Artikel 1 Definities
I ALGEMEEN GEDEELTE
I
Artikel 1 Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden van inkoop, advies en onderaanneming (“AV”) wordt ver- staan onder:
• “Van Mierlo”: De Xxx Xxxxxx-groepsmaatschappij die als opdrachtgever is genoemd in de overeenkomst waaraan deze Algemene Voorwaarden zijn gehecht.
• “Onderaannemer/adviseur”: de wederpartij van Xxx Xxxxxx, die ook een leverancier of partner kan zijn.
• “Aanneemsom”: het in de Overeenkomst opgenomen bedrag waarvoor het Werk wordt uitgevoerd.
• “Overeenkomst”: de Overeenkomst van Inkoop, advies en Onderaanneming tussen Xxx Xxxxxx en Onderaannemer/adviseur.
• “Partijen”: Xxx Xxxxxx en de Onderaannemer/adviseur die de Overeenkomst ge- sloten hebben.
• “Hoofdopdrachtgever”: de opdrachtgever van Xxx Xxxxxx volgens de hoofd- aan-
6.5. Uitvoering van meer- en/of minderwerk kan alleen plaatsvinden na schriftelijke opdracht van Xxx Xxxxxx. Facturering zal geschieden na uitvoering van de werkzaamheden en na schriftelijke goedkeuring door de Uitvoering.
6.6. Onderaannemer/adviseur zal zich onthouden van prijsopgaven of aanbiedingen aan Hoofdopdrachtgever.
6.7. Voor verrekenbare hoeveelheden - indien overeengekomen - worden de bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven eenheidsprijzen gehanteerd.
6.8 Onderaannemer/adviseur bepaalt de netto hoeveelheden samen met de Uitvoering door opmeting in het Werk en/of van de werktekeningen/ BIM-model. Bij de laatste betalingster- mijn, of indien eerder door Xxx Xxxxxx verlangd, zal Onderaannemer/adviseur een onderte- kende gespecificeerde staat van verwerkte verrekenbare hoeveelheden indienen, voorzien van de handtekening van de Uitvoering.
Artikel 7 Uitvoering door derden
7.1. De Onderaannemer/adviseur mag (een deel van) het werk alleen door een derde (onder- aannemer) laten uitvoeren, na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Xxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxx mag in dat kader als voorwaarde voor die goedkeuring van de Onderaannemer/ad- viseur verlangen dat hij bij de derde bedingt dat Xxx Xxxxxx bij wijze van derdenbeding een rechtstreeks recht op nakoming van die verbintenis tussen de Onderaannemer/adviseur en
nemingsovereenkomst.
• “Bouwdirectie”: de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst op de bouwplaats.
• “Uitvoering”: de als zodanig door Xxx Xxxxxx aangewezen natuurlijke persoon (uit- voerder/projectleider) op de bouwplaats.
• “Oplevering”: het moment c.q. de tussentijdse momenten waarop het Werk door Xxx Xxxxxx is goedgekeurd.
• “Onderhoudstermijn”: de periode na Oplevering aan de Hoofdopdrachtgever waar- in de Onderaannemer/adviseur gebreken aan het Werk kosteloos herstelt.
• “Werk”: de werkzaamheden die de Onderaannemer/adviseur op zich heeft geno- men.
• “Project”: het Werk volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze AV zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen Van
7.2.
7.3.
die derde zal verkrijgen.
De Onderaannemer/adviseur zal op eerste verzoek een kopie van zijn contract met de derde (onderaannemer/adviseur) aan Xxx Xxxxxx verstrekken. De Onderaannemer/advi- seur draagt al zijn rechten en aanspraken op de derde, zoals die op garantie en/of schade- vergoeding, over aan Xxx Xxxxxx.
Xxx Xxxxxx is gerechtigd (maar niet verplicht) om adviseurs en/of onderaannemers van de Adviseur/Onderaannemer rechtstreeks te betalen, indien de Onderaannemer/adviseur in verzuim is bij de nakoming van zijn verplichtingen jegens diens adviseurs en/of onderaan- nemers en de werkzaamheden die die adviseurs en/of onderaannemers in opdracht van de Onderaannemer/adviseur heeft verricht, verband houden met de nakoming van de advies- en/of aannemingsovereenkomst tussen Xxx Xxxxxx en de Onderaannemer/adviseur. Xxx Xxxxxx is gerechtigd om al hetgeen hij in verband hiermee rechtstreeks aan de adviseurs en/of de onderaannemers van de Onderaannemer/adviseur voldoet, te verrekenen met hetgeen Xxx Xxxxxx uit hoofde van de Overeenkomst of uit welke andere hoofde ook, aan de Opdrachtgever/adviseur moet betalen.
Mierlo en Onderaannemer/adviseur.
2.2. De algemene voorwaarden van Onderaannemer/adviseur zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Naast deze AV zijn de UAV 2012 of UAV-GC 2005 van toepassing, afhankelijk van de keuze daarvoor in de hoofdaannemingsovereenkomst.
2.4. Xxx Xxxxxx is gerechtigd deze AV te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van onderge- schikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen van te voren met de Onderaannemer/adviseur worden besproken.
Artikel 3 Het Werk
3.1. De werkzaamheden worden door Onderaannemer/adviseur uitgevoerd conform de Over- eenkomst en de daarin genoemde stukken c.q. bijlagen, documenten, tekeningen, nota’s en staten van aanvulling of wijziging, bouwvergaderingsverslagen, alles in overleg met de Uitvoering.
3.2. Onderaannemer/adviseur zal voldoen aan alle in de Overeenkomst, de door de wet en overheid in het algemeen en Bouwtoezicht en nutsbedrijven in het bijzonder gestelde en te stellen eisen en de eisen van goed en deugdelijk werk.
3.3. Onderaannemer/adviseur is verantwoordelijk voor het ontwerp (als de UAV- GC van toe- passing zijn), de vereiste constructies en de kwaliteit van de materialen. Als niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, zullen de materialen op eerste aanzegging meteen worden vervangen.
3.4. Bij strijd tussen de voorwaarden, eisen en bedingen geldt de volgende rangorde, waarbij de voor Onderaannemer/adviseur zwaarste voorwaarden leidend zijn:
a. De Overeenkomst;
b. Projectdocumenten Xxx Xxxxxx en Hoofdopdrachtgever;
c. Deze AV;
d. Van toepassing verklaarde uitvoeringsvoorwaarden van het onderdeel;
Artikel 8 Aanvang en Oplevering van het Werk
8.1. De werkzaamheden van de Onderaannemer/adviseur passen steeds in de voortgang van het Werk, volgens de door Xxx Xxxxxx opgestelde tekeningen, Leveringsschema, (LEAN-) planningen en/of op aanwijzing van de Uitvoering.
8.2. De Onderaannemer/adviseur is zonder ingebrekestelling in verzuim als hij niet op (een van de) overeengekomen data van (op)levering deugdelijk presteert. Dat geldt ook voor de data die in de BIM/LEAN-sessies met hem worden afgesproken.
8.3. Vertraging in het Werk vanwege een bij de Hoofdopdrachtgever gelegen oorzaak van niet meer dan drie maanden kan een verschuiving van de aanvangsdatum en/of van de plan- ning zonder rechten of aanspraken van de Onderaannemer/adviseur met zich meebrengen, indien Xxx Xxxxxx zulks wenst.
8.4. Als Xxx Xxxxxx haar werkzaamheden moet opschorten vanwege onwerkbaar weer en/of stakingen, zal de Onderaannemer/adviseur dat ook doen zonder aanspraak op vergoeding van kosten, indien Xxx Xxxxxx daarom verzoekt.
8.5. Als de vereiste kwaliteit van de geleverde producten/werkzaamheden niet bereikt wordt, zullen deze worden aangemerkt als niet geleverd/uitgevoerd. De kwaliteit van de leveranties en de uitgevoerde werkzaamheden, ook tussentijds, zijn ter goedkeuring van de Bouwdirectie, plaatselijke Nutsbedrijven, Xxx Xxxxxx en eventuele overheidsdiensten.
8.6. De kosten van een kwaliteitskeuring komen ten laste van de Onderaannemer/adviseur als het Werk of delen daarvan zijn afgekeurd.
8.7. Inspectie of goedkeuring ontslaat de Onderaannemer/adviseur niet van enige garantie of aansprakelijkheid.
8.8. De Onderaannemer/adviseur nodigt Xxx Xxxxxx uiterlijk vijf dagen voor de overeengekomen datum van Oplevering uit om het Werk op te nemen. Oplevering door de Onderaannemer/ adviseur vindt plaats op het moment dat past in de planning die Onderaannemer/adviseur met Xxx Xxxxxx is overeengekomen.
