Wartość umowy. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi ……….……… zł brutto /słownie: …………… zł/. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 4, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Wartość umowy. Całkowita Strony uzgadniają wartość umowy na kwotę … zł netto, (słownie: ......................) + należny podatek VAT. Zmniejszenie wartości zobowiązania umownego, po stronie Zamawiającego może nastąpić w przypadkach określonych w § 2 pkt 11 i § 4 pkt 2 i 3 umowy, oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy przed upływem okresu jej obowiązania. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Magazynu Działu Farmacji Szpitalnej, mieszczącego się przy ul. Xxxxxxxxxxxxx 00 (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.). Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy wynosi ……….……… zł brutto /słownie: …………… zł/. Wynagrodzenienie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. W okresie, o którym mowa w ust. 1pkt 4, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowypodwyższenie cen jednostkowych może nastąpić tylko w przypadku: zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem wydanym przez właściwy organ administracji zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; zmian kursu waluty powyżej 5%, w tym ryzyko Wykonawcy przypadku produktów importowanych, zgodnie z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych tabelą NBP. Zmiany wymienione w pkt 5 ppkt a) ,b) ,c) następują z realizacją przedmiotu umowymocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. Zmiany wymienione w pkt 5 ppkt d) mogą być dokonywane na wniosek Wykonawcy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowanyprzesłania zawiadomienia, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej aneksu do umowy i nie mogą przekroczyć procentowego wzrostu o którym mowa w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 4, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowegopkt 5 ppkt d). W przypadku opóźnienia zapłatyszczególnych okoliczności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiedników objętych umową. Ewentualnie zmiana ceny w wysokości określonej tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w ustawie punkcie 7. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom zachowaniem zasady proporcjonalności w transakcjach handlowych (Dzstosunku do ceny objętej umową. U. z 2021 r., pozW przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub spornej części. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościObniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie w formie aneksu do umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Wartość umowy. Całkowita wartość Za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie z § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: wartość ryczałtowa netto ……….……… zł brutto /słownie……. (słownie: …………… zł/. ………………... zł …/100) podatek VAT 23 %, wartość podatku VAT ………………….. wartość ryczałtowa brutto …………………………….. (słownie: ………………………….. zł 00/100). Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 1 obejmuje wszystkie wszelkie koszty związane z realizacją niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym umowy wynikające wprost ze złożonej oferty. Wykonawca ponosi ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w czasie obowiązywania umowyust. Zapłata ceny1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi z zastrzeżeniem zapisów w § 18 ust 3 pkt 3.4 umowy. Na podstawie kosztorysów ofertowych Wykonawca sporządza „Tabele ryczałtowe elementów robót” w terminie do 30 4 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zawarcia umowy, stanowiące załącznik do niniejszej umowy, które będą służyć do fakturowania częściowego robót i ustalenia obniżenia wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 3 pkt 3.4. Wszystkie roboty budowlane nieujęte w umowie lub niezatwierdzone przez Zamawiającego, a wykonane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody, będą traktowane, jako roboty wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (wynagrodzenie za nie, nie przysługuje). Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w §3 ust. 1 umowy w następujących przypadkach: zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano – montażowe. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się zmian; Zmiany minimalnego wynagrodzenia za zachowanypracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu ustalonych na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 10.10.2002 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dzx.x. Xx. U. z 2020 r., 2015 r. poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 4, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 2008 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z zm.; zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościprzez Wykonawcę.
Appears in 1 contract
Samples: bip.czerwonagora.pl
Wartość umowy. Całkowita wartość Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi ……….……… zł …………. brutto /słownie(słownie: …………… zł/. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty……………………………………………………………………….). Cena za realizację przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowyobejmuje podatek VAT o stawce 23%. Zapłata cenyXxxx, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, w tym koszty dostarczenia urządzeń systemu SSWIN na wskazany przez Zamawiającego adres, wykonanie montażu, instalacji i integracji systemu SSWIN, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń, a także wykonania niezbędnych przeglądów (zgodnie z zaleceniem producenta) mających wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, na swój koszt i ryzyko, w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 przyjmuje się datę podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w §1, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru ilościowo-jakościowego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty Strony uznają datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy jest sprzętem posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. Urządzenia muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wykonawca odpowiada za wady prawne, techniczne i fizyczne dostarczanych urządzeń. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy; podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu – bez zastrzeżeń. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej integracji wykonanego systemu SSWIN, z dotychczas już funkcjonującym systemem SSWIN w obiekcie Zamawiającego. Wszelkie koszty oraz kwestie organizacyjne związane z procesem integracji systemu SSWIN pozostają po stronie Wykonawcy. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany prawidłowo w przypadku kiedy Wykonawca protokólarnie przekaże Zamawiającemu kody administracyjne i serwisowe zintegrowanego systemu SSWIN. W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem jakości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt, urządzenia wolne od wad i zamontować je zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy począwszy od dnia podpisania protokołu ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Okres gwarancji na poszczególne urządzenia został określony na 24 miesiące, od daty podpisania protokołu odbioru prac końcowych całego systemu SSWIN. W przypadku ujawnienia wad po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia wchodzącego w skład systemu SSWIN na wolny od wad lub do usunięcia awarii systemu SSWIN, na własny koszt, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie wykonanego systemu SSWIN (awarię systemu SSWIN) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia awarii dokonywane będą telefonicznie i potwierdzane pocztą elektroniczną lub faksem. Brak ze strony Wykonawcy reakcji w postaci obecności na obiekcie Zamawiającego i sporządzenia protokołu awarii, powoduje sankcje wynikające z zapisów § 5 ust. 4 niniejszej Umowy. Wykonawca gwarantuje reakcję na zgłoszenie awarii systemu SSWIN oraz sprzętu wchodzącego w skład systemu SSWIN w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia. Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy w miejscu użytkowania koszty dostarczenia do/z punktu serwisowego z/do miejsca instalacji ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności naprawy urządzenia więcej niż 3 razy w okresie gwarancji Zamawiający uzna ten egzemplarz za wadliwy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad oraz jego zamontowania w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VATczwartego zgłoszenia wady urządzenia. Podstawą wystawienia faktury W przypadkach naprawy poza miejscem jego użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwagdo zapewnienia na czas naprawy elementu zastępczego systemu SSWIN o takich samych lub nie gorszych parametrach, standardach i funkcjonalności. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości Montaż i rodzaju dostarczonej bronidemontaż oraz transport uszkodzonego elementu systemu SSWIN odbywa się każdorazowo na koszt Wykonawcy. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoOkres trwania gwarancji na cały system SSWIN będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. Termin zapłaty należności uważa się za zachowanyW okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przenoszenia poszczególnych elementów systemu SSWIN, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatnościdokonywania modernizacji systemu SSWIN, dokonywania rozbudowy czy zmiany konfiguracji systemu SSWIN. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) O fakcie wykonywania wskazanych czynności Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatnepowinien poinformować Wykonawcę. Zamawiający oświadczaoczekuje pełnej kontroli nad zgłoszeniami serwisowymi. Zamawiający musi mieć możliwość monitorowania statusu zgłoszeń serwisowych w systemie producenta. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania awarii i zapytań o pomoc techniczną bezpośrednio do producenta. Zamawiający będzie uprawniony, że posiada konto bez konieczności uzyskania zgody od Wykonawcy, na w/w platformierozbudowę, modernizację, zmianę konfiguracji wykonanego systemu SSWIN. Wykonawca Taka rozbudowa nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 4, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościmoże powodować utraty praw serwisowych do istniejącej i rozszerzonej konfiguracji danego urządzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Specyfikacja Istotnych Warunków
Wartość umowy. Całkowita Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto ................ zł (słownie: ..............) w tym podatek VAT (wg stawki 23%) ....... zł, wartość przedmiotu umowy wynosi robót netto: ……… zł (słownie: ……….……… zł brutto /słownie.....), w tym: …………… zł/. Wynagrodzeniezł brutto za wykonaną i odebraną ostateczną koncepcję, ……………. zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową budowlaną, o której mowa w § 1 ust.5 pkt. 1 lit. e) – g), płatne na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz złożonego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, …………… zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację projektową wykonawczą, o której mowa w § 1 ust.5 pkt. 1 lit. h) – o), płatne na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, …………… zł brutto za wykonane i odebrane elementy robót lub części wykonanych i odebranych elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych i protokole odbioru technicznego elementów robót, ………………….zł brutto za pełnienie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie być podstawą do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 41 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić między innymi miejsce, wynikać będzie z opóźnienia odległość i koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz wszystkich prac wymienionych w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego§ 9 ust. 2 i 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione w trybie i na warunkach określonych w § 19 ust. 2 pkt. 2) oraz pkt 6) niniejszej umowy w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie. W przypadku opóźnienia zapłatyrezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”) sposób obliczenia wartości tych robót, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący: w wysokości przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w ustawie tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku odstąpienia od części robót z dnia 8 marca 2013 r. danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom średnie ceny określone w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r.wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościw którym była złożona oferta przetargowa Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Samples: phavi.umcs.pl
Wartość umowy. Całkowita Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ……….…………… zł brutto /słowniePLN (słownie: …………… zł/. Wynagrodzenie………………………………………………………………………./100) Zamawiający zobowiązuje się do kontroli wydatkowanej kwoty, o którym mowa a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu nieosiągnięcia w czasie obowiązywania umowy maksymalnej wartości określonej w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu . .Opłaty wyliczone będą na podstawie „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Ceny zawarte w Formularzu cenowym są stałe w całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w § 8 ust. 13. W zakresie cen usług nie ujętych w „Formularzu cenowym“ zastosowanie będzie miał cennik usług pocztowych Wykonawcy. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane i zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, nastąpi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych oraz miesięczna opłata za odbiór korespondencji. Zamawiający będzie sporządzał w dwóch egzemplarzach pocztowe książki nadawcze – dla przesyłek rejestrowanych i paczek pocztowych, wpisując każdą przesyłkę kolejno w oddzielną pozycję oraz zestawienia ilościowe przesyłek listowych nierejestrowanych. Wykonawca natomiast będzie sporządzał w dwóch egzemplarzach pocztowe dokumenty oddawcze przesyłek zwracanych z powodu braku możliwości ich doręczenia – po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Usługi będą opłacane w formie opłaty z dołu. Do dnia 10-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. Faktury będą płatne w terminie do 30 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VATfaktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowanyFaktury z zaznaczeniem Nadawcy, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej będą wystawiane na: Wojewódzki Sąd Administracyjny w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx Krakowie xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx 00 00-000 Xxxxxx, Xxxxxx NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany Załącznikiem do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych wystawianych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie VAT będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 4, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościspecyfikacja ilościowo – wartościowa faktycznie wykonanych usług.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Wartość umowy. Całkowita wartość Za wykonanie przedmiotu umowy wynosi umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto ........................ zł, podatek VAT (wg stawki 23 %) ……….……… zł brutto /słownie……..... zł, wartość netto: …………… zł/. Wynagrodzenie……………………..… zł. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie być podstawą do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 41 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić między innymi miejsce, wynikać będzie z opóźnienia odległość i koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz wszystkich prac wymienionych w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego§ 6 ust. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione w trybie i na warunkach określonych w § 15 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie. W przypadku opóźnienia zapłatyrezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący: w wysokości przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w ustawie tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku odstąpienia od części robót z dnia 8 marca 2013 r. danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu Wykonawcy. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ceny określone w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r.wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościw którym była złożona oferta przetargowa Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Samples: phavi.umcs.pl
Wartość umowy. Całkowita wartość Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ……….…………… zł brutto /słownie(słownie zł: …………… zł/. ………………………………………), a ceny jednostkowe są zawarte w załączniku nr 1 do umowy. Wartość brutto wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz podatek VAT. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 obejmuje wszelkie koszty, obejmuje wszystkie koszty w szczególności związane z transportem do siedziby Zamawiającego wraz z załadunkiem, opakowaniem transportowym, ubezpieczeniem, opłatami pośrednimi, opłatę za opakowanie producenta oraz inne koszty, jakie musi ponieść Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu umowy, . Oferowany towar powinien być opakowany w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te kosztysposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Cena za realizację Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę do czasu przekazania przedmiotu umowy jest stała Zamawiającemu. Oferowany towar powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Wszelkie szkody i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 4, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowegoczasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe stosowania przez Wykonawcę lub Producenta czasowych lub jednorazowych cen promocyjnych bądź upustów obniżenie cen następuje za opóźnienie pisemnym powiadomieniem Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkich rabatów (obniżek cen) i innych promocji zaistniałych w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającegotrakcie realizacji niniejszej umowy, pod rygorem nieważnościwarunkiem zgodności z przepisami prawa.
Appears in 1 contract
Samples: dzp.uckwum.pl
Wartość umowy. Całkowita wartość Za wykonanie przedmiotu umowy wynosi Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone na podstawie Oferty stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, w wysokości ……….…………… zł brutto /słownie(słownie: …………………………… zł/. zł i 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT, w tym: za realizację Etapów I - V łącznie ………………… zł, w tym: za realizację szkoleń ………… zł (słownie: …………………………… zł i 00/100), wraz należnym podatkiem VAT; za świadczenie usług Asysty Technicznej w okresie wdrożenia w Etapach I-IV w wymiarze 300 godzin brutto …………….. zł (słownie: …………………………… zł i 00/100), wraz z należnym podatkiem VAT; za realizację Etapu VI - świadczenie usług Asysty Technicznej po wdrożeniu systemu w wymiarze 1000 godzin ………………… zł (słownie: …………………………… zł i 00/100) wraz należnym podatkiem VAT. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie wszelkie koszty związane z realizacją wykonaniem przedmiotu umowyUmowy, w tym ryzyko tym: opracowanie projektu technicznego, koszty dostawy zaoferowanego sprzętu, koszty przeniesionych na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub przekazywanych Zamawiającemu licencji oprogramowania na wszystkich wskazanych w § 10, polach eksploatacji, koszty przeniesienia własności egzemplarzy utworów oraz wykonywania praw zależnych, koszty świadczenia usług gwarancyjnych, serwisowych i pomocy technicznej, koszty transportu, koszty instalacji, konfiguracji, wdrożenia i testów w infrastrukturze Zamawiającego, koszty wykonania kompletnej dokumentacji, koszty oznakowania zgodnie z § 3 ust. 5, koszty szkoleń, koszty świadczenia gwarancji oraz koszty podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowynie wykorzystania przez Zamawiającego pełnego limitu godzin Asysty Technicznej określonego w ust. 1 pkt 1) lit. b) i ust. 1 pkt 2). Zamawiający będzie zlecał usługi Asysty Technicznej określone w ust. 1 w miarę potrzeb. Zamawiający będzie zlecał usługi Asysty Technicznej określone w ust. 1 pkt 2), a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ w przypadku dostępności środków budżetowych. Rozliczenie usług Asysty Technicznej świadczonej: w okresie wdrożenia systemu nastąpi na te kosztydzień odbioru wykonania Xxxxx XX na podstawie Protokołu odbioru usług Asysty Technicznej, po wdrożeniu systemu, będzie rozliczane w kolejnych okresach kwartalnych, począwszy od dnia 1 listopada 2013 r. na podstawie Protokołu odbioru usług Asysty Technicznej. Cena Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest stała i nie wykonanie Umowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata cenyprzypadku gdy Zamawiający nie wykorzysta pełnego limitu godzin Asysty Technicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT) lit. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości b) i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 41 pkt 2), wynikać będzie z opóźnienia a także w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościwyniku zmiany stawki podatku VAT.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Wartość umowy. Całkowita Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto .......... zł (słownie: ..........................................) w tym podatek VAT w wysokości ..... % co stanowi kwotę: .............. zł, wartość przedmiotu umowy wynosi ……….robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ……… zł brutto /słownie(słownie: …………… zł/. Wynagrodzenie….....). Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie być podstawą do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 41 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3, wynikać będzie z opóźnienia 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić między innymi miejsce, odległość i koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz wszystkich prac wymienionych w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego§ 6 ust. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione w trybie i na warunkach określonych w § 15 ust. 2 pkt. 5) niniejszej umowy w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie. W przypadku opóźnienia zapłatyrezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący: w wysokości przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w ustawie tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku odstąpienia od części robót z dnia 8 marca 2013 r. danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ceny określone w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r.wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościw którym była złożona oferta przetargowa Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Samples: phavi.umcs.pl
Wartość umowy. Całkowita Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto .................... zł (słownie: ..................................................) w tym podatek VAT w wysokości ..... % co stanowi kwotę: .......................... zł, wartość przedmiotu umowy wynosi robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ……….…………… zł brutto /słownie(słownie: …………… zł/. Wynagrodzenie……….....) . Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie być podstawą do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczonej broni. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 41 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3, wynikać będzie z opóźnienia 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić między innymi miejsce, odległość i koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz wszystkich prac wymienionych w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego§ 6 ust. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione w trybie i na warunkach określonych w § 15 ust. 2 pkt. 5) niniejszej umowy w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie. W przypadku opóźnienia zapłatyrezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący: w wysokości przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w ustawie tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku odstąpienia od części robót z dnia 8 marca 2013 r. danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby niemożliwy, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ceny określone w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r.wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważnościw którym była złożona oferta przetargowa Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Wartość umowy. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi ……….……… zł brutto /słownie: …………… zł/. WynagrodzenieZa prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, po podpisaniu Protokołu Odbioru Jakościowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 16 Umowy, obejmuje wszystkie koszty związane Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: wartość bez podatku VAT: _______________ zł (słownie złotych: __________________________); wartość wraz z realizacją przedmiotu umowypodatkiem VAT _______________ (słownie złotych: _____________________), przelewem w tym ryzyko terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na wystawionej fakturze numeru Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowyrealizacji Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Cena za realizację przedmiotu umowy jest stała i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zapłata ceny, o której mowa określone w ust. 1, nastąpi ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie podatki, w terminie tym VAT i inne należności publicznoprawne, jak i wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją Umowy, w tym wynagrodzenie za użytkowanie praw autorskich do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Faktura VAT powinna zawierać dane dotyczące ilości wszystkich wersji oprogramowania, do których Zamawiający uzyskał prawo zgodnie z zasadami świadczenia usług i rodzaju dostarczonej broninie ulega zmianie. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowanyDokonanie przez Wykonawcę przeniesienia zarówno w całości, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej jak i części. praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w ostatnim dniu terminu płatności. Fakturę w formie papierowej Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres: Izba Administracji Skarbowej w Xxxxxxxx xx. T. Xxxxxxxxxxxxxx 00tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem platformy: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Zamawiający oświadcza, że posiada konto na w/w platformie. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 4, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zmianami). Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa