Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający może odstąpić w części od umowy, jeśli część koszulek zostanie niewykonana, lub będą wykonane nienależycie, w takiej sytuacji kara będzie liczona od wartości części umowy – wg cen jednostkowych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2025% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 6 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający może odstąpić w części od umowy, jeśli część koszulek zostanie niewykonana, lub będą wykonane nienależycie, w takiej sytuacji kara będzie liczona od wartości części umowy – wg cen jednostkowych.