Common use of WARUNKI ZMIANY KONTRAKTU Clause in Contracts

WARUNKI ZMIANY KONTRAKTU. 8.1 Istotna zmiana postanowień KONTRAKTU w stosunku do treści oferty WYKONAWCY możliwa jest wyłącznie z następujących powodów, zarówno występujących łącznie jak i rozdzielnie: 1. pojawienie się na rynku materiałów, rozwiązań technicznych lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w zapytaniu ofertowym ZAMAWIAJĄCEGO, bądź też ofercie WYKONAWCY pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub eksploatacji PRAC lub/i WYPOSAŻENIA, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości PRAC lub/i WYPOSAŻENIA; 2. pojawienie się nowszej technologii wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA stanowiących przedmiot KONTRAKTU, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu KONTRAKTU lub kosztów PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, jak również kosztów eksploatacji PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA; 3. konieczność zrealizowania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4. zmiana sposobu wykonywania KONTRAKTU w przypadku zmiany technologii wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA pod warunkiem osiągnięcia co najmniej takich samych parametrów końcowych dostarczanych PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, przy zachowaniu ceny nie wyższej niż wynika z KONTRAKTU oraz terminu wykonania KONTRAKTU, na umotywowany wniosek WYKONAWCY po akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Dokonanie określonych czynności lub ich zaniechanie przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego KONTRAKTU, w szczególności: 5. opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; 6. odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 7. nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w KONTRAKCIE; 8. wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń. Zmiany wynikające z wymogów i zmian związanych z dofinansowaniem PROJEKTU przez instytucję publiczną: 9. zmiany harmonogramu lub zakresu PROJEKTU skutkujące koniecznością zmian HARMONOGRAMU KONTRAKTOWEGO lub zakresu wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA; 10. ograniczenie, z jakiejkolwiek przyczyny, funduszy przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na PROJEKT; 11. zmiany wynikające z prowadzonych w ramach projektu prac badawczych przez współpracującą instytucję naukową wpływające na HARMONOGRAM KONTRAKTOWY lub zakres PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA; 12. zmiany wynikające ze zmiany umowy z instytucją finansującą PROJEKT; 13. siła wyższa, o której mowa w pkt 25 WARUNKÓW OGÓLNYCH, uniemożliwiająca wykonanie KONTRAKTU zgodnie z jego treścią; 14. nieprzewidziane w zapytaniu ofertowym ZAMAWIAJĄCEGO lub w KONTRAKCIE warunki archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne; 15. wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących niemożnością wykonywania KONTRAKTU wpływającą na terminy określone w HARMONOGRAMIE KONTRAKTOWYM; 16. konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących (opóźniających) realizacje prac zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 17. zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi, uniemożliwiającymi wykonanie PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność; 18. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi w MIEJSCU przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 19. zwłoka ZAMAWIAJĄCEGO w udostępnieniu w terminie miejsca wykonywania PRAC lub/i WYPOSAŻENIA; 20. niemożność dostarczenia PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA z powodu braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich dostarczenia, z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 21. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od WYKONAWCY, nieobjętych KONTRAKTEM, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b. zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO; c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia (CENY KONTRAKTOWEJ) określonej pierwotnie w KONTRAKCIE. 22 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru KONTRAKTU i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany KONTRAKTU spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia (CENY KONTRAKTOWEJ) określonej pierwotnie w KONTRAKCIE;

WARUNKI ZMIANY KONTRAKTU. 8.1 Istotna zmiana postanowień KONTRAKTU w stosunku do treści oferty WYKONAWCY możliwa jest wyłącznie z następujących powodów, zarówno występujących łącznie jak i rozdzielnie: 1. pojawienie się na rynku materiałów, rozwiązań technicznych lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w zapytaniu ofertowym ZAMAWIAJĄCEGO, bądź też ofercie WYKONAWCY pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub eksploatacji PRAC lub/i WYPOSAŻENIA, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości PRAC lub/i WYPOSAŻENIA; 2. pojawienie się nowszej technologii wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA stanowiących przedmiot KONTRAKTU, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu KONTRAKTU lub kosztów PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, jak również kosztów eksploatacji PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA; 3. konieczność zrealizowania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4. zmiana sposobu wykonywania KONTRAKTU w przypadku zmiany technologii wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA pod warunkiem osiągnięcia co najmniej takich samych parametrów końcowych dostarczanych PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, przy zachowaniu ceny nie wyższej niż wynika z KONTRAKTU oraz terminu wykonania KONTRAKTU, na umotywowany wniosek WYKONAWCY po akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Dokonanie określonych czynności lub ich zaniechanie przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego KONTRAKTU, w szczególności: 5. opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; 6. odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 7. nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w KONTRAKCIE; 8. wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń. Zmiany wynikające z wymogów i zmian związanych z dofinansowaniem PROJEKTU przez instytucję publiczną: 9. zmiany harmonogramu lub zakresu PROJEKTU skutkujące koniecznością zmian HARMONOGRAMU KONTRAKTOWEGO lub zakresu wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA; 10. ograniczenie, z jakiejkolwiek przyczyny, funduszy przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na PROJEKT; 11. zmiany wynikające z prowadzonych w ramach projektu prac badawczych przez współpracującą instytucję naukową wpływające na HARMONOGRAM KONTRAKTOWY lub zakres PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA; 12. zmiany wynikające ze zmiany umowy z instytucją finansującą PROJEKT;; Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 13. siła wyższa, o której mowa w pkt 25 WARUNKÓW OGÓLNYCH, uniemożliwiająca wykonanie KONTRAKTU zgodnie z jego treścią; 14. nieprzewidziane w zapytaniu ofertowym ZAMAWIAJĄCEGO lub w KONTRAKCIE warunki archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne; 15. wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących niemożnością wykonywania KONTRAKTU wpływającą na terminy określone w HARMONOGRAMIE KONTRAKTOWYM; 16. konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących (opóźniających) realizacje prac zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 17. zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi, uniemożliwiającymi wykonanie PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność; 18. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi w MIEJSCU przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 19. zwłoka ZAMAWIAJĄCEGO w udostępnieniu w terminie miejsca wykonywania PRAC lub/i WYPOSAŻENIA; 20. niemożność dostarczenia PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA z powodu braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich dostarczenia, z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 21. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od WYKONAWCY, nieobjętych KONTRAKTEM, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b. zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO; c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia (CENY KONTRAKTOWEJ) określonej pierwotnie w KONTRAKCIE. 22 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru KONTRAKTU i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany KONTRAKTU spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia (CENY KONTRAKTOWEJ) określonej pierwotnie w KONTRAKCIE;