Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana do przedmiotu umowy: a) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia umownego netto. Zamawiający w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych prac, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone w Umowie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych kar.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana do Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Obowiązująca formą odszkodowania uzgodnioną miedzy stronami będą niżej wymienione kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy: a) nienależytego wykonania umowy w stosunku terminów określonych w §3 w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi (gwarancji jakości), w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie przestrzegania przepisów bhp i p.pożpokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegająWykonawca oświadcza, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem wyraża zgodę na 7 dni potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kwot będących karami umownymi. Zamawiający ma prawo odstąpić od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. umowy w następujących okolicznościach: jeżeli Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całośćumowy lub przerwał ich wykonywanie, a Zamawiający za nie zapłaci na podstawie prawidłowo wystawionej fakturyjeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z określonym w § 1 zakresem prac oraz zasadami sztuki budowlanej. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcyrazie wystąpienia ww. okoliczności, Zamawiający może naliczyć karę umowną odstąpić od umowy w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia umownego nettoterminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych prac, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone w Umowieformie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę Maksymalna łączna wysokość kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzeniatytułu określonych w ust. Zastrzeżenie kar umownych 3, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w kwocie przewyższającej wysokość tych kar§4 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż siła wyższa, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości Wynagrodzenia umownego netto za każdy z 10 pierwszych dni opóźnienia. Za każdy następny dzień opóźnienia wysokość kar umownych wynosiła będzie 0,5% wartości Wynagrodzenia umownego netto. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji/rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedmiotu umowyodstąpienia od Umowy bez odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Wykonawcy w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku: a) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci zapłaci, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia umownego netto. Jeżeli prace dotychczas wykonane przez Wykonawcę będą przedstawiały dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze, Zamawiający w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych pracprac zgodni, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone w Umowie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych kar.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana do przedmiotu umowy: a) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci zapłaci, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia umownego netto. Jeżeli prace dotychczas wykonane przez Wykonawcę będą przedstawiały dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze, Zamawiający w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych pracprac zgodni, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone w Umowie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych kar.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana Naruszenie przez Inspektora któregokolwiek z warunków Umowy stanowić może dla Zamawiającego podstawę do przedmiotu umowy: a) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy WykonawcyInspektora ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie Xxxxxxxxxxxxx od Umowy może nastąpić według jego wyboru co do całej Umowy, w którym to przypadku Umowę uznaje się za niezawartą, lub co do dowolnej jej części, w którym to przypadku wygaśnięcie Umowy dotyczy tylko tej części. Zamawiający może naliczyć naliczy Inspektorowi karę umowną: w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2010% wartości Wynagrodzenia umownego nettowynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie, za każde niedotrzymanie ilości wizyt celem nadzorowania budowy, szczegółowo określonych w § 2 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy, w wysokości 250,00 zł. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie może dochodzić od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę. W przypadkach powyżej opisanych Inspektor niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych pracnie później jednak niż w ciągu 5 dni, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone wyda protokolarnie Zamawiającemu wszelkie dokumenty znajdujące się w Umowie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową jego dyspozycji w związku z tytułu kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych karwykonywaniem czynności nadzoru, a stanowiących własność Zamawiającego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana do przedmiotu umowy: a) w przypadku złożenia przez Wykonawcę lub osobę trzecią wniosku do sadu o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub w przypadku wydania przeciwko Wykonawcy chociażby nieprawomocnego orzeczenia sadu lub innego właściwego organu mogącego stanowić podstawę zajęcia majątku Wykonawcy, celem zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń osób trzecich wobec Wykonawcy. b) z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, a niezależnie od zawinienia przez Wykonawcę w szczególności w poniższych przypadkach: a) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.pożppoż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje)harmonogramem, wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci zapłaci, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia umownego netto. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający wypłaci karę umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia netto. Takie uprawnienie będzie przysługiwało Wykonawcy w szczególności, gdy Zamawiający ze swojej winy dopuści się ciężkiego naruszenia swoich zobowiązań umownych i nie usunie naruszenia mimo wezwania Wykonawcy. Jeżeli dotychczas wykonane przez Wykonawcę prace stanowiące zakres przedmiotu Umowy będą przedstawiały dla Zamawiającego wymierne znaczenie gospodarcze, Zamawiający w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego przewidzianych przepisami prawa lub niniejszą Umową, może dokonać częściowego odstąpienia od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych prac. Wówczas nastąpi rozliczenie dotychczas wykonanych prac stanowiących zakres przedmiotu Umowy, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone opłacone przez Xxxxxxxxxxxxx będą uważane za jego własność. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w Umowie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków Umowy jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego z tego tytułu na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. W przypadku zastosowania postanowień niniejszego artykułu, Zamawiający będzie miał prawo może potrącić potracić kwotę kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzeniawynagrodzenia wynikającej z Umowy kwotę odpowiadającą. Niezależnie od formy rozliczenia – potracenie z płatności należności lub przelew bankowy na rzecz Zamawiającego – Zamawiający wystawi notę obciążeniową opiewającą na wysokość z tytułu kar umownych. W przypadku, gdy wykonanie Dokumentacji wymaga współdziałania personelu Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawca odpowiada za poprawność wskazówek i instrukcji wydawanych przez swój personel. Ważniejsze instrukcje powinny być przekazywane przez personel Wykonawcy w formie pisemnej. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych kar.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana do przedmiotu umowy: a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę karą umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia wynagrodzenia umownego nettobrutto. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonania któregokolwiek etapu umowy i terminu w stosunku do harmonogramu opisanego w OPZ, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia, chyba że przyczyny przekroczenia terminu leżą po stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu któregokolwiek etapu umowy i terminu harmonogramu wynosi powyżej 10 dni, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jeżeli w wykonaniu umowy nie będzie/ą uczestniczyła/y osoba/y dedykowana/e go realizacji umowy, wskazana/e w Załączniku nr 4 do umowy lub osoba/y w ich zastępstwie ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień realizacji umowy, w którym nie uczestniczyła/y ta/e osoba/y, nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia. W przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia od Umowyumowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, dokonując rozliczenia wykonanych prac, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w Umowiewysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot zamówienia Zamawiający wystawi notę obciążeniową zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z tytułu kar umownychobowiązku należytego wykonania umowy. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu: w okolicznościach i terminach określonych w art. 456 uPzp, w przypadku jeżeli uchybienie terminom (zwłoka) realizacji umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekroczy 10 dni, w przypadku stwierdzenia wady prawnej utworu, otwarcia likwidacji Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy z kwotą płatności tytułem wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych przyczyn leżących po jego stronie i mimo wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx i wyznaczenia przez niego ostatecznego terminu na rozpoczęcie wykonania umowy przez Wykonawcę; gdy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dwukrotnie do obioru przedmiot zamówienia, który nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych karzostał wykonany przez niego należycie; dotychczasowy przebieg prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy rodzi uzasadnione wątpliwości, czy umowa zostanie należycie wykonana.