Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten
Xxxx Xxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxxx
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
Algemene Aankoopvoorwaarden Xxxx Xxxxxx FIN 01.09.2015
Algemene aankoopvoorwaarden van Xxxx voor werken, leveringen en diensten
Xxxxxxx werkdocument Inhoudstafel
3 Totstandkoming van het Contract 4
3.1 Sluiting van het Contract 4
3.2 Toepasselijkheid en afwijkingen van de algemene aankoopvoorwaarden 5
3.3 Partijen bij het Contract 5
4 Uitvoering van het Contract 6
4.5 Opschorting van het Contract 9
4.10 Toegang van Xxxx tot de lokalen van de Contractant 12
4.15 Intellectuele rechten en overdracht van knowhow 14
4.16 Wijzigingen aan het Contract 15
5 Niet-uitvoering - sancties 15
5.2 Penaliteiten wegens laattijdige uitvoering 15
5.3 Ter beschikking stelling van materieel door Xxxx 16
5.5 Mogelijkheid tot vervanging 17
6.1 Proeven voorafgaand aan de voorlopige oplevering 17
6.2 Industriële indienststelling voorafgaand aan de voorlopige oplevering 17
6.3 Weigering van de Prestaties voorafgaand aan de voorlopige oplevering 18
6.4 Voorlopige oplevering (“Commissioning”) 18
6.6 Eigendoms- en Risico-overdracht 20
7.2 Technische ondersteuning 21
8.5 Administratieve toelatingen 23
8.6 Verhouding tussen de Partijen - onafhankelijkheid 23
8.13 Verklaringen en waarborgen 27
9 Bijzondere Bepalingen inzake de aanneming van werken 29
9.3 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie 30
9.6 Organisatie van de werf 32
9.7 Leveringen noodzakelijk voor de uitvoering van de werken 32
9.8 Ontdekkingen gedurende de werken 32
10 Bijzondere bepalingen inzake leveringen 33
10.1 Verpakking, merktekens en opslag 33
10.2 Verzending en levering 33
1 TOEPASSINGSGEBIED
Huidige algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Contracten, alsook op alle aanvragen voor werken, leveringen of diensten van Xxxx, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Gezien zijn bijzonder statuut is Xxxx deels onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten. De uitnodiging tot het indienen van offertes zal preciseren of het betrokken Contract al dan niet onderworpen is aan deze reglementering.
2 DEFINITIES
2.1. Contractant: duidt de onderneming of de groepering van ondernemingen aan die met Xxxx xxxxxxxxxxxx.
2.2. Contract: duidt de overeenkomst aan tussen Xxxx en de Contractant waarbij laatstgenoemde zich engageert tot het uitvoeren van de in de Contractdocumenten overeengekomen Prestaties.
2.3. Contractdocumenten: duidt het geheel van de documenten aan die betrekking hebben op elk individueel Contract, met name (1) de documenten die de eisen en noden van Elia bevatten, (die hierna de “uitnodiging tot het indienen van offertes” worden genoemd), (2) de offerte van de Contractant, (3) elk onderhandelingsdocument van een later tijdstip, (4) de bestelling of bestellingen en (5) de eventuele bijlagen.
2.4. Xxxx: de benaming Xxxx xxxxx één van de vennootschappen van de Elia-groep aan, zijnde met name Elia System Operator n.v., Xxxx Xxxxx n.v., Elia Engineering n.v., evenals alle filialen van deze ondernemingen in overeenstemming met artikel 11 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
2.5. Dagen: behalve indien anders vermeld, worden onder “Dagen” kalenderdagen verstaan en zijn de zaterdagen, zondagen, feestdagen, de vakantiedagen en de sluitingsdagen hierin begrepen. Onder “Werkdagen” worden alle dagen verstaan, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en feestdagen en de verplichte sluitingsdagen van de onderneming of van de sector van de Contractant.
2.6. Aanbieder: duidt de onderneming of groepering van ondernemingen aan die een offerte aan Xxxx overmaakt en die nog geen bestelling heeft ontvangen.
2.7. Prestaties: duidt, naar gelang het geval, de werken, leveringen en/of diensten aan die het voorwerp van het Contract uitmaken.
2.8. Site: duidt alle of een deel van de plaatsen aan waar de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van het Contract plaatsvinden.
2.9. Partij: de Contractant en Elia respectievelijk (samen de Partijen).
3 TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
3.1.1 De uitnodiging tot het indienen van offertes
Wanneer een uitnodiging tot het indienen van offertes een verwijzing bevat naar documenten die niet bij deze vraag zijn gevoegd, wordt de Xxxxxxxxx geacht kennis te hebben van deze documenten als hij niet expliciet op schriftelijke wijze de overmaking van deze stukken vraagt aan Xxxx, en dit vóór het indienen van zijn offerte.
3.1.2 Offerte
De offerte moet, in beginsel, conform zijn met de documenten van de uitnodiging tot het indienen van offertes. Bij gebrek daaraan kan zij buiten beschouwing worden gelaten, zonder dat Xxxx enige verplichting heeft om de Aanbieder voorafgaand te horen of hem uit te nodigen om een conforme offerte in te dienen. Indien de aanbieder wenst af te wijken van de documenten inzake de uitnodiging tot het indienen van offertes, moet de Aanbieder dit expliciet aangeven. Bij gebreke aan dergelijke melding wordt hij verondersteld zich te schikken naar de documenten van de uitnodiging tot het indienen van offertes.
De Aanbieder is ertoe gehouden om aan Xxxx, ten allerlaatste in zijn offerte, melding te maken van alle vergissingen, leemten, tegenstrijdigheden of uitvoeringsmoeilijkheden die hij opmerkt in of voorziet op basis van de uitnodiging tot het indienen van offertes. Geen wijziging van de voorwaarden van het Contract kan worden verkregen tenzij de Aanbieder aan Xxxx op deze wijze en binnen dit tijdskader melding heeft gemaakt van het/de betrokken element(en).
3.1.3 Bestelling
Enkel een Contract of een schriftelijke bestelling, ondertekend door personen die behoorlijk gemachtigd zijn om Xxxx te verbinden, geldt als aanvaarding van de offerte. Elk aanvangen van de uitvoering van het Contract vóór de ontvangst van de correcte uitgevoerde bestelling of van het Contract gebeurt op risico van de Aanbieder.
Als de bestelling plaatsvindt zonder offerteaanvraag, wordt ervan uitgegaan dat de bestelling door de Contractant aanvaard werd op basis van de voorwaarden vermeld in de bestelling indien (1) de Contractant begint met de uitvoering van het Contract of (2) de Contractant Xxxx niet binnen de 8 Dagen volgend op de ontvangst van de bestelling op schriftelijke wijze heeft ter kennis gebracht dat a) hij niet akkoord gaat met bepaalde voorwaarden, of b) weigert om tot contractsluiting over te gaan.
3.1.4 Opschortende voorwaarde
De bestelling of de Contractdocumenten preciseren of het Contract onderworpen is aan één of meer opschortende voorwaarden, zoals het verkrijgen van toestemmingen of van licenties en hun uitvoerbaar karakter. Indien deze voorwaarde zich niet voordoet, is geen enkele schadeloosstelling verschuldigd aan de Contractant.
3.1.5 Hiërarchie tussen de documenten
De Contractdocumenten vullen elkaar wederzijds aan. Het weglaten van een element uit één van de Contractdocumenten heeft niet tot gevolg dat dit element geen deel uitmaakt van het Contract indien het voorkomt in een ander Contractdocument.
De hiërarchie tussen de documenten wordt in het algemeen gespecifieerd in het Contract. Bij gebreke daaraan geldt het volgende:
• documenten die specifiek gelden voor het Contract hebben voorrang op algemene documenten;
• een hoofddocument heeft voorrang op de bijlagen ervan; en
• algemene Aankoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene documenten die uitgaan van Xxxx.
De afwijkingen op de bepalingen opgenomen in de uitnodiging tot de indiening van een offerte die voorgesteld worden door de Aanbieder zijn enkel van toepassing indien deze expliciet worden bevestigd in de bestelling. In alle andere gevallen hebben de documenten die uitgaan van Xxxx, voorrang op deze die uitgaan van de Contractant.
3.2 Toepasselijkheid en afwijkingen van de algemene aankoopvoorwaarden
Door een offerte over te maken of een bestelling te aanvaarden, aanvaardt de Contractant de toepasselijkheid van voorliggende algemene aankoopvoorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden. Er kan enkel van huidige algemene aankoopvoorwaarden worden afgeweken middels uitdrukkelijke bepalingen die door beide Partijen afdoende schriftelijk worden aanvaard. Dergelijke afwijkingen gelden daarenboven enkel voor het Contract waarvoor deze bedongen werden.
De eigen voorwaarden van de Contractant die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in zijn facturen, bestelbonnen, prestatiebeschrijvingen of in andere documenten zullen niet van toepassing zijn.
3.3.1 Solidariteit
Indien het Contract gesloten wordt met een vereniging of tijdelijke handelsvennootschap, zijn de verschillende leden hiervan ten aanzien van Xxxx xxxxxxxxxx en solidair gebonden tot alle contractuele verplichtingen die op de Contractant rusten. De leden van de tijdelijke vereniging of vennootschap stellen één van hen aan om hen met volheid van bevoegdheid te vertegenwoordigen en om de coördinatie van de uitvoering van het Contract te verzekeren.
Het gegeven van de tijdelijke vereniging of vennootschap moet ten laatste aangekondigd worden op het ogenblik dat de initiële offerte wordt neergelegd.
3.3.2 Onderaanneming
De onderaanneming voor het geheel van het Contract is verboden. De gedeeltelijke onderaanneming is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxx, zowel inzake het voorwerp van de onderaanneming als inzake de identiteit van de onderaannemer.
Indien de identiteit van de onderaannemer en de beschrijving van het gedeelte van het Contract dat aan hem zal worden toevertrouwd in de offerte zijn opgenomen, geldt de aanvaarding van de offerte zonder dat voorbehoud wordt gemaakt op dit punt als voorafgaande toestemming van Xxxx.
In alle gevallen zal Xxxx naar eigen goeddunken een onderaannemer kunnen weigeren.
Er bestaat geen enkele juridische band, noch kan er een dergelijke band ontstaan, tussen Xxxx en de onderaannemers van de Contractant, zelfs indien deze laatste aanvaard worden door Xxxx.
De Contractant blijft integraal en persoonlijk aansprakelijk ten aanzien van Xxxx voor de delen van het Contract die hij in onderaanneming heeft gegeven.
3.3.3 Optreden van Xxxx voor een derde
Xxxx kan een Contract sluiten voor een derde. In voorkomend geval zal dit expliciet vermeld worden in de Contractdocumenten.
4 UITVOERING VAN HET CONTRACT
De Contractant zal het Contract uitvoeren volgens de regels van de kunst en de bepalingen van de Contractdocumenten en met naleving van het geheel van de toepasselijke wetten en rechtsregels, in het bijzonder deze inzake het verbod op zwartwerk, dwangarbeid en kinderarbeid.
De Prestaties moeten in elk opzicht volledig worden uitgevoerd. Ze omvatten met name alles wat nodig is voor de voltooiing van het Contract of voor de realisatie van de door het Contract gegarandeerde verrichtingen en Prestaties, zelfs indien hiervan geen expliciete melding wordt gemaakt in de Contractdocumenten. Elk Contract bestaat uit een resultaatsverbintenis. Zijn inbegrepen in het Contract, alle nuttige Prestaties voor de herstelling en de vervanging van de leveringen en werken gedurende de waarborgtermijn, alsook alle nuttige Prestaties voor het herstel in oorspronkelijke staat of het schoonmaken van de Site na de uitvoering van de kernelementen van het Contract.
Het materiaal van de Contractant nodig voor de goede uitvoering van de Prestaties (met inbegrip van de leveringen of uitvoering van de werken of diensten) dient beschikbaar te worden gemaakt voor de volledige duur die vereist is voor de uitvoering van het Contract.
De tussenkomsten en/of goedkeuringen door Xxxx verminderen in geen geval de aansprakelijkheid van de Contractant.
Vergaderingen worden georganiseerd op initiatief van Xxxx of van de Contractant telkens de goede uitvoering van het Contract zulks vereist. Voor elk van deze vergaderingen wordt binnen de 5 Werkdagen een syntheseverslag opgesteld door de Contractant en ter goedkeuring voorgelegd aan Xxxx.
