Projekt Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nr

(dalej: Umowa) zawarta dnia r. w pomiędzy:

PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Xxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013479, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 501 281 240,00 PLN w pełni opłaconym oraz o numerze NIP 6420000642

i REGON 273204260,

w zakresie działalności Oddziału w Zgierzu, ul. Energetyków 9, zwaną dalej Dostawcą

którą reprezentuje:

– Dyrektor PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Zgierzu działający na podstawie

pełnomocnictwa nr z dnia udzielonego uchwałą Zarządu Spółki nr z dnia

………………………………, NIP: …………….. REGON:………, zwanym dalej Odbiorcą

reprezentowaną przez:

……………………………………………….;

łącznie zwanymi dalej Stronami, a osobno Stroną.

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku biurowo-magazynowego, projektowanego do budowy na nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul obejmującej działki

ewidencyjne nr:

- ……………., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/ ;

- ……………….., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/……………………

w obrębie Z-…………, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/……………./… (dalej: Nieruchomość, Obiekt), na zasadach określonych w warunkach przyłączenia nr…./……… z dnia r. wydanych przez Dostawcę na wniosek Odbiorcy (dalej:

Warunki przyłączenia) oraz w Umowie.

2. Warunki przyłączenia stanowią Załącznik nr 1 do Umowy i są jej integralną częścią.

3. Odbiorca oświadcza, iż ~~Obiekt cechuje się~~ / będzie cechował się* następującymi parametrami technicznymi:

1) kubatura m3,

2) powierzchnia m2,

3) łączna moc cieplna zamówiona: ……………. MW, w tym centralne ogrzewanie (dalej: c.o.):

………………. MW; ciepła woda użytkowa (dalej: c.w.u.) zamówiona. / max: - MW - nie dotyczy; wentylacja MW.

4. Zmiany istotnych parametrów technicznych urządzeń ciepłowniczych, które mają zostać wybudowane lub zamontowane w wykonaniu postanowień Umowy, jak również zmiany wartości określonych w ust. 3 powyżej, wymagają uzgodnienia Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2 PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI

1. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania 9 Nieruchomościami wymienionymi w paragrafie 1., punkt 1 , w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania Umowy, Na dowód powyższego Odbiorca przedkłada wypis z ,

które to dokumenty stanowią łącznie Załącznik nr 2 do Umowy.

2. Odbiorca oświadcza, iż jego prawo do dysponowania Nieruchomością w zakresie niezbędnym dla wykonywania wzajemnych praw i obowiązków z Umowy nie zostało ograniczone, zaś wykonanie Umowy nie naruszy praw osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

3. Odbiorca zobowiązuje się do poinformowania Dostawcy o zmianie lub utracie tytułu prawnego do Nieruchomości, jak również o powstaniu ograniczeń w wykonywaniu prawa własności / użytkowania wieczystego* nieruchomości w zakresie istotnym dla wykonania Umowy, na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Obowiązki informacyjne, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane przez Odbiorcę w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego utratę, zmianę lub ograniczenie tytułu prawnego do Nieruchomości.

§ 3 MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA

1. Odbiorca oświadcza, iż wielkości mocy cieplnej zamówionej wskazane przez niego we wniosku o wydanie Warunków przyłączenia, przywołane w § 1 ust. 3 Umowy, zostały ustalone w sposób uwzględniający warunki techniczne i wymagania technologiczne dla Obiektu, i zapewniający:

1) pokrycie strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach w Obiekcie,

2) -nie dotyczy

3) prawidłową pracę innych urządzeń lub instalacji.

2. Dostawca dostosuje parametry techniczne węzła cieplnego, przyłącza ciepłowniczego oraz urządzeń regulacyjnych, pomiarowo-rozliczeniowych i niezbędnej armatury, do mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę.

3. W przypadku zmiany treści Umowy lub projektów wykonawczych przyjętych do realizacji w wykonaniu jej postanowień lub zmiany treści umowy kompleksowej dostawy ciepła, w szczególności w zakresie wielkości mocy cieplnej zamówionej, która to zmiana skutkowała będzie koniecznością przebudowy albo wymiany urządzeń ciepłowniczych wybudowanych lub zamontowanych w wykonaniu postanowień Umowy, koszty tych czynności obciążają w całości zgłaszającego potrzebę zmian.

4. Ostateczna wielkość mocy cieplnej zamówionej zostanie przez Strony ustalona na podstawie projektów wykonawczych i oznaczona w protokole przyłączenia Obiektu do sieci ciepłowniczej. Jeżeli Strony nie zawrą protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, za uzgodnione między Stronami przyjmuje się wielkości mocy cieplnej zamówionej określone w § 1 ust. 3 pkt 3 Umowy.

§ 4 PRACE PROJEKTOWE

1. Każda ze Stron wykona własnym staraniem i na własny koszt następujące projekty niezbędne dla wykonania Umowy:

1) Odbiorca:

a) projekt wykonawczy wewnętrznej linii zasilania (WLZ) węzła w energię elektryczną,

b) projekt wykonawczy instalacji odbiorczych c.o. c.w.u. i c.t..;

2) Dostawca – projekt wykonawczy węzła cieplnego, przyłącza ciepłowniczego oraz ewentualnie dodatkowo rozbudowy sieci ciepłowniczej rozdzielczej w zakresie niezbędnym dla przyłączenia Obiektu.

2. Odbiorca przedstawi Dostawcy do wglądu projekt instalacji wewnętrznej c.o. i / lub c.w.u. i / lub

c.t. i / lub wentylacji.

3. Pomieszczenie węzła cieplnego, zlokalizowane w bryle Obiektu, zostanie przez Odbiorcę zaprojektowane i wyposażone w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy.

4. Jeżeli zachowanie wymagań określonych w Załączniku nr 3 będzie niemożliwe albo szczególnie utrudnione, w tym z uwagi na rozwiązania architektoniczne lub budowlane zastosowane w Obiekcie, Strony zobowiązują się uzgodnić na piśmie, pod rygorem nieważności, odstępstwa od standardowych wymagań, uwzględniając jednak konieczność zapewnienia możliwie swobodnego dostępu do pomieszczenia węzła cieplnego oraz bezpieczeństwa tego urządzenia i osób przebywających w jego pobliżu.

5. Przed rozpoczęciem prac projektowych przez Dostawcę, Odbiorca przekaże mu dane dotyczące lokalizacji miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych celem zaprojektowania i posadowienia ciepłociągów rozdzielczych i przyłącza ciepłowniczego w sposób minimalizujący wpływ tych urządzeń na możliwość zagospodarowania Nieruchomości i zapewniający bezpieczną eksploatację urządzeń ciepłowniczych.

6. W ramach prac projektowych prowadzonych przez Strony nie dochodzi do przejścia majątkowych praw autorskich, a każda ze Stron zachowuje przysługujące jej prawa autorskie do utworów wytworzonych przez nią lub na jej zlecenie. Strony zobowiązują się wzajemnie wykorzystywać przekazane opracowania projektowe wyłącznie na potrzeby związane z wykonaniem Umowy.

§ 5 ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Obiorca własnym staraniem i na własny koszt:

1) uzyska oświadczenia, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla wykonania Umowy w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

2) udzieli Xxxxxxxx, jego pracownikom lub osobom działającym na jego zlecenie, niezbędnej pomocy, zgód i ewentualnych pełnomocnictw w zakresie koniecznym dla wykonania zobowiązań umownych Dostawcy,

3) przekaże Dostawcy dokumentację techniczną zawierającą:

a) ostateczną i prawomocną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę Obiektu;

b) plan zagospodarowania terenu oraz planszę zbiorczą uzbrojenia podziemnego w zakresie istniejących i projektowanych rurociągów oraz kabli;

c) rysunki przekrojów oraz rzutów piwnic (lub kondygnacji, na których będą usytuowane węzły cieplne) z naniesioną lokalizacją węzłów cieplnych i wewnętrznymi instalacjami odbiorczymi;

d) inne dokumenty – .

4) przygotuje pomieszczenie węzła cieplnego zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przyłączenia, w tym wybuduje wewnętrzną linię zasilającą w energię elektryczną oraz instalację wodociągową przystosowaną do podłączenia zimnej wody do węzła cieplnego, z ciśnieniem nie mniejszym niż 0,4MPa i zabezpieczeniem przed nagłym wzrostem ciśnienia wody,

5) udostępni Dostawcy Obiekt, w tym pomieszczenie węzła cieplnego, celem wybudowania przez Dostawcę przyłącza ciepłowniczego oraz zamontowania węzła cieplnego, urządzeń regulacyjnych, pomiarowo-rozliczeniowych telemetrycznych i niezbędnej armatury;

6) zabezpieczy pomieszczenie węzła cieplnego przed dostępem osób nieupoważnionych i oznaczy to pomieszczenie w sposób umożliwiający łatwą identyfikację jego przeznaczenia,

7) wybuduje wewnętrzne instalacje odbiorcze c.o. oraz c.t. w Obiekcie, w tym na podstawie uzgodnionego przez Xxxxxxxx projektu wykonawczego węzła cieplnego i połączy wewnętrzne instalacje odbiorcze z węzłem cieplnym,

8) zapewni dostawy energii elektrycznej na potrzeby montażu i późniejszego funkcjonowania węzła cieplnego w Obiekcie,

9) przygotuje i przekaże protokolarnie Dostawcy teren Nieruchomości w zakresie niezbędnym dla wybudowania odcinka sieci rozdzielczej oraz przyłącza ciepłowniczego i zapewni możliwość korzystania z tej części Nieruchomości przez okres prowadzenia prac budowlanych przez Dostawcę,

10) umożliwi Dostawcy montaż czujników temperatury zewnętrznej na elewacji budynku, w którym zlokalizowane będzie pomieszczenie węzła cieplnego,

11) zobowiązuje się na bieżąco informować Xxxxxxxx, w formie pisemnej, o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na terminowe i należyte wykonanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron,

12) zawrze z Dostawcą umowę kompleksową dostawy ciepła o treści zasadniczo zgodnej z Załącznikiem nr 4 do Umowy.

