w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Zamawiający:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. xx. Xxxx XXX Xxxxxxxxxxx 00x
00-000 Xxxxxx, Xxxxxx
Tel: x00 00 0000000
Adres e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2021 roku
Zamówienie o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – Prawo zamówień publicznych
Zawartość: | |
XXX XX | WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
UMOWA NR: ............
zawarta w dniu roku w Tuchowie
pomiędzy:
Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie (33-170), przy ul. Xxxx XXX Xxxxxxxxxxx 69C, nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON: 852747825, kapitał zakładowy: 61 682 000,00 zł działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowaną przez:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a Wykonawcą
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
zwani łącznie „Stronami”
§ 1
1. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie oferty z dnia
…………………………..……………………………………………………..
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
2.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2.2 Oferta Wykonawcy.
§ 2
Przedmiot i zakres Umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie (transport i utylizacja) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Xxxxxx xxxx xx. Xxxx XXX Xxxxxxxxxxx 00X, oraz oczyszczalni ścieków położonej w Ciężkowicach przy ul. Równej 4 w sposób określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych. Zamawiający zapewnia załadunek osadów przy użyciu koparko-ładowarki JCB 3 CX. Wysokości burt skrzyni ładunkowej nie powinna być wyższa niż możliwości realizacji bezpiecznego załadunku przy użyciu koparko-ładowarki będącej w posiadaniu Zamawiającego.
2. Przewidywana, szacunkowa ilość osadów, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi do 1800 Mg rocznie.
Ilość osadów przeznaczonych do wywozu i zagospodarowania w skali miesiąca to średnio 170 Mg (ilość ta jest uzależniona od pory roku i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalniach).
3. Szacunkowa ilość osadu przeznaczonego do wywozu i zagospodarowania jest ustalona na podstawie ilości wywiezionego osadu w ostatnich 12-stu miesiącach (od listopada 2019 roku do
października 2020 roku). Ilość ta ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do wytworzenia i przekazania wyżej podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie odebrania przewidywanej ilości osadu. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie odebraną i zagospodarowaną ilość komunalnych osadów ściekowych.
4. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o odpadach, oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
5. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wyłącznie takich form zagospodarowania w których przejmujący osady na podstawie kart przekazania odpadów staje się ich posiadaczem.
6. Wykonawca oznaczy w każdej karcie przekazania odpadów rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad oraz kod odpadu.
7. Uzyskanie wszelkich zezwoleń, dopuszczeń związanych z realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy, a w szczególności:
- Decyzji o sposobie zagospodarowania osadów,
- Zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub przetwarzania.
Uwaga. Kopie posiadanych dokumentów wraz z opisem sposobu (procesu) zagospodarowania należy załączyć do składanej oferty.
8. Zamawiający dopuszcza, że partie osadów ściekowych przeznaczonych do stosowania mogą być tymczasowo magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków w m. Tuchów. Załadunek i transport osadów z miejsca tymczasowego magazynowania do miejsca ich stosowania oraz zastosowanie osadów będzie odbywać się transportem i na koszt Wykonawcy.
9. Istnieje możliwość odbioru osadów kontenerami posadowionymi bezpośrednio pod zrzutem osadu z prasy hydraulicznej. W miejscu zrzutu możliwe jest podstawienie kontenera o pojemności do 15m3, który po wypełnieniu mógłby zostać odebrany pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym. Z dotychczasowej praktyki wynika, że masa osadu na tego typu kontenerze może osiągnąć 10Mg. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę posiadanych kontenerów w ilości 3 szt. na zasadach ustalonych odrębnie.
10. Wywóz osadów odbywać się będzie co najmniej raz w tygodniu (z częstotliwością uzgodnioną w drodze porozumienia Stron). Obowiązek odebrania osadów od Zamawiającego aktualizuje się za każdym razem, z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego (w formie telefonicznej lub pisemnej). Odbiór osadów powstałych na oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach będzie się odbywał z Tuchowa pod adresem xx. Xxxx XXX Xxxxxxxxxxx 00X.
11. Odbiór osadów będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów (wg aktualnych wzorów kart zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Bazą Danych Odpadowych), każdorazowo przy transporcie jednego ładunku dla każdej z oczyszczalni z której będą pochodzić przejęte odpady, zgodnie z deklaracją złożoną przez Zamawiającego, w oparciu o dokumenty potwierdzające masę odebranych osadów. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdej partii odebranych osadów i sporządzania na tę okoliczność dokumentu ważenia.
12. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg (znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego oraz publicznych), w trakcie realizacji zadania i każdorazowo po jej zakończeniu.
13. Po przejęciu przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego pełna odpowiedzialność za nie, przechodzi na Wykonawcę.
§ 3
Termin i miejsce wykonania Umowy
1. Umowa obowiązuje od 01.01.2021 do 31.12.2021r. z tym, że w przypadku:
a. odbioru osadów w ilości, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy; albo
b. wcześniejszego wydatkowania maksymalnej kwoty, o której mowa § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, umowa wygaśnie przed upływem tego terminu.
2. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy Zamawiający nie zamówi odbioru osadów w ilości, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, umowę uważa się za wykonaną wraz z upływem okresu jej obowiązywania. Wówczas Wykonawcy przysługuje zapłata wynagrodzenia za faktycznie wywiezioną ilość osadów.
3. Każdorazowy wywóz osadów będzie realizowany w terminie nie dłuższym jak …1 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
4. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną na adres …………….2 lub telefonicznie pod numerem 2.
§ 4
Wynagrodzenie
1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy ceny brutto ……PLN (słownie: ……………………. PLN), na którą składają się: wynagrodzenie netto w wysokości … PLN (słownie … PLN) oraz podatek VAT w wysokości .............. PLN (słownie PLN).
2. Cena jednostkowa (brutto) za wywóz 1 Mg osadu wynosi: … PLN (słownie PLN)
3. Zapłata wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego Karty Odbioru Odpadów.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, na jego rachunek bankowy ………………………..
w terminie do ….3 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Faktura VAT będzie zawierać czytelny podpis osoby wystawiającej i odbierającej lub podpis oraz imiona i nazwiska tych osób.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 5
Zobowiązania Wykonawcy
1. Każdorazowy odbiór partii osadu, odbywać się będzie po cenie jednostkowej wskazanej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca nie może zmienić cen wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.
3. Uzyskanie wszelkich zezwoleń, dopuszczeń związanych z realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy, a w szczególności:
a. Decyzji o sposobie zagospodarowania osadami,
b. Zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub przetwarzania
4. Każdorazowy odbiór partii osadów będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów (wg aktualnych wzorów kart zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa) sporządzaną jeden (1) raz na miesiąc dla każdej z oczyszczalni z której będą pochodzić przejęte odpady, zgodnie z deklaracją złożoną przez Zamawiającego, w oparciu o dokumenty potwierdzające masę odebranych osadów. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdej partii odebranych osadów i sporządzania na tę okoliczność dokumentu ważenia. Zestawienie wykonanych ważeń Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zbiorczo za każdy miesiąc kalendarzowy.
1 Wpisujemy zgodnie z deklaracją w ofercie.
2 Wpisujemy zgodnie z informacja zawartą w Formularzu ofertowym
3 Wpisujemy zgodnie z deklaracją w ofercie.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg (znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego oraz publicznych), w trakcie realizacji zadania i każdorazowo po jej zakończeniu.
6. Po odebraniu przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego pełna odpowiedzialność za nie, przechodzi na Wykonawcę.
§ 6
Zmiany Umowy
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579).
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy:
a. nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;
b. nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;
c. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3. Warunki zawarte w powyższych klauzulach nie wykluczają dokonania zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 7
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy w szczególności w następujących sytuacjach:
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
b. jeżeli zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój byt prawny;
c. jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
d. gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy;
e. zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na postępowanie zawodowe Wykonawcy;
f. utraty przez Wykonawcę zdolności do czynności prawnych;
g. gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy przez okres minimum 10 dni;
h. gdy okaże się, że Wykonawca zagospodarowuje osady ściekowe niezgodnie z prawem.
i. gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania nie wznawia realizacji umowy.
2. Po odstąpieniu Zamawiającego od Umowy, z przyczyn podanych w § 7 ust. a niniejszej Umowy, z wyłączeniem pkt 1.a. Zamawiający zawrze inną umowę z osobą trzecią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy.
§ 8
Kary Umowne
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych, płatnych w PLN.
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku niewykonania umowy w całości bądź w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. W przypadku odbioru osadów w terminie późniejszym jak wskazano w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kary umownej) na zasadach określonych w Kodeksie cywilny w pełnej wysokości obejmującej rzeczywistą szkodę i utracone korzyści.
6. Kary umowne mogą być potrącane z należności wynikającej z faktury przedstawionej do zapłaty przez Wykonawcę.
§ 9
Informacje odnośnie danych osobowych
1. Zamawiający udostępnia dobrowolnie Wykonawcy swoje dane osobowe do przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji niniejszej Umowy.
2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami pozostające w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
4. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem jej unieważnienia.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jedne egzemplarz dla Zamawiającego.