Common use of Odpowiedzialność Wykonawcy Clause in Contracts

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanie, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 8, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanie, nienależyte wykonanie lub przekroczenie Przekroczenie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w § 1 ust. §3 i § 2 ust. 8Umowy, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanie, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 8, uprawnia Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez w przypadku, gdy: Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób niezgodny z jej brzmieniem, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty, występują opóźnienia w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zamówienie jest wykonywane przez inne osoby niż wskazane w imiennym wykazie osób, realizacja Umowy jest prowadzona w sposób zagrażający życiu i zdrowiu pracowników Zamawiającego lub narażająca Zamawiającego na straty w mieniu, w tym Wykonawca nie podjął odpowiednich czynności w odpowiedzi na zgłoszoną awarię/usterkę w terminach określonych w Umowie, Wykonawca narusza zapisy dotyczące obowiązku zachowania okresu wypowiedzeniapoufności i mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji Umowy, w terminie określonym w tym wezwaniu, został osiągnięty limit kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 7, Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowegomiesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanie, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy w § 1 ustzwiązku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy. 3 i § 2 ust. 8, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za: stan BHP i nieograniczoną odpowiedzialność zabezpieczenie terenu robót; zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac; znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną; jakość wykonywanych robót oraz za naruszenie praw osób trzecichjakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia; szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcęprzedmiotu umowy; z tytułu konieczności uiszczenia opłat, a kar lub grzywien przewidzianych w przypadku skierowania przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami, wynikających z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemuprowadzonych robót; utratę dofinansowania / dotacji lub ich części, jeżeli jej utrata nastąpiła z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Kwota utraconej dotacji / dofinansowania będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód wyrządzonych w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko osób trzecich w związku z realizacją umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich zwrotu Zamawiającemu. Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, zwolnienia Zamawiającego uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztówprzeprowadzenia na swój koszt prób i badań, które ten poniesie mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w celu zaspokojenia tym montowanych lub obrony przed takimi roszczeniamizamontowanych materiałów – zlecając odpowiedniej instytucji przeprowadzenie prób i badań. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanejprzypadku, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed gdy w/w roszczeniamibadania wykażą, że jakość urządzeń czy materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w szczególności wszelkie koszty wynikające dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamiumowie.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanie, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy w § 1 ustzwiązku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy. 3 i § 2 ust. 8, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za: stan BHP i nieograniczoną odpowiedzialność zabezpieczenie terenu robót, zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac, znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną, jakość wykonywanych robót oraz za naruszenie praw osób trzecichjakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia, szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcęprzedmiotu umowy, a z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przypadku skierowania przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami, wynikających z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemuprowadzonych robót, utratę dofinansowania / dotacji lub ich części, jeżeli jej utrata nastąpiła z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Kwota utraconej dotacji / dofinansowania będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód wyrządzonych w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemuosób trzecich w związku z realizacją umowy, zwolnienia Zamawiającego przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z obowiązku świadczenia zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca zobowiązuje się przywrócić do stanu poprzedniego, w szczególności drogi, chodniki, alejki, zieleńce zniszczone przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z tego tytułu realizacją przedmiotu umowy. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Miejsca do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztówpobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które ten poniesie mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w celu zaspokojenia tym montowanych lub obrony przed takimi roszczeniamizamontowanych materiałów - zlecając przeprowadzenie prób i badań. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanejprzypadku, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed gdy w/w roszczeniamibadania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w szczególności wszelkie koszty wynikające dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamiumowie.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanieWykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, nienależyte wykonanie stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań i metod pracy na terenie budowy. Od daty podpisania umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub przekroczenie terminów określonych utraty czy też uszkodzenia mienia (w § 1 ust. 3 tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i § 2 ust. 8sprzętu) i szkód, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy które mogą zaistnieć w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważnościzwiązku z określonymi zdarzeniami losowymi lub wynikającymi z błędów Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia Umowy wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć zakresie odpowiedzialności Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższejkosztami zastępstwa procesowego, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzująchyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC Wykonawcy. Od daty podpisania umowy, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, bez ograniczeń liczby zdarzeń. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania robót, dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizację placu budowy. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanejprowadzonymi pracami. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniamijest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamizapewniający należyte i terminowe wykonanie robót.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanieWykonawca zobowiązuje się do przygotowania i realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz złożoną Ofertą. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z przygotowaniem i realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych złożoną ofertą, zakresem zadań i obowiązującym prawem. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w § 1 uststałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą e-mailową, wyznaczenie osoby nadzorującej całą kampanię do kontaktów z Zamawiającym). 3 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich korekt i § 2 ustpoprawek przedstawionych projektów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, do momentu ostatecznej ich akceptacji przez Zamawiającego. 8Jeśli korekty i poprawki, uprawnia o których mowa w zdaniu poprzednim będą mogły mieć wpływ na skuteczność działań, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego celem podjęcia przez Zamawiającego ostatecznej decyzji. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do wypowiedzenia Umowy Zamawiającego i wiąże Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji słownej i wizualnej wszelkich materiałów, celem dokonania przez Zamawiającego akceptacji. Akceptacja Zamawiającego jest warunkiem opublikowania/emisji/umieszczenia, itp. przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Akceptacja może mieć formę e-mailową. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich materiałów produkcyjnych powstałych w trybie natychmiastowym bez trakcie realizacji umowy (materiały dźwiękowe, tekstowe, filmowe, graficzne itp.). Przekazane nośniki muszą zawierać pliki w wersjach umożliwiających ich późniejszą edycję i emisję. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, zdolności i doświadczenie do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i BHP. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne poufności, co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, chyba, że z mocy przepisów prawa stanowią one informację publiczną i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w Umowiepowszechnie obowiązujących przepisach prawa. Odpowiedzialność Stron W trakcie wszystkich działań Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z tytułu nienależytego wymogami wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w szczególności dot. oznaczania dokumentów dotyczących realizacji zamówienia oraz zamieszczania odpowiednich plakatów informacyjnych w miejscu realizacji szkoleń Projektu. Wykonawca oświadcza, że: W ramach swojej działalności profesjonalnie zajmie się organizacją oraz realizacją przedmiotu umowy. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu umowy na odpowiednim poziomie jakości, w szczególności w zakresie realizacji zamówień podobnego rodzaju, wielkości i wartości do zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. Zawarcie i wykonanie przez Wykonawcę umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich. Zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. Dysponuje odpowiednimi zezwoleniami, licencjami oraz prawami do wykorzystania narzędzi informatycznych lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższejinfrastruktury informatycznej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu umowy. Zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej starannościnormami, treścią umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. Każda Zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykona przedmiot umowy zapewniając co najmniej minimalne wymogi określone w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę szczególnymi potrzebami (Dz. U. z zachowaniem 302020 r. poz. 1062): dotyczące dostępności cyfrowej w zakresie działań promocyjnych, tj. udostępnienia na stronie internetowej materiałów informacyjnych/promocyjnych oraz rekrutacji uczestników; dotyczące dostępności informacyjno-dniowego terminu wypowiedzenia komunikacyjnej w zakresie użycia środków technicznych do obsługi osób ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowegoszczególnymi potrzebami x.xx. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważnościosobami słabosłyszącymi. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecichogólną i techniczną kontrolę nad realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za rezultat wykonywanych czynności, przez co rozumie się w związku szczególności terminowość i skuteczność wykonywanych czynności oraz zachowanie najwyższej staranności przy realizacji czynności stanowiących przedmiot Umowy, z realizacją zamówienia przez Wykonawcęuwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, a zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamitrakcie realizacji umowy. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej zakresie świadczonych prac Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanejponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie oraz niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanejzarówno za działania własne, jak i ew. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniamipodwykonawców, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, szkody wyrządzone w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamimieniu Zamawiającego i szkody na osobach.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanieWykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych a w § 1 ustszczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi. 3 i § 2 ust. 8Zamawiającemu, uprawnia który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania od Wykonawcy w zależności od wyboru Zamawiającego: bezwzględnego usunięcia wad oraz wprowadzenia uzupełnień na koszt Wykonawcy, w wyznaczonym przez Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym terminie, obniżenia wynagrodzenia, odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone wynagrodzenia, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na piśmie pod rygorem nieważnościpodstawie wykonanej dokumentacji projektowej, wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia Umowy wystąpienia, w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych każdym czasie, wad ukrytych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższejopracowanej dokumentacji, których nie można było przewidzieć ujawniono w czasie odbioru dokumentacji, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Wykonawca naniesie wymagane uzupełnienia i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej starannościpoprawki na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu, pod rygorem naliczania kar umownych. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę Wykonawca może się uwolnić od odpowiedzialności z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone tytułu rękojmi za wady prac projektowych w sytuacji, gdy wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w związku z realizacją zamówienia przez WykonawcęZamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed Zamawiający potwierdził odbiór w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamiinformacji.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanieWykonawca ponosi wobec Zamawiającego i jego klientów odpowiedzialność za szkodę spowodowaną podczas realizacji umowy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych z wyłączeniem szkody powstałej w § 1 ustwyniku okoliczności kwalifikowanych jako siła wyższa, tj.: wojny, zamachu terrorystycznego, ogłoszonego stanu klęski żywiołowej itp. 3 Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy zorganizowanie, prowadzenie i § 2 ust. 8, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważnościnadzorowanie wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron naruszenia postanowień umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecichprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w związku następstwie, którego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu i jego klientom poniesione straty z realizacją zamówienia przez Wykonawcętego tytułu w pełnej wysokości, włącznie z pokryciem kosztów sądowych. Po uzyskaniu informacji o powstaniu szkody każda ze stron: podejmuje działania mające na celu zapobieżenie powiększeniu się strat, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemuwypadku popełnienia przestępstwa zawiadamia Policję, sporządza protokół opisujący powstanie szkody – załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony naprawienia wyrządzonej szkody, powstałej przy realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niestarannego wykonania usługi: Zamawiający zawiadamia on o powyższym Wykonawcę; Wykonawca zgłasza się niezwłocznie u Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia spisania stosownego protokołu; Stwierdzone przez Zamawiającego niestaranne wykonanie usługi lub obrony przed takimi roszczeniamijej niewykonanie powoduje pomniejszenie wynagrodzenia dla Wykonawcy, proporcjonalnie do ilości dni, której dotyczy; w przypadku nie przybycia przedstawiciela Wykonawcy w dniu zgłoszenia, w godzinach pracy Zamawiającego, sporządzany jest protokół jednostronny, stanowiący podstawę do zmniejszenia wynagrodzenia; Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonywania prac zewnętrznych np. odśnieżanie bądź koszenie odrębnej firmie. W razie wytoczenia takim przypadku kosztami zostanie obciążony Wykonawca; trzykrotne niestaranne wykonanie usługi upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Kary nałożone przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów BHP i innych w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamizakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanie, nienależyte wykonanie lub przekroczenie terminów określonych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy w § 1 ustzwiązku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy. 3 i § 2 ust. 8, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za: stan BHP i nieograniczoną odpowiedzialność zabezpieczenie terenu robót; zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac; znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną; jakość wykonywanych robót oraz za naruszenie praw osób trzecichjakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia; szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcęprzedmiotu umowy; z tytułu konieczności uiszczenia opłat, a kar lub grzywien przewidzianych w przypadku skierowania przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami, wynikających z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemuprowadzonych robót; utratę dofinansowania / dotacji lub ich części, jeżeli jej utrata nastąpiła z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Kwota utraconej dotacji / dofinansowania będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód wyrządzonych w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemuosób trzecich w związku z realizacją umowy, zwolnienia Zamawiającego przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z obowiązku świadczenia zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca zobowiązuje się przywrócić do stanu poprzedniego, w szczególności: drogi, chodniki, alejki, zieleńce zniszczone przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z tego tytułu realizacją przedmiotu umowy. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Miejsca do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztówpobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które ten poniesie mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w celu zaspokojenia tym montowanych lub obrony przed takimi roszczeniamizamontowanych materiałów - zlecając przeprowadzenie prób i badań. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanejprzypadku, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed gdy w/w roszczeniamibadania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w szczególności wszelkie koszty wynikające dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamiumowie.

Odpowiedzialność Wykonawcy. Trzykrotne niewykonanieZamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, nienależyte wykonanie gdy: Wykonawca wykonuje Umowę lub przekroczenie terminów określonych jej część w sposób niezgodny z jej brzmieniem, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu, został osiągnięty limit kar umownych, o którym mowa w § 1 5 ust. 3 i 2. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, Wykonawca zaprzestanie realizacji zamówienia lub wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zamówienie jest wykonywane przez inne osoby niż te, o których mowa w § 2 ust. 81, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Wykonawca narusza zapisy § 9 dotyczące obowiązku zachowania poufności, Wykonawca narusza zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenialub wypowiedział tę umowę. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach określonych w Umowie. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3060-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowegowypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Dodatkowo Strony precyzują, że Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność jest wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych i/lub autorskich praw osób trzecich, w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcęmajątkowych przysługujących osobom trzecim, a w przypadku skierowania z tego powyższego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt obrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami podniesionymi przeciwko Zamawiającemu, całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego z od obowiązku świadczenia jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej za zgodą Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji orzeczenia sądowego lub oświadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Wykonawca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniamitytułu.