Common use of Obowiązki Stron Clause in Contracts

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowej.

Obowiązki Stron. Obowiązki ZleceniobiorcyZamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie serwerowni celu umożliwienia wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy. Udostepnienie serwerowni nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 16 w obecności reprezentanta Zamawiającego i reprezentanta Wykonawcy. Wykonawca: Zleceniobiorca oświadczazabezpieczy miejsca prowadzenia prac (w okresie trwania realizacji prac aż do ich zakończenia i odbioru) przed dostępem osób nieupoważnionych, że nie będzie zatrudniał zabezpieczy pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz miejsca składowania materiałów, wykona prace w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania siedziby Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania prac przedstawi kserokopie aktualnych zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP, ewentualnie oświadczenie o braku konieczności przedstawiania takich zaświadczeń, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejpo wykonaniu prac, o której mowa a Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć datę odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go drogą mailową na adres ********** Protokół z odbioru Przedmiotu Umowy wskazanego w § 6 1 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa 2 a) oraz odpowiednio w § 6 1 ust. 5 pkt2 b) sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa W razie stwierdzenia w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej toku czynności odbioru wad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji wykonaniu Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, Zamawiający wyznaczy termin na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowejusunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku Zleceniodawca ma za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego , wolnego od wad Przedmiotu Umowy. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może: jeżeli wady nie uniemożliwiają wykorzystania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo zażądać domagania się od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminieWykonawcy naprawienia szkody, w tym naliczania kar umownych, wynikłej z opóźnienia. Naruszenie obowiązków Zapłata wynagrodzenia , o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) oraz odpowiednio § 2 ust. 1 b) następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr *****************, w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do faktury należy dołączyć kopię protokołu odbioru bez uwag podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zapłata należności o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych w ust. 1 powyżej nastąpi po wykonaniu i odebraniu przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Zamawiającego kompletnego Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniuoraz gdy Zamawiający uzna to za konieczne wykonaniu testów jego funkcjonowania i uznania za należycie wykonany. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową Podstawę wystawienia faktury VAT każdorazowo stanowić będą protokoły odbioru bez uwag podpisane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasobyjest czynnym podatnikiem VAT Wykonawca oświadcza, które że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia/płatności według mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Podany w Umowie nr rachunku bankowego musi być zgodny z nr rachunku widniejącym w wykazie podmiotów gospodarczych prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „Biała lista”. Usunięcie rachunku z Białej listy, jak i brak zgodności z podanym rachunkiem upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie. Strony oświadczają, iż rachunki bankowe dedykowane do rozliczenia należności wynikających z Umowy są niezbędne rachunkami umożliwiającymi płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy rachunek nie spełnia tego warunku, opóźnienie w dokonaniu płatności powstaje w skutek braku możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie określonym w § 8 pkt. 1, nie stanowi dla Stron podstawy do wykonania Umowy Ramowejżądania jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat /odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, w celu umożliwienia wykonania montażu ogrodzenia. Przekazanie nastąpi na Oddziale w Oławie w obecności reprezentanta Zamawiającego i reprezentanta Wykonawcy, poprzez podpisanie protokołu przekazania miejsca wykonania robót w terminie i na wniosek Wykonawcy. Protokół sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu przekazania terenu. - zabezpieczy w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych wszystkie miejsca wykonywania prac oraz miejsca składowania materiałów i maszyn, - wykona prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Oddziału w Oławie i w porozumieniu z osobą zarządzającą tym Oddziałem, - Wykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał wszystkie osoby uczestniczące w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę pracach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie oraz szkolenia BHP Zamawiający wyznaczy datę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania miejsce rozpoczęcia czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego powinno wpłynąć do Zamawiającego drogą mailową na adres xx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w żądaniuciągu jednego dnia. ZleceniobiorcaObowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia jakichkolwiek wad lub innego rodzaju nienależytego wykonania umowy, który zawiera Umowę Ramową oświadczaZamawiający może nie dokonać odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, że posiada doświadczenie oraz zasobyzachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejw tym naliczania kar umownych wynikłych z opóźnienia.

Obowiązki Stron. Obowiązki ZleceniobiorcyDo obowiązków Zamawiającego należy: Zleceniobiorca oświadczawprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy oraz dokumentacją projektową; zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego; powołanie inspektora nadzoru w osobie: ………………………………………………………………………….., Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych powyżej. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 umowy; terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną; wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.); na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane specyfikacją aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności z Polską Normą; dostarczenie przed przystąpieniem do robót atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wszelkie materiały przewidziane do wbudowania. Uzyskanie akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do wbudowania przy realizacji przedmiotu umowy; jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w lit. d okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego; materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (destrukt z nawierzchni jezdni, kruszywo z istniejących nawierzchni, krawężniki betonowe, kostka betonowa), stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki muszą być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.); informowanie, w formie pisemnej Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; informowanie, w formie pisemnej nie mniej niż dwa dni przed, Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie zatrudniał do odkrycia robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego na własny koszt; wykonanie robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejstanu poprzedniego; ustanowienie kierownika budowy w osobie …………………………………….. i realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczących jego obowiązków. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ - instrukcji dla Wykonawców wraz z załącznikami. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy; zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.; wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy; dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy; usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8 umowy, w § 6 terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie uzgodnionych; przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy; zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy; dbanie o porządek na terenie budowy, systematyczne prowadzenie prac porządkowych, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego; prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie możliwości wykonywania robót konserwacyjno - naprawczych wyprzedzająco w stosunku do prowadzonych robót oraz zapewnienie koordynacji tych robót; umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; po zakończeniu i przekazaniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego; zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy; kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu służbom gminnym; usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia; ponoszenie kosztów energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy; wykonanie i ustawienie na swój koszt tablic informacyjnych Xxxxxxxxx i Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiającym; wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektami, o których mowa w pkt 27; przedłożenie schematu organizacyjnego budowy, zawierającego skład osobowy pracowników wykonujących czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano - montażowych, o ile nie są (nie będą) one wykonywane prze daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej wraz z określeniem funkcji; schemat musi być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego przedmiot umowy; Zamawiający wymaga, by czynności te były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę; przedstawienie w terminach określonych w pkt 29 dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących roboty budowlano-montażowe tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego robót, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych osób (np. zanonimizowanych kopii umów lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę 1 pkt 3 i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt2 pkt 8 posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 5.2 Umowy12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zleceniobiorca Wykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejmoże przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa a w § 6 ustszczególności dotyczy to przeniesienia wierzytelności. 5 pktPrzelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia Projekt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcęcelu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania uzyskaniu informacji o realizacji Przedmiotu Umowy dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejumowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności.

