Common use of Odszkodowanie - kary umowne Clause in Contracts

Odszkodowanie - kary umowne. 1. W przypadku nieterminowej realizacji zadań określonych w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% kwoty umownej brutto, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej nie przekroczy 10% wartość brutto całego przedmiotu umowy. 2. Kara za nieterminową realizację umowy pobierana będzie w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa § 5, do wysokości kwoty w określonej w ust 1 tego paragrafu, a w przypadku, gdy kwota pobrana z zabezpieczenia nie pokryje całości kary umownej, Zamawiający potraci Wykonawcy pozostałą kwotę kary umownej z faktury, do wysokości całej należnej kary umownej, o której mowa w ust 1. 3. Termin realizacji zadań przedmiotu umowy określony będzie na podstawie dat odpowiednich protokołów odbioru. 4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną. 5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 6. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości całego przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 7. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia zaistniałe po podpisaniu niniejszej umowy, którym nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania związane z akcjami antyterrorystycznymi, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym.

Odszkodowanie - kary umowne. 1. W przypadku nieterminowej realizacji zadań określonych w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% kwoty umownej brutto, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej nie przekroczy 10% wartość brutto całego przedmiotu umowy. 2. Kara za nieterminową realizację umowy pobierana będzie w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa § 5, do wysokości kwoty w określonej w ust 1 tego paragrafu, a w przypadku, gdy kwota pobrana z zabezpieczenia nie pokryje całości kary umownej, Zamawiający potraci Wykonawcy pozostałą kwotę kary umownej z faktury, do wysokości całej należnej kary umownej, o której mowa w ust 1. 3. Termin realizacji zadań przedmiotu umowy określony będzie na podstawie dat odpowiednich protokołów odbioru. 4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną. 5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 6. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości całego przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 7. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia zaistniałe po podpisaniu niniejszej umowy, którym nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania związane z akcjami antyterrorystycznymi, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym.. 38/41

Odszkodowanie - kary umowne. 1. W przypadku nieterminowej realizacji zadań przekroczenia terminów określonych w § 4, ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca zobowiązany obniży Zamawiającemu, w następnym miesiącu, wysokość opłaty miesięcznej. Kwota obniżenia opłaty za każdą godzinę od upływu tych terminów jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej określona w wysokości 0,2% kwoty umownej brutto, za każdy dzień zwłokiust. Wysokość kary umownej nie przekroczy 10% wartość brutto całego przedmiotu umowy2. 2. Kara Każda godzina niesprawności usługi powoduje obniżenie w następnym miesiącu ustalonej wysokości miesięcznej opłaty eksploatacyjnej. Kwota obniżenia opłaty stanowi równowartość trzykrotnej opłaty za nieterminową realizację umowy pobierana będzie w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa § 5, do wysokości kwoty w określonej w ust 1 tego paragrafu, a w przypadku, gdy kwota pobrana z zabezpieczenia nie pokryje całości kary umownej, Zamawiający potraci Wykonawcy pozostałą kwotę kary umownej z faktury, do wysokości całej należnej kary umownejokres niedostępności usługi. Kwotę wylicza się na podstawie miesięcznej opłaty brutto, o której mowa w ust 1§ 1 ust.6. 3. Termin realizacji zadań W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określony będzie na podstawie dat odpowiednich protokołów odbioruza każdy dzień opóźnienia. 4. Zestawienie łącza i uruchomienie usługi powinno się odbyć z jak najmniejszym zakłóceniem lub przerwą w dostępności serwisów w trakcie przejmowania usługi. Za przekroczenie czasu określonego w pkt 4 załącznika nr 1 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdą pełną godzinę. 5. Bonifikaty i kary umowne, o których mowa w ust 2 – 4, podlegają sumowaniu. 6. Bonifikaty i kary umowne obniżą wartość opłaty miesięcznej za świadczenie usługi. Jeżeli incydent (pojedynczy przypadek awarii sieci) trwa na przełomie miesiąca, to cały czas trwania tego incydentu zostanie zaliczony w następnym miesiącu. Do powyższych kalkulacji przyjmuje się ujednoliconą liczbę 30 dni w miesiącu i 24 godziny na każdy dzień. 7. W przypadku gdy bonifikata dotyczyć będzie świadczenia usługi w ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą. 8. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 9 ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną. 5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 6. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości całego przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 7. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia zaistniałe po podpisaniu niniejszej umowy, którym nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania związane z akcjami antyterrorystycznymi, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym.

Odszkodowanie - kary umowne. 1. W przypadku nieterminowej realizacji zadań przekroczenia terminów określonych w § 4, ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca zobowiązany obniży Zamawiającemu, w następnym miesiącu, wysokość opłaty miesięcznej. Kwota obniżenia opłaty za każdą godzinę od upływu tych terminów jest do zapłacenia określona w ust. 2. Jeżeli incydent (pojedynczy przypadek awarii sieci) trwa na przełomie miesiąca, to cały czas trwania tego incydentu zostanie zaliczony w następnym miesiącu. 2. Każda godzina niesprawności usługi powoduje obniżenie w następnym miesiącu ustalonej wysokości miesięcznej opłaty eksploatacyjnej. Kwota obniżenia opłaty stanowi równowartość dwukrotnej opłaty za okres niedostępności usługi. Kwotę wylicza się na podstawie miesięcznej opłaty eksploatacyjnej. Jeżeli incydent (pojedynczy przypadek awarii sieci) trwa na przełomie miesiąca, to cały czas trwania tego incydentu zostanie zaliczony w następnym miesiącu. Do powyższych kalkulacji przyjmuje się ujednoliconą liczbę 31 dni w miesiącu i 24 godziny na każdy dzień. 3. W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownej karę umowną w wysokości 0,23% kwoty umownej brutto, wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłokiopóźnienia. 4. Wysokość kary umownej nie przekroczy 10Zestawienie łącza i uruchomienie usługi powinno się odbyć z jak najmniejszym zakłóceniem lub przerwą w dostępności serwisów w trakcie przejmowania usługi. Za przekroczenie czasu określonego w załącznika nr 1 do umowy, w ust. 1 pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartość wartości brutto całego przedmiotu umowy. 25. Kara za nieterminową realizację W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy pobierana będzie z przyczyn określonych w pierwszej kolejności art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z zabezpieczenia należytego tytułu wykonania części umowy, o którym mowa § 5, do wysokości kwoty w określonej w ust 1 tego paragrafu, a w przypadku, gdy kwota pobrana z zabezpieczenia nie pokryje całości kary umownej, Zamawiający potraci Wykonawcy pozostałą kwotę kary umownej z faktury, do wysokości całej należnej kary umownej, o której mowa w ust 1. 3. Termin realizacji zadań przedmiotu umowy określony będzie na podstawie dat odpowiednich protokołów odbioru. 46. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną. 5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 6. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości całego przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 7. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia zaistniałe po podpisaniu niniejszej umowy, którym nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania związane z akcjami antyterrorystycznymi, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym.