SDVB Algemene Inkoopvoorwaarden
SDVB Algemene Inkoopvoorwaarden
Versie juli 2019
Algemeen
Artikel 1. Definities
1.1 Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van SDVB.
Diensten: de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van SDVB.
Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek. Intellectuele Eigendomsrechten: alle (bestaande en toekomstige) geregistreerde en ongeregistreerde intellectuele eigendomsrechten, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, modelrechten, merkrechten, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen en knowhow (zijnde alle technische en niet-technische informatie, ongeacht of deze commercieel is, zowel gezamenlijk als afzonderlijk (geheel of gedeeltelijk), waaronder alle tekeningen, fabrieksinformatie, documentatie, handleidingen, Excel-sheets, berekeningen, rapporten, verzamelingen, analyses, voorbeelden, tabellen en alle overige geschreven en ongeschreven informatie) en/of soortgelijke of afgeleide rechten, waaronder rechten die zich nog bevinden in de aanvraagprocedure, en alle overige auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, modelrechten, merkrechten, handelsnamen, bedrijfsnamen domeinnamen, overige knowhow en/of soortgelijke of afgeleide rechten, waaronder rechten die zich nog bevinden in de aanvraagprocedure.
Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van SDVB voor te verrichten Prestaties of een aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Overeenkomst: een document waarin over en weer de rechten en verplichtingen van SDVB en de Contractant zijn vastgelegd.
Partij/Partijen: SDVB en/of de Contractant.
Prestatie: de levering van respectievelijk Diensten, Goederen en Software aan SDVB. Release: een gewijzigde versie van de Software die fouten uit eerdere versies herstelt en patches en bugfixes toevoegt.
Schriftelijk: op schrift dan wel elektronisch.
SDVB: Stichting De Verre Bergen, gevestigd te Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx 00.
Software: de computerprogramma’s in objectcode zoals omschreven in de Overeenkomst, inclusief de bijbehorende documentatie, nieuwe Versies, nieuwe Releases, updates, wijzigingen en correcties.
Versie: een gewijzigde versie van de Software die substantiële nieuwe functionaliteit toevoegt of de structuur van de Software substantieel wijzigt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de desbetreffende Offerteaanvraag en Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van de Prestatie.
2.2 Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
2.3 Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een
nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
2.4 Door het indienen van de offerte accepteert de Contractant uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.
Artikel 3. Prijzen en meerwerk
3.1 De overeengekomen vergoedingen zijn in euro’s en omvatten alle kosten voor de Prestatie, exclusief BTW. Een Partij kan de overeengekomen vergoedingen niet eenzijdig aanpassen.
3.2 Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan SDVB is toe te rekenen.
3.3 Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget op voorhand Schriftelijk zijn overeengekomen met SDVB.
Artikel 4. Facturering en betaling
4.1 Op de factuur vermeldt de Contractant;
• de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW- nummer en KvK-nummer van de Contractant;
• het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en
• eventuele informatie zoals in de Overeenkomst is opgenomen.
4.2 SDVB zal binnen dertig dagen na de ontvangst van de factuur van de Contractant betalen, tenzij Partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
4.3 Indien de Prestatie niet beantwoordt aan de Overeenkomst is SDVB bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.
Artikel 5. Algemene verplichtingen Contractant
5.1 De Contractant zal SDVB op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om SDVB direct Schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.
Artikel 6. Algemene verplichtingen SDVB
6.1 SDVB zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die redelijkerwijs nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.2 SDVB zal zich, indien de Prestatie Diensten betreft, inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van die Diensten.
Artikel 7. Privacy
7.1 SDVB is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de Contractant niet naleven van de AVG of andere wet- en regelgeving. De Contractant vrijwaart SDVB ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden, maar ook voor de kosten die SDVB in verband daarmee moet maken, waaronder redelijke advocaatkosten en de kosten van eventuele boetes die aan SDVB worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de Contractant.
Artikel 8. Geheimhouding
8.1 De Contractant verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.
8.2 De Contractant verplicht zich om de naam van SDVB op generlei wijze bekend te maken, inclusief via kanalen van sociale media.
8.3 De Contractant zal de onder haar werkzame personen of door haar ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
8.4 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van SDVB personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.
8.5 De verplichtingen in dit artikel gelden tot 5 jaar na het einde van de Overeenkomst.
Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle (aanspraken op) Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) voortvloeiende uit uitvindingen of die anderszins ontstaan door of het gevolg zijn van de uitvoering van de Overeenkomst door Contractant, berusten bij SDVB, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig
– om niet over aan SDVB.