4.2.1 Definities
- Contract tegen globale prijs: duidt een Contract aan waarin een forfaitaire prijs het geheel van de te leveren Prestaties dekt of waarin enkel posten tegen een forfaitaire prijs opgenomen zijn. De prijs dekt alle uitgaven en kosten van de Contractant, hierin inbegrepen deze die voortkomen uit verplichtingen die hem opgelegd zijn. Al de voor de uitvoering van de Prestaties door de Contractant vereiste uitrusting is tevens in deze globale prijs inbegrepen.
- Contract volgens prijsborderel: duidt een Contract aan waarin de aan de Contractant te betalen prijs bekomen wordt door de voorafgaandelijk overeengekomen eenheidsprijzen voor de Prestaties te vermenigvuldigen met de opgemeten hoeveelheden (hoeveelheden van de grondstoffen, de materialen, de uitrusting, de bouw- of montagewerken, de Prestaties e.d. die effectief geleverd werden en/of in werking zijn gezet door de Contractant en die aanvaard zijn door Xxxx).
- Contract met gecontroleerde uitgaven: duidt een Contract aan waarin de Prestaties betaald worden, na controle, op basis van de kostprijs, beantwoordend aan de voorwaarden en de winstmarge van de Contractdocumenten.
- Gemengd Contract: duidt een Contract aan waarin de Prestaties worden vergoed volgens verschillende van de hierboven vermelde methodes.
4.2.2 Overeengekomen prijs
De prijzen worden vermeld in de Contractdocumenten en zijn opgegeven exclusief btw. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van alle belastingen met betrekking tot de Prestaties. Voor zover Xxxx die belastingen op voorhand moet betalen, zal zij deze aan de Contractant aanrekenen tegen kostprijs.
De prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien, bijvoorbeeld op basis van de economische of sociale ontwikkelingen, behalve indien anders bepaald in de Contractdocumenten, die in dat geval de toepasbare herzieningsformule bevatten. In ieder geval vindt er geen prijsherziening plaats voor Contracten waarvan de initiële duur 1 jaar niet overschrijdt. Geen enkele prijsverhoging is van toepassing tijdens de periode na het overschrijden van de aan de Contractant vooropgestelde uitvoeringstermijn.
De Contractant is echter gehouden om Xxxx te laten delen in de effecten van een aanzienlijke prijsdaling van de prijzen van zijn Prestaties die zich voordoet tussen de sluiting van het Contract en de uitvoering ervan.
De prijs wordt verondersteld rekening te houden met alle mogelijke vereisten van de uitvoering, met name:
• Voorzienbare natuurfenomenen;
• Het gebruik van het publiek domein of het functioneren van de publieke diensten;
• De aanwezigheid van alle werken, netten, leidingen, en kabels van alle aard, alsook van werven benodigd voor de verplaatsing en wijziging van deze installaties;
• De (mogelijke) gelijktijdige uitvoering door derden van andere werken of prestaties op de site (en, in voorkomend geval, de daaruit volgende onmogelijkheid voor de Contractant om zijn werken of Prestaties tegelijkertijd uit te voeren gelet op contractuele of wettelijke vereisten);
• De (mogelijke) aanwezigheid van andere ondernemingen;
• De exploitatie van de installaties of de werken.
Behoudens een andersluidend beding in de Contractdocumenten, worden de leveringen, de verpakking, de markering en het transport uitgevoerd conform de Incoterms (laatst geldende editie) DDP (Delivery Duty Paid) geldend op het ogenblik van de sluiting van het Contract of van de hernieuwing ervan, hierbij inbegrepen de verzekeringen die erop betrekking hebben.
4.2.3 Bijkomende en/of complementaire Prestaties
Geen enkele bijkomende of aanvullende Prestatie kan worden gefactureerd in het kader van het Contract indien zij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaand schrijven van Xxxx, waarin minstens de overeengekomen prijs en voorwaarden worden vermeld.
Indien een korting en/of een prijsvermindering is toegekend aan Xxxx op algemene wijze en/of in het kader van het Contract, is diezelfde korting eveneens van toepassing op de bijkomende en/of aanvullende Prestaties.
4.3.1 Facturatie
Een factuur kan enkel worden uitgezonden indien zij voorafgegaan werd door de schriftelijke goedkeuring door Xxxx van een pro-formafactuur die het detail van de Prestaties omvat. De Contractdocumenten preciseren op welk ogenblik de pro- formafactuur mag worden opgesteld. Bij het ontbreken van een dergelijke bepaling, kan de pro-formafactuur enkel aan Xxxx worden toegezonden na de volledige en voldoening gevende voltooiing van het geheel van de Prestaties die het voorwerp van het Contract uitmaken. In ieder geval moeten de pro-formafacturen ten laatste 15 dagen na de voltooiing van de Prestaties aan Xxxx worden toegezonden. Xxxx beschikt over 7 Werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de pro-formafactuur om deze pro- formafactuur goed te keuren / opmerkingen op de proforma-factuur te maken / de proforma-factuur te verwerpen op voorwaarde dat de Contractant de bovenstaande instructies correct heeft gevolgd.
De Contractant verbindt zich ertoe om ingeval Elia gebruik maakt van een elektronisch of ander valideringssysteem (facturatiesysteem), dergelijk systeem te gebruiken op verzoek en volgens de instructies van Xxxx.
De definitieve facturen en creditnota’s bevatten alle wettelijk vereiste vermeldingen en beantwoorden aan het geheel van de door Xxxx in de Contractdocumenten vastgelegde modaliteiten.
De definitieve facturen moeten door de Contractant binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de pro-formafactuur, en in ieder geval binnen de 12 maanden na de Prestaties waarop ze betrekking hebben, worden verzonden, dit op straffe van verval van het recht om er betaling van te vorderen.
4.3.2 Betalingsmodaliteiten
De betalingen worden uitgevoerd binnen dertig (30) Dagen einde van de Maand te rekenen vanaf de datum waarop de definitieve factuur is goedgekeurd conform de procedure voorzien in artikel 4.3.1., door storting op de rekening van de Contractant zoals geregistreerd bij de boekhouding. Xxxx is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de betaling die te wijten is aan het niet respecteren van de modaliteiten inzake het overmaken of het niet overmaken door de Contractant van de nodige gegevens aan de boekhouding.
De gedeeltelijke of volledige betaling door Xxxx houdt op geen enkele wijze een aanvaarding of een oplevering van de Prestaties in.
4.3.3 Compensatie
Indien er tussen de Partijen vorderingen en schulden bestaan, beschikt Xxxx, ongeacht de oorsprong ervan, over het exclusieve recht om haar schulden te compenseren met haar vorderingen op de Contractant of om zich te beroepen op het retentierecht of op de exceptie van niet-uitvoering, op een wijze alsof het geheel van de vorderingen en schulden afkomstig zou zijn van één enkele contractuele verbintenis.
4.4.1 Uitvoeringstermijnen
4.4.1.1 Naleven van de termijnen
De Contractant is ertoe gehouden de Prestaties, die het voorwerp van het Contract uitmaken, uit te voeren binnen de termijnen of tegen de data vastgesteld in de Contractdocumenten. Behoudens andersluidende bepaling neemt de termijn een aanvang de dag na de verzending van de bestelling of van het Contract door Xxxx.
4.4.1.2 Uitstel van de termijnen
Het uitstel van de Contractueel overeengekomen termijnen is enkel toegestaan in geval dit verantwoord wordt door overmacht of indien dit uitstel het voorwerp uitmaakt van een voorafgaand schriftelijk akkoord van Xxxx of van een instructie in die aard vanwege Xxxx. Een dergelijk uitstel geeft geen aanleiding tot betaling van enige schadeloosstelling vanwege Xxxx.
In geval van levering van materieel en Prestaties die een voorafgaande tussenkomst van een controle-organisme of prestaties van een transporteur vereisen, zullen deze tussenkomsten niet worden aanvaard als een motief voor enige vertraging.
4.4.2 Planningen
De contractuele planningen worden up to date gehouden door de Contractant en/of herzien op vraag van Xxxx elke keer dat bijzondere omstandigheden de elementen waarmee rekening werd gehouden bij het opstellen van de planning aanzienlijke wijzigingen ondergaan. De aan de planning aangebrachte actualisaties, alsook de goedkeuring ervan door Xxxx, ontslaan de Contractant op geen enkele wijze van de verplichting om de initieel voorziene termijnen na te leven, noch van zijn aansprakelijkheid dienaangaande.
4.5 Opschorting van het Contract
Xxxx mag, op elk moment en zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden, de uitvoering van het Contract opschorten voor een door haar bepaalde duur. In voorkomend geval kan de Contractant de betaling bekomen voor de reeds uitgevoerde Prestaties alsook voor de eventueel geleden schade, die door de Contractant behoorlijk bewezen wordt.
De Contractant is ertoe gehouden om op eigen initiatief alle documenten aan Xxxx over te maken die aan Xxxx moeten toestaan om de conformiteit van de uitgevoerde Prestaties na te gaan en er gebruik van te maken.
De Contractdocumenten preciseren welke documenten aan Xxxx moeten worden overgemaakt voor voorafgaande goedkeuring. Behoudens andersluidend beding beschikt Xxxx over 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van deze documenten om zijn opmerkingen aan de Contractant over te maken. Laatstgenoemde brengt vervolgens de gevraagde verbeteringen aan of brengt zijn standpunt inzake de opmerkingen aan Xxxx ter kennis binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van de opmerkingen.
De door Xxxx gegeven goedkeuring ontslaat de Contractant op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid.
4.7.1 Algemeen
Huidig artikel is van toepassing op de Contractant alsook op zijn eventuele onderaannemers.
De Contractant wijst gekwalificeerd en ervaren personeel aan voor de uitvoering van het Contract. Hij toont, op eenvoudig verzoek van Xxxx, de competentie van het personeel aan met alle daartoe geschikte middelen, alsook de eerbaarheid, middels een bewijs van goed gedrag en zeden. De Contractant leeft nauwgezet de sociale (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de Limosa-verplichtingen) en fiscale wetgeving betreffende de tewerkstelling in België na en levert hiervan spontaan het bewijs aan Xxxx. Hij stelt de documenten op en doet de nodige verklaringen. Elke tekortkoming op het gebied van de naleving van de sociale en fiscale wetgeving wordt als een zware tekortkoming van de verplichtingen van de Contractant beschouwd en rechtvaardigt de ontbinding van het Contract overeenkomstig infra artikel 5.4.
Xxxx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van boetes of belastingen als de Contractant dergelijke verplichtingen niet naleeft.
4.7.2 Onafhankelijkheid ten opzichte van Xxxx
De Contractant en diens personeel blijven volledig onafhankelijk van Xxxx en kunnen op geen enkel moment als werknemers van Xxxx worden beschouwd. De Contractant oefent als enige gezag uit over zijn personeel en is er verantwoordelijk voor. De Contractant staat tevens in voor alle salarissen, salaristoeslagen, belastingen en lasten.
4.7.3 Vertegenwoordiger van de Contractant
De Contractant wordt gedurende de uitvoering van het Contract vertegenwoordigd door een verantwoordelijke die voorafgaand goedgekeurd wordt door Xxxx. De opleiding en de ervaring van deze verantwoordelijke stemmen overeen met hetgeen door het Contract vereist wordt en hij beheerst minstens de taal/talen van de plaats waar het Contract wordt uitgevoerd. Hij is als enige gerechtigd om namens de Contractant van Xxxx instructies en opmerkingen inzake de uitvoering van het Contract te ontvangen. Hij verwittigt, zo snel als mogelijk, Xxxx van elk probleem, risico, incident, ongeluk of gebrek dat zich voordoet in de loop van de uitvoering van het Contract. Daarenboven moet een vertegenwoordiger van de Contractant die de taal/talen beheerst van de plaats waar het Contract wordt uitgevoerd te allen tijde op de Site aanwezig zijn.
4.7.4 Aanwezigheidslijst
De Contractant bezorgt aan Xxxx een actueel gehouden lijst van het personeel dat zich bezighoudt met de uitvoering van het Contract. In geval een dergelijke lijst niet wordt bijgehouden door de Contractant of wanneer deze lijst foutief of onvolledig is, is de Contractant gehouden om Xxxx te vergoeden voor alle schade die hieruit voortvloeit.
Bij de uitvoering van zijn opdracht is de Contractant ertoe gehouden om de bepalingen inzake het welzijn van het personeel, de veiligheid, de toegang, het milieu en de hygiëne, zoals in voorkomend geval voorzien in het Algemeen Veiligheidsreglement van Xxxx of in enige andere wet of reglement, te respecteren en te doen respecteren door zijn personeel, zijn onderaannemers en zijn leveranciers.
