Artikel 1 - Algemeen
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, of overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) tussen [naam vennootschap], gevestigd te [xxx] en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer [xxx] (hierna de “Leverancier”) en de Klant, met uitsluiting van eventuele voorwaarden, van welke aard ook, van de Klant.
De Klant aanvaardt dat de voorwaarden van de Leverancier voorrang genieten boven andersluidende bepalingen van de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de Klant zijn eigen voorwaarden heeft meegedeeld of aangehecht.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden de Leverancier slechts, voor zover zij door de Leverancier schriftelijk werden bevestigd.
1.3 De Leverancier en de Klant verklaren door ondertekening van de Overeenkomst dat de wettelijke bepalingen inzake aanneming van toepassing zijn. In zoverre de wettelijke bepalingen inzake aanneming geen toepassing kunnen vinden, worden ondergeschikt de wettelijke bepalingen inzake koop toegepast.
Artikel 2 - Offerte
2.1 Elke offerte van de Leverancier is geheel vrijblijvend en bindt hem niet. Orders van de Klant evenmin. De Overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier komt pas tot stand nadat de de Leverancier de orderbevestiging schriftelijk bevestigt.
2.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van vertegenwoordigers, monteurs of andere adviseurs zijn slechts bindend ten aanzien van de Leverancier, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de Leverancier.
2.3 De inhoud van folders, promotiematerialen, websites en dergelijke binden de Leverancier niet, tenzij daar in de Overeenkomst of orderbevestiging uitdrukkelijk naar is verwezen.
2.4 De Klant bezorgt de Leverancier alle informatie (tekeningen, afmetingen en dergelijke meer) die hij nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2.5 De offerteprijzen van de Leverancier zijn gebaseerd op de onder artikel 8 vermelde Installatievoorwaarden en volgens de standaardwerkwijze en eigen planning van de Leverancier. Afwijkingen hiervan zijn bespreekbaar tegen een meerprijs.
2.6 Meerwerken zitten niet in de prijs inbegrepen, zij worden in regie aangerekend aan het geïndexeerd bruto uurloon van de Leverancier. Op de peildatum van [xxx] bedraagt dat bruto-tarief [xxx] euro / uur). In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
Artikel 3 – Tekenwerk en plannen
3.1 Voor de [xxx] zwembaden zijn standaardproducttekeningen beschikbaar. Extra tekeningen, aangepast aan de wensen van de Klant, zijn niet in de offerteprijs inbegrepen en worden apart aangerekend.
3.2 Voor de bouwkundige zwambaden zijn geen standaardproducttekeningen beschikbaar, voor dit type van zwembaden zal de Klant de afmetingen aan de Leverancier bezorgen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen in tekeningen/plannen die zij aan de Klant bezorgt.
3.3 De Klant is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren. Als de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de tekeningen/plannen geen opmerkingen
formuleert, volgt daaruit de onherroepelijk goedkeuring van die tekeningen door de Klant.
Artikel 4 - Prijs
4.1 Alle door Leverancier genoemde prijzen zijn in euro, en inclusief BTW.
4.2 De prijs is inclusief vervoerskosten, verpakking, emballages, eventuele kosten van verzekering en andere vormen van belastingen en/of heffingen.
4.3 Indien na de schriftelijke orderbevestiging bepaalde kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van materialen, onderdelen, hulpmiddelen, grondstoffen, lonen, sociale en overheidslasten, valutakoersen en/of andere factoren, worden verhoogd voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft de Leverancier het recht de verhoging aan de Klant door te rekenen bij wijze van partijbeslissing.
Artikel 5 - Levering
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de in de Overeenkomst genoemde levertermijnen slechts aangeven bij wijze van inlichting. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot beëindiging (incl. ontbinding) van de Overeenkomst of tot enige schadevergoeding voor de Klant.
5.2 De verwachtte levertermijn kan slechts ingaan nadat de Klant al de gevraagde technische details (onder andere, maar niet exclusief, afmetingen, tekeningen, edm.) aan de Leverancier heeft bezorgd.
In geval de Leverancier eerst opmetingen (bv. in het geval van poorten) moet uitvoeren alvorens zij kan bestellen, start de verwachtte levertermijn pas na de definitieve opmeting. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Leverancier tijdig te informeren wanneer een definitieve maatopname mogelijk is.
5.3 In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde goederen, kan de Klant zich niet op kosten van de Leverancier elders bevoorraden.
5.4 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht. Het risico gaat over van de Leverancier naar de Klant vanaf het moment dat de goederen bij de Klant worden afgeleverd, zonder dat zij geïnstalleerd moeten zijn.