9.2 De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
9.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiks- of exploitatierecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
9.4 De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren, waaronder begrepen Software, alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door SDVB in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten. De Contractant vrijwaart SDVB tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
9.5 In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met SDVB te bewerkstelligen dat SDVB het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.
9.6 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van SDVB vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.
Artikel 10. Uitrusting en materialen
10.1 De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst benodigde - niet van SDVB afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11. Tijdstip van nakoming
11.1 De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.
11.2 De Contractant stelt SDVB Schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming
12.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, kan de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de aan de niet- tekortkomende Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.
Artikel 13. Niet toerekenbare tekortkoming
13.1 De Contractant kan zich jegens SDVB enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant SDVB zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, Schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.
13.2 Onder overmacht aan de zijde van de Contractant wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel van de Contractant, stakingen bij de Contractant, Arbeidsgeschillen bij de Contractant, wanprestatie van door de Contractant ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van de Contractant of aan de zijde van de door de Contractant ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits – c.q. solvabiliteitsproblemen bij de Contractant en/of overheidsmaatregelen ten laste van de Contractant.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de op de Contractant rustende risico’s voortvloeiend uit de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst voor alle schade en gevolgschade. Op eerste verzoek van SDVB zal Contractant de betreffende polis of polissen overleggen.
14.2 De aansprakelijkheid van de Contractant is beperkt tot de hoogte van het verzekerde bedrag, doch nooit minder dan het factuurbedrag. Deze beperking geldt niet voor de artikelen over privacy, IE-rechten, geheimhouding, ingezette personen, bij opzet of grove schuld en bij dood of letsel.
14.3 De artikelen 6:89, 7:23 en 7:761 BW zijn niet van toepassing.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op deze Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst(en), alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3 De bevoegde rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd, tenzij Partijen een andere vorm van geschilbeslechting overeenkomen.
DIENSTEN
Indien er Diensten worden verleend door de Contractant, geldt dit deel ‘Diensten’ als aanvulling op het deel ‘algemeen’.
Artikel 16. Verantwoordelijkheid en goedkeuring
16.1 De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.
16.2 De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, voor Prestaties van het personeel van de Contractant, alsmede voor Prestaties van door de Contractant ingeschakelde derden.
16.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat SDVB de Diensten zonder meer goedkeurt. SDVB behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte Diensten te keuren, te controleren of niet goed te keuren.
16.4 De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een Schriftelijke verklaring van SDVB aan de Contractant. Indien SDVB de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt. De Contractant is vervolgens verplicht om eventuele gebreken kosteloos te verhelpen.
Artikel 17. Ingezette personen
17.1 De Contractant staat ervoor in dat de door haar ingezette personen gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten en de Diensten te verrichten.
17.2 De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van belastingwetgeving en sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart SDVB tegen alle aanspraken ter zake.
17.3 Bij vervanging van ingezette personen zal de Contractant ervoor zorgen dat de nieuwe in te zetten personen minimaal beschikken over dezelfde vaardigheden, ervaring, kennis en diploma’s en referenties als van de vervangen personen werd verwacht. De Contractant voorkomt dat het vervangen leidt tot vertraging of kosten voor SDVB.
17.4 Op verzoek van SDVB zal de Contractant voor de Diensten ingezette personen vervangen als dat naar het redelijke oordeel van SDVB nodig is.
GOEDEREN
Indien er Goederen worden geleverd door Contractant, geldt dit deel ‘Goederen’ als aanvulling op het deel ‘algemeen’.
Artikel 18. Leveringen
18.1 De Contractant zal zaken Delivered Duty Paid (Incoterms 2010) leveren op het in de Overeenkomst opgenomen adres.
18.2 Na levering zal de Contractant op verzoek van SDVB al het verpakkingsmateriaal verwijderen.
Artikel 19. Inspectie
19.1 SDVB mag de Goederen bij de levering inspecteren, maar is hier niet toe verplicht. De Contractant zal afgekeurde Goederen zo spoedig mogelijk ophalen. Als de Contractant dit niet binnen een redelijke termijn doet, mag SDVB de afgekeurde Goederen voor rekening van de Contractant terugsturen.
Artikel 20. Kwaliteit
20.1 Als een gebrek optreedt binnen de normale levensduur, worden de Goederen geacht niet aan de Overeenkomst te voldoen. Dit geldt niet als de Contractant aantoont dat het gebrek het gevolg is van normale slijtage of is veroorzaakt door een fout van SDVB.
