene Inkoopvoorwaarden;

(e) de technische deelbestekken en de daarin van toepassing verklaarde (standaard-) voorwaarden, bedingen en bepalingen;

(f) de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Technische Installaties (UAVTI) of de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAVgc).

De lagere regeling zal slechts gelden voor zover deze niet in strijd is met de hogere regeling.

1.18.3 Indien in de OAK een andere rangregeling is opgenomen dan in artikel 1.18.1 en/of 1.18.2 vermeld, prevaleert de rangregeling als vermeld in de OAK.

1.18.4 Voor zover bepalingen in de hogere regeling afwijken van de UAV en/of UAVTI en/of UAVgc, worden deze afwijkingen geacht te zijn uitdrukkelijke afwijkingen in de zin van de UAV en/of UAVTI en/of UAVgc.

1.18.5 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden beogen geen afbreuk te doen aan die elementen in de OAK, die bepalend zijn voor de fiscale kwalificatie van Contractant.

1.19 Algemene verplichtingen van Contractant

1.19.1 Contractant is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de OAK uit te voeren. Hij dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.19.2 De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is. De dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden berust bij Contractant. Contractant zal aanwezig zijn op alle vergaderingen georganiseerd en aangekondigd door MAG om de werkzaamheden te bespreken en aanwijzingen te ontvangen. Daargelaten de wijze waarop Contractant op deze vergaderingen is vertegen- woordigd, zijn alle daar genomen beslissingen en gegeven aanwijzingen bindend voor Contractant.

1.19.3 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Contractant zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen en de locatie waar het werk zal worden uitgevoerd.

1.19.4 Contractant dient alle plannen, tekeningen, berekeningen en specificaties te controleren en bestuderen. Indien zij een fout, tegenstrijdigheid of leemte mocht vaststellen, zal zij MAG hiervan onmiddellijk en in ieder geval voor de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, in kennis stellen. Contractant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor alle fouten, tegenstrijdigheden en leemten die na aanvang van de werkzaamheden aan het licht komen en voor de gevolgen daarvan.

1.19.5 Het is Contractant niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de OAK aan de opdrachtgever van MAG prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van MAG, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MAG.

1.19.6 Zonder schriftelijke toestemming van MAG is het Contractant niet toegestaan om het werk geheel of ten dele in onderaanneming uit te besteden aan derden of werknemers in te lenen. In het geval waarin MAG toestemming verleent, is Contractant gehouden de bepalingen waaronder de OAK is aangegaan van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen Contractant en de door hem ingeschakelde derde. Ook bij inschakeling van derden blijft Contractant jegens MAG ten volle verantwoordelijk voor het werk. Een door MAG vooraf gegeven schriftelijke toestemming ontslaat Contractant niet van enige verplichting of aansprakelijkheid uit de OAK.

1.19.7 Indien Contractant enig deel van het werk door onderaannemers laat uitvoeren zonder daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van MAG te hebben gekregen of indien Contractant enig deel van het werk door onderaannemers laat uitvoeren buiten de daarvoor in de toestemming van MAG gestelde grenzen, heeft MAG het recht om:

(a) de beëindiging van die overeenkomst van onderaanneming te eisen en het aan die onder- aannemer opgedragen werk zelf uit te voeren of te laten uitvoeren en wel voor rekening en risico van Contractant, of

(b) de OAK te beëindigen op grond van tekortschieten in de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de OAK.

1.19.8 Contractant dient zich bij uitvoering van de OAK te houden aan geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft gemaakt in individuele arbeidsovereenkomsten. Contractant dient, met in achtneming van het bepaalde in het vorige lid, bij inschakeling van onderaannemers of ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, te bedingen dat zij gehouden zijn tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en alle afspraken die gemaakt zijn in de individuele arbeidsovereenkomsten. Contractant dient daarbij dan tevens te bedingen dat ook deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt overeenkomsten sluiten.

1.19.9 Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast en verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits, et cetera.

1.19.10 Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan MAG toegang tot de in artikel 1.19.9 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien MAG dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

1.19.11 Contractant kan alleen een deel van het werk verder uitbesteden aan een ZZP-er wanneer dit geschiedt conform een goedgekeurde modelovereenkomst van onderaanneming van de Belasting- dienst. Contractant ziet erop toe dat de feitelijke situatie en omstandigheden waaronder wordt gewerkt overeenkomen met de afspraken in de gehanteerde modelovereenkomst.

1.19.12 Contractant houdt zich te allen tijde aan de Arbowet en –regelgeving, het V&G-plan, en aan de van toepassing zijnde bouwplaatsregels van MAG en – waar van toepassing – van de opdrachtgever van MAG. Contractant informeert zijn werknemers en ingeschakelde hulppersonen over deze regels.

1.19.13 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt Contractant zorg voor:

(a) alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals: bouwplaatsonderkomens/opslagterrein/ afsluitbare ruimten, horizontaal transport, verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken, gereedschappen, aansluitpunten nutsvoorzieningen, alsmede de verzekering daarvan;

(b) het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan Contractant opgedragen werk;

(d) het verrichten van maatvoering;

(e) het ter beschikking stellen van bedrijfskleding en alle persoonlijke beschermingsmiddelen aan haar personeel c.q. door haar ingeschakeld personeel;

(f) goed beheer van gereedschap, materieel, e.d., voor zover dat door MAG ter beschikking is gesteld of aan Contractant verhuurd. De kosten van eventuele beschadigingen aan, verkeerd gebruik of vermissing van gereedschap of materieel, gehuurd van of ter beschikking gesteld aan Contractant door MAG, zullen (ook) op de factuur van Contractant in mindering mogen worden gebracht, ook als dit gereedschap of materieel zonder vergoeding ter beschikking is gesteld.

1.19.14 Indien Contractant weekrapporten dient te verzorgen, worden hierin onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:

(a) de vordering en de stand van het werk;

(b) wijzigingen in de opdracht;

(d) onwerkbaar weer;

(e) de aan- en afvoer van bouwstoffen;

(f) de aan- en afvoer van hulpmiddelen.

1.20 Overige verplichtingen

1.20.1 Contractant verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de AOK:

(a) een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming;

(b) zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer;

1.20.2 Contractant is gehouden al zijn wettelijke verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na te komen.

1.20.3 Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt Contractant een overzicht van haar werknemers en van haar onderaannemers die op het werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen, geboortedatum, identificatienummer en nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dient ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs (niet zijnde een rijbewijs) en een kopie van de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd. De EU-verklaring, tewerkstellingsvergunning of enige andere vereiste vergunning of verklaring dient op de eerste inzetdag te worden getoond. Indien de verklaring of de vergunning alsdan, maar ook op enig later moment niet kan worden getoond, wordt aan bovengenoemd personeel de toegang tot de bouwplaats geweigerd. Voorts dient MAG op de hoogte te worden gesteld wanneer op het werk werknemers uit andere EU-landen dan Nederland te werk worden gesteld, onder vermelding van de namen en geboortedata van de desbetreffende werknemers en onder overlegging van bewijzen (zoals een A1/E101-formulier) waaruit blijkt dat de sociale verzekeringspremies voor deze werknemers voor de duur van de te verrichten werkzaamheden in het desbetreffende andere EU-land worden afgedragen. Daarnaast dient, indien van toepassing, een kopie van het EHIC (European Health Insurance Card) te worden overlegd op basis waarvan in Nederland medische zorg kan worden verleend.

