Rozwiązanie Umowy i kary umowne Przykładowe klauzule

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 2) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 3) w przypadku nie rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestania ich realizacji i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia lub kontynuowania, we wskazanym przez Wykonawcę terminie, nie czyni tego, 4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z naruszeniem postanowień Umowy i pomimo wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego terminu, do zaprzestania naruszeń Umowy, nie czyni tego, 5) w przypadku rozwiązania umowy o powierzenie grantu nr W/UMWM- UF/UM/RF/2244/2020 dot. projektu pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.1.2 („Rozwój MŚP”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, której stroną jest Zamawiający. 2. Wypowiedzenie Xxxxx powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 1) w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, 2) w przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się w szczególności niewykonanie wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku niemożliwości wykonania Przedmiotu Umowy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W takim wypadku Zamawiający zwróci uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji danej części lub całości zamówienia. 5. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umo...

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym: a) W razie naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy lub regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych . Prawo o którym mowa w ust. 1 lit a) może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków. b) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak reakcji ze strony Wykonawcy na zgłaszane usterki, powtarzające się awarie i nieprawidłowości, brak reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje. Postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 106 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – podstawa art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli Wykonawca wezwał Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Zamawiający nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 4. Za każdy dzień opóźnienia w świadczeniu usług lub dostaw, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 PLN za każdy numer nie przygotowany do realizacji usługi (karta SIM, modem do bezprzewodowej transmisji danych) oraz za każdy niedostarczony na czas zestaw telefoniczny. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niepowiadomienie użytkownika o przekroczeniu limitu w wariancie miękkim w wysokości 20 PLN za każdy numer. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieodłączenie usługi po przekroczeniu limitu w wariancie twardym w wysokości odpowiadającej naliczonemu po przekroczeniu limitu wynagrodzeniu brutto. Powyższe nie dotyczy przekroczenia limitu spowodowanego włączeniem blokady telefonu dopiero po zak...

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 2 lat od daty wskazanej w pkt 7 Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli: a. Zaistnieją podstawy do złożenia wobec Kupującego wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości, zawarcie układu lub przystąpi Kupujący do likwidacji swojej działalności, b. Kupujący jest w zwłoce z zapłatą Sprzedawcy ceny sprzedaży przez okres dłuższy niż 14 dni i nie dokona zapłaty pełnej zaległości w terminie 7 dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania do zapłaty. 2. Kupujący może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 2 lat od daty wskazanej w pkt 5 Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie, jeżeli: a. Zaistnieją podstawy do złożenia wobec Sprzedawcy wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości, zawarcie układu lub Sprzedawca przystąpi do likwidacji swojej działalności i złoży wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, ogłoszenie upadłości, przystąpi do likwidacji swojej działalności, b. Sprzedawca jest w opóźnieniu w wydaniu Towaru lub jego partii przez okres dłuższy niż 2 dni i nie dokona wydania Towaru w terminie 7 dni od dnia wystosowania dodatkowego wezwania Kupującego do wydania Towaru. 3. W przypadku spełnienia się przesłanek z ust. 2 Kupujący ma prawo, według swojego wyboru, odstąpić od całej Umowy lub od wszystkich niezrealizowanych dostaw partii Towaru, co Sprzedawca przyjmuje, jako spełnienie przesłanki, iż wykonanie częściowe nie miałoby dla Kupującego znaczenia ze względu na właściwości niniejszego zobowiązania bądź ze względu na zamierzony przez Kupującego cel Umowy w postaci sprzedaży wyłącznie całej ilości Towaru. W przypadku spełnienia się przesłanki z ust. 1 lit. b Sprzedawca ma prawo, według swojego wyboru, odstąpić od całej Umowy lub od wszystkich niezrealizowanych dostaw partii Towaru, co Kupujący przyjmuje, jako spełnienie przesłanki, iż wykonanie częściowe nie miałoby dla Sprzedawcy znaczenia ze względu na właściwości niniejszego zobowiązania bądź ze względu na zamierzony przez Sprzedawcę cel Umowy w postaci sprzedaży wyłącznie całej ilości Towaru. 4. Według wyboru Kupującego, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn tkwiących po stronie Sprzedawcy lub w przypadku spełnienia przesłanek z Umowy (OWU) do odstąpienia bez wykonania czynności odstąpienia od Umowy Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaż...

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym: a) W razie naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy lub regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych . Prawo o którym mowa w ust. 1 lit a) może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków. b) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak reakcji ze strony Wykonawcy na zgłaszane usterki, powtarzające się awarie i nieprawidłowości, brak reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje. Postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (x. x. Xx. U. z 2014 r. poz. 243 z poźn. zm.). 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – podstawa art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli Wykonawca wezwał Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Zamawiający nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 4. Za każdy dzień opóźnienia w świadczeniu usług lub dostaw, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 PLN za każdy numer nie przygotowany do realizacji usługi (karta SIM, modem do bezprzewodowej transmisji danych) oraz za każdy niedostarczony na czas zestaw telefoniczny. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niepowiadomienie użytkownika o przekroczeniu limitu w wariancie miękkim w wysokości 20 PLN za każdy numer. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieodłączenie usługi po przekroczeniu limitu w wariancie twardym w wysokości odpowiadającej naliczonemu po przekroczeniu limitu wynagrodzeniu brutto. Powyższe nie dotyczy pr...

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1 Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym: 1) w razie naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. Prawo o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 2) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak reakcji ze strony Wykonawcy na zgłaszane usterki i nieprawidłowości, brak reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje.