2. Dostawca własnym staraniem i na własny koszt:

1) uzyska oświadczenia, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla wykonania Umowy w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym pozyska prawa do zajęcia nieruchomości osób innych niż Odbiorca,

2) wybuduje niezbędny odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej oraz przyłącze ciepłownicze,

3) zamontuje węzeł cieplny wraz z urządzeniami regulacyjnymi, pomiarowo-rozliczeniowymi, telemetrycznymi i niezbędną armaturą,

4) zapewni obsługę geodezyjną prowadzonych przez siebie robót budowlanych,

5) zamontuje czujniki temperatury zewnętrznej na elewacji budynku, w którym zlokalizowane będzie pomieszczenie węzła cieplnego,

6) odtworzy część Nieruchomości zajętą na czas budowy urządzeń ciepłowniczych do stanu sprzed rozpoczęcia prac, jeżeli zaś okaże się to niemożliwe albo szczególnie utrudnione, zapłaci Odbiorcy odpowiednie odszkodowanie,

7) uporządkuje teren budowy i zwrotnie przekaże go Odbiorcy,

8) rozpocznie dostawy ciepła do Obiektu w terminie uzgodnionym w Odbiorcą, po uprzednim zawarciu umowy kompleksowej dostawy ciepła.

3. Odbiorca zobowiązuje się nie zatrudniać przy realizacji przedmiotu Umowy pracowników Dostawcy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a to pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zobowiązania.

§ 6 PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE

1. Każda ze Stron zobowiązana jest do przeprowadzenia prób i odbiorów końcowych urządzeń lub instalacji, które wybudowała lub zamontowała w wykonaniu postanowień Umowy. W trakcie odbiorów sprawdzona zostanie zgodność wykonanych prac z wydanymi Warunkami przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej. Przeprowadzanie niezbędnych prób i odbiorów częściowych odbywać się będzie sukcesywnie, stosownie do postępów prac.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o terminach prób i odbiorców końcowych z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze.

3. Odbiory końcowe będą przeprowadzane komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron, a ich przebieg zostanie utrwalony w protokołach podpisanych przez obie Strony. W przypadku jednokrotnego usprawiedliwionego niestawiennictwa Strony na wyznaczony termin odbioru, termin ten zostanie wyznaczony ponownie zgodnie z zapisami niniejszego ustępu. Ponowne niestawiennictwo drugiej Strony uprawnia do przeprowadzenia odbioru końcowego i sporządzenia protokołu jednostronnie.

4. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę w trakcie czynności odbiorowych odstępstwa od dokumentacji projektowej lub Warunków przyłączenia, wskaże on Odbiorcy stwierdzone niezgodności i udzieli wskazówek w zakresie ich usunięcia. Po usunięciu niezgodności, Odbiorca ponownie wyznaczy termin odbioru wybudowanych lub zamontowanych przez siebie urządzeń. W przypadku stwierdzenia przez Xxxxxxxx, iż wady nie zostały usunięte, procedurę opisaną w zdaniach poprzednich ponawia się.

5. Po dokonaniu odbiorów końcowych urządzeń ciepłowniczych wybudowanych w wykonaniu postanowień Umowy przez Dostawcę i Odbiorcę, Strony protokolarnie potwierdzą gotowość do rozpoczęcia dostaw i odbioru ciepła z sieci ciepłowniczej na potrzeby Obiektu.

6. W przypadku zakończenia budowy lub montażu przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczej przed rozpoczęciem stałych dostaw ciepła na potrzeby c.o. w danym roku (tzw. sezon grzewczy), Xxxxxx dopuszczają możliwość przeprowadzenia dodatkowych prób i sprawdzeń podczas sezonu grzewczego, w ustalonym przez Strony terminie, po rozpoczęciu dostaw ciepła do Obiektu.

§ 7 TERMINY WYKONANIA ZOBOWIAZAŃ UMOWNYCH

1. Odbiorca wykona zobowiązania przewidziane w Umowie w następujących terminach:

1) przedstawienie Dostawcy do wglądu dokumentacji technicznej instalacji odbiorczej na potrzeby c.o. i / lub c.w.u. i/ lub c.t. i/ lub wentylacji: w terminie do ,

2) przekazanie Dostawcy dokumentacji technicznej dotyczącej projektu Obiektu i zagospodarowania terenu Nieruchomości: w terminie do ,

3) przygotowanie i protokolarne przekazanie Dostawcy placu budowy na potrzeby budowy odcinka sieci rozdzielczej i przyłącza oraz montażu niezbędnych urządzeń w pomieszczeniu węzła cieplnego: w terminie do ,

4) wybudowanie wewnętrznej instalacji odbiorczej na potrzeby c.o. i / lub c.w.u. i/ lub c.t. i/ lub wentylacji.: w terminie do ………………...

2. Dostawca wykona zobowiązania przewidziane w Umowie w następujących terminach: 1) wybudowanie odcinka sieci rozdzielczej i przyłącza: w terminie do ,

2) zamontowanie węzła cieplnego: w terminie do ,

3) zamontowanie urządzeń regulacyjnych, pomiarowo-rozliczeniowych, telemetrycznych i niezbędnej armatury: w terminie do ,

4) zwrotne przekazanie Odbiorcy placu budowy po przywróceniu do stanu poprzedniego w terminie dni od daty zakończenia budowy odcinka sieci rozdzielczej i przyłącza.