5.5 Indien levering van een besteld Goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de Leverancier zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de Leverancier de Klant op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de Klant niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 – Uitvoeringstermijn
6.1 De Leverancier bepaalt naar eigen inzicht, op grond van zijn eigen ervaring en op basis van zijn planning, de aanvangsdatum en duurtijd van de werkzaamheden (hierna: “Uitvoeringstermijn”).
6.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de opgegeven Uitvoeringstermijn of -data op te schuiven, te verlengen of te verkorten i.f.v. de reële werfcriteria of een wijziging in de planning, zonder dat dit voor de Klant het recht geeft op een schadevergoeding of prijsherziening.
6.3 De Uitvoeringstermijn wordt bepaald rekening houdend met de uitvoering van de Werkzaamheden op aanéénsluitende volle werkdagen.
Indien de werfomstandigheden niet toelaten dat de Leverancier zijn Werkzaamheden alzo kan uitvoeren, worden de meeruren en extra verplaatsingen die daaruit voortvloeien in regie aan de Klant
aangerekend aan het geïndexeerd bruto uurloon van de Leverancier. Op de peildatum van [xxx] bedraagt dat bruto-uurloon [xxx] euro). Dit onverminderd een transportkost [xxx] euro (enkele rit) en de mogelijkheid van de Leverancier om de werkelijke kosten door te rekenen.
6.4 De vooropgestelde duur van de Werkzaamheden is louter indicatief en bindt de Leverancier niet. De overschrijding van de duur van de Werkzaamheden geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen of te ontbinden lasten de Leverancier. Evenmin is de Klant ingevolge vertraging gerechtigd op een schadevergoeding.
6.6 Slechte weeromstandigheden (bv. veel neerslag, wind of vrieskoude) en andere situaties zoals [aanvullen] kunnen de geschatte duur verlengen, zonder de Klant hierdoor gerechtigd is op een schadevergoeding.
Artikel 7 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant
7.1 De Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, en andere toelatingen die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden uit te voeren tijdig verkregen zijn. De Leverancier is niet aansprakelijk voor ontbrekende of onvolledige vergunningen.
7.2 De Klant treft zelf maatregelen ter voorkoming van schade aan goederen en/of gebouwen die zich op de Werf bevinden. De Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om te verlangen dat de Klant hiervoor een verzekering afsluit.
7.3 De Klant zorgt ervoor dat de Leverancier zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij zijn Werkzaamheden ongestoord kan uitoefenen.
7.4 De Klant is verplicht de Werkzaamheden dadelijk na hun uitvoering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit en overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Eventuele opmerkingen moeten op de opleverbon worden vermeld. Het gebrek aan opmerkingen of het ondertekenen van de opleverbon zonder enig voorbehoud brengt een definitieve oplevering met zich mee zoals omschreven in artikel 10.
7.5 De Klant is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Leverancier in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg kunnen hebben dat de Leverancier niet in staat zou kunnen zijn de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen, hierin niet limitatief inbegrepen de samenstelling van de grondlaag of vervuilde grond.
Indien door Xxxxx aangeleverde informatie op enigerlei wijze niet correct blijkt te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van Klant.
7.6 Onderstaande werkzaamheden zijn nooit inbegrepen in de installatieopdracht van de Leverancier.
▪ Hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel of ander bouwkundig werk;
▪ de afvoer van materialen, bouwstoffen of afval [na te kijken en eventueel aan te passen]
▪ groenwerkzaamheden, heraanleg gazon
▪ Het afvoeren van de grond die wordt uitgegraven
▪ [aan te vullen indien nodig]
Het is aan de Klant om zelf op eigen kosten in het voorgaande te voorzien.
7.7 [Nakijken of dit van toepassing is] Indien noodzakelijk, zal de Klant op zijn kosten een graafmachine voorzien.
De Klant maakt zich sterk dat het materiaal en het personeel dat zij ter beschikking stelt aan de Leverancier, voldoet aan alle wettelijke vereisten en dat deze naar behoren zijn verzekerd.
De Klant zal de Leverancier integraal vrijwaren voor elke gebeurlijke vordering die volgt uit de terbeschikkingstelling en het gebruik van de ter beschikking gestelde goederen door de Leverancier.
7.8 De Klant is tot aan de installatie verantwoordelijk voor de bewaring van de te installeren goederen. De geleverde goederen moeten veilig en droog worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte op de Werf en nabij de installatieplaats. Bij zoekraken en/of beschadigingen van de goederen, zullen de kosten van de nieuw te bestellen goederen aan de Klant worden doorgerekend.
Artikel 8 – Intstallatie- en herstelvoorwaarden
8.1 De Werkzaamheden geschieden onder leiding van de Leverancier en uitsluitend volgens zijn aanwijzingen/instructies. De Leverancier mag de Werkzaamheden uitvoeren met eigen zelf gekozen personeel, dan wel met zelf gekozen onderaannemers.
8.2 Voor aanvang van, en tijdens de Uitvoering van de Werkzaamheden moet op de Werf aanwezig zijn:
- [xxx]
- een bouwstroomvoorziening van 3x 400 Volt + N / 20A en
230 Volt binnen een straal van 50m van de installatieplaats, bij gebreke waaraan:
• [xxx] niet mogelijk is;
8.3 De geleverde goederen mogen op moment van de werkzaamheden niet gebruikt worden. De installatieplaats kan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook niet gebruikt worden als doorgang.
8.4 Indien de Klant haar verplichtingen uit de voorgaande artikelen niet is nagekomen en de Leverancier als gevolg daarvan opnieuw naar de Werf moet komen om zijn Werkzaamheden af te werken, wordt aan de Klant een forfaitair bedrag / uur aangerekend, gelijk aan het (geïndexeerd) bruto uurloon van de Leverancier zoals vermeld in artikel 6.3.
Artikel 9 – Risico overdracht en Eigendomsvoorbehoud
9.1 De levering geschiedt overeenkomstig artikel 5.4.
9.2 De geleverde goederen blijven, zelfs bij de verwerking of incorporatie, eigendom van de Leverancier tot alle vorderingen van de Leverancier op de klant werden voldaan en dit zowel in hoofdsom, intresten als kosten.
Ingeval de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet voldoet, heeft de Leverancier het recht de Overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk ontbinden. De Klant is alsdan verplicht tot teruggave van de geleverde goederen binnen de 48 uur na het schriftelijk verzoek daartoe door de Leverancier. Bij gebreke aan vrijwillige afgifte mag de Leverancier de geleverde goederen terug (doen) ophalen en de kosten daarvan verhalen op de Klant. Dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor de reële schade.
Artikel 10 – Oplevering
10.1 De betaling van de factuur, de volledige of gedeeltelijke inbezitneming of ingebruikname van de werkzaamheden of de ondertekening van de Opleverbon, door de Klant zonder enig voorbehoud, wordt beschouwd als aanvaarding van de werkzaamheden en wordt gelijkgesteld met de definitieve oplevering.
10.2 De Klant is verplicht de geleverde en geïnstalleerde goederen dadelijk na aflevering en montage te controleren op hoeveelheid, kwaliteit en overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Bij gebreke aan enige schriftelijke bezwaren binnen de 8 dagen na levering en gebeurlijk montage, worden alle eventuele zichtbare gebreken geacht te zijn aanvaard door de Klant.
Artikel 11 - Betaling
11.1 Bij het afsluiten van de Overeenkomst wordt er aan de Klant een voorschot aangerekend ten bedrage van 40 % van de totale prijs. Zolang het voorschot niet betaald is heeft de Leverancier het recht de werken en/of leveringen op te schorten.
Bij de uitvoering van de werken [specifiëren] wordt een volgende schijf van 40% betaald door de Klant aan de Leverancier.
De resterende 20% van de totale prijs wordt door de Klant betaalt op het ogenblik van de oplevering zoals gedefinieerd onder artikel 10.1.
11.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen te betalen vóór de vervaldatum vermeld op de factuur.
11.3 Bij niet tijdige betaling wordt het verschuldigde factuurbedrag, zonder ingebrekestelling en zonder de noodzaak aan rechterlijke tussenkomst, verhoogd met de wettelijke intresten en een schadebeding van 10% van de totale prijs.
Artikel 12 – Garantie
12.1 De niet conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de Leverancier, bij gebreke waarvan de Klant de goederen wordt geacht te hebben aanvaard en elk recht op vergoeding verliest.
12.2 De Leverancier verbindt er zich toe verborgen gebreken, die niet het gevolg zijn van overmacht, van foutieve tussenkomst van de Klant of van derden, te verhelpen door het leveren van vervangingsonderdelen of door herstelling van de geleverde goederen, doch dit slechts voor vorderingen ingesteld binnen de wettelijk voorziene garantietermijn.
12.3 Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot bewijs van het tegendeel door de Klant, vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en worden vermoed een gevolg te zijn van een verkeerd gebruik / manipulatie door de Klant.
