Kary umowne i odstąpienie od umowy Przykładowe klauzule

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonan...

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W wypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, o której mowa w § 5 ust. 1 - 3, Wynajmujący obciąży Najemcę odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku zaistnienia innego naruszenia postanowień umownych, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), za każde naruszenie. 4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 5. Płatność kary umownej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wynajmującego, w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w nocie. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego należną mu kwotą. Kary umowne podlegają kumulacji. 6. Niezależnie od kar umownych przysługujących Stronom mogą one dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 w wysokości 30 % kwoty, określonej w § 4 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4). 2. Zamawiający może, w przypadkach określonych w ust. 1, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkody. 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadań określonych w harmonogramie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia niniejszej Umowy. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a. Dotyczy to również częściowego odstąpienia od realizacji Umowy. 4. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy ustalony przez Strony termin o ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, Xxxxx nadal nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a dla danego zamówienia Umowy. 6. Zamawiający będzie również uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 746 kodeksu cywilnego. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 8. Jako siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron i których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy sz...

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana do przedmiotu umowy: a) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia umownego netto. Zamawiający w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych prac, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone w Umowie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych kar.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W razie opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa § 5 ust 2 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy o którym mowa §5 ust. 2 umowy przekroczy 10 (słownie: dziesięć ) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. W tym przypadku, Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1. 3. W razie odstąpienia od wykonania umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 4. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji usług serwisu gwarancyjnego, objętych umową. Kary umowne za takie opóźnienia będą naliczane w wysokości: 1) 0,1% całkowitej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w rozpoczęciu procedury naprawczej, w stosunku do czasu określonego w § 7 ust. 2 pkt 4) 2) 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego odpowiednio w § 7 ust. 2 pkt 8) umowy z jednoczesnym niedostarczeniem produktów zastępczych. 5. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy ujawniony taki przypadek. 6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust.7 niniejszego paragrafu. 7. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia. 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Jeżeli Kupujący opóźnia się w płatnościach Ceny o co najmniej 30 dni, zaniechał odbioru Urządzenia lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał realizowania Umowy lub uniemożliwia jej realizację przez Sprzedającego i nie podjął wymaganych czynności pomimo wezwania ze strony Sprzedającego w wyznaczonym w nim dodatkowym terminie 7 dni, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Operatora pocztowego zobowiązań wynikających z Umowy Nadawcy przysługują kary umowne:

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający może odstąpić w części od umowy, jeśli część koszulek zostanie niewykonana, lub będą wykonane nienależycie, w takiej sytuacji kara będzie liczona od wartości części umowy – wg cen jednostkowych.