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1. Organizator może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadkach: a) rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 3, b) naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu lub działania na szkodę Organizatora, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym, c) opuszczenia przez Uczestnika/czkę Projektu ponad 20% czasu (godzin) przeznaczonego na wsparcie z zastrzeżeniem, iż w przypadku szkoleń wymiar wymaganej obecności może być wyższy zgodnie z programem danego szkolenia. 2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) Uczestnik/czka Projektu będzie zobowiązany do zwrotu w odpowiednim zakresie na rzecz Organizatora poniesionych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie wraz z odsetkami. 3. Uczestnik/czka Projektu może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem złożonym na piśmie, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czkę Projektu w przypadku wstrzymania finansowania Projektu przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1. O ile w Ofercie Sprzedawcy lub Cenniku Sprzedaży obowiązującym Odbiorcę nie wskazano inaczej, Odbiorca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas Audax Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-503), przy xx. Xxxxxxxx 0/00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335601, której został nadany NIP: 5272609597, REGON: 141981827, kapitał zakładowy wynoszący 503.850 zł. nieoznaczony bez ponoszenia kar umownych składając do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 3 (trzy) miesiące. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym oświadczenie Odbiorcy o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości oświadczenie o wypowiedzeniu winno być dla swej skuteczności sporządzone w formie pisemnej i dostarczone na adres siedziby Sprzedawcy. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy. 2. Odbiorca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas oznaczony bez ponoszenia kar umownych z zastrzeżeniem treści ust. 5 i 6, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być dla swej skuteczności sporządzone w formie pisemnej i dostarczone na adres siedziby Sprzedawcy. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy. 3. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a. wygaśnięcia którejkolwiek z umów o świadczenie dystrybucji dla PPE, dla którego została zawarta Umowa, b. zaprzestania przez OSD świadczenia usług dystrybucji, c. gdy Sprzedawca będzie uprawniony do wnioskowania o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, d. odwołania lub niepodpisania pełnomocnictwa dla Sprzedawcy do dokonania czynności związanych z realizacją Umowy, e. gdy w wyniku działania lub zaniechania Odbiorcy Sprzedawca nie ma możliwości rozpoczęcia bądź kontynuowania realizacji Umowy, f. zawarcia przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej obowiązującej w okresie trwania niniejszej Umowy, uniemożliwiającej rozliczanie Odbiorcy przez Sprzedawcę. 4. Rozwiązanie Umowy dla części PPE wskazanych w IPPE nie stanowi rozwią...

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: powierzenia wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego; nieprzystąpienia do wykonywania umowy lub zaprzestania jej wykonania przez okres 2 dni; naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności; naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania danych osobowych; przekroczenie łącznej kwoty kary, o której mowa w ust. 9. Wykonawca może wypowiedzieć umowę na piśmie, z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległego wynagrodzenia w terminie do 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytej realizacji umowy polegającej w szczególności na: potwierdzonym błędnym realizowaniu usługi wobec Klienta Infolinii Centralnej e-Rejestracji, w przypadku wystąpienia więcej niż 5 przypadków w ciągu miesiąca, które powtórzyło się w dwóch kolejnych miesiącach; stwierdzeniu uchybień określonych w § 11 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 4 ust. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytej realizacji umowy polegającej w szczególności na: 1) w ciągu dwóch kolejnych miesięcy dla 94%/30s odebranych połączeń, w przypadku przekroczenia parametru 1 200 000 połączeń przychodzących miesięcznie 74%/30s, przy czym po pierwszym miesiącu, w którym stwierdzono naruszenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego przywrócenia wymaganych parametrów realizacji usługi Infolinii Centralnej e-Rejestracji; 2) w ciągu dwóch kolejnych miesięcy na poziomie 70 sekund na odebranie połączenia przez konsultanta (liczonych odrębnie dla każdego miesiąca), w przypadku przekroczenia parametru 1 200 000 połączeń 140s, przy czym po pierwszym miesiącu, w którym stwierdzono naruszenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego przywrócenia wymaganych parametrów realizacji usługi Infolinii Centralnej e-Rejestracji; przekroczeniu łącznie 50 godzin czasu naprawy awarii jakie wystąpiły w okresie realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – do czasu naprawy awarii nie wlicza się...

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. 1. Organizator może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadkach: a) rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 3, b) naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu lub działania na szkodę Organizatora, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym, c) opuszczenia przez Uczestnika/czkę Projektu ponad 20% czasu(godzin) przeznaczonego na wsparcie z zastrzeżeniem, iż w przypadku szkoleń wymiar wymaganej obecności może być wyższy zgodnie z programem danego szkolenia. 2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) Uczestnik/czka Projektu będzie zobowiązany/na do zwrotu w odpowiednim zakresie na rzecz Organizatora poniesionych kosztów związanych z udziałem Uczestnika/czki w Projekcie wraz z odsetkami. 3. Uczestnik/czka Projektu może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem złożonym na piśmie, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki Projektu w przypadku wstrzymania finansowania Projektu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Rozwiązanie Umowy i kary umowne. Organizator może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadkach: rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 3, naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień niniejszej Umowy, Regulaminu lub działania na szkodę Organizatora, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym, opuszczenia przez Uczestnika/czkę Projektu ponad 20% czasu (godzin) przeznaczonego na wsparcie z zastrzeżeniem, iż w przypadku szkoleń wymiar wymaganej obecności może być wyższy zgodnie z programem danego szkolenia. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) Uczestnik/czka Projektu będzie zobowiązany/na do zwrotu w odpowiednim zakresie na rzecz Organizatora poniesionych kosztów związanych z udziałem Uczestnika/czki w Projekcie wraz z odsetkami.