Common use of Odpowiedzialność odszkodowawcza Clause in Contracts

Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia, 2) Za niedotrzymanie warunków gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych, 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3, 2. Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę. 3. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia w terminie 30 dni od zaistnienia tej okoliczności. 4. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony mogą stosować kary umowne w następującej wysokości: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownemoże być obciążony karą umowną: 1) Za 1.1. za opóźnienie w zakończeniu wykonywania wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% łącznej wartości przedmiotu umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% za cały okres opóźnienia terminu, 1.2. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% łącznej wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po obowiązującym terminie, nie więcej jednak niż 10% za cały okres opóźnienia terminu, 1.3. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy. 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez prawa żądania przez Wykonawcę odszkodowania i kar umownych, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia bruttoprzekracza 45 dni, określonego w z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia, 2) Za niedotrzymanie warunków gwarancji4. Traktowane to będzie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych, 3) Za jako odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – i będzie uprawniało Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego określonej w § 4 ust. 1 pkt 3, 2pkt. Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę1.3. 3. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy Podstawą naliczania kar umownych określonych w dotrzymaniu terminu określonego ust. 1 jest cena netto przedmiotu umowy określona w § 2 umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminuust. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia w terminie 30 dni od zaistnienia tej okoliczności1. 4. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownychJeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, powstałych przy realizacji zadania objętego niniejszą umowąStrony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych Kodeksu Cywilnego, do wysokości pełnej poniesionej szkody. 5. Strony przyjmują, iż odstąpienie od umowy wywiera skutek tylko w zakresie niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z umowy. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do dokonania wzajemnych rozliczeń, w tym Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowaną część przedmiotu umowy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) Za opóźnienie zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy dotrzymaniu któregokolwiek terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnieniazwłoki, 2) Za niedotrzymanie warunków gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych, 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3, 2. Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę. 3. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w dotrzymaniu któregokolwiek terminu określonego w § 2 umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia w terminie 30 60 dni od zaistnienia tej okoliczności. 4. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) Za opóźnienie zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 tiret 2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnieniazwłoki, 2) Za niedotrzymanie warunków gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych, 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3, 2. Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę. 3. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia w terminie 30 dni od zaistnienia tej okoliczności. 4. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie następujących kar umownych: 1.1. Odbiorca może naliczyć Dostawcy kary umowne: 1a) Za opóźnienie za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w zakończeniu wykonywania przedmiotu wysokości 10% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2, b) za odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy w wysokości 10% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2, c) za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w §1 ust. 4 oraz w §7 ust. 3, w wysokości 0,110% wynagrodzenia bruttowartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2, d) za nieterminową dostawę przedmiotu Umowy lub jego części (w tym brak wymaganych dokumentów) w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umownej daty dostawy (§ 4 ust. 2), e) za nieterminowe usunięcie wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi oraz niedostarczenie towaru wolnego od wad w wysokości 0,5% wartości danego reklamowanego/wolnego od wad towaru netto, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, licząc od terminu określonego na usunięcie wad lub dostawę towaru wolnego od wad, określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 8, §4 ust. 9 oraz § 5 ust. 5 zdanie drugie, f) za opóźnienie w czasie reakcji serwisu mającego na celu przyjazd i przystąpienie do usunięcia wad/usterek w wysokości 0,5% wartości reklamowanego towaru netto, za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 5 ust. 5 zdanie pierwsze, 2g) Za niedotrzymanie warunków gwarancjiuwzględniając cele Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982.35.230 z dnia 12.11.1982 r. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005.179.1485 z dnia 19.09.2005 z późn. zm.) – za wejście/wjazd/przebywanie na terenie Odbiorcy/Użytkownika (KGHM Polska Miedź S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.) Dostawcy lub osób, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę którymi Dostawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz za niezastosowanie się przez ww. osoby do procedur w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub substancji psychoaktywnych stosowanych na terenie Użytkownika (KGHM Polska Miedź S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.) / Odbiorcy, traktowane będzie jako naruszenie obowiązków wynikających z Umowy, skutkujące możliwością naliczenia przez Odbiorcę kary umownej w wysokości 0,05% wartości umownej brutto określonej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, h) za naruszenie przez Xxxxxxxx zobowiązania do zachowania poufności, określonego w § i) za każdy przypadek naruszenia § 4 ust. 1 pkt 3 13 w wysokości 1,0% wartości umowy, lecz nie mniej niż 5.000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnychprzypadek, 3j) Za odstąpienie od umowy za każdy przypadek realizacji dostawy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – naruszeniem §1 ust. 2-4 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego wartości dostaw zrealizowanych z tym naruszeniem przez Xxxxxxxx. 1.2. Odbiorca ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną w § 4 ustwysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 1.3. 1 pkt 3,Dostawca ma prawo naliczyć Odbiorcy kary umowne: 2. Odstąpienie a) za odstąpienie od Umowy przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy lub jej rozwiązanie Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku Odbiorcy w wysokości 10% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2, b) za odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn niezależnych od Dostawcy w wysokości 10% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2. 2. Strony ustalają termin zapłaty kar umownych, które zgodnie kary umownej 14 dni liczonych od daty wystąpienia przez Stronę drugą z umową zostały nałożone na Wykonawcężądaniem zapłaty. 3. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy Zapłata kary umownej z tytułu: a) nieterminowej dostawy przedmiotu umowy lub jego części, określonej w dotrzymaniu terminu określonego ust. 1 pkt. 1.1 lit d) powyżej, b) nieterminowego usunięcia wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w § 2 umowy przekroczy 14 dniokresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może odstąpić określonej w ust. 1 pkt. 1.1 lit e) powyżej, c) opóźnienia w dostawie towaru wolnego od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminuwad, o którym mowa w ust. Zamawiający może skorzystać 1 pkt. 1.1 lit e), d) opóźnienia w działaniu serwisu, o którem mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit f), nie zwalnia Dostawcy z uprawnienia do odstąpienia obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Postanowienia umowne dotyczące kar umownych oraz gwarancji pozostają w terminie 30 dni mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zaistnienia tej okolicznościUmowy, w zakresie wykonanym i odebranym. 4. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych, powstałych przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych Kodeksu cywilnego. 5. W przypadku powierzenia w jakimkolwiek zakresie wykonania umowy Podwykonawcy za zgodą lub bez zgody Odbiorcy, Xxxxxxxx ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi.

Odpowiedzialność odszkodowawcza. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) Za opóźnienie zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnieniazwłoki, 2) Za niedotrzymanie warunków gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych, 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 pkt 3, 2. Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę. 3. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia w terminie 30 dni od zaistnienia tej okoliczności. 4. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.