Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. O planowanym rozpoczęciu robót w obiekcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca poinformuje na piśmie OPGK Rzeszów S.A., z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W informacji o planowanym rozpoczęciu robót Wykonawca przekaże wykaz, zawierający imiona i nazwiska przedstawicieli i pracowników Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji umowy na terenie obiektu oraz wstępny okres zakończenia prac. W przypadku zmiany przedstawiciela lub pracownika przed rozpoczęciem przez niego wykonywania czynności Wykonawca przekaże w formie pisemnej lub elektronicznej aktualizację ww. wykazu Zamawiającemu. Wraz z informacją o planowanym rozpoczęciu robót, o której mowa w ust.2, Wykonawca dostarczy w oryginale, na stosownym druku, oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu funkcji kierownika budowy.
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.
4. Termin ustalony w ust. 1 na wniosek Wykonawcy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
4) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, a więc zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 15 ust. 20 wykraczających poza przedmiot umowy, o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inwestora Zastępczego oraz zaakceptowane przez OPGK Rzeszów S.A. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od wystąpienia nin. opóźnienia przedłożyć korektę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą w formie pisemnej nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem umożliwienia ogrzewania budynku przy spadku temperatury powietrza poniżej 12°C.
2. Ustalony umową ww. termin wykonania zamówienia obejmuje zgłoszenie do odbioru robót oraz usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.
3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy teren wykonania robót od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 18:00. Wykonywanie robót zewnętrznych w innych terminach wymaga dodatkowego uzgodnienia.
4. Oddanie przedmiotu umowy do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
5. Ustalony termin zakończenia robót może ulec przesunięciu wyłącznie w następujących przypadkach:
1) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie ma wpływu, a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy.
2) opóźnienia lub uniemożliwienia wykonania robót z powodu siły wyższej.
6. Wykonawca może wystąpić z żądaniem przedłużenia ustalonego terminu realizacji przedmiotu umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie po podjęciu informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 5 jednak nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
7. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania, o którym mowa w ust. 6, ustalenie czasu, o który zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnej, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu pierwotnego wskazanego w umowie. Powyższa zmiana będzie przedmiotem stosownego aneksu do umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania Protokołu końcowego, co może nastąpić po uzyskaniu przez Generalnego Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. Przewidywany termin zrealizowania Inwestycji to koniec 2020 r.
2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy do sporządzenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego Inwestycji (Harmonogram), o stopniu szczegółowości odpowiadającemu co najmniej wytycznym zawartym w załączniku nr 5 do Umowy, uwzględniającego tzw. kamienie milowe. Zaakceptowany harmonogram będzie stanowił integralną część umowy.
3. Zamawiający w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni uwzględnić uwagi Zamawiającego i przedłożyć zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiającemu na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne nieuwzględnienie uwag Zamawiającego lub w przypadku powtórnego wniesienia uwag opóźnienie w przedłożeniu zmodyfikowanego Harmonogramu – uprawniana Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z ww. okoliczności.
4. Zmiana Harmonogramu, która nie skutkuje zmianą terminu określonego w ust. 1 i/lub zmianą wartości Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, określonej w § 19, i może być dokonana w trybie akceptacji w formie pisemnej propozycji zmiany przez Zamawiającego. Propozycję zmiany weryfikuje i opiniuje Nadzór Xxxxxxxxxxx.
5. Generalny Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie - w sposób skuteczny - informować Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski o wszystkich możliwych zagrożeniach w dotrzymaniu terminów w stosunku do ustalonego Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za rażące opóźnienie Xxxxxx uznają przekroczenie o jeden miesiąc terminów wynikających z aktualnego Harmonogramu.
6. Generalny Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Nadzór Inwestorski o terminach pojedynczych dostaw materiałów lub innych elementów wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu Umowy, których wartość wynosi więcej niż 1% kwoty określonej w § 13 ust. 1.
