ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1. Onze aankoopvoorwaarden maken het voorwerp uit van de overeenkomst tussen partijen en hebben voorrang op alle andere voorwaarden. Onze bestelling heeft slechts bindende kracht door handtekening van bevoegd persoon van onze onderneming.

1.2. Door het aanvaarden van de bestelling verzaakt de verkoper elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn.

2. CONTROLE

2.1. Het is de koper toegestaan op elk ogenblik tijdens de normale werkuren en in gelijk welk stadium van de fabricage de kwaliteit van de gebruikte materialen en stukken te doen controleren en te doen onderzoeken door een of meer daartoe aangestelde gemandateerden.

2.2. Het feit dat naar aanleiding van deze controles of onderzoeken geen opmerkingen gemaakt werden, schaadt geenszins het recht van de koper om het materieel te weigeren als het niet conform is of behept is met een zichtbaar of verborgen gebrek.

3. LEVERING

3.1. Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering Delivered Duty Paid (DDP)

3.2. Het vervoer van de bestelde goederen is ten laste van de verkoper en onder zijn verantwoordelijkheid. Mocht een non-franco voorwaarde bedongen worden, blijft het transportrisico ten laste van de verkoper.

4. TERMIJN OF DATUM VAN DE LEVERING

4.1. Behoudens een uitdrukkelijk tegengesteld beding:

- begint de leveringstermijn te lopen vanaf de datum van de bestelbon uitgaande van de koper.

- is de leveringstermijn of de leveringsdatum bindend.

4.2. Eens de vastgestelde leveringsdatum of -termijn verlopen, is aan de koper een forfaitaire schadevergoeding van 5% per dag vertraging verschuldigd en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Zodra de vertraging 10 dagen bereikt, heeft de koper het recht zonder gerechtelijke tussenkomst, maar na een voorafgaande ingebrekestelling die binnen 2 dagen na ontvangst zonder gevolg is gebleven, het contract te verbreken.

Bovenstaand beding toepassen doet geen afbreuk aan het recht van de koper om volledige schadevergoeding te eisen van de verkoper.

4.3. Bij overschrijden van de leveringstermijn of wijziging van status van leverancier is koper gerechtigd zijn opdracht te annuleren.

5. OVERGANG VAN XXXXXX'X

De overgang van de transportrisico's gebeurt bij de werkelijke levering van de goederen op de overeengekomen plaats door de verkoper of door de vervoerder die hij gemachtigd heeft.

6. AANKOOP VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM’S)

6.1. De bestelde PBM’s dienen in overeenstemming te zijn met de vigerende wettelijke bepalingen. (Codex, ARAB, AREI, VLAREM,..)

6.2. De te leveren PBM’S dienen conform te zijn aan het KB van 31/12/1992 met betrekking tot het op de markt brengen van PBM’s.

6.3. De verkoper verbindt zich er toe om bij levering de volgende documenten mee te leveren :

- EG verklaring van overeenstemming

- Reglementaire attesten

- Een gebruikshandleiding, minimaal in het Nederlands en het Engels.

6.4. Niet conforme leveringen zullen geweigerd worden.

7. BETALINGEN

7.1. De betalingen zullen geschieden 60 dagen na ontvangst factuur of andere overeengekomen modaliteiten.

7.2. Indien de koper niet tijdig zou betalen wegens een van de omstandigheden bepaald in artikel 9, zal de verkoper hiervoor geen recht hebben op schadevergoeding.

7.3. Alle facturen moeten in tweevoud worden opgesteld en vergezeld zijn van een leveringsbon door een door ons gemachtigd persoon ondertekend. Alle door ons gevorderde informatie (o.a. bestelnummer, dossiernummer, datum) moeten duidelijk vermeld worden.

7.4. Per dossier en bestelnummer moet een afzonderlijke factuur worden opgemaakt. Samenvoeging wordt niet toegelaten.

7.5. Enkel de bestelde en geleverde hoeveelheid mag in rekening worden gebracht en anderzijds moet de bestelde hoeveelheid geleverd worden.

7.6. Bij contracten van onderaanneming of deelleveringen moet bij elke facturatie een maandelijkse goedgekeurde vorderingsstaat worden bijgevoegd.

8. ONTVANGST VAN DE GOEDEREN - KLACHTEN

8.1. Onverminderd de toepassing van artikel 8, beschikt de koper over een termijn van 48 uren te rekenen vanaf de laatste der twee volgende data:

- de dag van de werkelijke levering van de goederen

- de ontvangstdatum van de factuur

om gelijk welke klacht of opmerking in te dienen hetzij aangaande de conformiteit, hetzij aangaande de kwaliteit van de verkochte waren.

8.2. Bestelde werktuigen en/of vormstukken door ons direct of indirect betaald, blijven onze eigendom.

8.3. De verkoper blijft alleen verantwoordelijk voor de geleverde goederen en verbindt er zich toe te beantwoorden aan alle wettelijke voorschriften m.b.t. milieu, veiligheid, hygiëne, enz.

9. WAARBORG

9.1. De verkoper verbindt zich om zo snel mogelijk elk gebrek aan de goederen te verhelpen, wat ook de oorzaak of de aard ervan zij, dat vastgesteld wordt gedurende een periode van 48 uren vanaf de werkelijke levering en de koper te vergoeden voor elk nadeel dat hij door dit gebrek zou geleden hebben.

9.2. De geleverde goederen moeten van 1ste kwaliteit zijn en conform aan de bestelde kwaliteit. Bij eventuele afwijking zal een vervanging of aanpassing worden opgelegd. Eventuele opmerkingen m.b.t. kwaliteit vallen buiten de termijn van 48 uren en worden medegedeeld na ontvangst van een laboratoriumrapport.

9.3. Werken in onderaanneming worden onderworpen aan bijkomende voorwaarden van onderaannemingscontract dat bijgevoegd wordt met contract.

10. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

10.1. Xxxxxx als bevrijdende omstandigheden: alle omstandigheden die zich buiten de wil van een der partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen zoals onder andere: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, enz.

10.2. De partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

10.3. Het ontstaan van een van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de koper.

11. TOEPASBARE WET

De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12. BEVOEGDE RECHTBANK

In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

13. ARBITRAGE

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van huidig contract zal definitief beslecht worden, volgens het Reglement van bemiddeling en arbitrage van het CEPANI, door een of meer scheidslieden aangesteld overeenkomstig dit Reglement.