Obowiązki Stron. Obowiązki ZleceniobiorcyZobowiązania Wykonawcy: Zleceniobiorca oświadczaOsoby świadczące prace u Zamawiającego muszą być zatrudnione u Wykonawcy na pełny etat w oparciu o umowę o pracę (100% osób przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy musi być zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), a ich umowy zostaną przekazane do wglądu Zamawiającemu (umowy o pracę z widocznymi następującymi elementami: imię i nazwisko oraz data zawarcia umowy, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia). Wykonawca w celu weryfikacji zawartych umów zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia z ZUS (dotyczące konkretnych osób), że zgłosił do ubezpieczeń pracowników. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o formie zatrudnienia. Dla osób wymienionych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu, termin na złożenie zaświadczeń wynosi: do 31 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. Osoby przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą posiadać świadectwo o niekaralności (Zamawiający będzie żądać dostarczenia przed podpisaniem umowy, do wglądu, kompletu oryginałów dokumentów każdego zatrudnionego u Zamawiającego pracownika ochrony) oraz posiadać umiejętność podstawowej obsługi komputera. Wykonawca zobowiązuje się wskazać Zamawiającemu (najpóźniej na 5 dni) przed podpisaniem umowy na piśmie imiona i nazwiska osób przeznaczonych do wykonywania usługi, a w trakcie obowiązywania umowy informować na piśmie o każdej zmianie w tym zakresie, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika (Lista osób wytypowanych w procedurze przetargowej do świadczenia usługi u Zamawiającego, stanowi załącznik nr 2 do Umowy). Wykonawca zobowiązuje się wykazać Zamawiającemu (najpóźniej na 5 dni) przed dniem podpisania umowy, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie zalega z wynagrodzeniami osób wskazanych do realizacji usługi. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (najpóźniej na 5 dni) przed dniem terminu podpisania Umowy, Szczegółowe zasady zastępstw na wypadek absencji chorobowej, urlopowej i innej poszczególnych pracowników Zleceniodawcy (zasady zastępstw stanowią załącznik nr 3 do Umowy). Wykonawca wyznaczy, przed terminem podpisania Umowy, osobę pełniącą funkcję koordynatora: osoby do kontaktów z Zamawiającym i wskaże na piśmie dane tej osoby, tj. imię, nazwisko i numer kontaktowy telefonu (dane te stanowią załącznik nr 4 do Umowy). Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejobowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy zgodnie z grafikiem zawierającym wykaz dyżurów, opracowanym przez Wykonawcę w terminie do dnia 26-ego każdego miesiąca i zaakceptowanego przez Xxxxxxxxxxxxx w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia comiesięcznego Protokołu odbioru przedmiotu umowy, będącego sprawozdaniem z obowiązków, o której których mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 1 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa Protokół podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej7-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, o której mowa w § 6 ustktórego dotyczy. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od Wykonawca przedłoży aktualną polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej na kwotę 1 000 000, 00 zł. W przypadku, gdy ważność polisy ubezpieczeniowej zakończy się przed upływem obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest odnowić ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia okazać przedłużoną polisę Zamawiającemu w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej14 dni przed dniem upływu ważności poprzedniej polisy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcęktóra stanowi załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo Zobowiązania Zamawiającego; Zamawiający zobowiązuje się do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżejtechnicznego zabezpieczenia obiektu chroniącego przed włamaniem, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych stosownie do ogólnie przyjętych wymogów i przedstawienia programu naprawczego zasad (dodatkowy personelkraty, sprzętkłódki, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracyszlabany, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, itp.) bez prawa ); Zamawiający zobowiązuje się do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądańprzeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi posiadanego systemu alarmowego, w tym do szczegółowego zapoznania z systemem alarmowym ppoż, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest także do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxchronionym obiektem i jego punktami newralgicznymi. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacjąZ powyższego przeszkolenia zostanie sporządzony protokół, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych podpisany przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejobie Strony.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej Zamówień Szczegółowych pod rygorem możliwości każdorazowego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt1 pkt 1) lit. 5.4 j) Umowy Ramowej albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt1 pkt 1) lit. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 i) Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy Ramowej we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w UmowieUmowie Ramowej . Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowej. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę Zleceniodawcy o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu UmowyUmowy Ramowej. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. ZleceniobiorcaZleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy Ramowej siłami własnymi. Do realizacji przedmiotu Umowy Ramowej Zleceniobiorca zobowiązuje się używać własnego sprzętu i własnych materiałów. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień w zakresie „Zasad zachowania trzeźwości na terenie Centrali KGHM Polska Miedź S.A.”, który zawiera Umowę Ramową oświadczastanowiącej Załącznik nr 2.1 do Umowy Ramowej i zobowiązuje się, że posiada doświadczenie wszystkie osoby zatrudnione oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania współpracujące przy wykonywaniu Umowy Ramowejbędą także przestrzegać powyższego aktu wewnętrznego.