8.9. Uitgangspunt van het Werk is Oplevering zonder opleverpunten. Mochten toch kleine opleverpunten ontstaan, dan lost de Onderaannemer/adviseur deze binnen 5 werkdagen
e. De UAV 2012 of UAV-GC 2005
3.5 Xxx Xxxxxx en Onderaannemer/adviseur hebben voor het door Onderaannemer/adviseur daarvan uit te voeren onderdeel ten opzichte van elkaar dezelfde rechten en verplichtingen als de Hoofdopdrachtgever en Xxx Xxxxxx ten opzichte van elkaar.
8.10.
na constatering op.
Bij Oplevering van het Werk zal de Onderaannemer/adviseur digitaal, geheel bijgewerkte revisietekeningen, instructies, handleidingen aan Xxx Xxxxxx ter beschikking stellen teza- men met de garantiebewijzen van het geleverde op het door de Principaal gewenste wijze.
Artikel 4 Aanbieding en Overeenkomst
4.1. Onderaannemer/adviseur zal een aanbieding doen voor de aan Xxx Xxxxxx te leveren dien- sten en/of zaken. Het aanvragen van een aanbieding is altijd vrijblijvend voor Xxx Xxxxxx. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een aanbieding zijn voor rekening van Onder- aannemer/adviseur.
4.2. Onderaannemer/adviseur garandeert dat zijn aanbieding rechtmatig tot stand is gekomen zonder contact met mede-aanbieders, onderaannemers/adviseurs en/of andere derden
Artikel 9 Schade en aansprakelijkheid
9.1. De Onderaannemer/adviseur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het door hem verrichte Werk en/of de door hem geleverde en/of verwerkte – al dan niet voorgeschreven – materialen.
9.2. Voor zover de Onderaannemer/adviseur gebruik maakt van materieel, werktuigen of gereed- schappen van Xxx Xxxxxx of derde(n) (onderaannemer), is hij verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud (KEURING). Voor eventuele beschadigingen en/of diefstal is
waardoor de mededinging wordt beperkt en/of prijzen zijn verhoogd.
4.3. Onderaannemer/adviseur doet zijn aanbieding gestand gedurende minimaal zes maanden. Als Onderaannemer/adviseur zijn aanbieding doet in het kader van een aanbestedingsprocedu- re door Hoofdopdrachtgever of de calculatieafdeling van Xxx Xxxxxx, doet Onderaannemer/ adviseur zijn aanbieding gestand tot minimaal een half jaar na de gunning door Hoofdop- drachtgever aan Xxx Xxxxxx.
4.4. Alle relevante stukken, bijlagen, documenten, tekeningen, enzovoorts zijn door Xxx Xxxxxx ter beschikking gesteld aan Onderaannemer/adviseur.
Artikel 5 Mogelijkheden opschorting en ontbinding
5.1. Onverminderd haar bevoegdheden tot opschorting van de uitvoering van haar verplichtin- gen ingevolge de overeenkomst op grond van de wet en tot ontbinding van de overeen- komst op grond van de wet, is van Mierlo gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten, de uitvoe- ring van haar verplichtingen ingevolge de advies- en/of aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de advies- en/of aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de Onderaannemer/adviseur, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund, niet, althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen voortvloeiend uit, of verband houdend met, de advies- en/of aannemingsovereenkomst;
b. Xxx Xxxxxx gegronde vrees heeft dat de Onderaannemer/adviseur niet op genoeg- zame wijze en/of niet tijdig zal voldoen aan één of meer verplichtingen voortvloei- end uit, of verband houdend met, de advies- en/of aannemingsovereenkomst. Die gegronde vrees is in ieder geval maar niet uitsluitend gerechtvaardigd als de Onderaannemer/adviseur zijn onderaannemers en/of adviseurs structureel onbe- taald laat of anderszins zijn verplichtingen jegens hen niet of niet genoegzaam of tijdig nakomt;
c. de Onderaannemer/adviseur surseance van betaling aanvraagt of aan haar sur- xxxxxx xxx xxxxxxxx wordt verleend, of van haar het faillissement wordt aange- vraagd of in staat van faillissement wordt verklaard;
d. de Onderaannemer/adviseur een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuld- eisers, of het voornemen daartoe aan van Mierlo kenbaar heeft gemaakt of xxxxx Xxx Xxxxxx daar uit andere hoofde mee bekend raakt;
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9
9.10
Onderaannemer/adviseur aansprakelijk.
De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Xxx Xxxxxx voor elke aansprakelijkheid en schade ontstaan door de door de Onderaannemer/adviseur uitgevoerde werkzaamheden voor zo- ver hiervoor geen dekking wordt verleend ingevolge voor het Werk geldende Construction All Risk verzekering (CAR). Het hierdoor verschuldigde eigen risico zal op eerste verzoek aan Xxx Xxxxxx worden betaald.
Indien de Onderaannemer/adviseur niet voldoet aan zijn wettelijke of zijn contractuele verplichtingen of onrechtmatig handelt, is hij aansprakelijk jegens Xxx Xxxxxx voor alle hieruit voortvloeiende schade, boetes en alle door Xxx Xxxxxx daadwerkelijk gemaakte bui- tengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.
De Onderaannemer/adviseur is aansprakelijk voor alle vanwege zijn werkzaamheden op- gelegde precario, ongeacht aan wie deze worden opgelegd.
Xxx Xxxxxx is jegens de Onderaannemer/adviseur nimmer aansprakelijk voor enige gevolg of andersoortige indirecte schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor directe schade van Onderaannemer/adviseur in alle gevallen beperkt blijft tot het bedrag van de Aanneemsom.
Xxx Xxxxxx is niet aansprakelijk voor schade door uitvallen van ter beschikking gesteld hulp- materieel, stagnaties in de levering van water, stroom e.d., vertraging veroorzaakt door een andere aannemer, door bijzondere weersomstandigheden of enige andere vergelijkbare niet (direct) aan Xxx Xxxxxx toerekenbare tekortkoming.
De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Xxx Xxxxxx voor alle aanspraken wegens produc- taansprakelijkheid, ter zake door hem aan/voor van Mierlo verrichte werkzaamheden en/of leveranties.
Indien en voor de Onderaannemer/adviseur meent dat Xxx Xxxxxx tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of uit welke andere rechtsverhouding ook, dan is de Onderaannemer/adviseur verplicht om daarop binnen de in artikel 6:89 BW bedoelde redelijke termijn schriftelijk een beroep te doen, met dien verstande dat die redelijke termijn nimmer meer dan veertien dagen na het ontdekken van dat tekortschieten kan bedragen.
de Onderaannemer/adviseur is verplicht om op eerste verzoek van Xxx Xxxxxx zekerheden te stellen tot nakoming van de Overeenkomst of welke andere rechtsverhouding tussen hen ook. Tot die zekerheden behoren in ieder geval maar niet uitputtend de verpanding van goederen waarvan die aan de Opdrachtgever/adviseur toebehoren en/of het vestigen van hypotheekrechten ten gunste van Xxx Xxxxxx op onroerend goed.
e. de onderneming van de Onderaannemer/adviseur wordt geliquideerd of wordt gestaakt;
f. de zeggenschap over de onderneming van de Onderaannemer/adviseur wijzigt;
g. de onderneming van de Onderaannemer/adviseur geheel of gedeeltelijk aan een derde wordt vervreemd;
h. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Onderaannemer/adviseur beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen één maand is opgeheven, tenzij dit beslag de uitvoering van de advies- en/of aannemingsovereenkomst niet verhin- dert of kan verhinderen;
i. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan Xxx Xxxxxx opge- dragen werk; en
j. indien de overeenkomst tussen Xxx Xxxxxx en de Hoofdopdrachtgever, welke mede het aan de Onderaannemer/adviseur opgedragen werk omvat, niet tot stand komt, wordt ontbonden of op een andere reden eindigt, ongeacht de reden voor die niet totstandkoming, ontbinding of andere wijze van beëindiging.
Artikel 6 Aanneemsom/meer- en minderwerk/verrekenbare hoeveelheden
6.1. De Aanneemsom is vast voor de duur van het Werk,
6.2. Werkzaamheden die nodig zijn om het Werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig de aan goed en deugdelijk werk vast te stellen eisen te
Artikel 10 Garanties
10.1. De Onderaannemer/adviseur is verplicht om op eerste verzoek van Xxx Xxxxxx de overeen- gekomen garantieverklaringen aan de Hoofdopdrachtgever te verstrekken, met een kopie aan Xxx Xxxxxx.
10.2. De garantietermijn zal steeds tenminste dezelfde zijn als die van de fabrikant c.q. die in de branche gebruikelijk is en ten minste gelden voor de periode waarvoor Xxx Xxxxxx op grond van de overeengekomen garantieverklaringen of andere bepalingen jegens de Hoofdop- drachtgever in moet staan.
10.3. De ingangsdatum van de garantie is de opleveringsdatum van het gehele Werk c.q. het einde van de Onderhoudstermijn, zoals overeengekomen tussen Xxx Xxxxxx en Hoofdopdracht- gever.
10.4. De Onderaannemer/adviseur zal tijdens de garantieperiode zaken direct na melding verhel- pen volgens de volgende procedure:
a. Indien Xxx Xxxxxx een klacht binnenkrijgt, meldt hij de klacht bij de Onderaan- nemer/adviseur, die vervolgens contact opneemt met de bewoner, eigenaar of beheerder;
b. De maximale doorlooptijd per klacht is 14 werkdagen. Onderaannemer/adviseur zal, uiterlijk op deze 14de werkdag na melding, een klachtmeldingsformulier door de melder voor akkoord ondertekend sturen naar onze afdeling Nazorg (via na- xxxx@xxxxxxx.xx). Klachten met een hoog urgentieniveau worden door de Onder-
kunnen opleveren, zijn geen meerwerk.
6.3. Onderaannemer/adviseur heeft geen recht op betaling van meerwerk, indien Xxx Xxxxxx dit niet betaald krijgt van de Hoofdopdrachtgever.
6.4. Meer- en/of minderwerk, voortvloeiend uit een bespreking of ontvangst van nieuwe gegevens, moet uiterlijk 14 kalenderdagen na het bekend worden van de nieuwe infor- matie worden aangemeld om door Xxx Xxxxxx in overweging genomen te kunnen worden. Meer- en/of minderwerk moet schriftelijk worden gemeld, met opgave van de consequen- ties in tijd en geld. Meerwerk dat Xxx Xxxxxx uitgevoerd wil zien, zal des gevorderd altijd uitgevoerd worden, ook als Partijen het nog niet eens zijn over de prijs en/of invloed op de planning.
aannemer/adviseur binnen 24 uur opgelost;
c. Indien de Onderaannemer/adviseur als gevolg van levertijden van materialen niet aan de in lid b gestelde termijn kan voldoen dient de Onderaannemer/adviseur dit direct te melden aan Xxx Xxxxxx en aan te geven binnen welke termijn de materialen alsnog geleverd worden;
d. Gemaakte afspraken en de afgewikkelde klachten worden door de Onderaanne- mer/adviseur teruggekoppeld aan Xxx Xxxxxx afdeling Nazorg;
e. Het uitgangspunt is garantiekosten-vrij te bouwen. Xxx Xxxxxx heeft het recht om voor terecht gemelde klachten per klacht € 75,- excl. BTW voor administratie- en handelingskosten bij de Onderaannemer/adviseur in rekening te brengen. Bij het niet oplossen van de klacht binnen de gestelde termijn en/of naar onze afdeling opsturen van het door melder ondertekende klachtmeldingsformulier voor ak- koord zal Xxx Xxxxxx dit bedrag per maand verhogen met € 75,- excl. BTW;
f. Mocht eenzelfde klacht elders in het Project binnen één maand na eerste melding optreden, dan zal Xxx Xxxxxx € 250,- per melding in rekening brengen voor admi- nistratiekosten, naast de kosten voor inspectie en eigen bouwkundige werkzaam- heden.
10.5. Bij het niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van de garantieverplichtingen heeft Xxx Xxxxxx het recht om de werkzaamheden zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van de Onderaannemer/adviseur. De kos- ten die daarmee verband houden, worden door Xxx Xxxxxx aan de Onderaannemer/advi- seur doorbelast. Die kosten zullen in dat geval binnen de daartoe geldende betalingstermijn
13.7. De Onderaannemer/adviseur is niet bevoegd om het bedrag van een termijnbetaling of de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag of andere toeslag.
13.8. De facturen van de opleveringstermijn(en) worden pas betaalbaar gesteld als de volgende documenten in het bezit van Xxx Xxxxxx zijn:
a. de ondertekende garantieverklaring(en);
b. de revisietekeningen, voor zover van toepassing;
c. de onderhoud-, reiniging- en bedieningsvoorschriften, voor zover van toepassing;
d. een juist en rechtsgeldig ondertekend voorstel voor een onderhoudscontract, voor zover van toepassing.
Daarnaast worden de facturen van (een) eventuele Onderhoudstermijn(en) pas op het einde van de Onderhoudstermijn(en) betaalbaar gesteld als door Onder- aannemer/adviseur aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is voldaan.
13.9. De Onderaannemer/adviseur mag en zal zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderin-
10.6.
door de Onderaannemer/adviseur betaald worden.
Schade voor Xxx Xxxxxx en/de Hoofdopdrachtgever als gevolg van garantiewerkzaamheden komt voor risico en rekening van de Onderaannemer/adviseur.
gen niet zonder toestemming van Xxx Xxxxxx aan een derde cederen, verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Met dit verbod wordt een goederenrechte- lijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW beoogd.
10.7. Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende onder-
deel de overeengekomen garantie opnieuw in.
10.8. Na het verstrijken van de garantietermijn blijft de Onderaannemer/adviseur gedurende vijf jaar aansprakelijk voor gebreken in de nakoming van de Overeenkomst en die op het moment dat de garantieperiode verstreek, niet voor Xxx Xxxxxx kenbaar waren.
10.9. De Onderaannemer/adviseur zal (op straffe van een boete van 5% van de aanneemsom excl. BTW met een minimum van EUR 25.000) bij zijn onder-onderaannemers en leveran- ciers bedingen dat Xxx Xxxxxx en de Hoofdaannemer rechtstreeks aanspraak kunnen maken op de tussen de Onderaannemer/adviseur en zijn onder-onderaannemers en leveranciers overeengekomen garanties in verband met de door die onder-onderaannemers en leve- ranciers uitgevoerde werken, en dat die onder-onderaannemers en leveranciers daartoe desgewenst op eerste verzoek ten gunste van Xxx Xxxxxx en de Hoofdopdrachtgever garan- tieverklaringen zullen ondertekenen.
Artikel 11 Verzekering
11.1. De Onderaannemer/adviseur is meeverzekerd onder de Construction All-Risk (CAR) verze- kering sectie 1A van Xxx Xxxxxx of Hoofdopdrachtgever, met inachtneming van het hierna bepaalde.
11.2. De Onderaannemer/adviseur heeft kennis genomen van de strekking en inhoud van de CAR verzekering en kan op eerste verzoek een kopie hiervan verkrijgen.
11.3. Ten aanzien van het eigen gereedschap zorgt de Onderaannemer/adviseur zelf voor een verlies- en diefstalverzekering.
11.4. Het CAR eigen risico van € 5.000,- per gebeurtenis komt voor rekening van de Onder- aannemer/adviseur en kan nimmer op Xxx Xxxxxx worden verhaald. De Onderaannemer/ adviseur is bovendien aansprakelijk voor het door zijn toedoen door Xxx Xxxxxx verder geleden schade.
11.5. Schadegevallen kunnen alleen schriftelijk bij Xxx Xxxxxx aangemeld worden. Door de door of namens Xxx Xxxxxx aan te wijzen deskundige wordt onderzocht of het betreffende scha- degeval al dan niet op de van toepassing zijnde CAR-verzekering verhaald kan worden.
11.6. De Onderaannemer/adviseur zorgt voor een solide bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, met een primaire dekking. Xxx Xxxxxx dient als medeverzekerde te worden aangemerkt. De Onderaannemer/adviseur is verplicht schades waarvan Xxx Xxxxxx van mening is dat de Onderaannemer/adviseur hiervoor aansprakelijk is, te melden op de polis. De verzekerde som bedraagt minimaal
€ 5.000.000,- per aanspraak of per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt per schadegeval maximaal € 5.000,- en is voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.
11.7. De door de Onderaannemer/adviseur of door zijn medewerkers veroorzaakte schade door verkeerd of onzorgvuldig handelen die niet door de polis van Xxx Xxxxxx wordt gedekt, blijft voor rekening en risico van de Onderaannemer/adviseur.