De Contractant is verantwoordelijk voor elke schending van deze verplichting en draagt er de gevolgen van. De Contractant neemt alle kosten die uit deze verplichtingen voortvloeien en die verondersteld worden in de prijs te zijn inbegrepen voor zijn rekening, hierbij inbegrepen de wachturen.
Bij gebreke hieraan kan Xxxx elke noodzakelijke maatregel nemen op kosten en op risico van de Contractant, hierbij inbegrepen de uitsluiting van het personeel van de Site.
Elke tekortkoming hieraan wordt als een zware tekortkoming van de verplichtingen van de Contractant beschouwd en rechtvaardigt de ontbinding van het Contract overeenkomstig artikel 5.4.
De Contractant leeft alle reglementeringen met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu op strikte wijze na, alsook de reglementering inzake ruimtelijke ordening, zoals van toepassing op de Site. Wanneer dit technisch en economisch mogelijk is, gaat hij verder dan hetgeen strikt vereist is.
De Contractant stelt alles in het werk om het leefmilieu geen schade toe te brengen gedurende of na de uitvoering van het Contract, met name in de zin van de Europese en nationale regelgeving, en zal Xxxx en derden schadeloosstellen voor alle gevolgen van een dergelijke schade, hierbij inbegrepen de schade die voortvloeit uit gevaarlijke stoffen of uit de vervuiling van de grond die voortvloeit of veroorzaakt is door de activiteiten van de Contractant.
De Contractant verbindt zich ertoe om een managementsysteem voor het Leefmilieu op te richten en in werking te stellen teneinde de milieu-impact van zijn producten of diensten te verminderen. Dit systeem zal met name betrekking hebben op de volgende domeinen: water-, lucht- en bodemvervuiling, impact op de biodiversiteit en op het broeikaseffect. Het bevat onder andere, indien dit relevant is voor de Prestaties die het voorwerp van het Contract uitmaken, een systeem dat het energie- en waterverbruik nauwkeurig opvolgt. De Contractant dient daarnaast steeds aandacht te besteden aan de verschillende aspecten van de levenscyclus van de producten, alsook aan de recyclage, zowel aan toeleveringszijde als aan afnemerszijde, en dit vanaf de ontwikkeling van deze producten.
De Contractant verbindt zich ertoe om op vraag van Xxxx een beschrijving te leveren van het gevolgde managementsysteem. De toepassing ervan kan worden nagegaan in het kader van een audit. De Contractant informeert daarenboven iedereen binnen Xxxx, en specifiek de dienst Aankoop en het departement Leefmilieu, van de milieuaspecten van zijn Prestaties. Hij werkt, op vraag van Xxxx, mee aan het opstellen van een dossier met betrekking tot dit aspect van zijn Prestaties, met name door op vraag van Xxxx de exacte samenstelling van zijn producten (aantal kg van elk materiaal per ton afgewerkt product), alsook de herkomst van de producten aan te geven. Xxxx beveelt aan zijn Contractanten ten zeerste aan om een ISO 14001 of EMAS-certificaat te bekomen.
Zowel vóór de sluiting van het Contract als tijdens de uitvoering ervan wordt de Contractant voortdurend geëvalueerd op dit aspect van zijn Prestaties. Het vervolg van de contractuele relaties tussen Xxxx en de Contractant is afhankelijk van het resultaat van deze evaluatie.
De Contractant sorteert en verwijdert alle afval, verpakkingen en overvloedige materialen die voortvloeien uit de uitvoering van het Contract van de Site. Hij bezorgt Xxxx de attesten inzake ophaling en behandeling van het afval door een hiertoe erkende afvalverwerker, evenals elk document dat aantoont dat hij zijn verplichting om de verpakkingen terug te nemen heeft nageleefd. Bij gebreke hieraan verwijdert Xxxx alle afval, verpakkingen en overbodige materialen op kosten van de Contractant conform artikel 5.5.
De Contractant is ertoe gehouden om Xxxx onverwijld te informeren over elk incident dat een invloed zou kunnen hebben op het leefmilieu dat zich voordoet bij de uitvoering van het Contract. Onafhankelijk van het ogenblik waarop dit wordt ontdekt moet de Contractant tevens de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van een dergelijk incident volledig op zich nemen. Xxxx zal niet aansprakelijk zijn voor de vervuiling die veroorzaakt is door de Contractant of een andere partij.
Elke tekortkoming aan deze verplichting wordt als een zware tekortkoming beschouwd en rechtvaardigt de ontbinding van het Contract overeenkomstig artikel 5.4.
4.10 Toegang van Xxxx tot de lokalen van de Contractant
Als de uitvoering van de opdracht plaatsvindt in de lokalen van de Contractant mag Xxxx zich op elk moment toegang verschaffen tot diens lokalen om, in het kader van de uitvoering van de aan de Contractant toevertrouwde taken, de activiteiten en het personeel van de Contractant te controleren.
De Contractant moet Xxxx, zijn organen en aangestelden, alsook derden, schadeloosstellen voor alle rechtstreekse schade, lichamelijke en immateriële, die aan de Contractant toe te schrijven is en die veroorzaakt werd in de uitvoering van het Contract of die eruit voortvloeit, hierbij inbegrepen de schade die het gevolg is van abnormale burenhinder (artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). De Contractant wordt geacht ook verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de onderaannemers die hij aanstelt om het Contract uit te voeren.
De Contractant vrijwaart Xxxx inzake elke eis en elke vordering (en/ of alle hiermee gepaard gaande kosten of uitgaven) die door derden worden ingesteld met betrekking tot de uitvoering van het Contract of wegens de schade veroorzaakt door de Contractant tijdens of ten gevolge van de uitvoering van het Contract.
De totale aansprakelijkheid van de Contractant zal beperkt zijn per gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid en in totaal tot de waarde van het Contract (per bestelling op grond van het Contract) of 5.000.000 euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is.
De in dit artikel bepaalde beperkingen zullen niet gelden indien de schade het gevolg is van bedrog of kwaad opzet.
De Contractdocumenten preciseren de vorm, het bedrag en de voorwaarden voor de vrijgave van de eventuele financiële waarborg die de Contractant ten voordele van Xxxx heeft gesteld.
Bij gebreke aan het stellen op eigen initiatief door de Contractant van de in de Contractdocumenten voorziene financiële waarborg, heeft Xxxx het recht om ten belope van het bedrag van de waarborg ambtshalve afhoudingen uit te voeren op de in uitvoering van het Contract aan de Contractant verschuldigde sommen en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om andere sancties te treffen.
Het beroep op de waarborg gebeurt door een eenvoudige kennisgeving van een tekortkoming van de Contractant aan zijn verplichtingen en van het bedrag waartoe de Contractant gehouden is. De eventuele derden moeten hun verplichtingen voldoen op eerste verzoek. In geval een beroep wordt gedaan op de waarborg, is de Contractant gehouden deze binnen de 8 dagen aan te vullen ten belope van het vroegere bedrag. Bij gebreke hieraan kan Xxxx het Contract conform artikel 5.4 ontbinden.
In geval van faillissement, stopzetting van de activiteiten, in vereffeningsstelling of elke andere gebeurtenis die de ontbinding ten laste van de Contractant van het geheel of van een deel van het huidige Contract met zich meebrengt, komt de totaliteit van de waarborg van rechtswege aan Xxxx toe en wordt dit bedrag in mindering gebracht van elk bedrag dat uit welke hoofde dan ook aan Xxxx verschuldigd is.
De Contractant is ertoe gehouden alle verzekeringen te sluiten en te behouden die nodig zijn rekening houdend met het voorwerp van het Contract.
In geval van onderaanneming moet de Contractant dezelfde verplichtingen opleggen aan zijn onderaannemers en de naleving van deze verplichting aantonen aan Xxxx.
De hieronder vermelde verzekeringen, alsook al deze voorzien in de Contractdocumenten, moeten in werking treden voor iedere uitvoering van het Contract en moeten geldig blijven gedurende de volledige uitvoeringen, alsook tijdens de waarborgtermijn. Het bewijs hiervan moet aan Xxxx geleverd worden en Xxxx kan hiervan te allen tijde een bevestiging vragen vanwege de verzekeraar. In voorliggend geval kan Xxxx zich, indien zij dit nuttig acht, in de plaats stellen van de Contractant met het oog op het afsluiten van een verzekering of het betalen van de premies en de daaruit voortvloeiende kosten aftrekken van de aan de Contractant verschuldigde bedragen.
De verzekeringen moeten een afstand van verhaal ten aanzien van Xxxx bevatten en moeten Xxxx en haar agenten als derden ten aanzien van de andere verzekerden beschouwen.
Het afsluiten door de Contractant van de in huidige algemene aankoopvoorwaarden of in de Contractdocumenten vereiste verzekeringspolissen ontslaat de Contractant niet van de aansprakelijkheden die hij wettelijk of Contractueel op zich moet nemen.
4.13.1 Verzekering voor arbeidsongevallen en B.A. Auto
Het personeel van de Contractant en zijn onderaannemers moeten gedekt worden door een verzekering voor arbeidsongevallen en voor ongevallen tijdens het woon- werkverkeer. De voertuigen van de Contractant, zijn onderaannemers en hun aangestelden moeten gedekt zijn door een burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering, zelfs indien ze enkel op privéterrein worden gebruikt.
4.13.2 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en “alle bouwplaatsrisico’s”
De beroepsaansprakelijkheid of de aansprakelijkheid voor exploitatie van de Contractant, contractueel en buitencontractueel, alsook alle bouwplaatsrisico’s moeten verzekerd zijn voor voldoende hoge bedragen, rekening houdend met de risico’s van het Contract. Deze verplichting tot verzekering impliceert op generlei wijze de beperking van de aansprakelijkheid van de Contractant noch impliceert dit enige vrijwaring van Xxxx bij vorderingen door derden voor bedragen die de verzekerde plafonds overstijgen of voor niet verzekerde risico’s.
Ingeval Xxxx of de Contractant een situatie van overmacht, zoals hieronder gedefinieerd, inroept, zal de uitvoering van de verplichtingen van het Contract tijdelijk worden geschorst voor de duur van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot overmacht.
Overmacht betekent elk voorval dat (i) niet redelijkerwijze kon worden voorzien, (ii) zich voordoet na de sluiting van het Contract, (iii) niet te wijten is aan de nalatigheid van een partij en (iv) de uitvoering van het Contract tijdelijk of permanent onmogelijk maakt.
De Partij die overmacht inroept, zal de andere partij zo snel mogelijk telefonisch en/of schriftelijk kennis geven van de redenen waarom hij bepaalde of al zijn verplichtingen niet kan nakomen en van de duur van de niet-nakoming die hij redelijkerwijze voorziet.
Desalniettemin zal de partij die overmacht inroept, zijn uiterste best doen om de gevolgen van de niet-nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de andere partij en derden te beperken en opnieuw zijn verplichtingen na te komen onmiddellijk nadat de gebeurtenis die tot overmacht heeft geleid, niet langer bestaat.
Indien de periode van overmacht dertig (30) opeenvolgende dagen of langer duurt en een van de partijen ten gevolge van de overmachtssituatie niet in staat is zijn basisverplichtingen op grond van het Contract kan na te komen, kan elke partij dit Contract onmiddellijk verbreken op voorwaarde dat hij een aangetekende brief verstuurt waarin hij de redenen voor de verbreking vermeldt, met dien verstande dat elk openstaand bedrag op het ogenblik waarop het Contract wordt verbroken, betaalbaar blijft volgens de voorwaarden van het Contract. Niettegenstaande het voorgaande zal Xxxx wanneer zij gerechtigd is dit Contract te verbreken wegens overmacht, het recht hebben om naar eigen goeddunken alternatieve middelen voor te stellen om de uitvoering van de betrokken Prestaties te verzekeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitvoering door een derde zonder bijkomende kosten voor Xxxx zolang de overmachtssituatie duurt.
4.15 Intellectuele rechten en overdracht van knowhow
Alle informatie, plannen, schema’s, technische-commerciële resultaten, voorwerpen, voorzieningen e.a., onder welke vorm dan ook, ontwikkeld door of voor Xxxx in het kader van dit Contract of die een direct of indirect gevolg zijn van dit Contract, worden de volle en volledige eigendom van Xxxx xx naargelang hun ontwikkeling. De tegenprestatie voor de overdracht van deze intellectuele rechten is inbegrepen in de prijs. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen bij zijn agenten en aangestelden, onderaannemers en leveranciers, van de vereiste overdrachten van rechten met het oog op de eigendomsoverdracht ten voordele van Xxxx.