1.20.4 Contractant dient ervoor zorg te dragen dat al de in artikel 1.20.3 bedoelde werknemers (ook die van haar onderaannemers) zich bij het betreden van het terrein legitimeren op de door MAG en/of haar opdrachtgever aangegeven wijze. Onder werknemers worden ook ingehuurde werknemers verstaan.

1.20.5 Contractant houdt een mandagenregister bij. Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende gegevens:

(a) NAW-gegevens Contractant;

(b) NAW-gegevens MAG;

(d) project-/werknummer;

(e) nummer/kenmerk van de OAK;

(f) projectnaam en -plaats;

(g) volledige namen en voorletters, alsmede geboortedata en BSN-nummers, van de werknemers als door Contractant ingeschakeld;

(h) weeknummer;

(i) aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.

1.20.6 Het mandagenregister moet worden ondertekend door Contractant, waarmee deze ook verklaart dat:

(a) de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van Contractant worden verwerkt;

(b) de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming zijn met de vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;

(c) voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden afgedragen alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing zijnde cao;

(d) door Contractant geen andere werknemers of door hem ingeleende werknemers op het werk in kwestie worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van aannemer is verkregen.

1.20.5 Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan MAG te worden voorgelegd. MAG is te allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te controleren.

1.20.6 Nieuw in te zetten werknemers na aanvang van het werk dienen ten minste twee (2) dagen van tevoren schriftelijk aan MAG te worden gemeld, onder opgave van de in dit artikel genoemde gegevens.

1.20.7 MAG heeft overeenkomstig het bepaalde in de “Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN”, de bevoegdheid om het BSN van iedere persoon die vanwege de Contractant werkzaamheden op de bouwplaats verricht te verzamelen en te bewaren. Deze personen dienen zich op eerste verzoek van MAG te legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien van toepassing) de verblijfsstatus is vermeld. Van dit document zal MAG het BSN, het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de voorletters, achternaam, geboortedatum en nationaliteit.

1.20.8 Indien Contractant personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel, is MAG gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot het werk te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die MAG hierdoor lijdt, komt voor rekening van Contractant.

1.20.9 Contractant garandeert dat hij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de Identificatieplicht en Wet Arbeid Vreemdelingen of enige daarmee vergelijkbare regeling nakomt en vrijwaart MAG en stelt MAG schadeloos voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen, al dan niet wettelijk, jegens zijn personeel en/of derden, waaronder begrepen zijn verplichtingen naar de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

1.21 Uitvoeringsduur / Verlenging / Schadevergoeding

1.21.1 MAG zorgt er voor dat Contractant zijn werkzaamheden kan aanvangen op de in de OAK bepaalde dag. Indien het niet mogelijk is dat Contractant op de in de OAK bepaalde dag zijn werkzaamheden aanvangt, tracht MAG Contractant zo tijdig mogelijk voor de overeengekomen aanvangsdatum

schriftelijk te waarschuwen. De uitvoeringsperiode kan slechts worden verlengd indien daarover vooraf schriftelijk overeenstemming tussen beide partijen is bereikt of in geval van overmacht.

1.21.2 Indien de aanvang of de voortgang van het aan de Contractant opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van Contractant komende omstandigheden, dient de daaruit voor MAG voortvloeiende schade door Contractant te worden vergoed, inclusief de kosten voor overwerk en/of de inzet van extra personeel/materieel. Eventuele extra kosten die MAG moet maken komen eveneens ten laste van Contractant.

1.21.3 Bij vertraging zal Contractant, ook wanneer een toekomstige vertraging wordt voorzien, MAG onmiddellijk schriftelijk informeren en in overleg met MAG en de eventuele bouwplaatsleiding zodanige maatregelen treffen als door MAG nodig wordt geoordeeld om de ontstane vertraging zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. Indien de vertraging volgens het hoofdcontract (tussen MAG en haar opdrachtgever) is te wijten aan de opdrachtgever, zullen de gevolgen hiervan naar redelijkheid worden geregeld.

1.21.4 Kosten als bedoeld in artikel 1.21.2 en 1.21.3 kan MAG verrekenen met door haar aan Contractant verschuldigde bedragen.

1.21.5 MAG is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Contractant. Als de opschorting langer dan een half jaar heeft geduurd, heeft Contractant het recht de OAK voor wat betreft het opgeschorte deel door middel van een schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Deze opzegging verliest haar kracht indien MAG binnen die termijn aan Contractant heeft meegedeeld dat de opschorting binnen twee maanden na afloop van de door Contractant gestelde termijn zal worden opgeheven. Contractant is verplicht het opgeschorte werk onmiddellijk te hervatten op het tijdstip dat in de schriftelijke opdracht van MAG aan Contractant tot hervatting van het werk wordt gesteld. MAG is, anders dan waar het aankomt op directe kosten die voor Contractant als gevolg van de opschorting zijn ontstaan, niet jegens Contractant en/of haar onderaannemers en/of derden aansprakelijk voor schade of winstderving voortvloeiende uit die opschorting van het werk en Contractant vrijwaart MAG voor zodanige aanspraken.

1.22 Beëindiging van de OAK

1.22.1 MAG is te allen tijde gerechtigd de OAK, zonder opgaaf van redenen, tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) kalenderdagen door middel van een schriftelijke mededeling aan Contractant.

1.22.2 In geval van beëindiging van de OAK op grond van artikel 1.22.1 is MAG uitsluitend gehouden Contractant te betalen voor het naar behoren uitgevoerde deel van het werk en de extra kosten en uitgaven waarvan Contractant kan aantonen dat zij ten gevolge van deze beëindiging zijn ontstaan.

1.23 Meer- en minderwerk

1.23.1 MAG is gerechtigd wijzigingen in de vorm, de aard en de inhoud of de omvang van het werk, of een deel daarvan, te verlangen ook als deze meerwerk of minderwerk met zich mee brengen. In geval van door MAG gewenste wijzigingen van de OAK dan wel van de voorwaarden van uitvoering kan Contractant slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij MAG tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij aannemer die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

1.23.2 Voor meerwerk of gewijzigd werk is uitsluitend betaling verschuldigd, indien daartoe een schriftelijke opdracht door MAG is gegeven.

1.24 Materialen

1.24.1 Alle verbruikstoffen en materialen dienen door Contractant zelf te worden geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door Contractant te leveren materialen moeten nieuw zijn en van deugdelijke kwaliteit, een en ander volgens de geplande normen en voorschriften die van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van MAG. Materiaalcertificaten dienen uiterlijk bij aflevering te worden overhandigd.

1.24.2 Contractant garandeert MAG dat hij de volle beschikking over de eigendom heeft en dat dit beschikkingsrecht niet wordt ingeperkt door bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van derden of verpanding.

1.25 Keuring en inspectie

1.25.1 De eisen ten aanzien van kwaliteitsborging en inspectie die voor MAG gelden, zullen eveneens van toepassing zijn voor Contractant. MAG zal in beginsel via de OAK Contractant voorzien van de specificaties zoals voorzien in het hoofdcontract (tussen MAG en haar opdrachtgever).

1.25.2 Contractant is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en zal aantonen dat het overeen- gekomen niveau is bereikt. Door of namens MAG zullen keuringen kunnen worden uitgevoerd, zo vaak en waar ook MAG dit verlangt. Contractant is verplicht MAG kosteloos de normale daarbij noodzakelijke assistentie te verlenen in de door MAG gewenste vorm.

1.25.3 Op verzoek van MAG zal Contractant alle gewenste inlichtingen verschaffen betreffende de herkomst en specificaties van de door hem gebruikte materialen. Indien geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek, dan behoudt MAG zich het recht voor de desbetreffende materialen te weigeren of te doen vervangen op kosten van Contractant. Materialen, al dan niet verwerkt, en uitgevoerde werkzaamheden die niet in overeenstemming zijn met de OAK, zullen door Contractant worden verwijderd, vervangen of overgedaan, zonder extra kosten voor MAG. Contractant zal eveneens alle kosten dragen van daaruit voor MAG voortvloeiende directe en/of indirecte schade. Indien Contractant in gebreke blijft deze werkzaamheden uit te voeren, dan zal MAG voor rekening van Contractant alle daartoe nodige werkzaamheden kunnen uitvoeren.

1.26 Oplevering van het werk / Garanties

1.26.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Contractant gereed zal zijn, nodigt hij MAG schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming geschiedt door partijen gezamenlijk. Indien het werk gereed is, leggen partijen dit schriftelijk vast, met vermelding van gezamenlijk geconstateerde tekortkomingen. Deze tekortkomingen zullen door Contractant zo spoedig mogelijk worden hersteld.

1.26.2 Het door Contractant op te leveren werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het werk tussen MAG en diens opdrachtgever als opgeleverd geldt.

1.26.3 MAG zal Contractant schriftelijk in kennis stellen van de in artikel 1.26.2 bedoelde oplevering onder opgave van vastgestelde tekortkomingen in het werk. Deze tekortkomingen worden door Contractant zo spoedig mogelijk hersteld.

1.26.4 De duur van de onderhoudstermijn leggen partijen vast in de OAK.

1.26.5 Bij voortijdige beëindiging van de contractueel overeengekomen werkzaamheden dient Contractant het reeds uitgevoerde deel duidelijk op de in te leveren werktekeningen aan te geven. Deze ingeleverde tekeningen zullen door MAG worden gecontroleerd. Door MAG gecontroleerde en geaccepteerde tekeningen zijn in een dergelijk geval basis voor afrekening.

1.26.6 In overeenstemming met de garantieperiode vermeld in de OAK, althans de technische omschrijving, althans het bestek van de opdrachtgever van MAG, althans gedurende ten minste vijf

(5) jaar gerekend vanaf de oplevering, al naar gelang welke termijn langer is, zal Contractant de deugdelijkheid van het door haar geleverde werk garanderen. Dat brengt in ieder geval met zich mee dat, indien zich binnen die garantieperiode aan het geleverde werk gebreken voordoen, Contractant gehouden is op eerste verzoek van MAG die gebreken voor zijn rekening en risico te herstellen door reparatiewerkzaamheden uit te voeren dan wel, indien dat noodzakelijk blijkt te zijn, door gehele of gedeeltelijke vervanging van het defecte deel van het werk.

1.26.7 Indien Contractant in gebreke blijft met de nakoming van de in artikel 1.26.6 bedoelde verplichting(en) is MAG gerechtigd de nodige herstellingen/vervangingen te (doen) uitvoeren, dit voor rekening van de Contractant. In dat geval is MAG gerechtigd de door haar gemaakte kosten op Contractant te verhalen.

1.27 Facturatie / Betaling

1.27.1 Facturen dienen duidelijk alle door MAG en Contractant in de OAK overeengekomen gegevens te bevatten, waaronder in ieder geval de gegevens als bedoeld in artikel 1.3.1 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

1.27.2 De betalingen zullen geschieden volgens het betalingsschema/de betalingsregeling als opgenomen in de OAK. Betaling van de facturen van Contractant of een deel daarvan vindt plaats onverminderd het recht van MAG om later alsnog de juistheid van de facturen te betwisten. Indien MAG dat voor de voortgang van het werk nodig vindt, is zij gerechtigd om onderaannemers en/of leveranciers van Contractant rechtstreeks te betalen en om het betaalde bedrag mindering te brengen op reeds verschenen c.q. nog uit te schrijven termijnfacturen. Dergelijke betalingen doen geen afbreuk aan de aansprakelijkheden van Contractant.

1.27.3 Betalingen door MAG aan Contractant verricht, houden geen erkenning in dat het werk, geheel of gedeeltelijk, goed is uitgevoerd en betekent ook geen aanvaarding van het werk of van materiaal en/of onderdelen.

1.28 Aansprakelijkheid

1.28.1 Onverminderd hetgeen ter zake van risico en aansprakelijkheid in de andere artikelen in § A van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is bepaald, geldt met betrekking tot aansprakelijkheid en verzekeringen bovendien het volgende.

1.28.2 Contractant aanvaardt tot aan de oplevering van het werk, alsmede voor de tijd gedurende welke hij werkzaamheden ter vervulling van een onderhoudsverplichting of garantieverplichting verricht:

(a) wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan het werk, inclusief gevolgschade, die door of in verband met het werk en de uitvoering daarvan, wordt toegebracht aan derden (inclusief personeel van MAG), ongeacht de vraag of er al dan niet sprake is van medeschuld aan de zijde van MAG of haar personeel; en

(b) wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan andere werken en eigen- dommen van MAG voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Contractant, zijn eigen of ingeleende arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

1.28.3 Contractant doet jegens MAG, haar personeel en de opdrachtgever van MAG afstand van schadevorderingen wegens:

(a) schade aan het werk;

(b) schade aan materieel, materialen en andere eigendommen van Contractant;

(d) schade wegens letsel dat Contractant overkomt;

(e) gevolgschade voortvloeiend uit voornoemde schade en letsel.

1.28.4 Contractant vrijwaart MAG, haar personeel en de opdrachtgever van MAG tegen:

(a) aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de Contractant aansprakelijkheid heeft aanvaard en/of afstand heeft gedaan op grond van artikel 1.28.2 en 1.28.3; en

(b) schade aan materieel, materialen en andere eigendommen, toebehorende aan Contractant, het personeel van Contractant of aan diens onderaannemers of aan enige door Contractant bij het werk betrokken persoon of aan hun personeel, respectievelijk aan zaken van derden waarvan genoemde personen of Contractant houder zijn, alsmede alle daaruit voor genoemde personen, resp. voor de eigenaren van die zaken voortvloeiende gevolgschade; en

(c) letsel (inclusief dodelijk letsel) dat Contractant, diens onderaannemers of enige door Contractant bij het werk betrokken persoon of hun personeel overkomt, waaronder begrepen letsel (inclusief dodelijk letsel) dat genoemde personen, zowel binnen als buiten de bouwplaats, overkomt tijdens het vervoer in middelen van vervoer die eigendom zijn van MAG of waarvan zij houdster is dan wel die in haar opdracht door derden voor het vervoer worden gebezigd.