11.8. De Onderaannemer/adviseur zal voor zijn zelfrijdend werk- en/of landmaterieel verzekerd zijn voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,- per aanspraak. Xxx Xxxxxx zal door de Onderaannemer/adviseur onder deze verzekering als meeverzekerde worden aangemerkt, op straffe van een boete van 5% van de aanneemsom excl. BTW met een minimum van EUR 25.000. Indien en voor zover Xxx Xxxxxx niet als meeverzekerde begunstigde op de polis wordt aangemerkt, verpandt de Onderaannemer/adviseur zijn aanspraken uit hoofde van de polis jegens de verzekeraar hierbij aan Xxx Xxxxxx. Dit betreft een openbare ver- panding, waarbij aan Xxx Xxxxxx hierbij het recht wordt gegund om dat pandrecht aan de verzekeraar openbaar te maken. De Onderaannemer/adviseur verplicht zich hierbij om op eerste verzoek zijn aanspraken jegens de verzekeraar aan Xxx Xxxxxx te verpanden, indien
13.10 De Onderaannemer/adviseur doet hierbij afstand van zijn retentierecht en opschortings- recht in het geval Xxx Xxxxxx om welke reden ook (opzet of bewuste roekeloosheid daar- onder niet begrepen) niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de Onderaannemer/ adviseur voldoet. De Onderaannemer/adviseur zal bovendien bedingen dat ook zijn on- der-onderaannemers en leveranciers daarvan afstand doen, op straffe van een boete van 5% van de opdrachtsom excl. BTW met een minimum van EUR 25.000.
Artikel 14 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Inlenersaansprakelijkheid
14.1. De Onderaannemer/adviseur zal aan Xxx Xxxxxx de volgende stukken verstrekken:
a. vestigingsvergunning;
b. uittreksel Kamer van Koophandel;
c. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging of een daarmee gelijk gestelde verklaring van het UWV;
d. verklaring van betalingsgedrag, loonbelasting en sociale verzekeringspremies
(loonheffingen);
e. een afschrift van de Overeenkomst inzake opening van een geblokkeerde reke- ning door Onderaannemer/adviseur;
f. een opgave van het te besteden arbeidsloon ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, gesplitst in te besteden loon in eigen onderneming en te besteden loon op de bouwplaats.
14.2. Tijdens de uitvoering van het Werk is de Onderaannemer/adviseur verplicht:
a. per kwartaal de verklaring van betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzeke-
ringspremies (loonheffingen) ter inzage te verstrekken;
b. bij de factuur een staat in te leveren van aan het opgedragen werk bestede uren en lonen volgens het Xxx Xxxxxx Mandagenregister. Als uurloon dient gehanteerd te worden het loon volgens de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, vermeer- derd met een opslag voor lonen, begrepen in de algemene kosten;
c. desgevraagd een verklaring van een accountant over te leggen over de percenta- ges van af te dragen Xxxxxxxxxxxxx, premieheffing en Sociale Lasten, aan de hand van de kwartaalopgaven;
d. de loonadministratie bij te houden, de Loonbelasting, premies Volksverzekeringen en Sociale Lasten tijdig te betalen en desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
e. al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te komen.
14.3. De betalingen vinden plaats met dien verstande dat:
a. Xxx Xxxxxx de ter zake van het verrichte werk verschuldigde premies Sociale Ver- zekeringen en Loonbelasting en premies Volksverzekeringen mag storten op de geblokkeerde rekening van Onderaannemer/adviseur, zoals aangegeven op de factuur;
b. indien de opgegeven loonsom door Onderaannemer/adviseur naar het inzicht van Xxx Xxxxxx afwijkt, dan heeft Xxx Xxxxxx het recht de opgave te corrigeren en die overeenkomstig de meer verschuldigde premies af te dragen.
14.4. Xxx Xxxxxx mag te allen tijde de bedoelde premies en belasting van de opdrachtsom inhou- den en namens de Onderaannemer/adviseur rechtstreeks aan de ontvanger betalen. Tot het beloop van die betaling is Xxx Xxxxxx jegens Onderaannemer/adviseur gekweten.
14.5. Het is Onderaannemer/adviseur verboden om het in de Aanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies Sociale Verzekeringen en Loonbelasting waarvoor Xxx Xxxxxx ingevolge de WKA aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook,
11.9.
en voor zover dat pandrecht niet eerder was gevestigd.
De Onderaannemer/adviseur zal voor zijn hiervoor vermelde aansprakelijkheidsverzekerin- gen een bewijs overleggen.
in eigendom over te dragen. Ook dit verbod is goederenrechtelijk van aard.
14.6. Xxx Xxxxxx behoudt zich het recht voor de stortingsbedragen op de G- rekening aan te passen.
14.7. De Onderaannemer/adviseur is volledig verantwoordelijk voor de juiste toepassing van
Artikel 12 Facturering
12.1. De factuur van de Onderaannemer/adviseur moet voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 1968. De Onderaannemer/adviseur dient daarboven op zijn gedagtekende en genummer- de factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
a. de juiste tenaamstelling van Xxx Xxxxxx;
b. naam, adres en woonplaats Onderaannemer/adviseur;
c. naam, adres en woonplaats Van Mierlo;
d. projectomschrijving, plaats en projectnummer;
e. contractnummer;
f. tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
g. factuurbedrag;
h. weergave van de cumulatieve factuurwaarde tot en met de ingediende factuur;
i. totale Aanneemsom;
j. BTW-nummer van Xxx Xxxxxx;
14.8.
de juridische, administratieve en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit het eventueel inzetten van Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’ers). De Onderaannemer/adviseur dient de ZZP’er te verplichten de volgende documenten over te leggen:
a. kopie inschrijvingsbewijs handelsregister;
b. modelovereenkomst ;
c. opgave btw-nummer;
d. kopie van huidige arbeidsongeschiktheids- en aansprakelijkheidsverzekering;
e. ondertekende eigen verklaring “meerdere opdrachtgevers”.
De Onderaannemer/adviseur sluit met elke ZZP’er een schriftelijke aannemingsovereen- komst die desgevraagd aan Xxx Xxxxxx ter inzage wordt gegeven. Xxx Xxxxxx beschouwt deze ZZP’er als werknemer van Onderaannemer/adviseur in de zin van de uitvoeringsrege- ling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid, als onderdeel van de invorde- ringswet 1990 en zal dienovereenkomst op de G-rekening storten.
k. BTW-nummer van Onderaannemer/adviseur;
Indien de WKA van toepassing is, zal de Onderaannemer/adviseur aanvullend de volgende gegevens vermelden:
l. de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
m. het loonbelastingnummer van de Onderaannemer/adviseur;
n. het nummer van de G-rekening van de Onderaannemer/adviseur.
12.2. De factuur en bijlagen worden digitaal (pdf) per e-mail ingediend. Het niet correct aanle- veren van de factuur zal leiden tot het niet betalen van de factuur. De Onderaannemer/ adviseur is verantwoordelijk voor een correcte indiening van de factuur.
12.3. Bij de factuur dient bijgevoegd te worden een door de Uitvoering ondertekende en geaccor- deerd termijnschema, inzake verrichte werkzaamheden en bestede uren Mandagenregis- ters dienen ingesloten te worden als de WKA van toepassing is verklaard.
12.4. Per factuur kunnen uitsluitend die verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht die betrekking hebben op één opdrachtnummer. Meer- en minderwerk en daggelduren dienen afzonderlijk gefactureerd te worden.
12.5. In plaats van het omzetbelastingbedrag dient de Onderaannemer/adviseur op de factuur ‘omzetbelasting verlegd’ te vermelden indien de WKA van toepassing is verklaard.
Artikel 13 Betaling
13.1. Betaling aan de Onderaannemer/adviseur vindt plaats in termijnen overeenkomstig de vor- dering van de werkzaamheden volgens een overeen te komen termijnschema.
13.2. Xxxxxxxx zal geschieden binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hetgeen de Onderaannemer/adviseur zal vermelden op zijn factuur.
13.3. Xxx Xxxxxx zal slechts tot betaling overgaan zodra het Werk, of het gedeelte waarop een ter- mijnbetaling betrekking heeft, door de Onderaannemer/adviseur naar genoegen van Xxx Xxxxxx is voltooid en nadat de Onderaannemer/adviseur desgevraagd heeft aangetoond dat de door hem op het Werk aangestelde werknemers, onderaannemers en leveranciers zijn betaald. Ook moeten de volgende documenten in het bezit van Xxx Xxxxxx zijn en akkoord bevonden worden:
a. de rechtsgeldig ondertekende en ongewijzigde Overeenkomst van Inkoop/advies of onderaanneming van Xxx Xxxxxx ;
b. de vereiste V&G-(deel)plannen;
c. de vereiste kwaliteit-/KOMO-certificaten;
d. de door Xxx Xxxxxx geaccordeerde termijnschema’s;
e. de overeengekomen garantieverklaring;
f. eventueel de overeengekomen bankgaranties;
g. het mandagenregister en de overige WKA-gegevens, indien WKA van toepassing is;
h. de documenten betreffende de Wet Arbeid Vreemdelingen.
13.4. Xxx Xxxxxx is gerechtigd haar vorderingen op de Onderaannemer/adviseur, uit welken hoofde ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen Xxx Xxxxxx aan Onderaannemer/adviseur is verschuldigd.
13.5. De Onderaannemer/adviseur zal binnen 14 dagen na beëindiging van de meerwerk werk- zaamheden zijn vorderingen op Xxx Xxxxxx indienen. Bij gebreke van tijdige indiening ver- valt het recht op aanspraak van een eventuele aanvullende betaling.
13.6. Indien een risicoregeling is overeengekomen, factureert de Onderaannemer/adviseur de daaruit volgende verhoging van de Aanneemsom binnen twee weken na beëindiging van zijn werkzaamheden. Bij gebreke daarvan vervallen de rechten van de Onderaannemer/ adviseur hierop, tenzij het verhogingspercentage nog niet bekend was. In dat geval is de Onderaannemer/adviseur verplicht om de verhoging te factureren binnen twee weken na het bekend worden van het verhogingspercentage, bij gebreke waarvan zijn rechten zullen zijn vervallen.
Artikel 15 Wet Arbeid Vreemdelingen e.a.
Wet Aanpak Schijnconstructie e.a. Wet op de identificatieplicht
15.1. De Onderaannemer/adviseur staat er voor in dat Xxx Xxxxxx de door de Onderaannemer/advi- seur ingezette mensen op een deugdelijke manier kan identificeren. Xxx Xxxxxx mag steeds inzage vragen in de identificatiebewijzen van de werknemers van de door of namens hem op het Werk aanwezige personen en de Onderaannemer/adviseur zorgt dat daarvoor aan de AVG wordt voldaan.
15.2. Illegaal aan te merken arbeidskrachten moeten en zullen van het Werk worden verwijderd. De eventuele vertragings- en verdere schade als gevolg van de verwijdering zullen door de Onderaannemer/adviseur ongedaan worden gemaakt c.q. aan Xxx Xxxxxx worden vergoed.
15.3. Alle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) of een ande- re overheid aan Xxx Xxxxxx, Hoofdopdrachtgever en overige derden door toedoen van de Onderaannemer/adviseur opgelegde boetes komen voor rekening van de Onderaannemer/ adviseur. Deze boetes en verdere schades in dit verband zullen terstond opeisbaar zijn en verrekend mogen worden met elke vordering die de Onderaannemer/adviseur op Xxx Xxxxxx heeft of zal krijgen.
15.4. De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Xxx Xxxxxx tegen alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van de niet-nakoming door de Onderaannemer/adviseur van zijn verplichtingen in deze.
15.5. De Onderaannemer/adviseur zal het personeel dat hij inzet voor de opdracht betalen conform het in de toepasselijke CAO(‘s) bepaalde en zorgt voor een inzichtelijke vastlegging van de arbeidsvoorwaarden ter zake. De Onderaannemer/adviseur zal ook overigens de verplichtin- gen uit de CAO jegens zijn werknemers en jegens de werknemers van zijn Onderaannemers nakomen en vrijwaart Xxx Xxxxxx tegen iedere aanspraak van zijn werknemer(s) of werkne- mer(s) van zijn onderaannemer(s)
15.6. Op eerste verzoek zal de Onderaannemer/adviseur aan de bevoegde instanties en/of de ac- countant van Xxx Xxxxxx toegang tot zijn loonadministratie verlenen voor controles, audits of loonvalidatie.
15.7. De Onderaannemer/adviseur legt de bepalingen van dit artikel vast in al zijn overeenkomsten met de partijen die hij inschakelt voor het uitvoeren van de opdracht, op straffe van een aan Xxx Xxxxxx onmiddellijk verschuldigde boete van EUR 500,00 voor iedere dag dat zulks niet alsnog gebeurt, onverminderd het recht van Xxx Xxxxxx om alle schade te vorderen. De Adviseur/Onderaannemer is, onder verwijzing naar § 6, lid 10 en 11 UAV 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend het zo no- dig tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De Adviseur/Onderaannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste: a) documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA); b) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
1. De Onderaannemer/adviseur dient vooraf kopieën van de hiervoor genoemde docu- menten te hebben verstrekt aan de uitvoerder van het werk. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxx Xxxxxx is het niet toegestaan vreemdelingen, zoals gedefinieerd in de Wet arbeid vreemdelingen, in te zetten.
2. De Onderaannemer/adviseur dient ervoor te zorgen en garandeert dat zijn onderaan- nemers, adviseur(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreem- delingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
3. De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Xxx Xxxxxx voor alle boetes die Xxx Xxxxxx op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd krijgt als gevolg van het te werk stellen van vreemdelingen en niet-vreemdelingen door de Onderaannemer/adviseur. De Onderaannemer/adviseur vrijwaart Xxx Xxxxxx voorts voor alle boetes die Xxx Xxxxxx op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mag krijgen als gevolg van het te werk stellen van vreemdelingen en niet-vreemdelingen door de door de Onderaannemer/adviseur en/of diens onderaannemers en/of adviseurs. Xxx Xxxxxx ontvangt in het voorkomende geval een boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen daaronder begre- pen) en het definitieve Boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de Onderaannemer/adviseur. De Onderaannemer/adviseur is verplicht om Xxx Xxxxxx te assisteren bij het tijdig maken van bezwaar, indien en voor zover het Boetebesluit op naam van Xxx Xxxxxx is afgegeven.
4. De Onderaannemer/adviseur draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan Xxx Xxxxxx. Tijdig betekent binnen vijf weken na de dagtekening van het Boetebesluit op het door Xxx Xxxxxx aangewezen bankrekeningnummer. Alle kosten die voortvloeien uit het niet-tijdig voldoen van de boete, zijn voor rekening van Advi- seur/Onderaannemer en dienen op eerste verzoek aan Xxx Xxxxxx te worden vergoed.
5. De Onderaannemer/adviseur neemt tijdens de duur van het Werk op eerste verzoek van Xxx Xxxxxx steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij zijn onderaannemers en/of leveranciers.
Artikel 16 Auteursrecht/geheimhouding
16.1. Alle door of voor de Onderaannemer/adviseur vervaardigde tekeningen, berekeningen, be- scheiden, modellen, computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van elek- tronische aard) blijven, dan wel worden eigendom van Xxx Xxxxxx zonder dat Xxx Xxxxxx tot enige vergoeding gehouden is. Onderaannemer/Adviseur is op eerste aanzegging tot afgifte van de betreffende stukken verplicht.
16.2. De Onderaannemer/adviseur is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van Xxx Xxxxxx afkomstige tekeningen, modellen, constructies, berekeningen, sche- ma’s en andere (bedrijfs) informatie en knowhow in de meest ruime zin des woords, voor zover deze in het kader van de door Xxx Xxxxxx verstrekte opdracht te zijner kennis zijn gekomen.
Artikel 17 Geschillen
17.1. Op alle overeenkomsten tussen Xxx Xxxxxx en de Onderaannemer/adviseur is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, dan wel, naar keuze van Xxx Xxxxxx, aan de Rechtbank Den Haag of aan de instantie die oordeelt over het geschil dat Hoofdopdrachtgever ter zake het Project aanhangig heeft gemaakt.
17.3. Als de Onderaannemer/adviseur een geschil aanhangig wil maken, zal hij Xxx Xxxxxx met een beknopte omschrijving ervan vragen de in het vorige lid bedoelde keuze te maken. Xxx Xxxxxx zal daarop binnen 14 werkdagen reageren.
17.4. Alle aanspraken van de Onderaannemer/adviseur op Xxx Xxxxxx vervallen zes maanden na Oplevering van het Werk althans na het verstrijken van de Onderhoudstermijn.
19.13. Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het Bestek of door andere buiten schuld van Xxx Xxxxxx liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door Onder- aannemer/adviseur tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.
19.14. Emballage van de door Onderaannemer/adviseur geleverde en terug te nemen zaken wordt door Xxx Xxxxxx niet betaald.