Geen enkele verspreiding, gebruik of verwijzing naar deze onderdelen ontwikkeld door of voor Xxxx, noch enige verwijzing naar Xxxx, zijn namen, merken, logo’s, foto’s, codes, tekeningen of specificaties mag gebeuren door de Contractant in diens aankondigingen, promoties, reclame, publicaties of presentaties van technische, commerciële of andere aard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming door Xxxx inzake de vorm en het gebruik.
De Contractant staat alleen en op zijn kosten in voor alle schadelijke gevolgen die voortvloeien uit enige inbreuk betreffende de Prestaties die geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door brevetten, fabrieks- of commerciële merken, tekeningen of industriële modellen. De Contractant zorgt op eigen kosten voor de regeling met hun rechtenhouder, de betaling van de bijdragen, het verkrijgen van de overdracht, de licenties en de noodzakelijke toestemmingen of, bij gebreke aan een akkoord, voor de wijziging van de Prestaties teneinde elke namaak te vermijden.
Xxxxxxx van enige vordering of vervolging wegens namaak gericht tegen Xxxx, verbindt de Contractant zich ertoe:
• Om tussen te komen ten voordele van Xxxx bij de verdediging van zijn rechten en belangen en om Xxxx schadeloos te stellen voor alle pecuniaire en andere gevolgen die kunnen voortvloeien uit de vorderingen en vervolgingen gericht tegen Xxxx;
• Om alle schadeloosstellingen en interesten verschuldigd aan de houders van de brevetten, fabrieks- of commerciële merken, tekeningen of industriële modellen te vergoeden in hoofdsom, kosten en interesten;
• Om aan Xxxx op diens eerste verzoek om het even welke kosten terug te betalen, hierbij inbegrepen de honoraria voor advocaten, experten en technische raadgevers, die Xxxx heeft gedaan ten gevolge van deze vorderingen en vervolgingen;
• Om, indien hier nood aan is, zonder uitstel het litigieuze materiaal aan te passen, indien nodig door het gratis te vervangen door gelijkwaardige materialen die niet het voorwerp uitmaken van namaak. Alle kosten, risico’s en gevaren die hieruit voortvloeien zijn uitsluitend ten laste van de Contractant;
• Om alle transacties tussen de derden en de Contractant aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Xxxx te onderwerpen.
De voorafgaande goedkeuring die Xxxx moet geven aan de aan de Prestaties aan te brengen wijzigingen wijzigt op geen enkele wijze de verplichtingen van de Contractant, met name in geval van nieuwe vervolgingen wegens namaak ten gevolge van de aangebrachte wijzigingen.
4.16 Wijzigingen aan het Contract
4.16.1 Wijzigingen voorgesteld door de Contractant
Tijdens de uitvoering van het Contract en, in voorkomend geval, tot aan de definitieve oplevering, informeert de Contractant Xxxx onverwijld van elke verbetering die aan het Contract kan worden aangebracht, alsook van de invloed hiervan op de initiële voorwaarden van het Contract.
4.16.2 Wijzigingen opgelegd door Xxxx
In alle hypotheses behoudt Xxxx het recht om wijzigingen aan de technische voorwaarden van het Contract op te leggen. In geval van onenigheid dienaangaande tussen de Partijen inzake de eventuele tegenprestaties hiervoor, wordt de procedure voor de oplossing van technische geschillen voorzien in artikel 8.12.2 toegepast.
4.16.3 Vorm
De wijzigingen aan het Contract moeten het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bijlage bij het Contract, ondertekend door Xxxx en de Contractant.
5 NIET-UITVOERING - SANCTIES
Elke tekortkoming aan het Contract door de Contractant die door Xxxx redelijkerwijze wezenlijk wordt geacht, zal aanleiding geven tot straffen ten voordele van Xxxx. Het bedrag van de penaliteiten wordt vastgelegd in de Contractdocumenten die verschillende bedragen kunnen vastleggen, afhankelijk van de omvang van de tekortkoming en van de soort fout.
Indien de penaliteit niet vastgelegd is in de Contractdocumenten, bedraagt de penaliteit per tekortkoming 1 % van het bedrag van het Contract. Het totaalbedrag van de samengevoegde penaliteiten mag in ieder geval niet meer bedragen dan 10 % van de Contractprijs.
De penaliteiten zijn van rechtswege verschuldigd en opeisbaar door een eenvoudige kennisgeving van de vastgestelde tekortkoming aan de Contractant.
De penaliteiten hebben een cumulatief karakter en hebben geen enkel liberatoir karakter in hoofde van de Contractant. Ze zijn eveneens onafhankelijk van enige penaliteiten wegens laattijdige uitvoering.
5.2 Penaliteiten wegens laattijdige uitvoering
Laattijdige uitvoering zal automatisch, van rechtswege en zonder schriftelijke verwittiging, aanleiding geven tot penaliteiten wegens laattijdige uitvoering vanaf het verstrijken van enige contractuele termijn, zelfs gedeeltelijk, indien de Contractant niet op goede gronden een verlenging of een uitstel van zijn termijn kan doen gelden.
De penaliteiten wegens laattijdigheid zijn gelijk aan 0,2 % % van het bedrag van het Contract per Werkdag vertraging en bedragen maximaal 10 % % van het bedrag van het Contract.
5.3 Ter beschikking stelling van materieel door Xxxx
Xxxx kan aan de Contractant opleggen om op diens risico materieel dat hem ter beschikking wordt gesteld te gebruiken in de loop van het Contract:
- indien de Contractant voornemens is om materieel te gebruiken dat niet in overeenstemming is met het Contract; of
- indien de Contractant niet in staat is om de contractuele termijnen en/of de planning te respecteren.
In een dergelijk geval wordt de waarde van het materieel afgetrokken van het bedrag dat moet worden betaald op grond van het Contract, zonder afbreuk te doen aan het recht van Xxxx om penaliteiten wegens inbreuken op het Contract en/of laattijdigheid op te leggen. De Contractant is ertoe gehouden om dit materieel te gebruiken en om de contractueel vastgelegde prijzen te handhaven inzake de andere Prestaties, zelfs indien deze ter beschikking stelling bijkomende Prestaties met zich meebrengt.
In alle geval mag de Contractant het door Xxxx ter beschikking gestelde materieel niet voor enig ander doel dan de uitvoering van het Contract gebruiken.
Indien de Contractant in gebreke blijft om eender welk deel van zijn verplichtingen die door Xxxx redelijkerwijze wezenlijk worden geacht, na te leven, kan Xxxx het Contract geheel of gedeeltelijk ontbinden indien niet voorzien is in een voldoening gevend herstel of plan tot herstel binnen de 15 Dagen na een middels aangetekend schrijven gedane ingebrekestelling door Xxxx aan de Contractant, zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechtbank of enige andere gerechtelijke formaliteit. Deze ontbinding geschiedt door eenvoudig aangetekend schrijven. Xxxx kan daarenboven de andere in het Contract voorziene sancties toepassen en/of een schadevergoeding eisen.
In geval van bedrog of kwaad opzet kan Xxxx het Contract ontbinden middels eenvoudig aangetekend schrijven, zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechtbank of enige andere gerechtelijke formaliteit.
Het recht om het Contract te ontbinden doet geen afbreuk aan de andere sanctiemogelijkheden of rechten van Xxxx, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar recht om in voorkomend geval schadevergoeding te vorderen.
De ontbinding heeft effect de dag na degene waarop de aangetekende zending die de ontbinding ter kennis brengt ter post is afgeleverd. De Contractant moet vervolgens onmiddellijk alle documenten, inlichtingen, broncodes enz. die eventueel door Xxxx ter beschikking waren gesteld terugbezorgen. Deze elementen en gegevens blijven exclusief eigendom van Xxxx.
De Contractant kan zich om geen enkele reden verzetten tegen de herneming van de Prestaties door Xxxx of door een derde.
De ontbinding geeft geen aanleiding tot enige schadeloosstelling door Xxxx. Prestaties die door de Contractant werden uitgevoerd vóór de ontbinding van het Contract en die voor Xxxx nuttig blijken, zullen echter worden vergoed volgens de voorwaarden die in artikel
4.3 van dit Contract worden vermeld.
5.5 Mogelijkheid tot vervanging
Xxxx kan de effecten van de tekortkoming van de Contractant verhelpen door een derde in zijn plaats te belasten met de uitvoering van de verplichtingen van de Contractant en dit op kosten en op risico van de Contractant. De mogelijkheid tot vervanging kan worden uitgevoerd zonder tussenkomst van een rechter, door een eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven aan de Contractant van de wil van Xxxx om tot vervanging over te gaan. Dit schrijven moet tevens een uitnodiging bevatten aan de Contractant om onverwijld en op tegensprekelijke wijze over te gaan tot het opmaken van een inventaris van de door de Contractant verrichte Prestaties. Bij weigering van de Contractant om deze inventaris op te stellen of om deze inventaris mede te ondertekenen zal de enkele verklaring van de vertegenwoordiger van Xxxx rechtsgeldig zijn. Deze mogelijkheid tot vervanging is evenzeer van toepassing ingeval van het niet nakomen van de waarborgverplichting door de Contractant.
6 OPLEVERING
6.1 Proeven voorafgaand aan de voorlopige oplevering
6.1.1 FAT (“Factory Acceptance Tests”)
Behoudens andersluidende bepalingen zullen de Prestaties van de Contractant het voorwerp uitmaken van de FAT (Factory Acceptance Tests) door Xxxx wanneer een gedeelte of de totaliteit van de leveringen in een fabriek geproduceerd wordt. De Contractant moet Elia tijdig verwittigen van de beschikbaarheid van de Prestaties voor de FAT en aan Xxxx alle benodigde controlemiddelen, noodzakelijk voor het uitvoeren van de FAT, ter beschikking stellen. Geen enkele Prestatie mag op de Site worden aangewend indien zij niet met succes de FAT hebben ondergaan. Het uitvoeren van de FAT vermindert op geen enkele wijze de aansprakelijkheid of de verplichtingen van de Contractant.
6.1.2 SAT (“Site Acceptance Tests”)
Voorafgaand aan de aanvraag tot voorlopige oplevering (Commissioning), moet de Contractant op de Site overgaan tot proeven ter controle van de goede uitvoering en van het goed functioneren van de Prestaties (Site Acceptance Test) en zich ervan verzekeren dat de Prestaties in staat zijn om tot voorlopige oplevering door Xxxx over te gaan. Het protocol en de resultaten van de SAT moeten tegelijk met de aanvraag om tot voorlopige oplevering over te gaan aan Xxxx worden bezorgd.
6.2 Industriële indienststelling voorafgaand aan de voorlopige oplevering
Indien de Prestaties in dienst moeten worden gesteld teneinde de voorlopige oplevering te verkrijgen of zelfs daarvoor, maakt de Contractant een ondertekend document over dat aantoont dat de werking onder zijn verantwoordelijkheid kan worden getest.
Vanaf het ogenblik van de industriële indienststelling zal Elia de werking testen. De Contractant blijft tot aan de voorlopige oplevering volledig verantwoordelijk voor zijn Prestaties en behoudt de mogelijkheid om op eigen kosten en mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Xxxx over te gaan tot noodzakelijke wijzigingen, afstellingen en bijstellingen binnen de limieten toegestaan door de exploitatie.
Deze industriële indienststelling geldt in geen geval als voorlopige oplevering.
6.3 Weigering van de Prestaties voorafgaand aan de voorlopige oplevering
6.3.1 Oorzaak van de weigering
Xxxx houdt zich het recht voor om op basis van gerechtvaardigde motieven Prestaties te weigeren vóór de datum waarop de voorlopige oplevering voorzien is.
Xxxx kan met name alle Prestaties weigeren die leveringen bevatten:
- indien tijdens de fabricage- of montageperiode sommige onderdelen defect zouden blijken;
- indien na de montage- of constructieperiode de Contractant binnen de hiertoe voorziene termijn de onderdelen niet in een dusdanige toestand heeft gebracht dat zij de voorwaarden van het Contract vervullen;
- indien uit voorafgaande proeven blijkt dat de Prestaties, ten opzichte van de gewaarborgde werkingsvoorwaarden, afwijkingen vertonen die de toegelaten limieten bepaald in het Contract overschrijden.
6.3.2 Modaliteiten van de weigering
De weigering van een Prestatie kan de weigering van ermee verband houdende Prestaties of van het geheel van de in uitvoering van het Contract geleverde Prestaties tot gevolg hebben.
In alle geval moet de Contractant onmiddellijk de vastgestelde tekortkomingen verhelpen. Hij gaat daarenboven in voorkomend geval op eigen kosten, op het door Xxxx gekozen ogenblik, over tot de demontage en het weghalen van alle onderdelen of materiaal dat op de Site aanwezig is. Bij gebrek daarvan gaat Xxxx op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de Contractant over tot de vernietiging, de demontages, schoonmaak of verwijderingen die zich overeenkomstig artikel 5.5 opdringen.