Obowiązki Stron. Obowiązki ZleceniobiorcyZleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia transferu wiedzy (dalej: Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie zatrudniał „Usługi”) zgodnie z zakresem określonym w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez ZleceniodawcęZałączniku nr 1. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku zdiagnozowania, w trakcie realizacji Usługi, dodatkowych potrzeb Zleceniodawcy zakres usług szkoleniowych może być zmieniony za porozumieniem Stron. Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowejzobowiązuje się świadczyć Usługi z najwyższą starannością. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu szczególności, Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego rozpoczęcia oraz zakończenia prac oraz raportowania działań do Zleceniodawcy i ŁSSE S.A. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy i ŁSSE S.A. o ewentualnych problemach, dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżejUmowy, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, mogących wpłynąć na koszt i ryzyko Zleceniobiorcyjej Przedmiot. Zleceniobiorca zobowiązany jest zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie sporządzenia dokumentacji stanowiącej potwierdzenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. każdego Kroku (dalej Dokumentacja) obejmującej: dla Kroku 1 – Protokół odbycia szkolenia dla Kroku 2 – Protokół raportu poaudytowego dla Kroku 3 – Protokół zestawienia godzin pracy Zleceniobiorca bez zgody zobowiązuje się do przygotowania materiałów dydaktycznych dla Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym niezbędnych do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacjąUsług, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadczaw przypadku realizacji Usług w sposób zdalny (online), że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne zobowiązuje się do wykonania Umowy Ramowejużycia właściwych narzędzi informatycznych.

Obowiązki Stron. Obowiązki ZleceniobiorcyWykonawca zobowiązuje się do: Zleceniobiorca oświadczasprzedaży energii cieplnej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych, że określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków pobierania opłat za sprzedaż energii cieplnej, prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, udzielania nieodpłatnych informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych Taryf lub Cennika, spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 z późn. zm.). W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż w dacie zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o jego spełnieniu. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejtraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy. Przedłożenie oświadczenia, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez ZleceniobiorcęZamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia Zamawiający zobowiązuje się do: pobierania energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb w terminietym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo‑rozliczeniowym, umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy dokonania odczytów wskazań liczników oraz dostępu wraz z należytą starannościąniezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, jak również do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego, terminowego regulowania należności za energię cieplną, utrzymywania wewnętrznej instalacji w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejrozliczenia za energię cieplną.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca oświadcza, że nie Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie wykonywać będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ustmiejscu zamieszkania pacjenta i przy użyciu sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej stanowiących własność Udzielającego Zamówienie. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umowneji aparatury medycznej, należących do Udzielającego Zamówienie, zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w Umowie i tylko w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Umową. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przy realizacji Umowy: Udzielać świadczeń zdrowotnych terminowo i zgodnie z Harmonogramem, uzgodnionym wspólnie przez Xxxxxx Xxxxx; W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających Przyjmującemu Zamówienie udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Umowy zgodnie z Harmonogramem, o której którym mowa w § 6 ustlit. 5 pkta), Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie powiadomić Udzielającego Zamówienie, nie później niż na 7 dni przed planowanym udzieleniem świadczeń zgodnie z Harmonogramem, o niemożliwości realizacji świadczeń ze wskazaniem ich przyczyn. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej W sytuacjach nagłych i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia szczególnie uzasadnionych powiadomienie takie może nastąpić w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu krótszym niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej zdaniu poprzednim i w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcytakich przypadkach każdorazowo wymagane będzie szczegółowe wykazanie okoliczności uniemożliwiających powiadomienie w terminie określonym w zdaniu pierwszym; Rzetelnie wykonywać świadczenia zdrowotne będące przedmiotem Umowy, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszymaktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami, przepisami prawa x.xx. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody przepisami Ustawy o działalności leczniczej dnia 15 kwietnia 2011 r., Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Ustawy o Instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r., Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej; Dbać o dobre imię Udzielającego Zamówienie; Prowadzić sprawozdawczość statystyczną na powierzenie części zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz współpracy z Udzielającym Zamówienie w tym zakresie oraz dostarczać je do siedziby Udzielającego Zamówienia w terminie nie później niż do 7 dnia każdego miesiąca Współpracować z lekarzami oraz innym personelem medycznym Udzielającego Zamówienie; Niezwłocznie zgłaszać Udzielającemu Zamówienie każdy konflikt interesów i każdy inny fakt przeszkadzający, utrudniający lub uniemożliwiający należyte wykonywanie postanowień Umowy; Na wniosek Udzielającego Zamówienie ustosunkowywać się do skarg pacjentów na wykonanie, nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych poprzez złożenie pisemnych wyjaśnień wraz z sugestią co do proponowanych rozwiązań; Przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP, przeciwpożarowych, i dotyczących ochrony środowiska, a także przepisów porządkowych obowiązujących u Udzielającego Zamówienie; Uzyskiwać uprzednią zgodę Udzielającego Zamówienie na udzielanie wywiadów, w szczególności w prasie, radiu, telewizji lub Internecie, dotyczących przedmiotowo wykonywania Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych lub związanych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechaniaudzielaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienie. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy RamowejPostanowienia ust. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej3 lit. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważnościa) Umowy, nie ma prawa nagrywaniawykluczają możliwości udzielania świadczeń w terminach dodatkowych w stosunku do uzgodnionego Harmonogramu w przypadkach nagłych lub wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych pozostających poza kontrolą stron Umowy z zastrzeżeniem, filmowania że istnieje możliwość odmowy zastosowania się do wezwania celem świadczenia usług nie objętych Harmonogramem. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się prowadzić czytelną dokumentację medyczną i sprawozdawczość statystyczną według zasad obowiązujących w podmiotach leczniczych, a w szczególności według zasad ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, korzystając z narzędzi udostępnionych przez Udzielającego Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do: Zapłaty wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie; Udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie sprzętu i aparatury medycznej oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. zapewnienia materiałów medycznych niezbędnych do wykonywania Zamówienia; Zorganizowania obiegu i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę obowiązującymi przepisami; Powiadamiania Przyjmującego Zamówienie o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacjąterminach świadczeń dodatkowych, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcęw ust. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie4, z należytą starannościąwyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie tych świadczeń. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany Przyjmujący Zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego Zamówienia: wyposażenia medycznego, środków transportu oraz materiałów medycznych do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasobyudzielania świadczeń zdrowotnych osobom, które nie są niezbędne pacjentami Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie nie może bez zgody Udzielającego Zamówienie wykonywać na terenie Udzielającego Zamówienie świadczeń zdrowotnych nie objętych Umową. Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: odzież roboczą i odzież ochronną; posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania Umowy Ramowejwykonywania Zamówienia; posiadanie aktualnego szkolenia z zakresu bhp.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca Wykonawca oświadcza, że nie że: wykona przedmiot umowy z należytą starannością, uwzględniając obowiązujące przepisy, najnowsze osiągnięcia techniczno-technologiczne, minimalizujące negatywne oddziaływanie projektowanych rozwiązań na środowisko, w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiającego oraz uzyskane podczas wizji lokalnej; będzie zatrudniał przestrzegał wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w jakiejkolwiek zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową; ponosi odpowiedzialność za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową; uzyska zgody od właścicieli nieruchomości w zakresie lokalizacji projektowanej sieci oraz na zajęcie nieruchomości na czas realizacji robót; w przypadku lokalizacji planowanej inwestycji na nieruchomościach niestanowiących obręb pasa drogowego, znajdującego się w zarządzie MZD, uzyska we współpracy z Zamawiającym (przed ostatecznym uzgodnieniem trasy) ustanowienie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w formie pracowników Zleceniodawcy aktu notarialnego, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu; koszty ustanowienia służebności przesyłu, tj. koszt obsługi notarialnej oraz opłatę sądową za dokonanie wpisu ww. prawa w księdze wieczystej, ponosić będzie Zamawiający; po podpisaniu umowy użyczenia terenu na cele budowlane przez wszystkich właścicieli nieruchomości wykazanych w wypisie z ewidencji gruntów oraz przez przedstawicieli Zamawiającego przekaże po jednym egzemplarzu umowy każdej ze stron; Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru umów użyczenia terenu przez właścicieli działek; przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejopracowanej Dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach, w tym także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich; uzyska decyzję pozwolenia na budowę; przeprowadzi pełną inwentaryzację istniejącego uzbrojenia celem opracowania optymalnych rozwiązań projektowych w tym zakresie, uzbrojenia w armaturę oraz wyboru technologii realizacji; w rozwiązaniach projektowych zostaną zastosowane wyroby posiadające stosowne certyfikaty, oceny techniczne, deklaracje właściwości i atesty; Dokumentacja będzie dodatkowo określać sposób zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz sposób zagospodarowania powstających odpadów; na etapie opracowywania projektu uzyska wszystkie decyzje, opinie i uzgodnienia lokalizacji dotyczące zadania (x.xx. Urzędu Miasta, Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, Miejskiego Zarządu Dróg, Narady Koordynacyjnej), wymagane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; bezpośrednio po uzyskaniu poszczególnych decyzji i uzgodnień, w terminie do 3 dni od ich otrzymania przekaże je Zamawiającemu do wiadomości; dobrane na etapie projektowania urządzenia, będą miały swoje punkty serwisowe na terenie Polski; zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub innego podobnego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub ogłoszenia; przed przystąpieniem do realizacji umowy zapozna się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców Realizujących Prace na Terenie Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. (zwaną dalej Instrukcją BHP), którą osoba, o której mowa w § 6 4 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej1 niniejszej umowy, przekaże mu niezwłocznie po zawarciu umowy; jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji BHP (w tym również podpisania wszelkich oświadczeń, o której których mowa w § 6 ustInstrukcji BHP) oraz oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub naruszenia postanowień Instrukcji BHP; udostępni do wglądu Zamawiającemu, w każdym momencie trwania umowy, wszelkie informacje i dokumenty, mające związek z realizacją umowy; zapozna się z Polityką Jakości i Ochrony Środowiska; informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej xxx.xxxxxxxx.xxx.xx; będzie konsultował z Zamawiającym istotne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, mające wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie Dokumentacji; będzie opisywał proponowane materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca bez podawania nazw producentów; jeżeli nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejbędzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy producenta materiału lub urządzenia, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowejto Wykonawca, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowejpo wskazaniu nazwy konkretnego producenta lub nazwy produktu (urządzenia, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżejmateriału), Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciejzamieszczenia zapisu „lub równoważny” i podania wymaganych cech równoważności; będzie koordynował prace projektowe poszczególnych branży, w tym współpraca Wykonawcy z zespołem projektowym Zamawiającego, uwzględniająca zmiany i rozwiązania projektowe dot. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciejbranży sanitarnej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownychktóre Zamawiający wykonywał będzie we własnym zakresie. Zleceniobiorca Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany ograniczeń w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zamówienia, oraz ważnym wpisem do OIIB; min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz ważnym wpisem do OIIB. Zamawiający zobowiązany jest do: opracowania części dotyczącej branży technologicznej, która będzie elementem składowym całości Dokumentacji; udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do zapoznania się realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxniniejszej umowy (m. in. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni do reprezentowania Zamawiającego przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejurzędami i instytucjami); weryfikacji i protokolarnego odbioru otrzymanej Dokumentacji.

Obowiązki Stron. Obowiązki ZleceniobiorcyZamawiający zobowiązuje się w szczególności do: Zleceniobiorca oświadczaprotokolarnego wprowadzenia pracowników Wykonawcy do obiektu chronionego, że nie będzie zatrudniał zapewnienia środków łączności bezprzewodowej, umożliwienia korzystania pracownikom Wykonawcy z punktów poboru wody i energii elektrycznej w jakiejkolwiek formie niezbędnym zakresie, przekazać Wykonawcy szkic ochranianego obszaru z lokalizacją wybranych budynków, posterunków i rejonów dla patroli, udostępnienia budek wartowniczych, udostępnienia pomieszczenia socjalnego, udostępnienia przenośnej kamery termowizyjnej. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: protokolarnego objęcia obiektu chronionego, zapoznania się ze stanem technicznym chronionych obiektów, wykonywania zlecenia zgodnie z założeniami postępowania przetargowego i Umową, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego listę osób wykonujących zlecenie wraz z informacją o ich niekaralności, zapewnienia ochrony bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowej swoim pracownikom na terenie chronionego obiektu, skierowania pracowników Zleceniodawcy wyznaczonych do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem na szkolenia: ze znajomości podstawowych obowiązków wynikających z Planu Ochrony Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wraz z Załącznikami, ze znajomości Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, ze znajomości Regulaminu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ze znajomości topografii całego obszaru Muzeum, wyposażenia pracowników ochrony w sprzęt i uzbrojenie zgodnie z OPZ Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy (także dalszego podwykonawcy) wykonujący czynności opisane w ust. 4 poniżej byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), w całym okresie realizacji Umowy. Wymóg nie dotyczy innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymogu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę niestosuje się w posterunkach lub patrolach dodatkowych nieobjętych planem ochrony. Zgodnie z ust. 3 powyżej Zamawiający wymaga, aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji Umowy z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r., poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596) i odpowiednimi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie zawarcia Umowy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5 powyżej oraz wymogów określonych w ust. 6 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wskazanych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wskazanych wyżej wymogów; przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 4 Umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wskazane wyżej oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2019 r., poz. 1781 ze zm., tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W razie powzięcia wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Pracownicy Wykonawcy pełnią ochronę w umundurowaniu służbowym, jednolitym i schludnym, zapewnionym przez Wykonawcę. Rodzaj umundurowania pracowników Wykonawcy zostanie ustalony z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję umundurowania. Wykonawca zapewni wsparcie zewnętrznej załogi interwencyjnej oraz elektroniczny system nadzoru pracy wartowników. Bieżącym tokiem służby pracowników kieruje Dowódca Zmiany Wewnętrznej Służby Ochrony – Straży Muzealnej. Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący zadania na terenie Zamawiającego podlegają Szefowi Ochrony – Pełnomocnikowi ds. Bezpieczeństwa lub jego Zastępcy. Wykonawca zapewni stałą obsadę posterunków. Ewentualne zmiany będą odbywały się w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego – czas pracy ciągłej pracownika ochrony nie powinien przekraczać 12 godzin. Zakres zamówienia obejmuje (zarówno w godzinach, jak i poza godzinami pracy) przestrzeganie przez pracowników ochrony bezwzględnego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Muzeum. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do zapewnienia w każdym czasie (formalnej i technicznej) możliwości naliczenia kary umownejszybkiego sprawdzenia stanu trzeźwości pracowników ochrony pełniących służbę. Zasady współpracy między Wewnętrzną Służbą Ochrony a pracownikami Wykonawcy, realizującymi zamówienie odbywać się będzie na zasadach określonych w Planie Ochrony Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy sporządzi i przedstawi Zamawiającemu listę pracowników na stałe przydzielonych do wykonywania Umowy u Zamawiającego. Lista, o której mowa w § 6 ustzdaniu poprzedzającym zawierać będzie również dane personalne pracowników Wykonawcy, którzy mogą zostać przydzieleni jako zastępstwo pracowników stałych, w przypadkach, w których nieobecność pracowników stałych będzie usprawiedliwiona w liczbie co najmniej: w sezonie letnim (01.05- 30.09) – 32 pracowników ochrony, w sezonie zimowym (01.10 – 30.04) – 28 pracowników ochrony. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownejW przypadku nieobecności pracownika ochrony na służbie lub jego przybycia w stanie uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków, Zamawiający powiadomi niezwłocznie o której mowa tym fakcie Wykonawcę, który w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 trybie natychmiastowym zabezpieczy należyte wykonanie Umowy. Zleceniobiorca Kwalifikacje pracowników wskazanych do realizacji Umowy w zastępstwie pracowników wskazanych w ofercie Wykonawcy, nie ma prawa mogą być niższe niż pracowników zastępowanych. Ochrona fizyczna będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym Planem Ochrony Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie poprzez obsadę posterunków stałych i patroli zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia W przypadku zmian w Planie Ochrony Muzeum Wykonawca niezwłocznie dostosuje do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejnich obsadę i wyposażenie. Wykonawca oświadcza, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowejna kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) oraz zobowiązuje się, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi że ubezpieczenie będzie odnawiane na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków kwotę nie niższą niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację cały okres obejmujący wykonanie Przedmiotu Umowy. Na żądanie ZleceniodawcyZamawiającego Wykonawca natychmiast