19.15. Onderaannemer/adviseur levert en brengt alle benodigde bevestigingsmiddelen aan ten behoeve van de assemblage en de montage van zijn eigen werkzaamheden.
Artikel 20 Uitvoering - Werkterrein
20.1. Het is de Onderaannemer/adviseur niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren, buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen parkeerruimte.
20.2. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.
20.3. Het plaatsen van reclameborden en/of andere manieren om reclame te voeren is zonder schriftelijke toestemming van Xxx Xxxxxx niet toegestaan. Eventueel kan reclame van de Onderaannemer/adviseur geplaatst worden op het reclamebord van Xxx Xxxxxx tegen een nader vast te stellen vergoeding.
20.4. Van de schaft-, kleed- en toiletruimte van Xxx Xxxxxx kan in overleg met de Uitvoering ge- bruik worden gemaakt door het personeel van de Onderaannemer/adviseur. Hij is verplicht deze ruimten na gebruik schoon achter te laten.
20.5. De Onderaannemer/adviseur conformeert zich aan de Tabakswet. Een rookverbod is van toepassing in alle besloten ruimten en in situaties dat andere medewerkers, gebruikers en/ of eigenaren van het Project hier hinder van kunnen ondervinden.
20.6. Gebruik van water en elektriciteit geschiedt vanaf de aansluitpunten van Xxx Xxxxxx zonder verrekening. Vanaf de aanwezige elektra- en watertappunten dient Onderaannemer/ad- viseur zelf voor passende slangen, kabels, verdeeldozen, werk(plek)verlichting e.d. zorg te dragen.
20.7. De Onderaannemer/adviseur kan gebruik maken van de steiger van Xxx Xxxxxx (indien aanwezig).
Artikel 21 Uitvoering - Materieel
21.1. Materieel, gereedschappen, arbeidslonen, sociale lasten en reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.
21.2. De Onderaannemer/adviseur verzorgt ook de eigen (elektrische) handgereedschappen, boortjes, zaagjes, zaagbladen etc. en klein materieel zoals elektrakabels, kruiwagens, spe- ciekuipen, bouwlampen etc.
21.3. De eventueel door Xxx Xxxxxx aan de Onderaannemer/adviseur beschikbaar gestelde ge- reedschappen, materieel etc. moet de Onderaannemer/adviseur na elke werkdag en direct na gebruik in goede staat terugbezorgen.
21.4. De Onderaannemer/adviseur verzorgt zelf zijn horizontale en verticale transport met het
benodigde gecertificeerde materieel.
21.5. Voor zover de werkzaamheden van Xxx Xxxxxx dit toelaten en het betreffend hijsmaterieel aanwezig is, kan voor het verticaal transport door de Onderaannemer/adviseur gebruik worden gemaakt van de op de bouwplaats aanwezige hijskranen en/of bouwliften. Een en ander altijd in goed overleg met de Uitvoering en de verantwoordelijke machinist.
Artikel 22 Uitvoering - Maatvoering
22.1. Het werken vanaf geautoriseerde tekeningen (voorzien van laatste wijzigingsdatum) moet tij-
dig en vóór de start van de werkzaamheden van de Onderaannemer/adviseur geverifieerd
II BIJZONDER GEDEELTE:
UITVOERINGSVOORWAARDEN
22.2.
worden met de Uitvoering.
De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde (deel)maatvoeringen voor uitvoering van de eigen werkzaamheden vanaf een door Xxx Xxxxxx op te geven hoofdmaatvoering, bestaande uit hoogte- en/of stramienmaten.
Artikel 18 Uitvoering - Voorbereiding
18.1. De Onderaannemer/adviseur zal beschikbare hoofdtekeningen en/of - berekeningen als uitgangspunt hanteren voor zijn eigen tekeningen/berekeningen, waarbij Onderaannemer/ adviseur Xxx Xxxxxx tijdig voor fouten / omissies zal waarschuwen.
18.2. De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde teken- en rekenwerkzaamheden die ter goedkeuring van Xxx Xxxxxx, bijgewerkt met de status definitief, digitaal en op papier (aantal; omschreven in Bestek + in 3-voud voor Xxx Xxxxxx ) tijdig worden toegestuurd.
18.3. De Onderaannemer/adviseur levert op elk door Xxx Xxxxxx gewenst moment digitale bronbe- standen van het teken- en rekenwerk aan.
18.4. Indien tekeningen en/of berekeningen de goedkeuring behoeven van gemeentelijke diensten, zullen deze gewaarmerkt aan Xxx Xxxxxx verstrekt worden.
18.5. Indien de Onderaannemer/adviseur meer dan drie verschillende tekeningen produceert, die- nen deze tekeningen te worden vergezeld van een tekeningenlijst.
18.6. Indien Xxx Xxxxxx het Project met een Building Information Model (BIM) realiseert, verleent Onderaannemer/adviseur hieraan alle benodigde medewerking en werkt hij eveneens met dit model. Xxx Xxxxxx zal steeds toegang tot de bijdrage van Onderaannemer/adviseur hebben en deze mogen gebruiken, ook na beëindiging van de Overeenkomst.
18.7. De Onderaannemer/adviseur maakt een voorbereidingsplanning (c.q. tekenplanning) voor haar werkzaamheden en/of (te leveren) goederen, die binnen één week na opdracht ter goedkeuring wordt verstrekt aan Xxx Xxxxxx. De voorbereidingsplanning bevat minimaal de volgende aspecten: start werkzaamheden, productietijd en planning tekenwerk, altijd sluitend op het Leveringsschema en de bouwplanning van Xxx Xxxxxx. Onderaannemer/ adviseur maakt inzichtelijk op welke data welke essentiële besluiten nodig zijn van Xxx Xxxxxx en/of Hoofdopdrachtgever.
18.8. De Onderaannemer/adviseur verzorgt eventuele beproevingen, proefopstellingen en/of be- monsteringen ter goedkeuring van de Bouwdirectie.
18.9. De Onderaannemer/adviseur verzorgt de benodigde inmeetwerkzaamheden op de bouw- plaats voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden.
18.10. De Onderaannemer/adviseur zal Xxx Xxxxxx desgevraagd en kosteloos advies geven verband houdende met de opgedragen werkzaamheden c.q. leveranties.
18.11. De Onderaannemer/adviseur dient vroegtijdig overleg te voeren ten behoeve van de coördi- natie en bepaling van de leidingloop, bouwkundige voorzieningen, matenplannen e.d. en de
22.3. Onderaannemer/adviseur controleert in het Werk de voor hem relevante maatvoering en past indien zo nodig kosteloos zijn tekenwerk hierop aan voorafgaand aan de levering.
22.4. Alle maatvoering dient en/of metingen dienen met aantoonbaar gekalibreerde meetappara- tuur te geschieden. Kalibratierapporten worden door de Onderaannemer/adviseur aan Xxx Xxxxxx geleverd xxxxx Xxx Xxxxxx deze heeft opgevraagd.
Artikel 23 Uitvoering – Constructies en materialen
23.1. De Onderaannemer/adviseur zal zijn werkzaamheden uitvoeren conform de van toepassing zijnde normbladen, wettelijke voorschriften, contractuele bepalingen, wettelijke eisen en garantiebepalingen. Verwerking van de materialen geschiedt geheel volgens de verwer- kingsvoorschriften en de uitvoeringsrichtlijnen van de fabrikant.
23.2. Alle bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en alle overige contractu- ele en wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld het KOMO Keur. De Onderaannemer/adviseur zal op verzoek uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen tijdstip van levering voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs leveren dat de bouwstoffen voldoen aan deze eisen.
23.3. Als de Onderaannemer/adviseur meent dat de voorgeschreven constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen dan wel bouwstoffen niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, zal hij dit schriftelijk en zo snel mogelijk, in ieder geval vóór de uitvoering van het betref- fende onderdeel, aan de Uitvoerding melden. Bij gebreke daarvan is hij voor zowel de directe als de indirecte schade aansprakelijk.
23.4. Wanneer door de Onderaannemer/adviseur de uitvoering ter hand is genomen, heeft Onder- aannemer/adviseur de weersomstandigheden en het bouwdeel / de ondergrond als goed genoeg aanvaard om de werkzaamheden kwalitatief goed te kunnen uitvoeren, goed op te kunnen leveren en te garanderen.
23.5. Het risico voor foutieve constructies en/of leveringen door werktekeningen die niet zijn voorzien van de goedkeuring voor uitvoering van Xxx Xxxxxx of de Bouwdirectie, is geheel voor rekening van de Onderaannemer/adviseur.