Xxxx kan echter, zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten, beslissen om de vervanging van de geweigerde Prestaties te weigeren en het Contract overeenkomstig artikel 5.4 ontbinden. De Contractant moet in voorkomend geval binnen de 30 dagen na de verzending van de kennisgeving overgaan tot het terugstorten van de betalingen die betrekking hebben op de geweigerde Prestaties.
6.4 Voorlopige oplevering (“Commissioning”)
6.4.1 Toekenning van de oplevering
6.4.1.1 Modaliteiten van de oplevering
De voorlopige oplevering kan enkel worden toegekend als de Prestatie volledig is afgewerkt en zijn bestemming kan vervullen.
De voorlopige oplevering moet steeds worden toegekend middels een ondertekend schrijven door de vertegenwoordiger van Xxxx. De oplevering is nooit stilzwijgend, zelfs niet in geval van een volledige betaling van de Prestaties of van een ingebruikname van de Prestaties.
De proeven voorafgaand aan de voorlopige oplevering kunnen op verzoek van Xxxx worden toevertrouwd aan een hiertoe erkend controle-organisme.
Indien de Contractant meent dat aan de voorwaarden voor voorlopige oplevering is voldaan, zal hij een schriftelijk bericht overmaken met het verzoek aan Xxxx om het attest inzake de voorlopige oplevering te ondertekenen. Binnen 30 dagen na dit verzoek van de Contractant zal Xxxx ofwel dit attest inzake de voorlopige oplevering ondertekenen, ofwel de voorlopige oplevering weigeren met mededeling aan de Contractant van de redenen van die weigering.
Indien Xxxx niet binnen de bovenvermelde periode van 30 dagen antwoordt, zal de Contractant Xxxx een definitief bericht versturen per aangetekend schrijven met het verzoek om binnen 30 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te antwoorden. Indien Xxxx niet antwoordt binnen deze bijkomende periode, zal de mijlpaal die verbonden is aan de voorlopige oplevering door Xxxx aan de Contractant worden toegekend. Tegelijkertijd zal de waarborgtermijn beginnen te lopen en zal het risico-overdracht conform artikel 6.6.2 effectief zijn.
6.4.1.2 Documenten aan te leveren voor de voorlopige oplevering
De voorlopige oplevering kan worden geweigerd indien de exemplaren van de contractueel voor de voorlopige oplevering vereiste documenten niet voorafgaand aan Xxxx werden bezorgd door de Contractant.
Ten laatste op het ogenblik van de voorlopige oplevering maakt de Contractant een volledig dossier aan Xxxx over, vergezeld van een nomenclatuur waarvan de voorstelling onderworpen is aan het voorafgaande akkoord van Xxxx. Het dossier bevat het geheel van de documenten die in de loop van de uitvoering van de Prestaties zijn opgesteld, waaronder detailplannen van alle geleverde uitrustingen en alle gerealiseerde werken. Deze plannen stemmen overeen met de werkelijk op de Site uitgevoerde Prestaties en houden rekening met alle wijzigingen, zelfs geringe, die in de loop van de productie, uitvoering, montage, proeven of afstelling zijn aangebracht.
6.4.1.3 Onvoorwaardelijke oplevering
De onvoorwaardelijke oplevering wordt toegekend indien de Prestaties beantwoorden aan het geheel van de in de Contractdocumenten en de geldende wetgeving gestelde vereisten en beantwoorden aan de regels van de kunst.
6.4.1.4 Oplevering onder voorbehoud
In geval van kleine tekortkomingen die niet verhinderen dat de Prestaties in gebruik kunnen worden genomen conform de eraan gegeven bestemming, kan Xxxx beslissen om de voorlopige oplevering onder voorbehoud of met opmerkingen toe te kennen.
De Contractant moet deze kleine tekortkomingen zo snel mogelijk herstellen en de reserves of opmerkingen zo snel mogelijk wegwerken en in alle geval voor de definitieve oplevering.
6.4.2 Weigering van oplevering
Indien de Prestaties niet beantwoorden aan de vereisten van de Contractdocumenten, de geldende wetgeving en/of de regels van de kunst, kan Xxxx de voorlopige oplevering weigeren. De Contractant moet op eigen kosten en binnen de kortste termijnen, naar keuze van Xxxx, alle wijzigingen en verbeteringen aanbrengen en/of de Prestaties geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid om sancties in de zin van artikel 5 op te leggen.
Xxxx behoudt zich overigens het recht voor om op kosten en risico van de Contractant het bevel te geven tot het verwijderen van de Site van alle materies, materiaal en materieel die niet conform zijn bevonden, alsook tot het slopen, heropbouwen of het opnieuw monteren van werken die niet conform zijn, zowel wat betreft de uitvoeringswijze als wat betreft de gebruikte materies, materiaal en materieel.
De kosten die voortvloeien uit het weigeren van de oplevering zijn volledig ten koste van de Contractant.
De voorlopige oplevering wordt slechts toegekend nadat nieuwe proeven en controles succesvolle resultaten hebben opgeleverd. De kosten van deze proeven en controles zijn ten laste van de Contractant.
Na het verstrijken van de waarborgtermijn dient de Contractant om de definitieve oplevering van zijn Prestaties te vragen. Opdat de Prestaties in aanmerking zouden komen voor de definitieve oplevering, moeten alle opmerkingen of voorbehouden die ten tijde van de voorlopige oplevering werden gemaakt, weggewerkt zijn en moeten alle gebreken die gedurende de waarborgtermijn werden vastgesteld, hersteld zijn. Deze definitieve oplevering wordt toegekend middels een proces-verbaal ondertekend door de vertegenwoordiger van Xxxx, op voorwaarde dat de Prestaties in staat zijn om definitief opgeleverd te worden.
Bij gebreke aan opmerkingen of voorbehouden ten tijde van de voorlopige opmerking en/of gebreken vastgesteld tijdens de waarborgtermijn, vindt de definitieve oplevering stilzwijgend plaats na het verstrijken van de waarborgtermijn, indien voor het verstrijken van deze termijn geen klachten werden geuit.
6.6 Eigendoms- en Risico-overdracht
6.6.1. Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats:
• met betrekking tot Prestaties (werken), zodra deze zijn geleverd of de prijs gedeeltelijk is betaald;
• met betrekking tot Prestaties (andere dan werken) die door de Contractant zijn vervaardigd, zodra deze Prestaties voltooid zijn of de prijs gedeeltelijk is betaald;
• met betrekking tot Prestaties (andere dan werken) die niet door de Contractant zijn vervaardigd, op de datum van het sluiten van het Contract, of in ieder geval zodra de prijs gedeeltelijk betaald is. De Contractant verbindt zich ertoe deze afzonderlijk op te slaan zodat het duidelijk is dat ze eigendom van Xxxx zijn geworden.
6.6.2. Risico-overdracht
De risico-overdracht, die onder meer betrekking heeft op risico’s die in het bijzonder voortvloeien uit milieu- en veiligheidsvereisten, zal plaatsvinden op de datum van de voorlopige oplevering of, indien er geen verplichting is tot voorlopige oplevering, op de datum van de levering op de Site.
7 EINDE VAN HET CONTRACT
7.1.1 Waarborg
Zonder afbreuk te doen aan zijn aansprakelijkheid van gemeen recht die door huidige clausules geenszins afgezwakt wordt, garandeert de Contractant dat zijn Prestaties vrij zijn van elk gebrek waardoor ze kunnen worden aangetast tijdens de waarborgtermijn (hierbij inbegrepen de algemene waarborgen en de bijzondere waarborgen zoals vastgelegd in de Contractdocumenten), waarvan de duurtijd minimaal 24 maanden bedraagt te rekenen vanaf de risico-overdracht.
Indien de waarborg overeengekomen tussen de Contractant en zijn leveranciers of onderaannemers niettemin langer of uitgebreider is dan deze voortvloeiend uit het Contract, subrogeert de Contractant Xxxx in zijn rechten ten aanzien van de leveranciers en zijn onderaannemers.
7.1.2 Verplichtingen van de Contractant
Gedurende de waarborgtermijn is de Contractant ertoe gehouden om op zijn kosten zo snel mogelijk alle gebreken en alle gevolgen ervan te verhelpen alsook elk gebrekkig onderdeel van de Prestaties te vervangen en dit uiterlijk binnen een termijn van maximaal 15 dagen. Hierbij dient hij tevens alle nodige voorzieningen te treffen om geen schade toe te brengen aan de exploitatie. De Contractant draagt alleen alle kosten, met name de transportkosten en de manuren, hierbij inbegrepen deze die eventueel door Xxxx worden gemaakt.
Indien nieuw materiaal bij derden wordt aangekocht door Xxxx en ter beschikking van de Contractant wordt gesteld in het kader van de uitvoering van het Contract, blijft de Contractant desalniettemin verantwoordelijk en aansprakelijk voor de volledige en voldoening gevende uitvoering van het Contract.
Indien het gebrek te wijten is aan een conceptie- of fabricagefout, moet de Contractant alle identieke stukken die deel uitmaken van zijn Prestaties vervangen of wijzigen, zelfs indien deze stukken geen aanleiding hebben gegeven tot enig incident.
7.1.3 Verlenging van de waarborgtermijn
Indien gedurende de waarborgtermijn het geheel of een gedeelte van de Prestaties onbeschikbaar is, wordt de volledige waarborgtermijn met betrekking tot die (dat deel van de) Prestaties verlengd met de samengevoegde duur van al die periodes van onbeschikbaarheid.
Indien het gedurende de waarborgtermijn noodzakelijk blijkt om over te gaan tot de vervanging van een element van de Prestaties, loopt de waarborgtermijn voor dit element slechts vanaf het ogenblik van de risico-overdracht van de vervangingsstukken.
Indien het gedurende de waarborgtermijn nodig blijkt om over te gaan tot de vervanging van een element wegens abnormale slijtage, breuk of een fout in de werking ervan, doet de verlenging van de waarborgtermijn voor dit element geen afbreuk aan de mogelijkheid in hoofde van Xxxx om over te gaan tot een gedeeltelijke definitieve oplevering, voor zover de vervanging van dat element niet de volledige buitendienststelling van de Prestaties tot gevolg heeft.
Onafhankelijk van de verplichtingen inzake vervanging, herstelling en waarborg, is de Contractant verplicht om de activiteiten of de productie voort te zetten die noodzakelijk zijn voor het gebruik door Xxxx, gedurende een normale periode, van de Prestaties. Te dezen titel is de Contractant ertoe gehouden om:
- identieke Prestaties te leveren voor een voldoende lange periode te rekenen vanaf het verstrijken van de waarborgtermijn. In elk geval kan de Contractant slechts tot de stopzetting van de productie van een goed of het leveren van een dienst nuttig voor het gebruik van het voorwerp van het Contract besluiten na het respecteren van een voorafgaande kennisgeving hiervan aan Xxxx van 18 maanden en het bezorgen aan Xxxx van alle elementen nodig voor de voortzetting door Xxxx;
- gedurende een voldoende lange periode vanaf het verstrijken van de waarborgtermijn de technische ondersteuning te verzekeren op de Site om Xxxx bij te staan in de installatie, het gebruik, de behandeling en het onderhoud van de Prestaties. Deze technische ondersteuning is niet ten laste van Xxxx gedurende de waarborgtermijn.
7.3.1 Algemeen recht op verbreking
Xxxx kan het Contract op elk moment zonder rechtvaardiging verbreken per aangetekend schrijven en mits het naleven van een opzegperiode van 30 dagen. Deze opzegperiode begint te lopen vanaf de dag die volgt op de datum van afgifte aan de post van het aangetekend schrijven.
Ten laatste op de dag waarop de opzegperiode verstrijkt, moet de Contractant alle werkkleding, documenten, informatie, broncodes, enz. die eventueel door Xxxx ter beschikking werden gesteld, terugbezorgen. Deze elementen en gegevens zijn en blijven exclusief eigendom van Xxxx.
De verbreking van het contract op grond van het algemeen recht op verbreking zoals vermeld in dit artikel zal plaatsvinden zonder afbreuk te doen aan de verplichting van Xxxx om aan de Contractant de in toepassing van het Contract verschuldigde vergoeding voor de te leveren Prestaties tot aan de datum van opschorting of verbreking van het Contract (waarbij enkel rekening wordt gehouden met de eerste van beide data) te betalen voor zover dergelijke Prestaties worden geleverd.
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande stemt Xxxx ermee in aan de Contractant in geval van verbreking van het Contract op grond van het algemeen recht op verbreking, zoals in dit artikel vermeld, een schadevergoeding te betalen voor het verlies van vergoedingen die normaal verschuldigd waren geweest voor de drie maanden na de verbreking.
De Contractant zal alle redelijke inspanningen leveren om de kosten voor Xxxx in geval van dergelijke verbreking te beperken.
7.3.2 Faillissement
Voor zover wettelijk is toegelaten heeft Xxxx het recht om, zonder hierdoor een schadeloosstelling verschuldigd te zijn aan de Contractant, per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, zonder vergoeding en zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechter een einde te stellen aan het Contract bij overlijden, staking van betaling, faillissement of vereffening van de Contractant, of wanneer de Contractant afstand doet van het geheel of van een belangrijk deel van zijn activa.
8 DIVERSE BEPALINGEN
Het afsluiten van het Contract geeft de Contractant geen enkel exclusiviteitsrecht. Elia kan, zelfs gedurende de looptijd van het Contract, identieke of gelijkaardige Prestaties laten uitvoeren als de in de Contractdocumenten beschreven Prestaties, en dit zowel door andere Contractanten als door zijn eigen diensten. De Contractant kan hiervoor geen enkel recht op schadevergoeding doen gelden.
8.2.1 Overdracht van het Contract door de Contractant
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxx is het de Contractant verboden om aan derden het geheel of een deel van zijn uit het Contract voortvloeiende rechten, schuldvorderingen of verplichtingen over te dragen.
8.2.2 Overdracht van het Contract door Xxxx
Xxxx kan op elk moment het geheel of een gedeelte van haar rechten en plichten die uit het Contract voortvloeien overdragen aan elke vennootschap met wie zij verbonden of geassocieerd is in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, zoals vermeld in artikel
2.4 van dit Contract of van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en zal de Contractant zo spoedig mogelijk van deze overdracht op de hoogte brengen.
8.2.3. Toewijzing van het Contract aan een Derde-Contractant/Overdracht van Contract
De Contractant geeft hierbij de toestemming en goedkeuring aan Xxxx om een kopie van de Contractdocumenten te bezorgen aan elke andere contractant waarmee Xxxx voordien een contract heeft gesloten, waarin de verplichting wordt vermeld van laatstgenoemde contractant, die de Derde-Contractant wordt genoemd, gebruik te maken van de Prestaties van de Contractant. De Contractant verbindt zich ertoe zoveel als redelijk mogelijk, ten aanzien van deze Derde-Contractant dezelfde contractuele voorwaarden te gebruiken die van toepassing zijn tussen Xxxx en de Contractant.
Xxxx zal de Contractant op voorhand de namen van de Derden-Contractanten meedelen die waarschijnlijk gebruik zullen maken van het Contract en verbindt zich ertoe geen bepalingen van de Contractdocumenten mee te delen met betrekking tot welke de Contractant behoorlijk heeft aangetoond dat ze vertrouwelijk zijn.
Xxxx kan aan een derde van zijn keuze de bevoegdheid overdragen om in haar naam en voor haar rekening elke handeling voorzien in het Contract te stellen.
De taal van het Contract is gespecificeerd in de Contractdocumenten en wordt toegepast op het geheel van de documenten. In geval van tegenstrijdigheid en/of onduidelijkheid, heeft de versie van een Contractdocument opgesteld in de taal van het Contract voorrang op elke andere versie.
De Contractdocumenten bepalen welke documenten in verband met het Contract die door de Contractant worden bezorgd, moeten worden vertaald in het Frans, Nederlands en/of Engels op kosten van de Contractant, alsook de termijn waarbinnen dit moet gebeuren.
8.5 Administratieve toelatingen
De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorafgaande toestemmingen en licenties geëist door de bevoegde overheden en/of de erkende opleveringsinstellingen voor de levering of voor het uitvoeren van de Prestaties.
De Contractant is niet gerechtigd om, na de sluiting van het Contract, een prijssupplement te vragen voor het indienen van aanvragen bij of voor het moeten afstemmen van zijn Prestaties op de vereisten gesteld door de bevoegde overheden en/of de erkende opleveringsinstellingen.
De Contractant stelt aan Xxxx op haar vraag alle informatie met betrekking tot de te leveren Prestaties ter beschikking die noodzakelijk kan zijn voor het indienen door Xxxx van gelijk welke vergunningsaanvragen.
8.6 Verhouding tussen de Partijen - onafhankelijkheid
Elk van de Partijen blijft onafhankelijk ten opzichte van de andere. Noch de Contractant, noch enige persoon of derde aangeduid door de Contractant voor de uitvoering van het Contract is werknemer, vennoot, agent, mandataris of wettelijke vertegenwoordiger van Xxxx.
Geen enkel onderdeel van het Contract mag zo worden geïnterpreteerd dat hierdoor tussen Partijen een relatie van handelsagentuur of distributie zou ontstaan. Noch mag enig onderdeel van het Contract zo worden geïnterpreteerd dat hierdoor een joint- venture zou ontstaan of dat de ene Partij hierdoor de andere zou kunnen vertegenwoordigen of de andere Partij zou kunnen verbinden ten aanzien van derden.
Indien de Contractant een klacht wenst in te dienen, moet hij de motieven van deze klacht per aangetekend schrijven aan Xxxx ter kennis brengen en dit binnen de 8 Dagen nadat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht zich hebben voorgedaan. Xxxx bevestigt de ontvangst van de klacht binnen de 8 Dagen.
Te rekenen vanaf de ontvangstbevestiging vanwege Xxxx, beschikt de Contractant over een termijn van 30 Dagen om een volledig dossier neer te leggen dat de motieven van de klacht uiteenzet en de geleden schade begroot. Indien de Contractant niet in de mogelijkheid verkeert om het dossier binnen deze termijn op te stellen, brengt hij Xxxx hiervan op de hoogte, die de Contractant dan een nieuwe termijn kan toekennen indien voormelde onmogelijkheid voortvloeit uit de aard van het Contract en niet te wijten is aan de Contractant. Indien de Contractant het dossier niet binnen de hierboven voorziene, eventueel verlengde, termijn overmaakt, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn klacht.
Xxxx maakt haar standpunt over de klacht binnen de 30 Dagen volgend op de ontvangst van het volledige dossier kenbaar aan de Contractant.
Elk verzaken en/of het niet toepassen van één van de bepalingen van huidige algemene aankoopvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als het verzaken en/ of de niet- toepasselijkheid aan/van het geheel van de algemene Aankoopvoorwaarden.
Indien één van de bepalingen van huidige algemene aankoopvoorwaarden zou zijn aangetast door nietigheid of onuitvoerbaar zou zijn, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing. De Partijen zullen de nietige of onuitvoerbare bepaling vervangen door een wettige, geldige of uitvoerbare bepaling conform hun oorspronkelijke doel.
Indien de Partijen er niet in slagen om een dergelijke bepaling overeen te komen binnen de 30 dagen na de datum van verzending door een Partij van een aangetekend schrijven waarbij de andere Partij uitgenodigd wordt om deel te nemen aan besprekingen om de nietige of onuitvoerbare bepaling te vervangen, heeft elke Partij het recht om zonder schadeloosstelling en zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechtbank het Contract te verbreken, middels een schriftelijke opzegtermijn van 30 Dagen.
8.10.1 Verplichtingen van de Partijen
De Partijen verbinden er zich toe om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle Vertrouwelijke Informatie, zoals hieronder gedefinieerd, waartoe een Partij en/of zijn medewerkers en uitvoeringsagenten, zowel binnen als buiten hun arbeidsovereenkomst, toegang moeten hebben en die noodzakelijk zijn voor het sluiten of het uitvoeren van het Contract.
De Contractant verklaart persoonlijk en in het bijzonder door Xxxx op de hoogte te zijn gebracht en kennis te hebben genomen van de specifieke bepalingen met betrekking tot de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid betreffende het beheer van het transmissienet van elektriciteit in België (zowel op federaal als op gewestelijk niveau).
8.10.2 Definitie
Xxxxx beschouwd als een Vertrouwelijke Informatie (hierna “Vertrouwelijke Informatie”), alle informatie die een Partij (hierna genoemd de “Informatie Verstrekkende Partij”) aan een andere Partij (hierna de “Ontvangende Partij”), met uitzondering van volgende informatie:
- informatie die, op het ogenblik van de communicatie ervan, reeds algemeen bekend is;
- informatie die reeds op wettige wijze ter kennis is gekomen van de Ontvangende Partij en/of zijn medewerkers of uitvoeringsagenten op het ogenblik dat de informatie wordt overgemaakt en die niet voorafgaand door de Informatie Verstrekkende Partij op directe of indirecte wijze of met schending van een geheimhoudingsplicht was medegedeeld;
- informatie die, na mededeling ervan, tevens door een derde ter kennis van de Ontvangende Partij en/of zijn medewerkers of uitvoeringsagenten werd gebracht zonder schending van enige geheimhoudingsplicht ten opzichte van de Informatie Verstrekkende Partij.
8.10.3 Toegestane verspreiding
Elke Ontvangende Partij verbindt zich ertoe om alle Vertrouwelijke Informatie niet te verspreiden en vertrouwelijk te houden, op welke wijze dan ook, behalve de verspreiding
- aan zijn medewerkers en uitvoeringsagenten, al dan niet in het kader van een arbeidsovereenkomst, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Prestaties en voor zover de Contractant voorafgaandelijk een schriftelijk bewijs levert dat deze personen niet voor één van de hieronder genoemde Stakeholders werken en zij minstens aan dezelfde geheimhoudingsplicht zijn onderworpen als de betrokken Partij; of
- aan de bevoegde regulerende, administratieve en gerechtelijke overheden die de voorlegging van voormelde informatie eisen, in welk geval de Ontvangende Partij de andere Partij hiervan vooraf voor zoveel als mogelijk op de hoogte brengt en ermee een akkoord bereikt over de wijze en de inhoud van de mededeling van deze informatie.
8.10.4 Ontbreken van overgang van een eigendomsrecht
Het mededelen van Vertrouwelijke Informatie brengt op geen enkele wijze een eigendomsoverdracht met zich mee, noch de overdracht van enig ander recht buiten hetgeen uitdrukkelijk voorzien is in het Contract.
8.10.5 Vernietiging van de documenten
Indien het Contract niet afgesloten wordt, verbindt de Aanbieder er zich toe om alle documenten en informatie die zij heeft ontvangen met het oog op het sluiten of het uitvoeren van het Contract en die Vertrouwelijke Informatie bevatten, ongeacht hun drager, aan Xxxx terug te bezorgen, of om het bewijs te leveren van de vernietiging van deze documenten. De Ontvangende Partij mag slechts één kopie bewaren met het oog op archivering.
8.10.6 Verbod tot verwijzing
De Contractant en/of zijn medewerkers en uitvoeringsagenten, al dan niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, mogen niet naar de Vertrouwelijke Informatie, de offerte, het Contract of zijn uitvoering verwijzen in enige publicatie of presentatie van wetenschappelijke, technische, commerciële of andere aard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege Xxxx.
8.10.7 Verplichting inzake het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie
De Contractant verklaart en garandeert dat de Vertrouwelijke Informatie enkel zal gebruikt worden voor het opstellen van een offerte en/of voor de uitvoering van de Prestaties, [en voor geen enkel ander doeleinde, onder andere niet voor activiteiten van producenten, leveranciers, netwerkbeheerders, tussenpersonen en andere nationale of buitenlandse Partijen die onder de regelgeving inzake elektriciteit vallen (hierna de “Stakeholders”)]
8.10.8 Schending van de vertrouwelijkheid en zware fout
Elke schending van huidige geheimhoudingsplicht door de Ontvangende Partij zal worden beschouwd als een zware fout in zijn hoofde die aan de Informatie Verstrekkende Partij de mogelijkheid biedt om conform artikel 5.4 onmiddellijk een einde te maken aan elke Contractuele, zakelijke of andere relatie met de Ontvangende Partij, zonder dat hierdoor enige schadeloosstelling opeisbaar wordt. Een dergelijke ontbinding doet bovendien geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de Informatie Verstrekkende Partij om volledige schadevergoeding te verkrijgen voor elke schade die uit voornoemde fout zou voortvloeien.
8.10.9 Duur van de vertrouwelijkheid
Alle Partijen verbinden er zich toe om deze verplichting na te leven tot 5 jaar te rekenen na het einde van het Contract of bij gebreke aan het sluiten van een Contract, vanaf de overmaking van de Vertrouwelijke Informatie.