3. Niezachowanie przez Xxxxxxxx terminów wykonania zobowiązań umownych, które wpływają istotnie na możliwość wykonania zobowiązań przez Xxxxxxxx, spowoduje przesunięcie terminów wykonania zobowiązań Xxxxxxxx, o tyle dni, o ile zostały przekroczone wskazane terminy. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy opóźnień w wykonaniu zobowiązań Odbiorcy powstałych na skutek zachowania Dostawy lub osób działających na jego zlecenie.

4. Niezachowanie przez Xxxxxxxx terminów wykonania zobowiązań umownych, które wpływają istotnie na możliwość wykonania zobowiązań przez Odbiorcę, spowoduje przesunięcie terminów wykonania zobowiązań Odbiorcy, o tyle dni, o ile zostały przekroczone wskazane terminy. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy opóźnień w wykonaniu zobowiązań Dostawcy powstałych na skutek zachowania Odbiorcy lub osób działających na jego zlecenie.

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, jeżeli opóźnienie Odbiorcy, o którym mowa w ust. 3, spowoduje brak możliwości zachowania przez Xxxxxxxx terminów wydłużonych zgodnie z postanowieniami tego ustępu, w szczególności z uwagi na inne zaplanowane w danym roku prace przyłączeniowe do sieci Dostawcy lub brak dostępności wykonawców prac przyłączeniowych w danym roku, Xxxxxx zobowiązują się uzgodnić nowe terminy wykonania zobowiązań umownych, mocą aneksu do Umowy. Dostawca zobowiązuje się powiadomić Odbiorcę o ryzyku braku możliwości zachowania terminów z uwagi na okoliczności wskazane w niniejszym ustępie, niezwłocznie po jego zidentyfikowaniu.

6. W przypadku powstania opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych na skutek okoliczności nieprzewidzianych w dacie zawarcia Umowy, niezależnych od woli Stron i sposobu wykonywania przez nie zobowiązań umownych, Strony zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji i do zmiany terminów określonych w niniejszym paragrafie oraz terminu rozpoczęcia dostaw ciepła. Zapis zdania poprzedniego dotyczy w szczególności skutków:

1) utrzymywania się stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

2) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym wobec działań Stron, niemożliwym do przewidzenia w świetle obiektywnej oceny sytuacji Stron, o skutkach niemożliwych do zapobieżenia przez Strony,

3) utrzymywania się przez okres …………… temperatury zewnętrznej istotnie utrudniającej prowadzenie prac budowlanych, w tym ziemnych (temperatura poniżej 0oC).

7. Strona, której dotyczyć będzie przeszkoda wskazana w ust. 6, zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o tym fakcie, w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia, pod rygorem braku możliwości powoływania się na przeszkody opisane w ust. 6. .

§ 8 UMOWA KOMPLEKSOWA, ROZPOCZĘCIE DOSTAW CIEPŁA

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia dostaw ciepła do Obiektu na ………………..

2. Warunkiem rozpoczęcia dostaw ciepła jest uprzednie zawarcie przez Strony umowy kompleksowej, której przedmiotem jest sprzedaż ciepła na potrzeby Obiektu oraz dystrybucja nośnika ciepła siecią ciepłowniczą, o treści zasadniczo zgodnej z załącznikiem nr 4 do Umowy.

3. Xxxxxx zobowiązują się zakończyć wszelkie prace związane z wykonaniem Umowy, przeprowadzić próby, sprawdzenia i dokonać odbiorów oraz zawrzeć umowę kompleksową dostawy ciepła, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem wskazanym w ust. 1.

4. Umowa kompleksowa dostawy ciepła zostanie zawarta na czas nieokreślony.

5. Odbiorca zobowiązuje się nie rozwiązywać umowy kompleksowej dostawy ciepła oraz nie zmniejszać wielkości pierwotnie zamówionej mocy cieplnej, przez okres …… lat od daty zawarcia Umowy. Zobowiązanie Odbiorcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest uzasadnione koniecznością zapewnienia aktualizacji ustawowej przesłanki ekonomicznych warunków przyłączenia Obiektu do sieci ciepłowniczej, także przy uwzględnieniu okoliczności, iż Dostawca nie pobrał od Odbiorcy opłaty przyłączeniowej (art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 11 w zw. z art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

6. Wielkość pierwotnie zamówionej mocy cieplnej, o której mowa w ust. 5, wynika z protokołu przyłączenia Obiektu do sieci ciepłowniczej, w przypadku zaś jego niesporządzenia jest to wartość wskazana w zapisie § 1 ust. 3 pkt 3 Umowy jako łączna moc cieplna zamówiona.

§ 9 PRAWO DO WYBUDOWANIA I UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH

1. Urządzenia ciepłownicze, wybudowane i zainstalowane w wyniku wykonania prac, o których mowa w Umowie, staraniem i na koszt Dostawcy, służące do doprowadzenia lub odprowadzenia nośnika ciepła, w szczególności odcinek sieci rozdzielczej, przyłącze ciepłownicze i węzeł cieplny,

stanowią przedmiot własności Dostawcy i nie należą do części składowych nieruchomości gruntowej lub budynkowej.

