Common use of Zarządzanie realizacją Umowy Clause in Contracts

Zarządzanie realizacją Umowy. 5.1. Zamawiający wyznacza ………………………. z siedzibą w , 5.2. W skład zespołu Inwestora Zastępczego wchodzą: 5.3. Zakres umocowania i uprawnień Inwestora zastępczego reguluje odrębna umowa, której fragment stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 5.4. Inwestor zastępczy jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy, kontroli, jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 5.5. Inwestor zastępczy wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inwestora zastępczego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inwestora zastępczego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 5.6. Czynności lub polecenia Inwestora zastępczego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego. 5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład zespołu Inwestora zastępczego. O dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. 5.8. Zmiana Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład zespołu Inwestora zastępczego nie stanowi zmiany Umowy.

Zarządzanie realizacją Umowy. 5.18.1. Zamawiający wyznacza ………………………Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wiedzę o stosowanej metodyce wdrożeniowej, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zamawiającego jego zobowiązań wynikających z Umowy oraz przypisanych mu prac. 8.2. Podejmowanie decyzji związanych z siedzibą w ,realizacją Umowy będzie odbywać się poprzez działalność Kierowników Projektu i Komitetu Sterującego. 5.28.3. W skład zespołu Inwestora Zastępczego wchodząBieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie poprzez wzajemne uzgodnienia Kierowników Projektu, przy czym Kierownicy nie są umocowani do zmiany Umowy. 8.4. Do kompetencji Kierowników Projektu należą: 5.38.4.1. Zakres umocowania i uprawnień Inwestora zastępczego reguluje odrębna umowadokonywanie odbioru Produktów; 8.4.2. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Harmonogramu Szczegółowego, której fragment stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowybez zmiany Harmonogramu Ramowego; 8.4.3. przedstawianie rekomendacji dla Komitetu Sterującego we wszystkich kwestiach rozstrzyganych jego decyzjami; 8.4.4. inne czynności wyraźnie przewidziane w Umowie. 5.48.5. Inwestor zastępczy Poza zakresem uprawnień wskazanym w pkt powyżej Kierownicy uprawnieni są wyłącznie do czynności (faktycznych i prawnych) wyraźnie wymienionych w treści odrębnie udzielonych im pełnomocnictw. Wykonawca jest upoważniony zobowiązany do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowyweryfikacji takich pełnomocnictw. 8.6. Do wyłącznej kompetencji Komitetu Sterującego należą decyzje w sprawach: 8.6.1. w których zostały mu przekazane przez Kierowników Projektu; 8.6.2. takich jak rekomendowanie podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia, kontrolizakres prac Wykonawcy albo Harmonogram Ramowy; 8.6.3. takich jak rozstrzyganie sporów przekazanych przez Kierowników Projektu; 8.6.4. innych zagadnień, jakości robótopisanych w Umowie. 8.7. Członkowie Komitetu Sterującego reprezentujący Zamawiającego, ich wykonania dokonują odbioru Analizy, Odbioru Końcowego oraz wykonują czynności związane z dopuszczeniem Systemu do Startu Produkcyjnego. 8.8. O ile Strony nie postanowią inaczej, posiedzenia Komitetu Sterującego będą się odbywać zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie bieżącymi potrzebami. Posiedzenie zwoływane jest przez któregokolwiek członka Komitetu Sterującego z Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 5.5. Inwestor zastępczy wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu własnej inicjatywy lub na piśmie zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inwestora zastępczego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inwestora zastępczego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez wniosek Kierownika Projektu Wykonawcy lub Zamawiającego. 5.68.9. Czynności lub polecenia Inwestora zastępczego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku Decyzje Komitetu Sterującego będą podejmowane za obopólną zgodą Stron, przy czym do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez podjęcia każdej decyzji konieczna jest obecność co najmniej 1 (jednego) członka Komitetu Sterującego reprezentującego każdą ze Stron. Powyższe nie dotyczy odbiorów, które będą jednostronnymi czynnościami Zamawiającego. W przypadku kwestii spornych decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Przedstawiciel Zamawiającego. 5.78.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo Komitet Sterujący może, w każdym momencie trwania Projektu (Umowy), postanowić o zmianie zasad zarządzania projektem, w szczególności poprzez zwiększenie kompetencji Kierowników Projektu, poza prawem do zmiany Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład zespołu Inwestora zastępczego. O dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcęzakresu Umowy, wynagrodzenia i Harmonogramu Ramowego. 5.88.11. Zmiana Inwestora zastępczego Komitet Sterujący składa się z co najmniej 1 przedstawiciela każdej ze Stron. Każda ze stron ma prawo zmiany członków Komitetu Sterującego lub osób wchodzących Kierownika Projektu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Personelu Kluczowego. Strony zobowiązują się nie dokonywać takich zmian bez istotnych powodów. W przypadku takiej zmiany Strona bezzwłocznie w skład zespołu Inwestora zastępczego nie stanowi zmiany Umowyformie pisemnej powiadomi Kierownika Projektu drugiej Strony. Zmiany wchodzą w życie z dniem przekazania takiego powiadomienia.

Zarządzanie realizacją Umowy. 5.17.1. Zamawiający wyznacza ………………………Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wiedzę o stosowanej metodyce wdrożeniowej, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zamawiającego jego zobowiązań wynikających z Umowy oraz przypisanych mu prac. 7.2. Podejmowanie decyzji związanych z siedzibą w ,realizacją Umowy będzie odbywać się poprzez działalność Kierowników Projektu i Komitetu Sterującego. 5.27.3. W skład zespołu Inwestora Zastępczego wchodząBieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie poprzez wzajemne uzgodnienia Kierowników Projektu, przy czym Kierownicy nie są umocowani do zmiany Umowy. 7.4. Do kompetencji Kierowników Projektu należą: 5.37.4.1. Zakres umocowania i uprawnień Inwestora zastępczego reguluje odrębna umowadokonywanie odbioru Produktów; 7.4.2. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Harmonogramu Szczegółowego, której fragment stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowybez zmiany Harmonogramu Ramowego; 7.4.3. przedstawianie rekomendacji dla Komitetu Sterującego we wszystkich kwestiach rozstrzyganych jego decyzjami; 7.4.4. inne czynności wyraźnie przewidziane w Umowie. 5.47.5. Inwestor zastępczy Poza zakresem uprawnień wskazanym w punkcie 8.4 Kierownicy uprawnieni są wyłącznie do czynności (faktycznych i prawnych) wyraźnie wymienionych w treści odrębnie udzielonych im pełnomocnictw. Wykonawca jest upoważniony zobowiązany do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowyweryfikacji takich pełnomocnictw. 7.6. Do wyłącznej kompetencji Komitetu Sterującego należą decyzje w sprawach: 7.6.1. w których zostały mu przekazane przez Kierowników Projektu; 7.6.2. takich jak rekomendowanie podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia, kontrolizakres prac Wykonawcy albo Harmonogram Ramowy; 7.6.3. takich jak rozstrzyganie sporów przekazanych przez Kierowników Projektu; 7.6.4. innych zagadnień, jakości robótopisanych w Umowie. 7.7. Członkowie Komitetu Sterującego reprezentujący Zamawiającego, ich wykonania dokonują odbioru Analizy, Odbioru Końcowego oraz wykonują czynności związane z dopuszczeniem Systemu do Startu Produkcyjnego. 7.8. O ile Strony nie postanowią inaczej, posiedzenia Komitetu Sterującego będą się odbywać zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie bieżącymi potrzebami. Posiedzenie zwoływane jest przez któregokolwiek członka Komitetu Sterującego z Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 5.5. Inwestor zastępczy wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu własnej inicjatywy lub na piśmie zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inwestora zastępczego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inwestora zastępczego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez wniosek Kierownika Projektu Wykonawcy lub Zamawiającego. 5.67.9. Czynności lub polecenia Inwestora zastępczego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku Decyzje Komitetu Sterującego będą podejmowane za obopólną zgodą Stron, przy czym do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez podjęcia każdej decyzji konieczna jest obecność co najmniej 1 (jednego) członka Komitetu Sterującego reprezentującego każdą ze Stron. Powyższe nie dotyczy odbiorów, które będą jednostronnymi czynnościami Zamawiającego. W przypadku kwestii spornych decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Przedstawiciel Zamawiającego. 5.77.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo Komitet Sterujący może, w każdym momencie trwania Projektu (Umowy), postanowić o zmianie zasad zarządzania projektem, w szczególności poprzez zwiększenie kompetencji Kierowników Projektu, poza prawem do zmiany Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład zespołu Inwestora zastępczego. O dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcęzakresu Umowy, wynagrodzenia i Harmonogramu Ramowego. 5.87.11. Zmiana Inwestora zastępczego Komitet Sterujący składa się z co najmniej 1 przedstawiciela każdej ze Stron. Każda ze stron ma prawo zmiany członków Komitetu Sterującego lub osób wchodzących Kierownika Projektu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Personelu Kluczowego. Strony zobowiązują się nie dokonywać takich zmian bez istotnych powodów. W przypadku takiej zmiany Strona bezzwłocznie w skład zespołu Inwestora zastępczego nie stanowi zmiany Umowyformie pisemnej powiadomi Kierownika Projektu drugiej Strony. Zmiany wchodzą w życie z dniem przekazania takiego powiadomienia.

Zarządzanie realizacją Umowy. 5.1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. z siedzibą w ,do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 5.2. W skład zespołu Inwestora Zastępczego wchodzą:Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 5.1. 5.3. Zakres W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień Inwestora zastępczego reguluje odrębna umowaosoby wskazanej w pkt 5.2. Sprawy, której fragment stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowyktóre nie są objęte zakresem ww. umocowań i uprawnień Wykonawca ustala bezpośrednio z Zamawiającym. 5.4. Inwestor zastępczy Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy, kontroli, ; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 5.5. Inwestor zastępczy Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inwestora zastępczegoInspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inwestora zastępczego Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 5.6. Czynności lub polecenia Inwestora zastępczego Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób wykraczających poza zakres powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem do Zamawiającego przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład zespołu Inwestora zastępczego. O dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcęosoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. 5.8. Zmiana Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład zespołu Inwestora zastępczego O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na minimum 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 5.9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.