Indien Xxxx op enig moment ontdekt dat de Contractant zich schuldig heeft gemaakt aan enige handeling, overeenkomst of afspraak die van aard is om de normale mededingingsvoorwaarden te verstoren, kan Xxxx het lopende Contract ontbinden, zonder vergoeding, zonder voorafgaande verwittiging en zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechter. Evenzeer kan Xxxx de Contractant uitsluiten van deelname, onder welke wijze of in welke hoedanigheid dan ook, aan alle Contracten die Elia in de markt plaatst gedurende een periode van maximum 2 jaar vanaf de beslissing tot uitsluiting.
8.12.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Contract is exclusief onderworpen aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
8.12.2 Oplossing van technische geschillen
In geval van onenigheid van technische aard tussen Xxxx en de Contractant, kan het geschil aan een expert worden voorgelegd die wordt aangeduid door de Partijen gezamenlijk of bij gebreke aan een akkoord door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brussel, op verzoek van de meest gerede Partij.
Bij gebrek aan een akkoord over de toepassing van deze procedure, is artikel 8.12.1 van toepassing.
De enige opdracht van de expert is het beslechten van het technisch geschil en bijgevolg, naargelang het geval:
- de aan de technische voorwaarden van het Contract aan te brengen wijzigingen op te leggen, evenals de wijzigingen die hieruit voortvloeien, met name inzake de prijzen en de uitvoeringstermijnen;
- te bepalen of de voorlopige oplevering had moeten worden toegekend en, in voorliggend geval, de datum te bepalen waarop de voorlopige oplevering had moeten worden toegekend;
- te bepalen of de definitieve oplevering had moeten worden toegekend en, in voorliggend geval, de datum te bepalen waarop de definitieve oplevering had moeten worden toegekend.
De expert neemt zijn beslissing binnen de 30 Dagen volgend op de datum van zijn aanstelling. De Partijen kunnen voorafgaand aan de expert zo snel mogelijk alle documenten laten toekomen die zij nuttig achten met het oog op het oplossen van het geschil. Een kopie van deze documenten wordt terzelfdertijd overgemaakt aan alle andere in de procedure tussenkomende Partijen.
De beslissing van de expert bindt Xxxx en de Contractant, alsook elke andere Partij die heeft toegestemd om in de procedure tussen te komen. De kosten van de expertise worden verdeeld tussen Xxxx en de Contractant volgens de modaliteiten bepaald door de expert.
8.13 Verklaringen en waarborgen
8.13.1 Algemeen
De Contractant verklaart, waarborgt, garandeert en verbindt zich ertoe ten aanzien van Xxxx dat de verklaringen en waarborgen die in dit artikel 8.13 worden gegeven, juist en accuraat zijn op de datum van de ondertekening van het Contract (of op enige andere datum die voor elk geval afzonderlijk wordt bepaald).
8.13.2 Afwezigheid van belangenconflict
Noch de Contractant, de juridische eigenaar of Rechthebbende (zoals hieronder gedefinieerd) van de deelnemingen in de Contractant, noch enig rechtstreeks familielid of andere nauwe verwant van dergelijke juridische eigenaar of Rechthebbende, heeft op dit ogenblik een niet-bekendgemaakt belangenconflict met betrekking tot een potentiële zakenpartner van Xxxx, of heeft dit op enig ogenblik in het verleden gehad.
Voor de toepassing van dit Artikel 8.13.2 betekent Belangenconflict (zoals hieronder gedefinieerd) elke situatie waarin een rechtspersoon of een natuurlijke persoon zich in een positie bevindt waarin hij een professionele of officiële hoedanigheid op enige manier kan gebruiken om een voordeel voor zijn bedrijf of zichzelf te verkrijgen.
Voor de toepassing van dit Artikel 8.13.2 betekent een Rechthebbende een persoon die onrechtstreeks, op grond van een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst een recht heeft of had om een financieel of ander voordeel te halen uit een deelneming in de Contractant.
8.13.3 Het statuut van de Contractant
De Contractant is een naar behoren opgerichte rechtspersoon die rechtsgeldig bestaat op grond van de toepasselijke wetgeving.
De Contractant is naar behoren gemachtigd om zijn eigen vermogen te bezitten en zijn acitviteiten te verrichten zoals hij ze verricht.
8.13.4 Anti-corruptie- en anti-omkopingwetgeving
De Contractant verklaart, waarborgt en verbindt zich ertoe dat hij alle Anti- Corruptiewetgeving (zoals hieronder gedefinieerd) naleeft en zal blijven naleven.
Noch de Contractant, noch zijn respectieve filialen of leidinggevenden hebben in verband met het contract en de verrichtingen die op grond daarvan worden beoogd, rechtstreeks of onrechtstreeks een bijdrage, geschenk, omkoopsom, korting, steekpenningen, een betaling ter beïnvloeding, smeergeld, belofte of andere betaling gegeven of gedaan of zal die/dat geven of doen aan een privé- of publieke persoon, met inbegrip van ambtenaren, ongeacht of dit via geld, eigendom of diensten gebeurt, om (i) een gunstige behandeling te verkrijgen of contracten, akten, certificaten, verklaringen, overeenkomsten of toezeggingen te verkrijgen, of (ii) om bijzondere vergunningen te verkrijgen (of ter vergoeding van reeds toegekende vergunningen, in elk geval met wezenlijke schending van Anti-Corruptiewetgeving (zoals hieronder gedefinieerd).
Voor de toepassing van dit artikel 8.13.4 betekent Anti-Corruptiewetgeving het geheel van (i) de Bribery Xxx 0000 van het Verenigd Koninkrijk, (ii) de beginselen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, (iii) het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties, (iv) het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie dat werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij Resolutie 58/4 van 31 oktober 2003, (v) de artikelen 246 tot en met 252, en de artikelen 505bis en 505ter van het Belgisch Strafwetboek, en (vi) alle andere anti-corruptie- en/of anti- omkopingwetgeving en –vereisten van enige jurisdictie (in het bijzonder maar niet beperkt tot België, het Verenigd Koninkrijk en elke andere betrokken lidstaat van de Europese Unie) waaraan de Contractant of een van zijn respectieve filialen of leidinggevenden is onderworpen (ongeacht of dit op basis van hun jurisdictie van oprichting/nationaliteit of bedrijfsvoeringsvergunningen of –machtigingen is).
De Contractant zal er in het bijzonder zorg voor dragen dat alle contacten met ambtenaren tijdens de duur van het Contract en tijdens de uitvoering van de verrichtingen die het tot doel heeft, rechtmatig verlopen. In het bijzonder verbindt de Contractant zich ertoe om al zijn respectieve filialen of leidinggevenden in te lichten over de bepalingen van dit artikel 8.13.4 en om opleidingen te organiseren om deze filialen en leidinggevenden in te lichten over deze Anti-Corruptiewetgeving.
Geen enkele vergoeding die de Contractant betaalt aan aannemers, agenten, vertegenwoordigers of elke andere persoon in verband met de uitvoering van de prestaties mag Anti-Corruptiewetgeving schenden en elke dergelijke vergoeding zal voor zover zij weten voor rechtmatige, bona-fide-goederen of diensten gebeuren.
De Contractant heeft aan Xxxx, voor zover hij weet, alle informatie meegedeeld die voortvloeit uit vroegere of huidige relaties tussen zijn leidinggevenden of andere vertegenwoordigers en ambtenaren en/of kandidaten (ongeacht of ze verkozen of benoemd werden) voor overheidsfuncties.
De Contractant heeft aan Xxxx ten volle bekendgemaakt of enige leidinggevende of andere vertegenwoordiger een ambtenaar of een kandidaat voor een overheidsfunctie is, of waarschijnlijk dit statuut heeft.
Als er op enig ogenblik, voor zover de Contractant dit weet, wijzigingen optreden in de informatie die aan Xxxx werd meegedeeld, met inbegrip van de ontwikkeling van een nieuwe relatie tussen een van zijn leidinggevenden of andere vertegenwoordigers en een ambtenaar, verbindt de Contractant zich ertoe Xxxx onmiddellijk kennis te geven van dergelijke wijzigingen. Xxxx behoudt zich het recht voor om met inachtneming van een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Contractant, de voorwaarden van het contract te wijzigen of het Contract en de verrichtingen die er het voorwerp van uitmaken, te verbreken voor zover dit nodig is om ervoor te zorgen dat dergelijke relaties niet zullen leiden tot de schending van enige wetgeving. De Contractant garandeert dat geen enkel deel van enige betaling die op grond van dit Contract wordt verricht, zal gebeuren ten gunste van een ambtenaar of kandidaat, ongeacht het al dan niet bestaan van een relatie tussen een van zijn leidinggevenden of andere vertegenwoordigers en een dergelijke ambtenaar of kandidaat voor een overheidsbetrekking.
8.13.5 Bindende verplichtingen en afwezigheid van conflict met andere verplichtingen
De verplichtingen van de Contractant op grond van het Contract zijn wettelijke, rechtsgeldige, bindende en afdwingbare verplichtingen.
Het sluiten en de uitvoering van het Contract en van de verrichtingen die er het voorwerp van uitmaken, door de Contractant zijn niet strijdig met en zullen niet strijdig zijn met:
(a) enige wetgeving die van toepassing is op de Contractant (en in het bijzonder, zonder beperking van het algemene karakter van het voorgaande, alle Anti- Corruptiewetgeving);
(b) de oprichtingsdocumenten van de Contractant;
(c) enige overeenkomst die of document dat bindend is ten aanzien van de Contractant of betrekking heeft op een van hun respectieve activa, of een tekortkoming of gebeurtenis die aanleiding geeft tot verbreking (ongeacht de beschrijving ervan) vormt op grond van dergelijk(e) overeenkomst of document.
8.13.6 Bevoegdheid en instemming
De Contractant is bevoegd om het Contract en de verrichtingen die er het voorwerp van zijn te sluiten, uit te voeren en te leveren en heeft alle stappen gezet die nodig zijn om in te stemmen met de sluiting, de uitvoering en de levering van het Contract en die verrichtingen. Geen beperking van zijn bevoegdheden zal worden overschreden ten gevolge van het lenen of het geven van garanties of vergoedingen die het Contract beoogt.
De vertegenwoordiger(s) van de Contractant die werd(en) aangesteld om het Contract te ondertekenen heeft (/hebben) alleen (/gezamenlijk) de bevoegdheid om het Contract en de verrichtingen die er het voorwerp van uitmaken, te sluiten, uit te voeren en te leveren en heeft (/hebben) alle stappen gezet die nodig zijn om in te stemmen met zijn (/hun) sluiting, uitvoering en levering van het Contract en die verrichtingen. Geen beperking van zijn (/hun) bevoegdheden zal worden overschreden ten gevolge van het verlenen van garanties of vergoedingen die het Contract beoogt.
9 BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE AANNEMING VAN WERKEN
De Contractant is verantwoordelijk voor de naleving van de verplichting tot erkenning die op zijn onderaannemers rust en is aansprakelijk voor alle schade die uit de niet- nakoming van deze verplichting door zijn onderaannemers voortvloeit.
De Contractant moet er zich van vergewissen dat de plannen die hem door Xxxx zijn overgemaakt met de realiteit overeenstemmen en compatibel zijn met de reeds gerealiseerde of de nog te realiseren werken; hij moet, binnen de 15 Dagen na ontvangst van de plannen, Xxxx op de hoogte brengen van elke vastgestelde afwijking.
De zone waar de werken moeten worden uitgevoerd, wordt op het terrein vastgesteld en aangeduid door een door Xxxx geplaatste afbakening, maar valt onder het toezicht en verantwoordelijkheid van de Contractant tot aan de voorlopige oplevering. De Contractant mag eveneens zelf afbakenen, volgens zijn eigen behoeftes en overeenkomstig de door Xxxx vastgelegde reglementen ter zake. Hij moet Xxxx onmiddellijk op de hoogte brengen van alle eventueel vastgestelde afwijkingen. De aanpassing van de afbakening in functie van de voortgang van de werken gebeurt in samenspraak met Xxxx.
De Contractant neemt alle nodige maatregelen voor de vervanging van ieder beschadigd of verdwenen element of van elk element dat hij gedurende de periode van de werken moet verplaatsen of bedekken.
Xxxx behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en op kosten en risico van de Contractant elke inplanting te doen aanpassen die niet overeenstemt met de plannen en/of bestaande tracés of merktekens. Bij gebreke aan naleving van de hiertoe door Xxxx aan de Contractanten gegeven bevelen, kan Xxxx zich op kosten en op het risico van de Contractant in zijn plaats stellen of hem vervangen door een derde conform artikel 5.5.