2. Odbiorca wyraża zgodę na usytuowanie urządzeń ciepłowniczych, o których mowa w Umowie, w szczególności niezbędnego odcinka sieci dystrybucyjnej, przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego, i udziela Dostawcy prawa do dysponowania Nieruchomością w zakresie niezbędnym dla wybudowania tych urządzeń.

3. Odbiorca zezwala Dostawcy na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości gruntowej oraz budynkowej, w tym pomieszczenia węzła cieplnego, celem dokonywania odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, przeprowadzenia regulacji dostaw ciepła oraz utrzymywania urządzeń ciepłowniczych wybudowanych lub zamontowanych w wykonaniu postanowień Umowy, w tym w szczególności odcinka sieci dystrybucyjnej, przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego, a to na czas wykonywania Umowy oraz związania umową kompleksową dostawy ciepła.

4. Korzystanie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje prawo swobodnego dostępu do urządzeń, z czym związany może być przejście albo przejazd przez Nieruchomość, także niezbędnym sprzętem, wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych oraz związanych z odbudową zniszczonych urządzeń i usuwaniem ich awarii.

5. Dostawca w ramach korzystania z części nieruchomości gruntowej oraz budynkowej zobowiązany jest do korzystania z udostępnionej części Nieruchomości w sposób najmniej uciążliwy dla Odbiorcy oraz osób korzystających z Nieruchomości oraz przywrócenia Nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po skorzystaniu z Nieruchomości lub jej części

6. Uprawnienia zastrzeżone mocą postanowień niniejszego paragrafu na rzecz Dostawcy będą wykonywane także przez jego pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie.

7. Odbiorca zobowiązuje się nie umieszczać w pomieszczeniach w Obiekcie, przez które przebiega przyłącze ciepłownicze oraz w pomieszczeniu węzła cieplnego, urządzeń i przedmiotów mogących ulec uszkodzeniu podczas awarii przyłącza lub węzła cieplnego, a także przedmiotów i urządzeń uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do urządzeń ciepłowniczych i wykonanie przy nich niezbędnych czynności.

8. Odbiorca zobowiązuje się nie umieszczać obiektów budowlanych oraz nie sadzić drzew i krzewów w pasie terenu ponad odcinkiem sieci ciepłowniczej rozdzielczej oraz przyłączem ciepłowniczym i w ich bezpośrednim sąsiedztwie (po 1,5 m od osi rurociągów w obie strony).

§ 10 SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

1. Odbiorca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Dostawcy służebności przesyłu na czas nieokreślony, co nastąpi przez zawarcie odrębnej umowy lub złożenie przez Odbiorcę jednostronnego oświadczenia woli, w obu przypadkach w formie aktu notarialnego. Służebność przesyłu obejmie swoją treścią prawo do wybudowania i trwałego utrzymywania na Nieruchomości urządzeń ciepłowniczych niezbędnych dla zapewnienia dostaw ciepła do Obiektu Odbiorcy oraz swobodnego dostępu do nich w formie przechodu lub przejazdu, w tym z wykorzystaniem niezbędnych pojazdów i sprzętu, w celu wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją, konserwacją, remontami, przebudową, odbudową oraz związanych z usuwaniem awarii.

2. Służebność przesyłu będzie odnosiła się zarówno do nieruchomości gruntowej, jak i budynkowej

– w zakresie niezbędnym dla korzystania z urządzeń stanowiących własność Dostawcy posadowionych w budynku, w tym w pomieszczeniu węzła cieplnego. Odbiorca zobowiązuje się przekazać Dostawcy klucze, piloty do bram, kody lub inne urządzenia techniczne albo dane niezbędne dla wejścia na Nieruchomość i uzyskania dostępu do urządzeń ciepłowniczych.

3. Dokładne usytuowanie urządzeń ciepłowniczych na Nieruchomości zostanie przedstawione w formie załącznika graficznego do aktu notarialnego. Załącznik graficzny opracuje Dostawca.

4. Z uwagi na: ustanowienie służebności przesyłu wyłącznie na potrzeby urządzeń służących dostawie ciepła do Obiektu Odbiorcy; brak ograniczenia praw Odbiorcy na potrzeby osób trzecich oraz pozytywny wpływ tzw. uzbrojenia działki gruntu na jej wartość, służebność zostanie ustanowiona nieodpłatnie.

5. Koszty sporządzenia umowy ustanawiającej służebność przesyłu albo złożenia przez Odbiorcę jednostronnie oświadczenia w tym przedmiocie, poniesie Dostawca.

6. W przypadku zamiaru złożenia przez Odbiorcę jednostronnie oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, Odbiorca zobowiązuje się przedłożyć projekt oświadczenia Dostawcy celem uzgodnienia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem czynności notarialnej.

7. Odbiorca ustanowi służebność przesyłu w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania Dostawcy, przy czym Dostawca jest uprawniony do żądania ustanowienia tej służebności za po ich wybudowaniu urządzeń ciepłowniczych .