1.29 Ketenaansprakelijkheid

1.29.1 Op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, voor zover de OAK toepassing niet heeft uitgesloten, is de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikelen 34 en 35 Invorderingswet 1990), hierna in dit artikel te noemen: “de wet”, van toepassing.

1.29.2 Indien Contractant de uitvoering van de OAK geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de OAK gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten dienen de administratieve voorschriften conform de wet strikt te worden nageleefd. Voor zover het niet naleven van deze voorschriften ten gevolge zou hebben dat MAG door derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Contractant hierbij MAG voor alle gevolgen hiervan.

1.29.3 Contractant is gehouden mee te werken aan het scheppen van waarborgen voor de inning van belastingen, premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en zal ervoor zorg dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting. Contractant zal MAG ter zake vrijwaren voor aanspraken van derden.

1.29.4 De verplichtingen van Contractant omvatten mede:

(a) het op verzoek van MAG tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister, alsmede zijn aansluitnummer bij de bedrijfsvereniging waarbij Contractant is aangesloten, alsmede het opgeven van zijn btw-nummer en van het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze voor de uitoefening van zijn bedrijf vereist is;

(b) het op verzoek van MAG, voordat medewerkers de werkzaamheden aanvangen, overhandigen van een staat, bevattende de namen van alle werknemers die door hem direct of indirect te werk zijn gesteld;

(c) het wekelijks verstrekken van een mandagenregister ter zake van het aan hem opgedragen werk. Het mandagenregister dient ten minste de in artikel 1.20.3 van deze Algemene Inkoop- voorwaarden vervatte gegevens te bevatten. In geval van buitenlandse arbeidskrachten is Contractant verplicht voor iedere arbeidskracht een Nederlands BSN-nummer aan te vragen en hiervan opgaf te doen aan Opdrachtgever indien in Nederland belastingplicht ontstaat;

(d) het strikt nakomen van al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers;

(e) het eenmaal per drie maanden, of zoveel vaker als MAG wenst, aan Contractant verstrekken van een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Indien Contractant is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan worden volstaan met een kopie van het meest actuele NEN-4400 certificaat;

(f) het strikt naleven van al hetgeen Contractant bij of krachtens de wet gehouden is te doen in ver- band met de door hem ingevolge de met MAG gesloten overeenkomst te verrichten Prestatie;

(g) het vrijwaren van MAG voor de aansprakelijkheid van MAG jegens haar opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door Contractant van zijn verplichtingen ingevolge de OAK, deze Algemene Inkoopvoorwaarden, dan wel ingevolge de wet;

(h) het op verzoek van MAG tonen van het lidmaatschapsbewijs van Contractant van een branche of ondernemersorganisatie indien hij daarvan lid is, alsmede het opgeven van zijn aansluitnummer bij een onderlinge waarborgmaatschappij indien hij daarbij aangesloten is.

1.29.5 De door MAG aan Contractant te verrichten betalingen zullen voorts geschieden onder de voorwaarde dat door Contractant aan de in artikel 1.20.3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden gestelde vereisten is voldaan.

1.29.6 MAG heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Contractant te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). Tenzij anders is overeengekomen in de OAK geldt bovendien het volgende. Indien op de OAK de verleggingsregeling met betrekking tot de btw van toepassing is, zal door MAG 20% (twintig procent) van het factuurbedrag op de G-rekening van de Contractant worden gestort. Indien de verleggingsregeling niet van toepassing is, geldt een percentage van 25% van het factuurbedrag (vijfentwintig procent).

1.29.7 In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft MAG het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen door storting op de G-rekening. Contractant zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is. Indien de “verleggingsregeling btw” op de OAK van toepassing is, zal Contractant dit op iedere factuur vermelden en toepassen.

1.29.8 MAG is te allen tijde gerechtigd de in artikel 1.29.6 en 1.29.7 bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen van de overeengekomen aanneemsom in te houden en namens de Contractant rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen, alsmede bij inlening de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

1.29.9 In de gevallen als in artikel 1.29.7 en 1.29.8 bedoeld, is MAG door zodanige betaling jegens Contractant gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

1.29.10 Indien MAG redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat Contractant ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de OAK is vastgesteld, kan MAG dat percentage wijzigen.

1.29.11 Indien op grond van de wet MAG aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te betalen, heeft MAG verhaal op Contractant voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door MAG.

1.29.12 Indien Contractant zijn verplichtingen, op grond van enige toepasselijke CAO, jegens zijn werknemers niet nakomt, en MAG aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft MAG jegens Contractant verhaal voor het gehele bedrag te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door Opdrachtgever.

1.29.13 Indien Contractant en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient Contractant binnen vijf (5) werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan, MAG daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Contractant jegens MAG van rechtswege in verzuim is. MAG is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de OAK geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

1.29.14 Contractant is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten dan na van MAG verkregen schriftelijke goedkeuring. Bij uitbesteding van werk en/of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit artikel is Contractant verplicht de administratieve voorschriften van de Wet financiering sociale verzekeringen na te leven.

1.29.15 Contractant zal MAG, op daartoe gedaan verzoek, inzage verstrekken in zijn personeels- administratie, haar loonboekhouding en in zijn aangifte- en betalingenadministratie met betrekking tot de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

1.30 Verzekering

1.30.1 Contractant heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid jegens MAG, haar opdrachtgever en derden. Op verzoek is Contractant verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappij aan MAG ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen. De vereiste verzekering voor of met betrekking tot de aansprakelijkheid van Contractant en zijn personeel, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid, product- aansprakelijkheid, wettelijke (risico)aansprakelijkheid jegens MAG haar opdrachtgever en/of derden, kent een verzekerd bedrag van ten minste € 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis, inclusief het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van MAG en/of haar opdrachtgever, waaraan werkzaamheden worden verricht of die Contractant om welke reden dan ook zijn toevertrouwd.

1.30.2 Contractant is ten opzichte van MAG ervoor verantwoordelijk, dat ook haar eventuele onderaannemers worden gedekt door de verzekeringen als bedoeld in artikel 1.30.1. Zover nodig, dient hij zelf soortgelijke verzekeringen te sluiten en (voor hen) in stand houden.

1.30.3 MAG heeft het recht te verlangen dat behalve de verzekeringen genoemd in artikel 1.30.1 en 1.30.2, nog een of meerdere verzekeringen worden gesloten, zoals een CAR- verzekering.

1.30.4 Contractant dient eerst haar eigen verzekeringspolissen aan te spreken voordat een aanspraak wordt gedaan op die van MAG. De polissen van Contractant dienen, voor zover van toepassing, MAG te noemen als medeverzekerde en moeten een verklaring van afstand bevatten van het recht van subrogatie met betrekking tot vorderingen op MAG of haar respectievelijke functionarissen, personeelsleden en/of vertegenwoordigers.