przedstawi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego (do pełnej wartości) powstałej z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy chyba, Zleceniobiorca że powstałe szkody były następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający uprawniony jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu stałej kontroli wykonywania Umowy przez wyznaczonych pracowników oraz wskazywania sposobu wykonywania Umowy w zakresie wskazanym przypadku jej nieprawidłowego wykonywania. Prawo kontroli przysługuje ze strony Zamawiającego osobom pisemnie przez niego upoważnionym. W przypadkach szczególnych Wykonawca zapewni doraźne zwiększenie, na zmianie dyżurnej, składu osobowego pracowników ochrony, o kwalifikacjach nie niższych niż kwalifikacje pracowników świadczących stałą usługę ochrony dla Zamawiającego. Zapotrzebowanie zostanie zgłoszone przez Zamawiającego w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejformie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca Zamawiający udostępni Wykonawcy plac, w celu umożliwienia wykonania modernizacji Prasonożycy. Przekazanie nastąpi na Oddziale w Zielonej Górze w obecności reprezentanta Zamawiającego i reprezentanta Wykonawcy poprzez podpisanie protokołu przekazania miejsca wykonania robót w terminie i na wniosek Wykonawcy. Protokół sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu przekazania placu. - zabezpieczy w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych wszystkie miejsca wykonywania prac oraz miejsca składowania materiałów i maszyn, - wykona prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Oddziału w Zielonej Górze i w porozumieniu z osobą zarządzającą tym Oddziałem, - Wykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał wszystkie osoby uczestniczące w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę pracach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie oraz szkolenia BHP Zamawiający wyznaczy datę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania miejsce rozpoczęcia czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego powinno wpłynąć do Zamawiającego drogą mailową na adres xx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w żądaniuciągu jednego dnia. ZleceniobiorcaObowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia jakichkolwiek wad Zamawiający może nie dokonać odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, który zawiera Umowę Ramową oświadczazachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejw tym naliczania kar umownych wynikłych z opóźnienia.

Obowiązki Stron. Obowiązki ZleceniobiorcyWykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy z poszanowaniem: Zleceniobiorca przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. - o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 75, z późn. zm.) – dalej jako „ustawa o radcach prawnych”; przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze (Dz. U z 2020 poz. 1651, z późn. zm.) – dalej jako „ustawa o adwokaturze”; Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., ze zm.; Kodeksu Etyki Adwokackiej - Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu - uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r., ze zm.; powszechnie obowiązujących przepisów prawa; wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej Agencji Mienia Wojskowego. W dacie zawarcia Umowy wewnętrznym aktem normatywnym regulującym kwestię obsługi prawnej w Agencji Mienia Wojskowego jest Decyzja nr 96/2016 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad obsługi prawnej w Agencji Mienia Wojskowego”, stanowiąca załącznik nr 6 do Umowy oraz decyzja nr 121/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulacji wewnętrznych Agencji Mienia Wojskowego stanowiąca załącznik nr 7 do Umowy. Zmiana wskazanej wyżej decyzji w czasie realizacji Umowy nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej Umowy, wymaga jednak poinformowania Wykonawcy o jej treści. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy przy zachowaniu należytej staranności, wynikającej z wiedzy prawniczej, zasad etyki oraz zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz potencjałem, a także wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do: terminowego wykonywania wszelkich czynności procesowych, tj. do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejczynności, w zależności od ich charakteru, w terminach określonych przez przepisy prawa/umożliwiających wykonanie obowiązku nałożonego na Zamawiającego w terminach określonym przez przepisy prawa lub w terminach określonych przez urzędy, sądy i inne organy państwowe działające w granicach prawa. W sprawach innych niż określone w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności w Sprawach zleconych niezwłocznie nie później niż w ciągu … dni licząc od daty wpływu Sprawy zleconej do Wykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 9 Umowy. W wyjątkowych sytuacjach Strony mogą określić inny termin wykonania określonej czynności - ustalenia w tym zakresie odbywają się poprzez korespondencję w postaci elektronicznej na adres e-mail, o której którym mowa § 14 ust. 2 Umowy; obsługi Spraw zleconych w kolejności ich wpływu do Wykonawcy, chyba że wykonanie w pierwszej kolejności Sprawy zleconej, która wpłynęła w terminie późniejszym jest uzasadnione zastrzeżonym terminem, o którym mowa w § 6 ustpkt 1 zdanie pierwsze lub poleceniem przedstawiciela Zamawiającego/Koordynatora Zamawiającego; udzielania informacji na temat Sprawy zleconej na każde żądanie Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do akt wszystkie sporządzone przez siebie dokumenty/pisma procesowe w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz korespondencji otrzymanej w związku z realizacją niniejszej Umowy a niepochodzącej od Zamawiającego, w tym w szczególności korespondencji doręczanej przez Portal Informacyjny Sądu. 5 pktAkta sprawy znajdują się w oryginale w siedzibie Zamawiającego. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej odzwierciedlenia prowadzonej sprawy w systemie informatycznym EOD; niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu zakończonych akt sprawy celem ich archiwizacji. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 wykonywaniem przedmiotu Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejW tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcęprzy pomocy których wykonuje Umowę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji bieżącej współpracy z Wykonawcą, w szczególności mając na celu uzyskania optymalnych warunków do ochrony uzasadnionych interesów Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do starannego wykonania Przedmiotu Umowy RamowejUmowy. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżejZamawiający zapewnia, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych że informacje i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personeldokumenty, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżejw zdaniu pierwszym będą aktualne, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcękompletne i prawdziwe. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad Zamawiający zapewnia Wykonawcy warunki do wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym swojej siedzibie, w żądaniutym Zamawiający zapewni pomieszczenie/pomieszczenia do pracy Wykonawcy wyposażone w meble, stanowiska komputerowe, Internet, drukarkę, niezbędne materiały biurowe, oprogramowanie systemowe oraz specjalistyczne do obsługi prawnej (obecnie Zamawiający zapewnia dostęp do następujących programów:………………………… .…………………..………………..). Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy RamowejZamawiający zapewni również obsługę wysyłki i odbioru korespondencji związanej z realizacją niniejszej Umowy.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy1. Dla realizacji pełnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonie zimowym 2014/2015 Wykonawca zobowiązany będzie do: Zleceniobiorca oświadcza- pełnienia stałego nadzoru nad drogami przekazanymi Wykonawcy do zimowego utrzymania, że nie będzie zatrudniał - pełnienia dyżuru telefonicznego, numer telefonu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w jakiejkolwiek ofercie przetargowej, - przyjmowania w formie pracowników Zleceniodawcy telefonicznej oraz w każdej innej formie zawiadomień oraz interwencji użytkowników dróg odnośnie stanu dróg, - utrzymywania codziennego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym i składania mu codziennie w godzinach pracy Zamawiającego między godziną 7 a 15 meldunków z wykonania usługi na numer telefonu 068 475 53 54 (kom. 603 126 948), - podejmowania decyzji odnośnie codziennego prowadzenia zimowego utrzymania dróg Powiatowych poza godzinami pracy Zamawiającego, - konsultowania wyjazdów sprzętu do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownejcodziennego prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych w godzinach pracy Zamawiającego z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, o której mowa - dysponowania posiadanym sprzętem, - zapewnienia niezbędnego sprzętu do realizacji umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, - prowadzenia na bieżąco dziennika, w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej którym odnotowywane będą warunki pogodowe na dany dzień, wyjazdy, trasy, kilometry, czas pracy, objazdy, zgłoszenia, podjęte działania i udostępnianie go do wglądu na wezwanie Zamawiającego, - dysponowania rezerwową piaskarką - w przypadku niemożności świadczenia usługi (przerwania wykonania umowy) lub któregokolwiek z powodu rażącego naruszenia jej postanowień obowiązków wchodzących w skład zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, - w celu utrzymania codziennej przejezdności dróg pozostawania przez Zleceniobiorcę cały czas zimowego utrzymania dróg powiatowych w stałej gotowości i naliczenia kary umownejstosowania się do poleceń Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy - utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę obejmującą sumę gwarancyjną minimum do wysokości 500.000,00 złotych przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego. Na dowód potwierdzenia ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego dostarczać mu aktualny odpis umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacania składki, jeżeli ważność umowy ubezpieczenia uzależniona jest od terminowo opłacanej składki, - ponoszenia pełnej odpowiedzialności kontraktowej za właściwe wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zgodnie ze zleconym standardem, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w czasie prowadzenia zimowego utrzymania dróg, - ponoszenia pełnej materialnej odpowiedzialności za straty i deliktowejszkody wywołane stanem drogi, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne szczególności będące następstwem działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie , rażącego niedbalstwa lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotówbraku należytej staranności, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi a także w związku z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w żądaniu. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejbrakiem ubezpieczenia.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy: Zleceniobiorca Zamawiający udostępni Wykonawcy kontenery, w celu umożliwienia wykonania remontu. Przekazanie nastąpi na Oddziale w Gorzowie Wlkp. w obecności reprezentanta Zamawiającego i reprezentanta Wykonawcy, poprzez podpisanie protokołu przekazania miejsca wykonania robót w terminie i na wniosek Wykonawcy. Protokół sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu przekazania kontenerów. - zabezpieczy w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych wszystkie miejsca wykonywania prac oraz miejsca składowania materiałów i maszyn, - wykona prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Oddziału w Gorzowie Wlkp. i w porozumieniu z osobą zarządzającą tym Oddziałem, - Wykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał wszystkie osoby uczestniczące w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę pracach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie oraz szkolenia BHP Zamawiający wyznaczy datę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania miejsce rozpoczęcia czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego powinno wpłynąć do Zamawiającego drogą mailową na adres xx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w żądaniuciągu jednego dnia. ZleceniobiorcaObowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia jakichkolwiek wad lub innego rodzaju nienależytego wykonania umowy, który zawiera Umowę Ramową oświadczaZamawiający może nie dokonać odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, że posiada doświadczenie oraz zasobyzachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, które są niezbędne do wykonania Umowy Ramowejw tym naliczania kar umownych wynikłych z opóźnienia.