8. W przypadku nieustanowienia przez Odbiorcę służebności przesyłu zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, pomimo otrzymania pisemnego wezwania ze strony Dostawcy, Dostawca uprawniony będzie do wystąpienia o ustanowienie służebności przesyłu mocą postanowienia sądu powszechnego, Odbiorca zaś zobowiązuje się zwrócić mu wszelkie koszty i wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania sądowego i wykonaniem postanowienia sądu.

9. Do czasu ustanowienia służebności przesyłu, Odbiorca udostępnia Dostawcy Nieruchomość na zasadach określonych w § 9.

10. W przypadku zbycia przez Odbiorcę praw do Nieruchomości po zawarciu Umowy, a przed ustanowieniem służebności przesyłu, Odbiorca zobowiązuje się powiadomić nabywcę o treści Umowy, w tym o zobowiązaniu do ustanowienia służebności na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 11 GRANICE STRON

1. Odbiorca zostanie przydzielony do grupy taryfowej B.3.2

2. Po zrealizowaniu prac objętych Umową, Dostawca będzie właścicielem: odcinka sieci rozdzielczej, przyłącza ciepłowniczego wraz z armaturą oraz węzła cieplnego, urządzeń regulacyjnych i pomiarowo-rozliczeniowych, zaś Odbiorca będzie właścicielem wewnętrznej instalacji odbiorczej

c.o. i c.t. oraz WLZ.

3. Miejsce rozgraniczenia dostawy ciepła, eksploatacji urządzeń ciepłowniczych oraz praw majątkowych Stron stanowi pierwsze od strony instalacji ciepłowniczej wewnętrznej miejsca połączeń zaworów odcinających węzeł cieplny od instalacji wewnętrznej.

4. Granica dostarczania ciepła stanowić będzie granicę obowiązków eksploatacji Stron (obsługa, konserwacja i naprawy, prace kontrolno-pomiarowe, prace montażowe).

§ 12 OPŁATA ZA PRZYŁACZENIE

1. Całkowita, szacunkowa kwota nakładów i wydatków niezbędnych do poniesienia przez Dostawcę celem przyłączenia Obiektu Odbiorcy do sieci ciepłowniczej wynosi ,- PLN co obejmuje w

szczególności: koszty projektowania, zakupu niezbędnych materiałów budowlanych oraz wybudowania lub zamontowania urządzeń ciepłowniczych, jak również koszty związane z pozyskaniem praw do nieruchomości osób trzecich, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Umowy.

2. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, określona na podstawie danych projektowych, wynosi plus podatek od towarów i usług, i została ustalona w

oparciu o aktualnie obowiązujące stawki opłat zawarte w taryfie Dostawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki mocą decyzji wydanej 30 września 2022 r. nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.ARy.

3. Dostawca, z uwagi na wykonanie przez Odbiorcę obowiązku przyłączenia do sieci ciepłowniczej, o którym mowa w przepisie art. 7 ust. 11 w związku z art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997

r. Prawo energetyczne, nie pobierze opłaty przyłączeniowej.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY

1. Za niedotrzymanie przez Dostawcę terminu rozpoczęcia dostawy ciepła określonego w § 8 ust. 1 Umowy, Dostawca zapłaci na rzecz Odbiorcy karę umowną w wysokości:

1) 1/30 miesięcznej opłaty stałej za zamówioną moc cieplną, za każdy dzień zawinionego opóźnienia (zwłoka),

2) 1/30 opłaty stałej za usługi przesyłowe, za każdy dzień zwłoki.

2. Za niedotrzymanie przez Odbiorcę terminu rozpoczęcia poboru ciepła określonego w § 8 ust. 1 Umowy, Odbiorca zapłaci na rzecz Dostawcy karę umowną w wysokości:

1) 1/30 miesięcznej opłaty stałej za zamówioną moc cieplną, za każdy dzień zwłoki,

2) 1/30 opłaty stałej za usługi przesyłowe, za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań umownych przez którąkolwiek ze Stron, w tym zobowiązania do zawarcia umowy kompleksowej dostawy ciepła, wynoszącego więcej niż 90 dni wobec terminów określonych postanowieniami Umowy, druga Strona uprawniona jest do wezwania jej do wykonania wszystkich zaległych zobowiązań w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni, z zagrożeniem, iż w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, uprawniona będzie do odstąpienia od Umowy.

4. W razie odstąpienia od Umowy na podstawie postanowienia ust. 3, Strona odstępująca uprawniona jest do żądania zapłaty przez drugą Stronę odszkodowania rekompensującego wszystkie nakłady i wydatki poniesione przez daną Stronę celem realizacji zobowiązań umownych w okresie do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu budowy lub montażu urządzeń ciepłowniczych, druga Strona zobowiązana będzie pokryć również koszty związane z demontażem tej infrastruktury.