20.2 De Contractant moet in staat zijn de Goederen gedurende de normale levensduur te onderhouden en te herstellen.
SOFTWARE
Indien er Software wordt geleverd of op andere wijze ter beschikking wordt gesteld door Contractant, geldt dit deel ‘Software’ als aanvulling op het deel ‘algemeen’.
Artikel 21. Licentie
21.1 De Contractant verleent aan SDVB een niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde, eeuwigdurende en onbeperkte licentie voor het gebruik van de Software. Met eeuwigdurend wordt bedoeld dat de licentie blijft bestaan na afloop of beëindiging van de Overeenkomst. Waar Partijen zijn overeengekomen dat SDVB geen eenmalige licentievergoeding betaalt, maar voor het gebruik van de Software betaalt per tijdsperiode, mag SDVB na afloop of beëindiging van de Overeenkomst alleen de Software blijven gebruiken als SDVB ook recht heeft op gebruik van de broncode.
21.2 SDVB mag de Software op afzonderlijke systemen gebruiken voor elk van de volgende doeleinden: (i) testen, (ii) ontwikkeling/configuratie, (iii), acceptatie (iv) continuïteit van bedrijfsprocessen, (v) back-up en (vi) herstel bij calamiteiten.
21.3 SDVB mag de objectcode van de Software zonder enige beperking gebruiken, tenzij die beperking uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen.
21.4 SDVB mag de Software alleen namaken, demonteren of de-compileren als dit noodzakelijk is voor de interoperabiliteit met andere onafhankelijk ontwikkelde software of als blijkt dat de Contractant geen benodigd onderhoud, verbetering of ondersteuning zal leveren.
21.5 SDVB mag een onbeperkt aantal kopieën van de Software maken om de Software binnen SDVB te verspreiden.
Artikel 22. Documentatie
22.1 De Contractant geeft SDVB juiste, volledige en voor de eindgebruiker begrijpelijke, in de Nederlandse taal geschreven documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de Software.
22.2 De Contractant zorgt ervoor dat de documentatie actueel blijft. De Contractant past zo snel mogelijk op haar kosten de documentatie aan als die onvolledig, onduidelijk, verouderd of onjuist is en ook indien de Prestatie of apparatuur wijzigt. De Contractant verstrekt deze aangepaste documentatie aan SDVB.
Artikel 23. Installatie
23.1 De Contractant zorgt voor de installatie van de Software, tenzij SDVB aangeeft dit zelf te doen. Installatie omvat ook migratie en zo nodig conversie van bestaande gegevensbestanden.
23.2 Als de Contractant wist of had moeten begrijpen dat voor de installatie aanpassingen aan apparatuur of aan andere programmatuur noodzakelijk zijn, zal de Contractant die als onderdeel van de Overeenkomst verzorgen.
Artikel 24. Kwaliteit
24.1 De Contractant staat ervoor in dat de Software (i) blijvend functioneert conform de specificaties en vereisten in de Overeenkomst (waaronder de documentatie) en de in dat kader redelijke verwachtingen van SDVB en (ii) vrij is van materiële ontwerp- en programmeringsfouten en geen diseases, virussen, of andere vreemde elementen bevat, noch op afstand onklaar kan worden gemaakt.
24.2 Deze garantie gaat in vanaf acceptatie door SDVB en geldt voor de duur van één jaar.
Artikel 25. Acceptatie
25.1 SDVB mag een acceptatietest op de Software uitvoeren om na te gaan of de Software voldoet aan de Overeenkomst.
25.2 Acceptatie van de Software vindt plaats door Schriftelijke bevestiging van SDVB aan de Contractant of door ingebruikname xxxxxx dan een maand zonder dat zich een storing of defect heeft voorgedaan. Bij oplevering in delen of als een systeem bestaat uit verschillende componenten mag SDVB naast de tussentijdse acceptatie van de individuele delen of componenten, een acceptatietest op het gehele systeem uitvoeren zodra dit beschikbaar is. Tussentijdse acceptatie doet niet af aan de in artikel 24 opgenomen garantie.
Artikel 26. Onderhoud en ondersteuning
26.1. De Contractant zorgt voor een consistent versiebeleid en deelt dat met SDVB. Nieuwe Versies en Releases worden tijdig ter beschikking gesteld en bevatten minimaal dezelfde functionaliteit als voorgaande Versies en Releases. SDVB is niet verplicht een nieuwe Versie of Release in gebruik te nemen.