23.6. Ingeval onderdelen worden gekeurd in de fabriek, zullen deze zodanig worden opgesla- gen dat de keuring overeenkomstig de eisen van Xxx Xxxxxx en (indien van toepassing) Hoofdopdrachtgever kan geschieden. De Onderaannemer/adviseur dient Xxx Xxxxxx en (in- dien van toepassing) Hoofdopdrachtgever tijdig te berichten wanneer de onderdelen voor keuring gereed zijn. Aflevering van onderdelen kan slechts geschieden na goedkeuring
samenhang met andere disciplines.
18.12. De Onderaannemer/adviseur heeft zich op tijd op de hoogte gesteld van de situatie ter plaatse en de toestand van de ondergronden, de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden, de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, evenals de inrich- ting van de bouwplaats en de ruimte en mogelijkheden voor aan- en afvoer. Voor zover de werkelijke situatie afwijkt als beschreven in de Overeenkomst geeft dit geen aanleiding
23.7.
xxx Xxx Xxxxxx.
De Onderaannemer/adviseur moet Xxx Xxxxxx vooraf schriftelijk goedkeuring vragen voor iedere verandering in merk, fabricaat, samenstelling of eigenschappen van de door hem te leveren materialen/zaken. Als Onderaannemer/adviseur dit nalaat of Xxx Xxxxxx de toestemming weigert, is Onderaannemer/adviseur aansprakelijk voor alle schade die ten gevolge hiervan ontstaat.
tot verrekening.
Artikel 19 Uitvoering - Levering
19.1. De Onderaannemer/adviseur voert de benodigde materialen en materieel aan conform het Leveringsschema/planning van Xxx Xxxxxx.
19.2. De Onderaannemer/adviseur verzorgt kosteloos in overleg met de Uitvoering zijn eigen opslagvoorziening.
19.3. Het opstellen van eventuele opslagcontainers op de bouwplaats indien overeengekomen, dient altijd in overleg met de Uitvoering te gebeuren en is te allen tijde voor rekening van Onderaannemer/adviseur. De opstelling van opslagcontainers zal zo veel mogelijk beperkt moeten worden.
19.4. Bij montage c.q. aanbrengen en leveren dient Onderaannemer/adviseur minimaal 10 werk- dagen voor de vroegst mogelijk geplande leveringsdatum, conform het overeengekomen Leveringsschema, contact op te nemen met de Uitvoering voor het vaststellen van de juiste
23.8. Bij werkzaamheden op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het Project, zoals ge-
stukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk, beglazingen, sanitair etc. zal de Onder- aannemer/adviseur beschermde maatregelen nemen om de beschadiging en/of vervuiling te voorkomen. Onderaannemer/adviseur is aansprakelijk voor de desondanks ontstane schade.
Artikel 24 Uitvoering - Veiligheid, gezondheid en milieu
24.1. De Onderaannemer/adviseur zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat hij voldoet aan alle eisen en normen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu, door de Wet of het goed gebruik gesteld. Onderaannemer/adviseur moet onder alle omstandigheden zijn werkzaamheden veilig, gezond en milieubewust verrichten.
24.2. De Onderaannemer/adviseur zal voldoen aan het ARBO- en milieubeleid van Xxx Xxxxxx en de VCA** van Xxx Xxxxxx (Veiligheid Checklist Aannemer).
24.3. Alle gereedschappen en materieel van de Onderaannemer/adviseur moeten voldoen aan de daarvoor geldende en/of gebruikelijke bepalingen en aan de eventueel door Xxx Xxxx-
19.5.
datum, tijd en wijze van aflevering.
Xxx Xxxxxx heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden en/of van de leveringen te wijzigen ingeval zij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang en/ of organisatie van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.
lo daarboven te stellen eisen, zoals een jaarlijkse keuring conform de VCA** eisen. Van deze keuringen zullen certificaten aantoonbaar zijn. Alle materieel is voorzien van een sticker, waarop een herleidbaar nummer materieel registratie- en keuringsdatum staan aangegeven.
24.4. Als de Onderaannemer/adviseur niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet, mag Van
19.6. De geleverde zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn verpakt. De Onderaannemer/ adviseur is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadigingen of vernieling van deze verpakking. Xxx Xxxxxx heeft te al- len tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Onderaannemer/
Mierlo het gebruik ervan verbieden en moet de Onderaannemer/adviseur het desbetreffen- de gereedschap of materieel van het werkterrein verwijderen en ten spoedigste vervangen.
24.5. De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken of verdovende middelen is niet toegestaan. Het gebruik van radio’s en/ of andere audioapparatuur is alleen toege-
19.7.
19.8.
adviseur aan deze te retourneren.
Zodra de materialen/zaken door of vanwege de Onderaannemer/adviseur op de bouw- plaats waarop het project wordt uitgevoerd zijn afgeleverd, wordt Xxx Xxxxxx geacht hou- der, bezitter en eigenaar van die materialen/zaken te zijn. Xxx Xxxxxx is gerechtigd om die materialen/zaken ten behoeve van het Project te gebruiken en daarin te verwerken.
Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden tussen 07:00 en 16:00 uur. Definitieve le- vering altijd in overleg met de Uitvoering. Indien Xxx Xxxxxx niet in staat mocht zijn de goederen in ontvangst te nemen, zal Onderaannemer/adviseur maatregelen treffen om de goederen voor zijn rekening en risico elders op te slaan. Onderaannemer/adviseur zal de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn.
staan met toestemming van de Uitvoering.
24.6. De Onderaannemer/adviseur voorkomt beschadiging, vervuiling en/of overlast. Eventuele schade/vervuilingen worden door de Onderaannemer/adviseur direct voor eigen rekening hersteld/verwijderd.
24.7. De Onderaannemer/adviseur zal al het vrijkomend klein chemisch afval, verpakkingsmateria- len en dergelijke voor zijn rekening afvoeren van het Werk. Indien dit niet gebeurt, zullen de kosten ervan in rekening worden gebracht.
24.8. De Onderaannemer/adviseur zal zijn materiaal en materieel zodanig opruimen, bescher- men en opslaan dat er geen beschadigingen optreden, de veiligheid gewaarborgd blijft en het milieu hiervan geen schade ondervindt.
24.9. Het tijdelijk verwijderen van reeds aangebrachte beveiligingen mag alleen plaatsvinden met
19.9. Indien Xxx Xxxxxx vóór de levering verlangt dat de zaken op een andere dan de overeen- gekomen plaats worden geleverd, zal Onderaannemer/adviseur gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.
19.10. Goederen, materialen, etc. worden door Onderaannemer/adviseur kosteloos geleverd en gelost op het overeengekomen projectadres/bouwplaats op aanwijzing van de Uitvoering op een door de Uitvoering te bepalen plaats. Lossen/leveren is zonder goedkeuring van de Uitvoering niet toegestaan.
19.11. Breuk en/of beschadigingen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen zijn voor rekening van Onderaannemer/adviseur, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) Xxx Xxxxxx.
19.12. In geval van afkeuring van de geleverde zaken zal Xxx Xxxxxx de Onderaannemer/adviseur hiervan in kennis stellen. Onderaannemer/adviseur zal afgekeurde zaken op eerste verzoek voor zijn rekening afvoeren en kosteloos vervangen. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is Xxx Xxxxxx gerechtigd deze op kosten van en voor risico van Onder- aannemer/adviseur te retourneren.
toestemming van de Uitvoering.
24.10. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden door de Onderaannemer/adviseur zelf verstrekt en moeten te allen tijde worden gedragen.
24.11. Aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Indien er onveilig of ongezond wordt gewerkt, kunnen er sancties worden opgelegd zoals vermeld in de Overeenkomst van Xxx Xxxxxx.
24.12. Eventueel uit de niet nakoming van dit artikel voortvloeiende stagnatie komt voor rekening van Onderaannemer/adviseur. Keuring van gereedschap en materieel door Xxx Xxxxxx ont- heft de Onderaannemer/adviseur niet van enige aansprakelijkheid.
24.13. Als de Onderaannemer/adviseur gebruik maakt van eigen hijsmateriaal of hijsinstallaties, zal dit voldoen aan de wettelijke voorschriften en zichtbaar gekeurd te zijn. Verticale transporten dienen altijd in overleg met de uitvoering te geschieden. Tijdens het startge- sprek dient Onderaannemer/adviseur zijn plan van aanpak te presenteren in geval van verticale transporten.
24.14. De door de Onderaannemer/adviseur te leveren materialen zijn voorzien van gecertificeerde hijsvoorzieningen of dusdanig verpakt dat deze met het op de bouwplaats aanwezige ma- terieel verantwoord verticaal en/of horizontaal zijn te transporteren. De Onderaannemer/ adviseur zal voor levering een schriftelijke hijsinstructie en een kopie van certificering van eventuele hijsvoorzieningen aan de uitvoering van Xxx Xxxxxx afgeven.
24.15. Indien de Onderaannemer/adviseur niet in het bezit is van een VCA-certificaat, zijn diens
werknemers verplicht om de toolbox-meetingen bij te wonen en “bijlage A”in te vullen.
24.16. De Onderaannemer/adviseur is verplicht voor de start van de werkzaamheden een V&G-projectplan af te geven. De medewerking van de Onderaannemer/adviseur aan het V&G-plan uitvoeringsfase is verplicht.
24.17. Bij ernstige calamiteiten wordt zo snel mogelijk het alarmnummer 112 gebeld en worden de BHV-/EHBO-er en de Uitvoering gewaarschuwd.
24.18. (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten, onveilige handelingen/-situaties en brand worden gemeld bij de Uitvoering en worden door de Onderaannemer/adviseur vastgelegd op het daarvoor in de keet aanwezige formulier.
Artikel 25 Uitvoering – Overleg & medewerkers
25.1. De Onderaannemer/adviseur, arbeidskrachten, ZZP’ers en de door hem ingeschakelde on- deraannemers en leveranciers zullen handelen conform de normen in de vigerende Xxx Xxxxxx gedragscode.
25.2. De Onderaannemer/adviseur verklaart in het bezit te zijn van alle diploma’s/certificaten die wettelijk en volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn. Kopieën worden op het eerste verzoek van Xxx Xxxxxx verstrekt.
25.3. De Onderaannemer/adviseur zal een startgesprek, LEAN-sessies, toolbox- meetingen, onderaannemersvergaderingen, werkbesprekingen en overige overleggen op verzoek van Xxx Xxxxxx bijwonen met een vertegenwoordiger die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft.
25.4. Tijdens de werkuren dient de direct leidinggevende van de Onderaannemer/adviseur op de bouwplaats aanwezig te zijn, die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dage- lijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overeen- komstig de eisen en wensen van Xxx Xxxxxx en de Bouwdirectie, te regelen.
25.5. De direct leidinggevende en de direct uitvoerende van de Onderaannemer/adviseur hebben de aantoonbare positieve ervaring met projecten van vergelijkbare omvang. Zij dienen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn om over het Werk en de veiligheid te kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast moeten zij deugde- lijk met de overige werknemers van de Onderaannemer/adviseur kunnen communiceren.
25.6. Bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden en/ of op verzoek van Xxx Xxxxxx zal de direct leidinggevende van de Onderaannemer/adviseur zich melden bij de Uitvoering.
25.7. Bij het betreden van de bouwplaats moeten de medewerkers van de Onderaannemer/ad- viseur zich altijd melden bij de Uitvoering. Medewerkers van Onderaannemer/adviseur zullen vóór aanvang van de werkzaamheden een introductie krijgen van de direct leiding- gevende of direct uitvoerende van de Onderaannemer/adviseur, waarbij een kopie van een geldend identiteitsbewijs wordt afgegeven bij de Uitvoering.
25.8. De Onderaannemer/adviseur is verplicht het Project met dezelfde ploegsamenstelling uit te voeren.
25.9. De Onderaannemer/adviseur coördineert zijn eigen werkzaamheden.
00.00.Xx Onderaannemer/adviseur verleent alle benodigde medewerking, tijd en kennis aan Xxx Xxxxxx bij het implementeren en gebruik van LEAN- werkmethodieken op het Project.
25.11. De Onderaannemer/adviseur zal zo nodig bij doorwerken in de winter de voorschriften van Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid Bureau Verletbestrijding naleven en zijn personeel slechts na verkregen toestemming van Xxx Xxxxxx met vorstverlet zenden.
25.12. Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de Onderaannemer/adviseur ver- plicht tot medewerking aan verlet bestrijdende maatregelen van het Bureau Weerverlet- bestrijding van het Technisch Bureau Bouwnijverheid.
25.13. De Onderaannemer/adviseur zal beheersmaatregelen treffen die passen bij de weersom- standigheden, zodat de kwaliteit van het Werk gewaarborgd blijft.
25.14. In geval van ontoelaatbaar gedrag of gebrekkige kwaliteit van / door de Onderaannemer/ adviseur, ter beoordeling van de Uitvoering, of indien daartoe een verzoek van Hoofdop- drachtgever komt, is Xxx Xxxxxx gerechtigd personeel van Onderaannemer/adviseur te weigeren c.q. op eerste aanzegging van het Project te verwijderen.
25.15. De Onderaannemer/adviseur zal de werkdagen en de werktijden van zijn personeel aan- passen aan de werktijden van het Project.
25.16. De Onderaannemer/adviseur is verplicht de door Xxx Xxxxxx gegevens orders en aanwij- zingen op te volgen.
25.17. Roostervrije dagen (al dan niet collectief binnen het bedrijf van Onderaannemer/adviseur vastgesteld) en ook de voor Xxx Xxxxxx geldende CAO- vastgestelde vrije dagen geven de Onderaannemer/adviseur geen reden om zijn verplichtingen niet of niet tijdig na te komen.
25.18. De Onderaannemer/adviseurs zal zich onthouden van het werven van personeel onder werknemers van andere onderaannemers/adviseurs en Xxx Xxxxxx welke bij het Werk betrokken zijn.
Artikel 26 Uitvoering – MVO, duurzaamheid en prestatie-eisen
26.1. Ook als dat niet is opgenomen in de hoofdaannemingsovereenkomst zal de Onderaanne- mer/adviseur, als Xxx Xxxxxx daarom verzoekt, voldoen aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Ook aan de metingen in het kader van een prestatiecontract of vanwege prestatie-eisen zal Onderaannemer/adviseur zijn medewerking verlenen.
Artikel 27 Data en privacy
27.1. De Onderaannemer/adviseur zal met betrekking tot de data en persoonsgegevens die hij deelt met Xxx Xxxxxx voldoen aan de geldende privacywetgeving. Hij zorgt dat de data en persoonsgegevens up-to-date blijven. De Onderaannemer/adviseur zal Xxx Xxxxxx desge- wenst schriftelijk informeren over de wijze waarop hij aan de privacywetgeving voldoet.
27.2. De Onderaannemer/adviseur garandeert dat alle data en persoonsgegevens die hij aan Xxx Xxxxxx verstrekt op rechtmatige wijze zijn verkregen en ter beschikking zijn gesteld en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op enig recht. Hij vermeldt desgewenst op basis van welke grondslag de data en persoonsgegevens worden verstrekt. Aan de wettelijke plicht om een betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, zal de Onderaannemer/adviseur zo nodig voldoen.
27.3. Ter zake alle data en persoonsgegevens die de Onderaannemer/adviseur van Xxx Xxxxxx ont- vangt zal hij alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Hij zal volledige geheimhouding betrachten, tenzij openbaring noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of nakoming van een wettelijke bepaling. De Onderaannemer/adviseur zal deze data en per- soonsgegevens aantoonbaar (laten) wissen indien en zodra Xxx Xxxxxx daarom verzoekt, tenzij dat vanwege de privacywetgeving niet mogelijk is.
27.4. De Onderaannemer/adviseur zal datalekken waarvoor Xxx Xxxxxx de wettelijke verant- woordelijke is, direct melden aan Xxx Xxxxxx en vrijwaart Xxx Xxxxxx voor alle opgelegde boetes, schadeclaims en andere aanspraken van overheden en/of derden die het gevolg zijn van datalekken en van enige inbreuk op de geldende privacywetgeving door hem, door zijn personeel of door de door hem ingeschakelde derden.
Artikel 28 Slot
28.1 De Onderaannemer/adviseur verbeurt voor iedere overtreding van de voorschriften zoals in dit Bijzondere Gedeelte van de AV zijn opgenomen, een niet voor matiging vatbare on- middellijk verschuldigde boete van EUR 10.000 per overtreding, onverminderd het recht van Xxx Xxxxxx om schadevergoeding te vorderen.
28.2 Mocht Onderaannemer/adviseur zich niet houden aan één van de bepalingen uit deze AV en/of uit de Overeenkomst, dan is Xxx Xxxxxx – naast de mogelijkheden die zij wettelijk en contractueel overigens heeft – gerechtigd om een nader te bepalen korting op de Aanneemsom van Onderaannemer/adviseur op te leggen naar redelijkheid en billijkheid.