5. W przypadku rozwiązania przez Odbiorcę umowy kompleksowej dostawy ciepła przed upływem okresu, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy, Odbiorca zapłaci na rzecz Dostawcy karę umowną w kwocie odpowiadającą kwocie nakładów i wydatków niezbędnych dla przyłączenia Obiektu Odbiorcy do sieci ciepłowniczej określonej w § 12 ust. 1 Umowy – w przypadku rozwiązania umowy kompleksowej dostawy ciepła w pierwszym roku od dnia jej zawarcia. Z każdym kolejnym rokiem obowiązywania umowy kompleksowej dostawy ciepła, kwota kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie zmniejszana o 20 %.

6. W przypadku zmniejszenia przez Odbiorcę wielkości mocy zamówionej przed upływem okresu, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy, Odbiorca zapłaci na rzecz Dostawcy karę umowną odpowiadającą iloczynowi różnicy pomiędzy wielkością pierwotnie zamówionej przez Odbiorcę mocy cieplnej (przyjętą do kalkulacji ekonomicznych warunków przyłączenia) i wielkością mocy cieplnej obniżonej przez Odbiorcę, 1/30 miesięcznej stawki opłaty stałej za zamówioną moc cieplną oraz liczby dni utrzymywania mocy cieplnej zamówionej na poziomie niższym niż pierwotnie zamówiony.

7. Wielkość pierwotnie zamówionej mocy cieplnej wynika z protokołu przyłączenia Obiektu do sieci ciepłowniczej, w przypadku zaś jego niesporządzenia, jest to wielkość wskazana w zapisie § 1 ust. 3 pkt 3 Umowy jako łączna moc cieplna zamówiona.

8. Kara umowna, o której mowa w ust. 6, zostanie zapłacona przez Odbiorcę za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym wielkość zamówionej mocy cieplnej utrzymywana była na poziomie niższym niż pierwotnie zamówiony.

9. Wysokość kar umownych, które zawierają odesłanie do stawek cen i opłat zawartych w taryfach dla ciepła zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zostanie obliczona przy uwzględnieniu okresu obowiązywania konkretnych taryf, jak również grupy taryfowej, do której przydzielono Odbiorcę.

10. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych, co w szczególności dotyczy kosztów demontażu urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność Dostawcy, wybudowanych lub zamontowanych w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w przypadku rozwiązania przez Odbiorcę umowy kompleksowej przed upływem okresu, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy.

11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie postanowień ust. 3 może zostać złożone nie później niż w terminie roku od dnia określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 14 OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania czynności niezbędnych dla przyłączenia Obiektu do sieci ciepłowniczej (umowa rezultatu), nie dłużej jednak niż do dnia oznaczonego jako termin rozpoczęcia dostawy ciepła do Obiektu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Po wykonaniu przedmiotu Umowy, jej postanowienia pozostają w mocy w zakresie:

1) zobowiązania Odbiorcy do uiszczenia opłaty przyłączeniowej – w przypadku braku zwolnienia Odbiorcy z obowiązku uiszczenia tej opłaty,

2) zobowiązania Odbiorcy do zawarcia umowy kompleksowej dostawy ciepła na warunkach zasadniczo zgodnych z Załącznikiem nr 4 do Umowy,

3) zobowiązań Stron do zapłaty kar umownych określonych zapisami Umowy albo odszkodowań za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków umownych.

3. Jeżeli Dostawca lub Odbiorca nie będą w stanie w zakreślonych Umową terminach, pomimo działania z należytą starannością, uzyskać od osób trzecich albo organów administracji publicznej lub sądów powszechnych, wymaganych prawem zgód, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się zmienić terminy określone mocą Umowy w sposób umożliwiający przeprowadzenie rokowań z osobami trzecimi lub czynności przed organami administracji publicznej albo sądami powszechnymi. Strona, której dotyczyć będzie przeszkoda wskazana w zdaniu poprzednim, zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia.

4. Zapis ust. 3 dotyczy w szczególności praw do nieruchomości osób innych niż Odbiorca, na których konieczne jest trwałe posadowienie urządzeń ciepłowniczych przez Dostawcę w celu przyłączenia Obiektu Odbiorcy do sieci ciepłowniczej.

5. Niezależnie od zapisów niniejszego paragrafu, Odbiorca może, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie określonym w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Odbiorca naprawi szkodę powstałą w majątku Dostawcy związaną z niewykonaniem przez niego Umowy, w szczególności zwróci Dostawcy wszystkie koszty poniesione na realizację przyłączenia w okresie do dnia doręczenia oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy. Obowiązek zwrotu dotyczy także zobowiązań Xxxxxxxx zaciągniętych wobec osób trzecich w celu realizacji przyłączenia, które Dostawca zobowiązany jest spełnić pomimo odstąpienia Odbiorcy od Umowy. Po zwrocie kosztów, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Dostawca przeniesienie na rzecz Odbiorcy własność nabytych materiałów budowlanych i urządzeń technicznych, jak też wyda wykonane na jego zlecenie projekty.

§ 15 POROZUMIEWANIE SIĘ STRON

1. Strony zgodnie postanawiają, iż w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 2, a w sprawach bieżących uzgodnień także telefonicznie.

2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy:

1) ze strony Dostawcy:

a) bieżące kontakty – tel. , tel. kom. e-mail: ,

b) inspektor nadzoru – _ tel. , tel. kom. e-mail: ,

2) ze strony Odbiorcy:

a) …………….., tel. kom. ………….., e-mail ,

b) …………….., tel. kom. …………………., e-mail: ……………..

3. Osoby kontaktowe nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że ich umocowanie do dokonania tych czynności wynika z innej podstawy prawnej, w tym udzielonego pełnomocnictwa.

4. Zmiana osób kontaktowych lub danych do kontaktu następuje poprzez złożenie przez Stronę oświadczenia drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 16 ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Za informacje poufne uważa się:

1) wszelkie ustalenia Stron dotyczące zawarcia Umowy, w tym jej warunków,

2) przekazane przy zawarciu lub w toku wykonywania Umowy dokumenty i informacje prawne, finansowe, techniczne, informatyczne, technologiczne lub organizacyjne dotyczące Stron i podmiotów powiązanych z nimi pośrednio lub bezpośrednio kapitałowo lub osobowo (dalej: Informacje Poufne).

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych oraz do ich niewykorzystywania, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaniem Umowy, umowy kompleksowej dostawy ciepła oraz utrzymania urządzeń ciepłowniczych w stanie bezpiecznym i niezawodnym. Udostępniane Informacji Poufnych osobom trzecim może nastąpić za zgodą drugiej strony wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Z uwagi na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, Dostawca ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu zawarcia lub wykonywania Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. oraz innym Spółkom GK PGE, zapewniając zachowanie poufności przez te podmioty.

4. Odbiorca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Dostawcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

5. Każda ze Strony ma prawo udostępnić Informacje Poufne podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co w szczególności dotyczy organów administracji publicznej oraz sądów powszechnych. Prawo do udostępnienia informacji poufnych powstaje również w sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania zobowiązań z Umowy lub realizacji roszczeń z niej wynikających lub związanych z nią, w tym dotyczących eksploatacji, konserwacji, remontów, modernizacji lub usuwania awarii urządzeń ciepłowniczych posadowionych na Nieruchomości.

§ 17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z zawarciem Umowy Strony będą udostępniały sobie dane osobowe osób realizujących w imieniu Xxxxxx poszczególne zobowiązania umowne oraz innych osób i w stosunku, do których Strony będą występowały w roli administratorów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „RODO”).

2. Strony oświadczają, że posiadają podstawę prawną do pozyskania i przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.

3. Strony oświadczają, że zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

4. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych i danych osobowych.

5. Dostawca dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał bezpośrednio od tych osób, w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiąca Załącznik nr 6 do Umowy.

6. W związku z pozyskaniem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, Xxxxxxxx zobowiązuje się zrealizować w imieniu Xxxxxxxx obowiązek informacyjny, o którym mowa w art.

14 ust. 1 i 2 RODO, wobec tych osób wykorzystując odpowiednio klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 7 do Umowy. Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Odbiorca potwierdza zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do Umowy.

7. Odbiorca jest zobowiązany na wezwanie Dostawcy przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 6, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Odbiorcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.

8. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez Odbiorcę danych osobowych przetwarzanych przez Dostawcę, jako Administratora Danych lub Podmiot Przetwarzający w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Xxxxxxxx.

9. Dostawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: xxx.xxxxx@xxxxx.xx, który jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Dostawcy.

10. Odbiorca oświadcza, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych, natomiast osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Obiorca jest , nr tel. +48

……………………….

11. Zmiany w treści załączników nr nie wymagają zmiany Umowy i aneksu w formie pisemnej. Istotna zmiana załącznika może być skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego nowej treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po stronie Odbiorcy (osoba kontaktowa). W przypadku, gdy w treści Umowy nie wskazano adresów poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za realizację Umowy (osób kontaktowych), Dostawca przesyła istotnie zmienioną klauzulę informacyjną na adres siedziby Odbiorcy, ewentualnie inny adres wskazany w Umowie. Odbiorca po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowiązany jest do wykonania w imieniu Xxxxxxxx, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych. Zmiany te wchodzą w życie z dniem powiadomienia Odbiorcy o treści zmian przez Dostawcę.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,

3) Kodeksu cywilnego.

2. Korespondencję związaną z realizacją Umowy należy kierować na adres Oddziału Dostawcy wskazany w komparycji Umowy.

3. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Jeżeli którykolwiek z zapisów Umowy okaże się nieważny albo bezskuteczny, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych jej postanowień, Xxxxxx zaś podejmą w dobrej wierze negocjacje zmierzające do zastąpienia zapisu nieważnego albo bezskutecznego zapisem najpełniej odpowiadającym zgodnej woli Strony przy zawarciu Umowy i celowi jej zawarcia.

5. Dostawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

6. Odbiorca oświadcza, iż w dniu podpisania umowy otrzymał komplet załączników do Umowy oraz zapoznał się z ich treścią.

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia Obiektu Odbiorcy do sieci ciepłowniczej,

Załącznik nr 2 – wydruk elektronicznej treści księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, Załącznik nr 3 – wymagania techniczne dla pomieszczeń węzłów cieplnych,

Załącznik nr 4 – wzór umowy kompleksowej dostawy ciepła.

Document Metadata

Table of Contents

Projekt Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nr

Document Metadata