12.4 Het niet opvolgen van de handleiding en het niet deugdig en regelmatig onderhouden van de geleverde goederen leidt tot het verlies van garantie.
12.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Leverancier niet geacht kennis te hebben van het concrete (van het gewoonlijk afwijkende toepassing) gebruik dat de Klant van de geleverde goederen zal maken. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de geleverde goederen maakt.
Indien gewenst zal Leverancier de Klant adviseren ten aanzien van toepassing en/of behandeling van de geleverde goederen waarbij de Leverancier geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Artikel 13 – Reclamaties
13.1 Reclamaties, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
13.2 Reclamaties tegen facturen moeten schriftelijk per aangetekende brief bij de Leverancier aangeleverd zijn binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan van de oorzaak van de klacht. Na het verstrijken van deze termijn verlies de Klant haar vorderingsrecht ter zake.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 De Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet of grove schuld door derden die de Leverancier heeft beopdracht met uitvoering. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van
Leverancier voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst, uitgesloten.
14.2 Aansprakelijkheid van de Leverancier voor gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.
14.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor welke kosten, schade en/of interesten ook die het gevolg zijn van daden of nalatigheden van personen in haar dienst of van haar aangestelden en/of personen in hun dienst.
14.4 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door de Leverancier geleverde goederen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen inzake van (het gebruik van) deze goederen.
14.5 Als de Leverancier gehouden is tot betaling van een schadevergoeding is die beperkt tot hetzij, de minwaarde van het goed ingevolge het gebrek, zonder dat die hoger kan zijn dan de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij, of maximaal het bedrag van de vrijstelling dat de Leverancier aan haar verzekeraar verschuldigd is in geval van dekking onder haar verzekeringspolis en tot maximaal [xxx] euro bij gebreke aan verzekeringsdekking.
14.6 Onverminderd artikel 13.2, vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding van de Klant jegens de Leverancier van rechtswege indien deze niet aanhangig werd gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één (1) jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is, schriftelijk aan de Leverancier ter kennis werden gebracht.
14.7 De Klant is verplicht de Leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken welke derden tegen hem formuleren, en die volgen uit de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
Artikel 15 – Ontbinding en Annulering
15.1 In geval de Klant haar facturen niet tijdig betaalt en/of in geval van ernstige wanprestaties door de Klant, kan de Leverancier zonder voorafgaande ingebrekestelling en middels eenvoudige schriftelijke kennisgeving, de Overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
15.2 Wanneer de klant afziet van de levering of aanneming, blijft 25% van het betaalde bedrag als schadevergoeding door de Leverancier verworven. Mocht dit bedrag onvoldoende zijn om de gemaakte kosten en de reeds geleverde prestaties te dekken, zal de klant gehouden zijn om dit saldo nog bijkomend te betalen.
Artikel 16 – Overmacht en Imprevisie
16.1 Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van deze Overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil der partijen.
16.2 In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst voor de Leverancier een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, dan is de Leverancier niet aansprakelijk voor de vertraging of tekortkoming die hierdoor is ontstaan. In voorkomend geval zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de Overeenkomst overeen te komen
Artikel 17 – Onderhoud
17.1 Indien de Klant geen onderhoudscontract heeft gesloten met de Leverancier, is de Klant zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
De Klant zal dit onderhoud naar behoren uitvoeren waarbij de reiniging van een zwembad met een hogedrukreiniger, niet limitatief,
wordt beschouwd als een gebrekkig onderhoud. De Klant is in dat geval zelf verantwoordelijk voor de schade.
17.2 Indien de Klant een onderhoudscontract heeft gesloten met de Leverancier, brengt de Klant onverwijld de Leverancier op de hoogte van [aanvullen]. Bij gebreke aan melding binnen [termijn], is de Klant zelf verantwoordelijk voor de schade.
Artikel 18 – Toepasselijke wet en Bevoegde rechtbank
18.1 De Overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij partijen er anders over beslist hebben.
18.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.
Artikel 19 – Slotbepalingen
19.1 Nietigheid of vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet nietigheid of vernietiging van alle delen van deze Algemene voorwaarden tot gevolg.
19.2 Indien deze algemene voorwaarden en de orderbevestiging of enige overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst, op die in de orderbevestiging en die in de orderbevestiging op de algemene commerciële voorwaarden.
19.3 De Leverancier verzoekt bij aanvraag van een dienst om persoonsgegevens, deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de Overeenkomst en marketingdoeleinden van de Leverancier. Als de Klant niet wenst dat persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden kan de Klant dit kenbaar maken door middel van een e-mail aan de Leverancier.