1.31 Veiligheid / Arbeidsomstandigheden

1.31.1 Contractant is verantwoordelijk voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de voorschriften van de arbeidsinspectie en daarmee gelijk te stellen voorschriften, zoals opgenomen in het V&G-plan.

1.31.2 Voordat Contractant start met zijn werkzaamheden dient hij bij MAG tijdig ter goedkeuring een Veiligheids- & Gezondheidsplan in te dienen, daarbij rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften ter zake.

1.31.3 Contractant draagt zorg voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de introductie van haar personeel op de locatie c.q. bouwplaats in het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu, de keuring van kritisch gereedschap en een signalering van gezondheid bedreigende stoffen. Alle operationeel uitvoerende personeelsleden zijn in het bezit van het diploma “Basisveiligheid VCA”. Contractant is verplicht om de personeelsleden deel te laten nemen aan toolboxmeetings, voor zover die door MAG en/of haar opdrachtgever worden gehouden.

1.31.4 Contractant is verantwoordelijk voor zijn eigen arbeidsomstandigheden en veiligheid en dient zich te houden aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften, voorschriften van de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en daarmee gelijk te stellen voorschriften, zoals opgenomen in het V&G Plan. Contractant dient zich hiervan tijdig vooraf goed op de hoogte te stellen en haar personeel dienovereenkomstig te instrueren. Personeelsleden die zich naar het oordeel van MAG, onveilig gedragen of niet beschikken over het in artikel 1.19.13 onder (a) genoemde materieel, dienen op eerste verzoek van MAG op de locatie c.q. bouwplaats te worden verwijderd. Contractant dient ervoor zorg te dragen dat dit personeel binnen vierentwintig (24) uur nadien wordt vervangen.

1.31.5 Contractant zal ervoor zorgen dat zijn materieel, werktuigen, gereedschappen en tijdelijke voorzieningen evenals alle andere zaken die worden gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden, in een veilige toestand verkeren en veilig functioneren in overeenstemming met hun bestemming. De noodzakelijke veiligheidskeuren dienen zichtbaar op het materieel te zijn aangebracht en de vereiste certificaten dienen ter plaatse aanwezig te zijn en te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving en wetgeving.

1.31.6 Contractant is jegens MAG aansprakelijk voor eventuele boetes, die door de arbeidsinspectie aan MAG en/of haar opdrachtgever worden opgelegd, ten gevolge van een aan Contractant toe te rekenen tekortkoming en/of een aan MAG (publiekrechtelijk) toe te rekenen tekortkoming, voor zover die tekortkoming tevens een tekortkoming betreft van Contractant jegens MAG uit hoofde van de OAK en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden. MAG heeft het recht deze boetes te verhalen op Contractant, eventueel door inhouding op betalingen die MAG nog aan Contractant verschuldigd is.

1.31.7 Tenzij anders is overeengekomen, zullen zonder schriftelijke toestemming van MAG geen werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de ter plaatse geldende dagdienstwerktijden. Door Contractant zal echter buiten de bovenbedoelde normale werktijd worden gewerkt met inachtneming van de voorschriften van de Arbeidstijdenwet, indien het werk dat vereist of MAG dat verlangt. Op door MAG en/of haar opdrachtgever vastgestelde vrije dagen wordt niet gewerkt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door MAG en/of haar opdrachtgever.

§ D. Specifieke bepalingen die naast de bepalingen uit § A toepasselijk zijn op de inhuur van Diensten, daaronder begrepen de inlening van (uitzend)krachten

1.32 Verplichtingen van Contractant.

1.32.1 Contractant verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst:

(a) een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming;

(b) zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer;

1.32.2 Contractant voldoet aan de voorwaarden die belastingdienst, overige instanties en wet en regelgeving stellen teneinde te bewerkstelligen dat haar behaalde resultaat wordt aangemerkt als winst uit onderneming. Contractant draagt er zorg voor dat zij tijdig in het bezit is van alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde certificaten en/of vergunningen, zoals een VCA-certificering.

1.32.3 Tijdens afwezigheid van Contractant door arbeidsongeschiktheid en/of verlof vindt geen doorbetaling plaats. Contractant draagt in die gevallen zorg voor vervanging binnen vierentwintig

(24) uur, tenzij MAG zulks niet verlangt. Contractant gaat niet over tot vervanging dan nadat MAG voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven ten aanzien van de keuze van de vervanger van Contractant.

1.32.4 MAG heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen Diensten, dan wel na uitvoering van de Overeenkomst extra levering van Diensten te verlangen.

1.32.5 Indien de prestaties die Contractant op grond van de in artikel 1.32.4 bedoelde wijzigingen moet verrichten worden verminderd, is er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt.

1.32.6 Indien als gevolg van de in artikel 1.32.4 bedoelde wijzigingen de Prestatie die Contractant op grond van de Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake van meerwerk waarvoor Contractant een vergoeding zal ontvangen. Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden die Contractant had kunnen voorzien toen hij de Overeenkomst aanvaardde. Indien Contractant meent recht te hebben op een vergoeding van meerwerk zal hij geen begin maken met het uitvoeren daarvan voordat hij een offerte heeft uitgebracht met betrekking tot de

omvang van het door hem ten gevolge van deze wijziging verwachte meerwerk, en de hieraan verbonden kosten voor MAG. Contractant zal geen begin maken met de uitvoering van meerwerk, alvorens hij schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht van MAG heeft ontvangen.

1.33 Facturatie / Betaling

1.33.1 Facturen dienen duidelijk alle door MAG en Contractant in de Overeenkomst overeengekomen gegevens te bevatten, waaronder in ieder geval de gegevens als bedoeld in artikel 1.3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

1.33.2 Betaling van de facturen van Contractant of een deel daarvan vindt plaats onverminderd het recht van MAG om later alsnog de juistheid van de facturen te betwisten. Indien MAG dat voor de voortgang van het werk nodig vindt, is zij gerechtigd om onderaannemers en/of leveranciers van Contractant rechtstreeks te betalen en om het betaalde bedrag in mindering te brengen op reeds verschenen c.q. nog uit te schrijven termijnfacturen. Dergelijke betalingen doen geen afbreuk aan de aansprakelijkheden van Contractant.

1.34 Beëindiging van de Overeenkomst

1.34.1 MAG is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) kalenderdagen, of – in geval van inlening van personeel door MAG – vijf (5) werkdagen, door middel van een schriftelijke mededeling aan Contractant.

1.34.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 1.34.1 is MAG uitsluitend gehouden Contractant te betalen voor de naar behoren geleverde diensten.

1.35 Verzekering

1.35.1 Contractant heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid jegens MAG, haar opdrachtgever en derden. Op verzoek is Contractant verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de verzekeringsmaatschappij aan MAG ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen. De vereiste verzekering voor of met betrekking tot de aansprakelijkheid van Contractant en zijn personeel, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, wettelijke (risico)aansprakelijkheid jegens MAG, haar opdrachtgever en/of derden, kent een verzekerd bedrag van ten minste € 2.500.000,-- (zegge: twee en een half miljoen euro) per gebeurtenis, inclusief het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van MAG en/of haar opdrachtgever, waaraan werkzaamheden worden verricht of die om welke reden dan ook aan Contractant zijn toevertrouwd.

1.35.2 MAG heeft het recht te verlangen dat, behalve de verzekeringen genoemd in artikel 1.35.1, nog een of meerdere verzekeringen worden gesloten.

1.36 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.36.1 Onverminderd hetgeen ter zake van risico en aansprakelijkheid in de andere artikelen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is bepaald, is Contractant aansprakelijk voor schade die door hem wordt toegebracht aan derden (inclusief personeel van MAG), ongeacht de vraag of er al dan niet sprake is van medeschuld aan de zijde van MAG of haar personeel.

1.36.2 Contractant doet jegens MAG en haar personeel afstand van schadevorderingen wegens:

(a) schade aan materieel, materialen en andere eigendommen van de Contractant;

(b) schade aan zaken van derden waarvan Contractant houder is;

(d) gevolgschade voortvloeiend uit het onder (c) bedoelde schade en letsel.

1.36.3 Contractant vrijwaart MAG en haar personeel tegen:

(a) aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor Contractant aansprakelijkheid heeft aanvaard;

(b) schade aan materieel, materialen en andere eigendommen, toebehorende aan Contractant, of enige door Contractant bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken persoon, organisatie en/of hun personeel, respectievelijk aan zaken van derden waarvan genoemde personen of Contractant houder zijn, alsmede alle daaruit voor genoemde personen, resp. voor de eigenaren van die zaken voortvloeiende gevolgschade;

(c) letsel (inclusief dodelijk letsel) dat Contractant of enige door de Contractant bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken (of aan MAG ter beschikking gestelde) persoon, organisatie en/of hun personeel overkomt.

1.36.4 Contractant vrijwaart MAG en stelt MAG schadeloos voor de gevolgen van het niet nakomen van zijn verplichtingen, al dan niet wettelijk, jegens derden, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend begrepen haar verplichtingen naar de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

1.37 Aanvullende bepalingen ten aanzien van de Contractant die als Uitzendbureau acteert

1.37.1 MAG en het Contractant stellen in onderling overleg de planning voor de uitvoering van het werk vast.

1.37.2 Na het vaststellen van de planning zal Contractant ervoor zorgdragen dat:

(a) de (uitzend)krachten een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID) bij zich dragen, dit bewijs desgevraagd wordt getoond en een kopie hiervan - voorzien van een Burgerservicenummer/ sofinummer - aan (de door) MAG (ingeschakelde projectleider) kan worden overgelegd;

(b) er steeds voldoende vakbekwame (uitzend)krachten tijdig op de locatie c.q. bouwplaats aanwezig zijn;

(d) Contractant tijdig meldt aan MAG dat de aan haar opgedragen diensten (maximum aantal uren) zijn afgerond, aan de hand waarvan de oplevering kan plaatsvinden.

1.37.3 De diensten dienen zonder onderbreking te worden voortgezet, behoudens indien uit de aard en/of volgorde van de werkzaamheden in overeenstemming met de planning anders voortvloeit.

1.37.4 MAG behoudt zich het recht voor om de aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaam- heden te wijzigen, indien zij dit wenselijk acht in verband met de voortgang van het werk. Contractant heeft alsdan geen recht op schade- en/of een aanvullende kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluiten de oordeel van MAG door die wijziging de kosten voor Contractant aantoonbaar worden verhoogd en de redelijkheid en billijkheid, mitsdien vorderen dat (een deel van) die kosten door MAG worden vergoed.

1.37.5 Wanneer de aanvang of voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd wegens voor risico van Contractant komende omstandigheden, dient de daaruit voortvloeiende schade door het Contractant te worden vergoed. Hiervan is onder meer sprake indien geen geldig identiteitsbewijs door een uitzendkracht kan worden getoond. In dat geval is MAG bevoegd tot het onmiddellijk ontzeggen van de toegang tot de locatie c.q. bouwplaats.

1.37.6 Contractant is jegens MAG aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom, die door de opdrachtgever van MAG en/of bouwdirectie aan MAG worden gegeven wegens te late oplevering van (gedeelten van) de diensten, ten gevolge van aan Contractant toe te rekenen vertraging. MAG heeft het recht deze boetes of kortingen te verhalen op Contractant, eventueel door inhouding op betalingen die MAG nog aan Contractant verschuldigd is.

1.37.7 Contractant is verplicht om na en ook gedurende de uitvoering van de werkzaamheden het werkterrein schoon te houden en schoon op te leveren, emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit wettelijke bepalingen en de in het V&G-plan opgenomen regelingen.

1.37.8 MAG is gehouden om:

(a) verticale transportmiddelen (bouwlift, gebouwlift of bouwkraan) te verzorgen;

(b) de benodigde materialen tijdig op de locatie c.q. bouwplaats te bezorgen, waarbij zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vertraging die wordt veroorzaakt door invloeden die buiten haar invloedssfeer liggen (bijv. files, stakingen, etc.);

1.37.9 Contractant is verplicht om de uitzendkracht(en) te voorzien van:

(a) eigen dagelijks (hand)gereedschap en hulpmiddelen;

(b) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);

1.37.10 Contractant staat jegens MAG in voor de naleving van de belasting- en sociale zekerheidswetgeving ten aanzien van de door Contractant aan MAG ter beschikking gestelde (uitzend)kracht(en). Contractant mag uitsluitend (uitzend)krachten aan MAG ter beschikking stellen, die in het bezit zijn van de vereiste documenten en vergunningen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de vereiste tewerkstellingsvergunningen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Contractant garandeert dat hij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Wet op de Identificatieplicht en Wet Arbeid Vreemdelingen of enige daarmee vergelijkbare regeling nakomt en vrijwaart MAG en stelt MAG schadeloos voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen, al dan niet wettelijk, jegens zijn personeel en/of derden, waaronder begrepen zijn verplichtingen naar de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.

1.37.11 MAG heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan Contractant te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst geldt bovendien het volgende. Indien op de Overeenkomst de verleggingsregeling met betrekking tot de btw van toepassing is, zal door MAG 20% (twintig procent) van het factuurbedrag op de G-rekening van de Contractant worden gestort. Indien de verleggingsregeling niet van toepassing is, geldt een percentage van 25% van het factuurbedrag (vijfentwintig procent).

1.37.12 In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft MAG het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen door storting op de G-rekening. Contractant zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is. Indien de “verleggingsregeling B.T.W.” op de Overeenkomst van toepassing is, zal Contractant dit op iedere factuur vermelden en toepassen.

1.37.13 MAG is te allen tijde gerechtigd de in artikel 1.37.11 en 1.37.12 bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen van de overeengekomen aanneemsom in te houden en namens de Contractant rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen, alsmede bij inlening de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

1.37.14 In de gevallen als in artikel 1.37.11 en 1.37.12 bedoeld, is MAG door zodanige betaling jegens Contractant gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

1.37.15 Indien MAG redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat Contractant ter zake van de in de Overeenkomst opgenomen werkzaamheden een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de Overeenkomst is vastgesteld, kan MAG dat percentage wijzigen.

1.37.16 Indien op grond van de wet MAG aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te betalen, heeft MAG verhaal op Contractant voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door MAG.