7. Jeżeli podczas wykonywania Umowy: (a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia robót lub...
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:
a) rozpoczęcie robót w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia wprowadzenia na teren budowy, które to wprowadzenie nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy do 15 grudnia 2017 roku
2. Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1b, możliwa jest, o czas trwania przeszkody w przypadkach o których mowa § 15 ust 2 pkt 1.
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie miesięcy od dnia podpisania Umowy, to jest do dnia roku.
2. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacjach umową przewidzianych.
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 14 dni od dnia przekazania placu robót.
2. Rozpoczęcie robót – po protokolarnym przekazaniu placu robót. Przekazanie placu robót – do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 mogą ulec przesunięciu w przypadku:
1) wystąpienia przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, przez które rozumie się w szczególności:
a) działania lub zaniechania właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służby ochrony zabytków, w zakresie ich kompetencji do władczego ingerowania w prowadzone prace budowlane,
b) działania podmiotów trzecich uniemożliwiających prowadzenie robót,
c) konieczność wystąpienia robót, o których mowa w § 7,
d) stwierdzenie braków lub błędów w przedmiarach robót, skutkujących koniecznością ograniczenia lub przerwania robót, do czasu usunięcia braków lub błędów,
e) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
f) wystąpienie warunków atmosferycznych utrudniających w stopniu istotnym lub uniemożliwiających kontynuowanie lub prawidłowe wykonywanie robót,
2) wystąpienia innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, a które utrudniają w stopniu istotnym lub uniemożliwiają kontynuowanie lub prawidłowe wykonywanie robót.
4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego jest wynikiem zdarzeń określonych w ust. 3.
5. W przypadkach wystąpienia opóźnień przedstawionych w ust. 3 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
6. Nowe terminy realizacji zostaną ustalone w protokole konieczności, na podstawie którego zostanie sporządzony aneks do umowy. Zmiana terminu zostanie również odnotowana w Dzienniku Budowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia niniejszej umowy. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest spisanie protokołu odbioru końcowego całości wykonanego przedmiotu niniejszej umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1) zakres podstawowy zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2) zakres opcjonalny (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo przez okres 8 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji). Biorąc pod uwagę zastrzeżoną możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, określony w pkt 1 termin realizacji zakresu podstawowego zamówienia oraz wskazany w pkt 2 planowy okres realizacji zakresu opcjonalnego zamówienia, maksymalny termin obowiązywania niniejszej umowy – realizacji przedmiotu umowy (w przypadku uruchomienia zakresu opcjonalnego zamówienia i w zakresie jego dotyczącym) na gruncie przedmiotowych założeń to okres 32 miesięcy od daty zawarcia umowy.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy:
1) za wykonanie zakresu podstawowego zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………....….. zł (słownie:
2) za realizację zakresu opcjonalnego zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty ………....….....…. zł (słownie: …………….....…..) brutto, zgodnie z ofertą, która wraz z Wyceną (kolumna I / zakres opcjonalny zamówienia) stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. Łączna kwota wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy (za zakres podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia) nie może przekroczyć kwoty ....................……. zł (słownie:
2. Zastrzega się, iż zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego zobowiązania do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – w tym zakresie w momencie zawarcia umowy nie powstaje po stronie Zamawiającego żadne zobowiązanie, w tym finansowe. Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokości wynikającej z zakresu usług objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obsługi niniejszej umowy, w tym wszelkie należności publiczno-prawne (kosz...
Termin wykonania przedmiotu umowy. 1. Wykonanie umowy nastąpi do dnia 30.06.2020 r.
2. Termin rozpoczęcia prac został określony na dzień ... 2018 roku.
3. Nie będzie brana pod uwagę możliwość przedłużenia terminu zakończenia poszczególnych etapów robót z tytułu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4. Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość do odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu.
5. Termin realizacji poszczególnych etapów i całości robót może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, badań jakości wody, usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, a także uzyskanie wymaganych umową oświadczeń od podwykonawców. Strony ustalają, że zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.09.2022r.