26.2. De Contractant zorgt ervoor dat de Software compatibel is en blijft met de Releases (waaronder ook security-fixes) van het besturingssysteem waarop de Software is geïnstalleerd en die door de Contractant van het platform worden beschreven als upward compatible. De Contractant zorgt er ook voor dat de Software compatibel is met het besturingssysteem van een nieuw platform dat het oorspronkelijke platform vervangt. Een nieuwe Versie of Release mag de functionaliteit van de Software of het platform en het juist en betrouwbaar functioneren daarvan niet negatief beïnvloeden.
26.3. Onderhoud en ondersteuning mag de beschikbaarheid van de Software niet beïnvloeden. Als het redelijkerwijs niet te voorkomen is dat SDVB de Software wegens onderhoud en support tijdelijk niet kan gebruiken, moet de Contractant vooraf toestemming aan SDVB vragen en de gevolgen daarvan op de bedrijfsactiviteiten van SDVB zoveel mogelijk beperken.
Artikel 27. Escrow
27.1 De Contractant zal op verzoek van SDVB de broncode van de Software bij een onafhankelijke bewaarder deponeren op in de branche gebruikelijke voorwaarden en zal terstond een kopie van de overeenkomst tussen de Contractant en de bewaarder afgeven aan SDVB.
27.2 De Contractant zorgt ervoor dat de gedeponeerde versie van de Software identiek is en blijft aan de door SDVB gebruikte versie van de Software. De afgifte ziet ook op de informatie die nodig is om een redelijk ervaren en gekwalificeerde softwareontwikkelaar volledig inzicht in de structuur van de Software te geven. De contractant informeert SDVB over elke deponering.
27.3 De Contractant draagt er zorg voor dat de overeenkomst met de bewaarder bepaalt dat de bewaarder de broncode direct, zonder aanvullende voorwaarden en kosteloos aan SDVB afgeeft als de Contractant:
• surséance van betaling aanvraagt of failleert;
• haar activiteiten staakt zonder haar verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde; of
• zodanig tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst dat het voorziene gebruik van de Software door SDVB hierdoor gevaar loopt.
27.4 Na de vrijgave mag SDVB de Software verbeteren, onderhouden en afgeleide producten daarvan ontwikkelen. SDVB mag deze activiteiten ook door haar dienstverleners laten verrichten.
BOUW
Indien er Diensten op het gebied van bouw worden verleend, treedt dit deel “bouw” in de plaats van de delen “algemeen”, “diensten”, “goederen” en “software”. Niettegenstaande het voorgaande is artikel 15 (Toepasselijk recht en geschillen) van toepassing indien er Diensten op het gebied van bouw worden verleend.
Artikel 28. De Nieuwe Regeling 2011 (herziening 2013)
28.1 De Nieuwe Regeling 2011 (herziening 2013) is van toepassing indien er sprake is van advieswerkzaamheden (in de breedste zin van het woord) op het gebied van bouw, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
28.2 De artikelen 2 lid 3m, 12 lid 8, 14 lid 1, 14 lid 2, 14 lid 4, 14 lid 5, 14 lid 6, 14 lid 7, 17, 42 lid 2, 46 lid 3, 47 lid 2 en 58 zijn niet van toepassing.
28.3 Aan artikel 28 is een nieuw lid 3 toegevoegd:
• Artikel 28 lid 3: Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, arbeidsgeschillen, wanprestatie door ingeschakelde derden, vervoersproblemen (waaronder ook aan de zijde van ingeschakelde derden), uitval van hulpmaterialen en/of overheidsmaatregelen ten laste van een der partijen.
28.4 Het bepaalde in artikel 16 lid 1 tot en met 8 is vervangen door:
• Artikel 16 lid 1: Elke rechtsvordering wegens een tekortkoming aan de zijde van de adviseur verjaart door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. Indien de opdrachtgever de aannemer een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen, begint de verjaring pas te lopen bij het einde van die termijn, of zo veel eerder als de aannemer te kennen heeft gegeven het gebrek niet te zullen herstellen.
• Artikel 16 lid 2: De rechtsvordering verjaart in ieder geval door verloop van twintig jaren na de dag waarop het object is opgeleverd. Indien de opdracht van de adviseur geen betrekking heeft op een object, geldt als dag waarop de opdracht is geëindigd de dag waarop de opdrachtgever de einddeclaratie van de adviseur heeft ontvangen.
• Artikel 16 lid 3: Artikel 6:89 BW is niet van toepassing.