Obowiązki Stron. Obowiązki Zleceniobiorcy1. Do obowiązków MPWiK należy w szczególności: Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Zleceniodawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy Ramowej pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust1) Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń stacji zlewnych oraz ich eksploatację zgodną z obowiązującymi przepisami. 5 pkt. 5.4 Umowy albo wypowiedzenia Umowy Ramowej z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.2 Umowy. Zleceniobiorca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 5.4 Umowy Ramowej. Dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzanie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obowiązującą w okresie realizacji Umowy Ramowej. Zleceniobiorca uprzedzi 2) Przyjmowanie nieczystości na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zleceniodawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zleceniobiorca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej z innych powodów niż określone w ustępie powyżej, Zleceniodawca ma prawo zażądać podjęcia przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Zleceniobiorca nie spełni wyżej wymienionych żądań, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej, Zleceniodawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy Ramowej stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu robót stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót stronie trzeciej, nie zwalnia Zleceniobiorcy ze zobowiązań umownych. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa powierzać wykonania czynności wynikających z zakresu Umowy Ramowej podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany w Załączniku nr 2.1. do Umowy Ramowej. Zmiana Załącznika nr 2.1 do Umowy Ramowej nie wymaga zmiany Umowy Ramowej w postaci aneksu a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, zgodnie z trybem określonym zdaniu pierwszym. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody na powierzenie części Umowy Ramowej podmiotom trzecim zastosowanie mają poniższe postanowienia: Zleceniobiorca zobowiązany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami: zamieścić postanowienia dotyczące zasad ochrony informacji poufnych i zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadające postanowieniom zawartym w §8 Umowy Ramowej niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy Ramowej dotyczących podwykonawców, ani postanowień umów, zawartych przez Zleceniobiorcę z podwykonawcami, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Zleceniodawca nie odpowiada za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie zobowiązań przez Zleceniobiorcę wobec podmiotów, którym powierza wykonywanie Umowy Ramowej. Podwykonawcy wykonujący usługi z zakresu Umowy Ramowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień dotyczących sposobu realizacji Umowy Ramowej i postanowień zawartych odpowiednio w Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej. W przypadku nie dotrzymania tych warunków Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren KGHM Polska Miedź S.A. lub wstrzymania świadczonych przez podwykonawcę usług. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa nagrywania, filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem fotografowania w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie xxxx://xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Zleceniobiorcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, x.xx. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Zleceniodawca ma prawo zażądać od Zleceniobiorcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie. Naruszenie obowiązków o których mowa powyżej, może być traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Zleceniobiorca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań warunkach określonych w Umowie. Zleceniobiorca jest zobowiązany 2. Do obowiązków Klienta należy w szczególności: 1) Wprowadzanie do informowania Zleceniodawcę o stacji zlewnych wyłącznie nieczystości pochodzących z opróżnienia zbiorników bezodpływowych na warunkach zgodnych z niemniejszą umową. 2) Usuwanie na własny koszt wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację Przedmiotu szkód, powstałych w trakcie zlewania nieczystości, wynikających ze złego stanu technicznego pojazdu asenizacyjnego Klienta. 3) Prowadzenie miesięcznej ewidencji ilości nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnych wyszczególnionych w § 4 ust. 1 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 4) Na żądanie Zleceniodawcystacjach zlewnych niezautomatyzowanych, Zleceniobiorca jest zobowiązany każdorazowe (przy każdym zrzucie) dostarczanie do niezwłocznego przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Umowy pracownika obsługi stacji, prawidłowo wypełnionego potwierdzenia odbioru nieczystości na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 5) Na stacjach zlewnych zautomatyzowanych, każdorazowe (przy każdym zrzucie) prawidłowe uzupełnienie za pośrednictwem systemu informatycznego (Kiosk) danych zrzucanych nieczystości. Odbiór nieczystości potwierdzany zostanie wydrukiem z Kiosku znajdującego się na terenie stacji zlewnej zautomatyzowanej. 6) W przypadku nierzetelnego wypełniania potwierdzenia odbioru nieczystości stanowiącego załącznik nr 2 do umowy lub w przypadku nierzetelnego wprowadzania poprzez Kiosk niezbędnych danych do systemu informatycznego stacji zlewnej zautomatyzowanej, MPWiK ma prawo wystosować pisemne wezwanie do poprawy w zakresie wskazanym rzetelności wypełniania i przekazywania niezbędnych danych. Jako nierzetelne wypełnianie danych rozumie się ich brak lub stwierdzone w żądaniunich błędy formalne lub merytoryczne. Zleceniobiorca, który zawiera Umowę Ramową oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne 7) Klient zobowiązany jest do wykonania terminowego regulowania należności wynikających z niniejszej Umowy Ramowejprzelewem w terminie i na rachunek bankowy MPWiK wskazane na fakturze.