UMOWA NR …/D/2017

UMOWA NR …/D/2017

Zawarta w dniu w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Xxxxxx w Czerwonej Górze, ul. Xxxxxxxx Xxxx 00, 00-000 Xxxxxxx wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 000-000-00-00, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: Dyrektora – Xxxxxxxx Xxxxxxxx,

a

……………………….. z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………….., …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon , zwanym

dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2016 poz. 1265).

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa rękojeści Shavera HP, Synergy, Handcontrol AR- 8332H lub kompatybilnych1 z konsolą SHAVERA Zamawiającego rękojeści w ilości 2 szt. w programie wymiany dla Bloku Operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz rozładunek, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

2. Dostawa przedmiotu umowy określonego w ust. 1 odbędzie się w ramach programu wymiany tj. Zamawiający przekaże Wykonawcy używane rękojeści Shakera HP w ilości odpowiadającej nabytym, nowym rękojeściom.

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Umowy).

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie ….. dni, licząc od następnego dnia od daty zawarcia umowy, czyli do dnia ……………….

§ 3

Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: ……………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: zł

(słownie zł 00/100).

2. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, zainstalowania i uruchomienia oraz koszty podatków, opłat celnych.

1 niepotrzebne skreślić, Wykonawca musi jednoznacznie wykazać, czy dostawa obejmuje przedmiot zamówienia oryginalny, czy zamiennik kompatybilny ze sprzętem Zamawiającego.

§ 4

Terminy i warunki płatności:

1. Strony ustalają, że za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1.

2. Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Xxxxxxxxxxxxx prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

3. Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia pana Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, tel: 00 00 000 00 w. 149 lub kom. 607 598 966.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ………….. tel. ……………, e- mail: ……………………..

§ 6

Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy,

1.2. jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

1.3. posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

2. Zamawiający wymaga:

2.1. podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,

2.2. zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej przedmiotu umowy w dniu dostawy,

2.3. udokumentowania szkolenia, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego ustępu,

2.4. aby urządzenie było kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

2.5. aby Wykonawca dostarczył razem z przedmiotem umowy: instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz paszport techniczny pisane w języku polskim.

3. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację dostawy będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia, sporządzony i podpisany przez obie strony po wykonaniu całości ustalonego zakresu przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego drogą mailową. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu umowy. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy i jego wymiany na wolny od wady pokrywa w całości Wykonawca.

5. W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania e-mailem wezwania.

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją obsługi.

§ 7

Gwarancja:

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną na nr ……………

faksową: …………. lub elektroniczną , które Wykonawca przyjmie.

3. Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Wykonanie przeglądów powinno być zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia.

5. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do siedziby Zamawiającego po wykonaniu naprawy.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 4 umowy.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

1.1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

1.2. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

4. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe.

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

2.1. dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

2.2. przyjmować poręczeń za dług Xxxxxxxxxxxxx od podmiotów trzecich,

2.3. dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

......…………….. ………………..