1.37.17 Contractant is gehouden om de verplichtingen uit hoofde van de Wet Verbetering Poortwachter na te komen. MAG is niet aansprakelijk voor enige loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van de (uitzend)kracht(en) alsmede niet aansprakelijk voor andere schade uit hoofde van deze wet.

1.37.18 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAG is het Contractant niet toegestaan de aan haar in het kader van de Overeenkomst opgedragen diensten op haart beurt geheel of gedeeltelijk aan een ander uitzendbureau en/of derde(n) uit te besteden.

1.37.19 Als MAG schriftelijke toestemming geeft voor verdere doorlening of inlening, mag zij daaraan voorwaarden verbinden, zoals de verplichtstelling van het bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs en het beheersen van de Nederlandse taal. Contractant zal MAG vrijwaren voor alle kosten, vergoedingen, boetes en rentes die wegens de niet naleving van deze verplichtingen aan MAG en/of haar opdrachtgever, dan wel voor zover van toepassing de opdrachtgever(s) van principaal.

1.37.20 Contractant is gehouden om het andere uitzendbureau en/of derde(n) als bedoeld in artikel 1.37.18 te informeren over haar verplichtingen aangaande de Prestatie en de ter beschikking gestelde uitzendkracht(en) uit hoofde van de Overeenkomst.

DEEL 2 - ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

2.1 Toepasselijkheid

2.1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden (“Algemene Verkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

(b) Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan (één of meerdere tot de) MAG(-groep behorende vennootschap(pen);

(e) Prestatie: de door de MAG te leveren Producten of diensten (“Diensten”) dan wel te verrichten werken of werkzaamheden;

(f) Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst door MAG (af)geleverde of (af) te leveren zaken (hieronder begrepen grondstoffen), ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de (af)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat.

2.1.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle Overeenkomsten tussen partijen betreffende een Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1.1 onder (d) uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Contractant. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Contractant wordt door MAG uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.1.3 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of anderszins onafdwingbaar zijn van een beding in deze Algemene Verkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen

partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

2.1.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden enkel indien deze door MAG schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.2 Totstandkoming Overeenkomst

2.2.1 Uitsluitend een door MAG getekende Overeenkomst of opdrachtbevestiging door MAG heeft de contractuele gebondenheid van MAG tot gevolg.

2.2.2 Alle offertes en aanbiedingen van MAG zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2.3 Alle documenten en informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot illustraties, tekeningen, informatie over gewichten, afmetingen, prestaties en verbruik, evenals andere beschrijvingen van de Prestatie die deel uitmaakt van enige offerte of aanbieding, zijn slechts benaderingen voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt. Zij behelzen geen overeenkomst of garantie met betrekking tot een dienovereenkomstige kwaliteit of eigenschap van de te leveren Prestatie, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen getekende Overeenkomst.

2.2.4 Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient MAG daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een termijn van tenminste dertig (30) dagen.

2.2.5 Contractant garandeert dat eventuele door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Prestatie van MAG behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Prestatie daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.

2.2.6 Contractant kan geen van zijn rechten en plichten overdragen aan een derde, tenzij MAG hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Wordt toestemming verleend dan draagt Contractant er zorg voor dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op de derde-partij. De overdraagbaarheid van eventuele vorderingen van Contractant op MAG, alsmede iedere bevoegdheid deze vorderingen te bezwaren en/of te vervreemden is - ook in goederenrechtelijke zin - uitgesloten als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

2.2.7 Het is MAG toegestaan de Prestatie te verrichten met behulp van een onderaannemer, leverancier of andere hulppersoon.

2.3 Prijs

2.3.1 De door MAG opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting, kosten van (speciale) verpakking, vervoer, laden, lossen, installatie, assemblage en verzekeringen, evenals door overheden opgelegde invoerrechten, omzetbelasting, accijnzen en andere belastingen, heffingen en rechten.

2.3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is MAG gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.3.3 Indien MAG, op verzoek of met toestemming van Contractant, aanvullende activiteiten – in de breedste zin van het woord – uitvoert, die buiten de werkingssfeer van de Overeenkomst vallen (meerwerk), dienen deze activiteiten door Contractant tegen de gebruikelijke prijzen/tarieven en voorwaarden aan MAG te worden betaald. MAG is nimmer verplicht een verzoek om extra werkzaamheden, verandering van de Overeenkomst of aanvullende activiteiten in te willigen en kan van Contractant te allen tijde verlangen hierover een afzonderlijke Overeenkomst met MAG af te sluiten.

2.3.4 Contractant aanvaardt dat als gevolg van extra werkzaamheden, wijzigingen in de Overeenkomst of aanvullende activiteiten het overeengekomen of verwachte tijdstip van levering van de Prestatie kan worden beïnvloed of gewijzigd. MAG is in geen geval aansprakelijk voor schade of verliezen die voortvloeien uit dergelijke extra werkzaamheden, wijzigingen in de Overeenkomst of aanvullende activiteiten, evenals de gevolgen daarvan.

2.4 Intellectueel eigendom

2.4.1 Alle intellectuele-eigendomsrechten (en copyrights) met betrekking tot de door MAG te leveren Prestatie en alle gerelateerde documentatie berusten en blijven uitsluitend berusten bij MAG of – indien van toepassing – bij haar leverancier(s) die MAG toestemming heeft/hebben verleend om zijn/hun intellectuele-eigendomsrecht(en) te gebruiken. Dit geldt in ieder geval voor alle kostenramingen, tekeningen en andere documenten; dergelijke documenten mogen niet aan derden worden doorgegeven. Tekeningen en andere documenten die deel uitmaken van aanbiedingen van MAG moeten op eerste verzoek van MAG onverwijld door Contractant worden geretourneerd. De levering, installatie, opbouw en/of assemblage van Producten of Diensten door MAG, mag in geen geval worden beschouwd als een expliciete of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, verveelvoudiging, bewerking of onthulling aan derden van enig intellectueel-eigendomsrecht, tenzij MAG hiervoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2.5 Aflevering en overgang risico / Eigendomsvoorbehoud

2.5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van Producten “af fabriek” (EXW, Ex Works), als bedoeld in de Incoterms 2010.

2.5.2 Indien levering op enige door Contractant gespecificeerde (bouw)plaats (“het werk”) is overeengekomen, zullen de Producten (althans, de Prestatie) worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. MAG behoeft niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Contractant is verplicht de te leveren Producten aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Contractant in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Contractant zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.

2.5.3 Dadelijk nadat het/de Product(en) zijn afgeleverd als hiervoor in artikel 2.5.1 en 2.5.2 bedoeld, draagt Contractant het risico voor het geleverde en voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit Product mocht ontstaan. Indien Contractant tekortschiet met de afname van enig Product zal MAG gerechtigd zijn de kosten van opslag van zodanige Producten aan Contractant in rekening te brengen.

2.5.4 Alle door MAG geleverde Producten blijven eigendom van MAG totdat Contractant aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens MAG heeft voldaan. Zolang Contractant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Contractant zich jegens MAG om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en niet te verpanden (hetgeen zowel in verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke zin is verboden), te verwerken, samen te voegen, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.