9.3 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
De Contractant leeft het geheel van de verplichtingen na die voortvloeien uit de wetgeving van toepassing op het welzijn van de werknemers en op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
In de loop van de uitvoering van de werken, worden alle in samenspraak met de veiligheid- en gezondheidscoördinator besproken wijzigingen doorgevoerd in de volgorde waarin ze in het veiligheids- en gezondheidsplan voorkomen, dit op zodanige wijze dat het plan op elk ogenblik de werkelijke voortgang van de werken weerspiegelt.
Alle richtlijnen die door voornoemde coördinator worden gegeven inzake de veiligheid moeten nauwkeurig nageleefd worden. De Contractant zal Xxxx schadeloosstellen en vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen ten gevolge van het niet-naleven van deze regels en reglementeringen door de Contractant.
Het coördinatiedagboek duidt het dossier aan dat samengesteld wordt door het geheel van de documenten geactualiseerd gehouden door de veiligheids- en gezondheidscoördinator en bevat alle informatie en nota’s die betrekking hebben op de coördinatie en de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van de werken. Het moet aangevuld en geactualiseerd worden overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.
Alle voorgestelde wijzigingen inzake de uitvoering van het Contract, alsook alle klachten van de Contractant en van Xxxx inzake de veiligheid worden systematisch opgetekend en medeondertekend door de twee Partijen, ten informatieve titel.
De opname in het coördinatiedagboek strekt enkel tot een georganiseerde registratie en heeft geenszins de aanvaarding van de voorgestelde wijziging of de ingediende klacht tot gevolg. Evenmin ontslaat dit de Contractant van de verplichting om de in de artikelen
4.2.3. en 8.7 voorziene formaliteiten na te leven.
9.5.1 Vergadering ter voorbereiding van de opening xxx xx xxxx
Xxxx organiseert een vergadering ter voorbereiding van de opening van de werf, welke minstens betrekking heeft op de volgende punten:
- voorstelling van het project;
- voorstelling van het scenario van de werken;
- voorstelling van de planning;
- voorstelling van de tussenkomende partijen;
- onderzoek van de plannen inzake veiligheid en gezondheid: deze moeten voorafgaand aan deze vergadering aan de projectcoördinator van Xxxx worden overgemaakt, alsook aan de veiligheids- en gezondheidscoördinator;
- identificatie en omschrijving van de specifieke risico’s die voortvloeien uit de plaatselijke situatie/omgeving;
- de vragen om inlichtingen gericht aan de beheerders van de nutsleidingen door de Contractant.
De Contractant stelt een verslag van de vergadering op dat minstens de volgende punten bevat:
- de behandelde onderwerpen en instructies;
- de verschillende documenten;
- de aanwezigheidslijst.
9.5.2 Openingsvergadering van de werf
Na de vergadering ter voorbereiding van de opening van de werf, organiseert Xxxx een openingsvergadering van de werf. Tijdens deze vergadering worden de volgende handelingen uitgevoerd:
- overmaking van de definitieve veiligheids- en gezondheidsplannen;
- opstellen van de toestemming voor het aanvatten van de werken;
- het overmaken van het afbakeningsplan;
- het opstellen van enig ander document afhankelijk van de aanwezigheid van derden (distributie netwerkbeheerders, cliënten, …);
- het overmaken van het bewijs van het beschikken door de Contractant van alle informatie betreffende de nutsleiding van de Site.
De Contractant stelt een verslag van de vergadering op dat minstens de volgende punten bevat:
- de behandelde onderwerpen en instructies;
- de verschillende documenten;
- de aanwezigheidslijst.
9.5.3 Informatievergadering inzake veiligheid
De informatievergaderingen inzake veiligheid hebben tot doel de werknemers te informeren over en aan te zetten tot gedrag en acties met respect voor veiligheid. Dergelijke vergaderingen vinden minstens 1 maal per maand plaats. De Contractant is verantwoordelijk voor het meedelen aan de uitvoerders van voldoende informatie en staat in voor de organisatie van de informatievergaderingen.
Een nieuwe informatievergadering wordt eveneens georganiseerd ten laatste de dag nadat zich een ongeval heeft voorgedaan of op het punt stond zich voor te doen.
9.5.4 Werfvergaderingen
Er wordt periodiek een werfvergadering georganiseerd op een bij wederzijds akkoord vastgelegd tijdstip. Tijdens deze vergaderingen worden de beslissingen die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de werken alsook de organisatorische beslissingen genomen.
Nemen in ieder geval deel aan deze vergaderingen:
- de vertegenwoordiger(s) van Xxxx;
- de werfleider van de Contractant, bekleed met voldoende beslissingsmacht om de naleving van de genomen beslissingen te verzekeren.
Afhankelijk van de noden, kunnen volgende personen eveneens deelnemen aan de vergaderingen:
- de projectleider van de Contractant;
- de andere geïnteresseerde personen (bv. overheden, eigenaars of exploitanten van de terreinen of de ondergrond…);
- de veiligheids- en gezondheidscoördinator;
- elke persoon van wie de aanwezigheid nuttig wordt geacht door Xxxx.
Deze vergaderingen hebben tot doel de voortgang van de werken te bespreken volgens een vast schema, met name:
- controle en goedkeuring van het proces-verbaal van de vorige vergadering;
- organisatie op het niveau van veiligheid en leefmilieu;
- administratieve zaken;
- aspecten van de technische organisatie;
- uitvoeringsplanning;
- financiële aspecten.
Er wordt door de Contractant binnen de 5 Werkdagen volgend op de vergadering een proces-verbaal van de vergadering opgesteld. Xxxx verleent hier zijn goedkeuring aan voorafgaand de verspreiding ervan.
De akkoorden geacteerd in de goedgekeurde processen-verbaal van de werfvergaderingen hebben een verplichtend karakter en maken integraal deel uit van het Contract indien ze er niet op substantiële wijze van afwijken.
De Contractant moet voorzien in de verschillende noodzakelijke vestigingen en uitrustingen voor zijn arbeiders en onderaannemers, op de Site of erbuiten.
De Contractant is verantwoordelijk voor zijn werktuigen. Als aan een derde, zelfs tijdelijk, toestemming wordt gegeven om er gebruik van te maken is dit op risico van de Contractant.
9.7 Leveringen noodzakelijk voor de uitvoering van de werken
Elke levering noodzakelijk voor de uitvoering van de werken die voor rekening van Xxxx wordt gedaan op de Site gedurende de werken is ten laste van de Contractant. De Contractant moet met name de opslagplaats aanduiden en alle nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat de leveringen geen enkele vorm van beschadiging ondergaan of verdwijnen. Alle stockagekosten zijn ten laste van de Contractant.
De Contractant moet bij de levering de staat van de leveringen nagaan en verifiëren of de levering conform is met de bestelbon. De Contractant moet elke bestelbon aan de vertegenwoordiger van Xxxx overmaken.
9.8 Ontdekkingen gedurende de werken
Ingeval voorwerpen van artistieke, archeologische of historische waarde, menselijke resten, oorlogstuigen e.d. worden gevonden moet de Contractant Xxxx en de bevoegde overheden hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en de ter zake geldende regelgeving en ontvangen richtlijnen naleven. De Contractant zal Xxxx vergoeden voor alle schade, verlies of vorderingen die het gevolg zijn van het niet inlichten of de vertraging bij het inlichten van Elia daaromtrent. De Contractant draagt hierbij aan Xxxx alle rechten over die hij zou verkrijgen met betrekking tot deze overblijfselen ten gevolge van de ontdekking ervan.
Het verkeer op de routes of wegen, spoorwegen of waterwegen, noch de toegang ertoe mag door de werken, zelfs niet tijdelijk, worden onderbroken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van de betrokken publieke overheden en diensten.
De Contractant dient bij de betrokken publieke overheden en diensten ten gepaste tijde een aanvraag tot toestemmingen voor de verstoring van het verkeer en de veiligheid op de verkeers- en waterwegen in.
De Contractant moet echter zoveel als mogelijk de storingen die uit de werken voortvloeien voor de exploitanten en de buurtbewoners beperken. Hij moet bijgevolg de omgeving van de terreinen nodig voor de uitvoering van het Contract zodanig inrichten dat er een vrije toegang mogelijk is tot gebouwen, eigendommen, enz. Hij voorziet de nodige bruggen voor voetgangers en voertuigen.
De Contractant draagt in alle geval de integrale verantwoordelijkheid voor de directe en indirecte gevolgen van de verstoring van het verkeer. De door de Contractant opgegeven prijs omvat alle directe en indirecte kosten die uit deze verstoring en onderbrekingen van het verkeer gedurende de ganse duur van de werken voortvloeien.
10 BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE LEVERINGEN
10.1 Verpakking, merktekens en opslag
10.1.1 Verpakking
Alle kosten voor de verpakking zijn ten laste van de Contractant.
De omvang en het gewicht van de pakketten zijn compatibel met de omvang en de laadcapaciteit van de laad- en loswerktuigen en de opslagruimte, de gekozen transportmiddelen en -wegen, alsook met de mogelijkheid om het materiaal te stockeren. De Contractant is ertoe gehouden om zelf de nodige vaststellingen dienaangaande te doen en om alle nuttige maatregelen te treffen.
Xxxx kan van de Contractant eisen dat deze haar tijdig de voorziene maatregelen voorlegt inzake de verpakking van zijn levering en de terugname ervan. Deze mededeling doet geen enkele afbreuk aan de aansprakelijkheid ter zake van de Contractant.
10.1.2 De merktekening
Alle producten worden conform de toepasselijke reglementering en de richtlijnen van Xxxx, op kosten van de Contractant, gemerkt vóór hun levering. Het nummer van het Contract of van de bestelling wordt op de verpakking en/of op de bestelbon aangebracht.
10.1.3 Opslag
Indien nodig voorziet de Contractant op eigen kosten in de stockage van de producten in zijn lokalen.
Indien een verzending of een levering op schriftelijke vraag van Xxxx wordt uitgesteld, is de Contractant verplicht om zijn levering onder zijn volledige verantwoordelijkheid op te slaan en om de risico’s van de opslag te dekken door een verzekering.
In een dergelijk geval worden de kosten voor de opslag en de verzekering gedragen door Xxxx vanaf de derde maand van de opslag, te rekenen vanaf de laatste van de twee volgende data:
- Leveringsdatum voorzien in het uitvoeringsprogramma bepaald in het Contract;
- Datum waarop de levering effectief vatbaar is om geleverd worden.
10.2.1 Inhoud
Gedeeltelijke verzendingen en/of leveringen zijn verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxx.
Alle toepasselijke montagehandleidingen en/of de gebruikshandleiding en/of de onderhoudshandleiding moeten samen met de leveringen afgeleverd of verzonden worden. Indien de leveringen en/of verzendingen gespreid gebeuren, moeten deze documenten bij de eerste levering en/of verzending gevoegd zijn.
10.2.2 Termijnen en tijdschema
De Contractant vraagt Xxxx minstens 15 Dagen voor de voorziene datum schriftelijk de toestemming om over te gaan tot de verzending en/of levering.
De Contractant moet het door Xxxx opgelegde tijdschema naleven. De aflevering en ontvangst van de verzendingen van de levering vinden enkel plaats op de dagen en uren die door de contactpersoon van Xxxx zijn opgegeven en dit op het aangeduide adres en bij gebreke hieraan tijdens de Werkdagen en –uren.
De ondertekening door Xxxx xxx xx documenten bij de aflevering of de verzending geldt enkel als bewijs van levering en geenszins als voorlopige of definitieve oplevering
10.2.3 Vervoer
De Contractant zal het vervoer van de levering tot en met het door Xxxx aangeduide leverings- of verzendingsadres voor zijn rekening nemen.
In geval van vertraging te wijten aan de Contractant kan Xxxx hem schriftelijk het gebruik van een bepaald transportmiddel opleggen en, bij gebreke aan uitvoering door de Contractant na het verstrijken van een termijn van 8 Dagen, dit op kosten van de Contractant laten gebeuren.
10.2.4 Lossen
Het lossen komt de Contractant toe, behoudens in geval van expliciete afwijking hiervan in de Contractdocumenten. Het gebruik van los- en laadmachines die aan Xxxx toebehoren (indien deze aanwezig en beschikbaar zijn) is mogelijk middels voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Xxxx.
De Contractant zal zorgen voor al het noodzakelijke personeel en de noodzakelijke uitrusting. Indien het bijzonder zwaar of hinderlijk materieel betreft, neemt de Contractant hierover contact op met de verantwoordelijke van Xxxx, minstens 3 Werkdagen op voorhand.