28.5 De volgende artikelen zijn als volgt gewijzigd:
• Artikel 5: Alleen na goedkeuring door de opdrachtgever is de adviseur bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
• Artikel 7 lid 1: De adviseur treedt alleen op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever de adviseur daartoe schriftelijk heeft aangewezen.
• Artikel 8: Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht wordt de esthetische waarde in redelijkheid meegewogen.
• Artikel 9 lid 3: leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 2 en worden de advieskosten verhoogd indien en voor zover de aanpassing van de opdracht meebrengt dat van de adviseur meer wordt verwacht dan op grond van de oorspronkelijke opdracht. Indien de adviseur als gevolg van de aanpassing minder werkzaamheden hoeft verrichten, zullen de advieskosten naar rato worden verlaagd. De advieskosten worden niet gewijzigd indien de aanpassing van de opdracht niet leidt tot een verzwaring of verlichting van de verplichtingen van de adviseur.
• Artikel 11 lid 10: De adviseur is verplicht de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen, indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.
• Artikel 12 lid 2: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan de adviseur verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Deze verantwoordelijkheid van de opdrachtgever strekt zich niet uit tot (de gevolgen van) onjuistheden en/of onvolledigheden die de adviseur uit hoofde van een op hem rustende onderzoeksplicht had moeten opmerken en waarvoor hij heeft nagelaten de opdrachtgever tijdig te waarschuwen.
• Artikel 12 lid 4: De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij een tekortkoming van de adviseur in de adviezen daadwerkelijk heeft opgemerkt.
• Artikel 12 lid 7: Wanneer de opdrachtgever zijn opdrachtgeverschap geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een ander, zorgt hij dat alle rechten en plichten van de adviseur worden overgedragen aan de ander.
• Artikel 40 lid 1: Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegen is, dan mag de opdrachtgever het advies van de adviseur slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de adviseur. De adviseur zal deze toestemming niet onthouden, tenzij redelijke belangen van de adviseur daarmee in gedrang komen.
• Artikel 41 lid 3: Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 28, 30 of 31.
• Artikel 42 lid 1: Heeft de adviseur opgezegd op een grond die bij de opdrachtgever is gelegen, dan mag de opdrachtgever het advies van de adviseur slechts (laten) gebruiken nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
• Artikel 46 lid 2b: Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne.
• Artikel 46 lid 2c: Het recht zich te verzetten tegen elke bouwkundige wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid en/of de wijziging naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijk is met het oog op de bestemming van het object.
• Artikel 55 lid 1: De opdrachtgever is afzonderlijke advieskosten verschuldigd voor wijzigingen die de adviseur dient uit te voeren, voor zover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur en de wijziging meebrengt dat van de adviseur meer wordt verwacht dan op grond van de oorspronkelijke opdracht. De opdrachtgever is geen afzonderlijke advieskosten verschuldigd voor wijzigingen die niet leiden tot een verzwaring van de verplichtingen van de adviseur.
• Artikel 55 lid 3: Doen zich ten opzichte van de totstandkoming van de opdracht wijzingen voor als genoemd in artikel 9 en artikel 20 en leiden deze tot een wijziging van de werkzaamheden van de adviseur, dan worden in overleg de advieskosten herzien met inachtneming van het bepaalde in het gewijzigde artikel 55 lid 1.
Artikel 29. Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)
29.1 De Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013) vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013 zijn van toepassing indien sprake is van aanneming van werk op het gebied van bouw, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
29.2 De artikelen 1 lid 4, 1 lid 5, 6 lid 5, 6 lid 9, 6 lid 10, 7 lid 3, 7 lid 4, 8, 9 lid 2, 14 lid 4, 14 lid 5, 15 lid 6, 15 lid 7, 16.3, 16.4 en 17 zijn niet van toepassing.
29.3 De volgende artikelen zijn als volgt gewijzigd:
• Artikel 1 lid 3: De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zestig dagen.
• Artikel 6 lid 2: In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging.
• Artikel 7 lid 1: Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens na goedkeuring van de prestatie de termijnfactuur aan de opdrachtgever toe.
• Artikel 7 lid 2: Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan.
• Artikel 9 lid 7: Door de aannemer erkende tekortkomingen worden binnen 10 werkdagen hersteld.
• Artikel 10 lid 3: Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de aannemer een door opdrachtgever bepaalde, redelijke schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. De hoogte hiervan wordt vastgelegd in het aannemingsovereenkomst.
**********