2.5.5 Indien Contractant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MAG, heeft MAG het recht de Producten waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Contractant aan MAG op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Contractant eigenaar danwel beheerder is, zodat MAG zijn eigendom(men) kan revindiceren.

2.5.6 Door Contractant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van MAG waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

2.6 Keuring

2.6.1 Contractant zal geleverde Producten onverwijld na de aflevering keuren. Indien Contractant niet binnen achtenveertig (48) uur na aflevering schriftelijke melding maakt van gegronde klachten, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd en is MAG niet gehouden tot herstel, vervanging of creditering.

2.6.2 In geval van kleine tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het Product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het Product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. MAG zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen

2.6.3 Door MAG geleverde bouwstoffen worden onverwijld gekeurd en geacht te zijn goedgekeurd, indien deze niet binnen achtenveertig (48) uur na feitelijke aflevering op het werk schriftelijk zijn afgekeurd. Verwerkte bouwstoffen worden te allen tijde geacht te zijn goedgekeurd.

2.7 Aansprakelijkheid / Overmacht / Ontbinding

2.7.1 MAG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door haar verrichte werkzaamheden, leveranties of diensten, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid. In geval van een gebrek in de geleverde prestatie zal MAG de keuze maken of zij het gepresteerde herstelt, vervangt of Contractant crediteert voor een evenredig deel van de prijs of aanneemsom. Deze verplichting van MAG vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de gebrekkige prestatie schriftelijk bij MAG reclameert.

2.7.2 MAG is nimmer (ook niet indien MAG geen beroep op artikel 2.7.1 zou toekomen) aansprakelijk voor:

(a) indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade;

(b) schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen).

2.7.3 MAG is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

1. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege door Contractant verstrekte gegevens;

2. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Contractant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

2.7.4 Indien MAG geen beroep zou toekomen op het bepaalde in artikel 2.7.1 en/of 2.7.2 en/of 2.7.3, is de aansprakelijkheid van MAG in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag (exclusief btw) betreffende de Prestatie waarop de schade betrekking heeft.

2.7.5 De Contractant vrijwaart MAG van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover verband houdend met enige geleverde Prestatie. Tot deze vrijwaring behoort tevens de vergoeding van de kosten die MAG maakt om zich tegen aanspraken te verweren.

2.7.6 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van MAG, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering, onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van MAG als van haar toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en geven MAG het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder enige verplichting tot vergoeding aan Contractant. In geval van tijdelijke overmacht heeft MAG het recht naar keuze om de levering gedurende die tijd op te schorten of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, eveneens zonder verplichting tot vergoeding aan de Contractant en met behoud van het recht een evenredig deel van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

2.7.7 Indien Contractant ook geheel of ten dele verantwoordelijk is voor het ontwerp van het werk, blijft de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor dat ontwerp bij Contractant, tenzij schriftelijk

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval is MAG niet aansprakelijk voor de gevolgen van door Contractant gemaakte keuzes, ontwerpen en aanwijzingen.

2.7.8 Na de dag waarop de Prestatie, voor zover daaronder is te begrijpen de uitvoering door MAG van enig in opdracht van Contractant door MAG te realiseren werk, als opgeleverd geldt, is MAG niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de Prestatie (het werk), tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

2.8 Betaling

2.8.1 Betaling door Contractant dient te geschieden netto, uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Contractant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betaalverplichtingen.

2.8.2 Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij MAG te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Contractant ter zake vervallen.

2.8.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de Contractant van rechtswege in verzuim en aan MAG de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag verschuldigd, alsmede vergoeding van te maken incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.

2.8.4 In de navolgende gevallen is Contractant van rechtswege in verzuim en heeft MAG het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – op te schorten of buitengerechtelijk te ontbinden:

(a) indien Contractant zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Contractant krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

(b) indien Contractant (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;

(d) indien MAG goede grond heeft te vrezen dat Contractant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Het voorgaande laat de overige rechten van MAG onverlet.

2.8.5 MAG is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van een of meer van de groepsmaatschappijen behorende tot de groep van MAG, namens zodanige groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die de Contractant heeft op MAG uit hoofde van de Overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van Contractant is vereist, wordt deze toestemming hierbij op voorhand, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan MAG verleend. MAG is voorts gerechtigd bedragen die zij te eniger tijd aan Contractant zal zijn verschuldigd, in plaats van aan Contractant te betalen aan één of meer andere groepsmaatschappijen, die alsdan het ontvangene in mindering brengen op hetgeen zij van de Contractant te vorderen heeft/hebben.

2.8.6 MAG is gerechtigd van Contractant zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming door de Contractant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Contractant zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Contractant geen of onvoldoende zekerheid stelt, is MAG gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

2.8.7 Bij niet nakoming van enige verplichting door Contractant, is deze aan MAG een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), te vermeerderen met € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt. Contractant blijft daarnaast verplicht de schade van MAG te vergoeden.

2.9 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

2.9.1 Contractant is bevoegd de uitvoering de Prestatie, voor zover daaronder is te begrijpen de uitvoering door MAG van enig in opdracht van Contractant door MAG te realiseren werk, geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die MAG ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die MAG ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan MAG vergoed.

2.9.2 Indien gedurende de schorsing schade aan de Prestatie (het werk) ontstaat, komt deze niet voor de rekening van MAG.

2.9.3 Indien de schorsing langer dan veertien (14) dagen duurt, kan MAG bovendien vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de Prestatie wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met door MAG op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door MAG betaalde, bouwstoffen.

2.9.4 Indien de schorsing van de Prestatie (het werk) langer dan een maand duurt, is MAG bevoegd de Prestatie in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig artikel 2.9.5 te worden afgerekend.

2.9.5 Contractant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. MAG heeft in dat geval recht op de voor de Prestatie (het werk) overeengekomen (aanneem)som, vermeerderd met de kosten die MAG als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten.

2.9.6 MAG zendt Contractant een gespecificeerde eindafrekening, zonodig vergezeld van achterliggende stukken, van hetgeen de Contractant ingevolge de beëindiging van de Prestatie (het werk) in onvoltooide staat verschuldigd is.

2.10 Privacy en verzekering

2.10.1 De wijze waarop MAG omgaat met door Contractant verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring van MAG, die op eerste verzoek door MAG aan Contractant wordt verzonden.

2.10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is MAG medeverzekerd op een door Contractant ten behoeve van de (mede door) MAG te verrichten Prestatie afgesloten of af te sluiten Construction All Risks (CAR)-verzekering, waarvoor de voorwaarden voor MAG op diens verzoek bij Contractant ter inzage liggen.

2.11 Toepasselijk recht en geschillen

2.11.1 Op de rechtsverhouding tussen MAG en Contractant is, met inachtneming van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.11.3 De rechtbank Oost-Brabant (locatie ’s-Hertogenbosch) is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

2.11.4 Het in artikel 2.11.3 bepaalde laat onverlet het recht van MAG het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

2.11.5 Titels van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden dienen slechts de leesbaarheid en hebben inhoudelijk geen enkele betekenis.

Document Metadata

Table of Contents

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BEHOREND TOT DE MULLERAFBOUWGROEP (“MAG”)

Document Metadata