CONSUMENTEN- REGELING 2013

CONSUMENTEN- REGELING 2013

Rechtsverhouding consument–architect CR 2013

INHOUD

» Algemene voorwaarden

» Schema Investeringskosten

» Taakbeschrijving

» Modelovereenkomst

Artikel 1

UITVOERING OPDRACHT

1

De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur.

2

De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan

uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

3

De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door de architect.

4

Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

5

Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeenge- komen, garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6).

Artikel 2

ADVIEsKOsTEN

1

Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

a

op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;

b

door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

c

naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

2

De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

a

na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;

b

door de opdrachtgever verlangde wijzigingen.

De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

3

De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3

BETALING

1

De architect declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussen- tijd van minstens één maand. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.

2

Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een maand na verzending van die declaratie.

3

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect mag,

met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.

4

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de architect de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de architect de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

5

Indien de architect tot invordering overgaat, zijn de daaraan ver- bonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdracht- gever die niet op tijd betaalt, mag de door de architect reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

Artikel 4

GEBRUIK ONTWERP

1

De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.

2

De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met de architect.

3

De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de architect. De architect kan aan zijn toestemming voorwaarden ver- binden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De architect zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5

VOORTIjDIGE BEËINDIGING

1

De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen.

De architect kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

2

Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de architect de tot dan toe gemaakte kosten.

3

Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van de architect. De architect weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6

VERTRAGING

1

Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onder- broken door omstandigheden die de architect niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De architect beperkt de kosten /schade zo veel mogelijk.

2

Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat de architect, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De architect houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7

AANsPRAKELIjKHEID

1

De architect is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare te- kortkoming van de architect in de nakoming van zijn verplichtingen.

2

Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend architect kan en behoort te vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

3

Indien de opdrachtgever vindt dat de architect is tekort geschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

4

De architect vergoedt per opdracht maximaal € 75.000 aan schade. Indien de advieskosten hoger zijn €75.000 is de schadevergoeding gelijk aan die advieskosten, met een maximum van € 1.000.000.

5

De aansprakelijkheid van de architect vervalt na vijf jaar, vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

Artikel 8

GEsCHILLEN

1

Verschillen van mening tussen opdrachtgever en architect worden zoveel mogelijk onderling opgelost.

2

Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen op- drachtgever en architect ontstaan, worden beslecht door de burger- lijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.

3

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9

DEPOT

De Rechtsverhouding consument – architect CR 2013, verkort aangehaald als “CR 2013”, is gedeponeerd ter

griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Depot loopt.

Grondkosten Bouwkosten Inrichtingskosten Bijkomende kosten

Totaal investeringskosten

Baten

Totaal stichtingskosten excl. BTW incl. BTW

GRONDKOSTEN

Kosten van het terrein dat hoort bij het gebouw/de gebouwen.

Verwervingskosten* Infrastructurele voorzieningen Bouwrijp maken

subkosten subbedrag bedrag

Werken binnen het terrein Werken buiten het terrein

Totaal excl. BTW Totaal incl. BTW

BOUWKOSTEN

Kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen t.b.v. het bouwproject.

Gebouw of gebouwen

Terrein

subkosten subbedrag bedrag

Bouwkundige werken Installaties

Vaste inrichtingen Bouwkundige werken Installaties

Vaste inrichtingen

Totaal excl. BTW Totaal incl. BTW

INRICHTINGSKOSTEN

Kosten om het gebouw/de gebouwen overeenkomstig de bestemming te kunnen gebruiken.

Gebouw of gebouwen

Terrein

subkosten subbedrag bedrag

Bedrijfsinstallaties

Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en losse inrichtingen

Bedrijfsinstallaties Losse inrichtingen Bestrating Beplanting

Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en losse inrichtingen

Totaal excl. BTW

Totaal incl. BTW

*) Verwervingskosten: a Aankoopsom terrein b Notariskosten

c Kosten voor tussenpersonen

d Verschuldigde belastingen m.b.t. het verwerven van eigendom van en/of beheersrecht over het terrein

e Kosten van kadastrale inschrijvingen, doorhalingen, splitsing en andere werkzaamheden in verband met de eigendomsverkrijging

f Vergoedingen en schadeloosstellingen aan derden, ter verkrijging van de vrije beschikking over het terrein

BIJKOMENDE KOSTEN

Kosten die betrekking hebben op de grondkosten, bouwkosten en inrichtingskosten.

Voorbereidings- en begeleidingskosten

Heffingen

Verzekeringen Aanloopkosten Financieringskosten

Risicoverrekeningen Onvoorziene uitgaven

Onderhoudskosten van het verworven terrein Omzetbelasting

subkosten subbedrag bedrag

Architecten advieskosten Constructeurkosten Overige advieskosten*

Leges omgevingsvergunning Precario

Aansluitkosten nutsbedrijven

Overige heffingen CAR-verzekering Overige verzekeringen Verhuiskosten

Overige aanloopkosten Afsluitkosten

Rentelasten tijdens de bouw Overige renteverliezen Prijsstijgingen bouwkosten

Grondkosten Bouwkosten Inrichtingskosten Bijkomende kosten

Totaal excl. BTW Totaal incl. BTW

BATEN

Premies Subsidies Bijdragen

Energiepremie Overige premies

Gemeentelijke subsidies Rijkssubsidies

Fiscale bijdrage Overige bijdragen

Totaal

*) Mogelijke overige advieskosten:

a. Opmeten van het terrein

b. Grondonderzoek (verplicht van overheidswege)

c. Funderingsadvies (verplicht van overheidswege)

d. Adviseur bouwfysica

e. Adviseur installatie

f. Bouwkostendeskundige

g. Interieurarchitect

h. Projectmanagement

i. Toezicht

STAPPEN WERKZAAMHEDEN

Voorbereiding Opstellen Programma van Eisen (PvE) Beoordeling van het budget aan de hand van het PvE Schatting bouwtijd + procedure

Voorontwerp Beoordeling situatie en bestaande toestand Maken situatietekening bestaande toestand Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing Vaststellen stedenbouwkundige kaders (richtlijnen voor de omgeving) en benodigde (deel)vergunningen Opname bestaande toestand, tekeningen maken Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims Coördinatie adviseur constructie en warmte/energie-installaties Analyse energieprestatienormering, opstellen energieconcept Advies duurzaam bouwen Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan Overzicht benodigde vergunningen Maken voorontwerp gebouw Opstellen globale schatting bouwkosten Maken 3D-visualisaties en/of maquette

Definitief Ontwerp Maken definitief ontwerp Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs Coördinatie adviseurs constructie en Warmte/Energie-installaties Schatting bouwkosten Analyse haalbaarheid opleveringsdatum Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan Berekening EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt, eis WABO omgevingsvergunning Overleg met diverse instanties over aanvraag omgevingsvergunning Overleg met diverse instanties over bestemming, gebruik en subsidiëring Inventarisatie van potentiële milieumaatregelen en effecten

Technische Specificatie / Bestek Maken voorbereidingstekeningen Maken technische specificatie of bestek Coördinatie adviseurs constructie en Warmte/Energie-installaties Begroting van bouwkundige werken en calculatie bouwkosten Schatting van de bouwtijd Veiligheids- en Gezondheidsplan Overleg met bouw- en woningtoezicht over aanlevering van (detail)gegevens voor omgevingsvergunning activiteit bouwen Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning Definitieve financiële uitgangspunten Advisering opdrachtgever over prijsaanbieding door…

STAPPEN WERKZAAMHEDEN

Contractvorming Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria Uitnodiging tot prijsaanbieding Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota´s resp. proces-verbaal

Gunning Het voeren van prijsoverleg met de aannemer Opmaak concept-gunningsbrief of concept-uitvoeringscontract Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage Overleg met leveranciers

Uitvoering en oplevering Maken tekeningen voor bouwuitvoering Maken tekeningen met hoofdvorm, -maat en plaats van overige, buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Coördinatie van de ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokken partijen

Directievoering Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten Geven van orders en aanwijzingen over de uitvoering van het werk Bouwvergaderingen houden en verslagen maken Controleren hoofdvorm, -maat en plaats van door de aannemer of andere derden vervaardigde productietekeningen Vervaardigen revisietekeningen en ruimteboek Administreren van bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer- en minder werk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten Controleren termijnrekeningen van de aannemer en opmaken betalingsmandaten Rapportage tijdsplanning van uitvoering op basis van door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren werkplannen Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema´s Voeren en controleren van correspondentie over de uitvoering en voortgang van het werk Leiding geven aan toezichthoudend personeel Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen Controle van de eindafrekening en de opdrachtgever hierover adviseren Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen Opname van het gerealiseerde bouwwerk en proces-verbaal van oplevering Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode

                               _

ONDERGETEKENDEN	1 de opdrachtgever
	Naam:
	Adres:
	2 het architectenbureau
	Naam:
	Adres:
	spreken het volgende af:

DE OPDRACHT	1 De opdrachtgever geeft de architect opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden die staan aangekruist in de Taakbeschrijving Consumentenwerkzaamheden. Deze taakbeschrijving maakt deel uit van deze overeenkomst. De directievoering vindt plaats op     dag van   tot   uur en/of toezicht vindt plaats op   dag van      tot     uur.
	Op deze opdracht is van toepassing de Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding consument–architect CR 2013, die als bijlage aan deze overeenkomst is toegevoegd.

PROJECTOMSCHRIJVING	2 De opdracht heeft betrekking op de bouw/verbouwing van            _ a. het adres van dit object is                          _ b. het investeringsbudget bedraagt                       _
	3 De architect adviseert de opdrachtgever een andere adviseur in te schakelen voor de volgende werkzaamheden
	4 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens bestaan uit

PLANNING 5 Partijen komen voor de door de architect te verrichten werkzaamheden de volgende planning over een: a. werkzaamheden architect                          _ b. uitvoering project                               _

XXXXXXXXXXXX	0 Het honorarium voor de door de architect te verrichten werkzaamheden wordt vastgesteld op basis van:
	bestede tijd tegen een uurtarief van                    euro, of
	een vast bedrag ad                            euro, of
	anders, namelijk
	Dit honorarium is inclusief het honorarium van andere adviseurs die een contract hebben met de architect, maar exclusief het honorarium van andere adviseurs die een contract hebben met de opdrachtgever
	7 Meerwerk wordt vergoed op basis van bestede tijd tegen een uurtarief van                                     euro
	8 De toezichtkosten worden afgerekend op basis van:
	bestede tijd tegen een uurtarief van                    euro, of
	een vast bedrag ad                            euro, of
	anders, namelijk

9 De bijkomende kosten worden afgerekend op basis van:
de werkelijke kosten                            euro, of
een vast bedrag ad                            euro, of
anders, namelijk
10 a. dien voor het honorarium, de toezichtkosten en de bijkomende kosten voor een vast bedrag is gekozen, bedraagt het totaal hiervan     euro. b. Indien voor het honorarium, de toezichtkosten en de bijkomende kosten is gekozen voor bestede tijd tegen uurtarief of een andere maatstaf, levert dat het volgende op aan totale advieskosten:
geschat honorarium	€
geschatte toezichtkosten	€
geschatte bijkomende kosten	€
subtotaal:	€
BTW   %:	€
Totaal:	€
11 Het betalingsschema van de advieskosten en de kosten is als volgt:
12 Alle tarieven en bedragen in deze overeenkomst genoemd zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting ad                         %
13 Onderdeel van deze overeenkomst zijn de volgende, hierbij toegevoegde documenten uit de in artikel 1 genoemde CR 2013: a. Algemene voorwaarden consument-architect b. Taakbeschrijving c. Schema investeringskosten
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend
Opdrachtgever:	Architect:
_                   _                   _	_                   _                   _
Plaats:	Plaats:
_                   _	_                   _
Datum:	Datum:
_                   _	_                   _

Bijlagen:

Algemene voorwaarden Taakbeschrijving

Schema investeringskosten zie artikel 13